当前位置：9136范文网>实用文档>合同>土方车租赁合同

土方车租赁合同

时间：2024-10-05 03:24:41 合同我要投稿

相关推荐

土方车租赁合同

　　在人们的法律意识不断增强的社会，越来越多事情需要用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编整理的土方车租赁合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

土方车租赁合同

土方车租赁合同1

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　因甲方工程施工的需要，租用乙方设备使用，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方在设备租用期间的权利和义务，经双方协商，共同签订本合同，供双方遵照执行。

　　一、租赁设备名称及数量

　　二、使用地点及用途

　　设备用途及作业范围： K134+600-K138+139.78 内工程施工所需土石运输工程。

　　三、设备的调遣与费用

　　乙方承担设备进离场调遣费用及运输保险费。

　　四、租赁费用及结算方式

　　经双方协商，所租土石方运输车的租金为元/方，付款方式为每计量一次结算工程量的80%。因人力不可抗拒且无法预见的重大自然灾害(风灾、火灾、地震等)而造成经济损失，乙方承担损失。

　　五、甲方的'责任

　　1、设备所需燃油(柴油)由甲方提供，燃油费用从结算中扣除。

　　2、在设备租赁期间，未经乙方同意，甲方不得将乙方设备转租或抵押及变卖，需转移施工地点时，须征得乙方同意。

　　六、乙方责任

　　1、出租设备保证技术状况良好，做到勤保养勤检修，准时按双方商定的时间进场和施工。由于机械设备故障或其它乙方人为原因影响甲方承建工程工期，其责任及直接经济损失由乙方承担。

　　2、安排合格、经验丰富的操作司机2名，随机负责设备的操作与维修保养，并负责人员、设备的安全及使用事项。随机人员要遵守甲方项目部各项规章制度，必须服从项目部调度安排，端正服务态度

　　1、用于工程项目名称：张承高速二期F合同段路基五队提高服务质量，不得以不正当的理由拒绝出工操作，不得索要合同费用以外的钱、物和发生故意刁难行为，否则甲方有权终止合同，清退设备出场，乙方承担出场费用及由此而引起的直接经济损失。乙方有责任对其人员经常进行安全、技术、职业道德方面的教育。

　　3、设备的保养和维修尽量安排在施工间隙和公休时间进行，乙方要提前向甲方通报，征得甲方的同意后方可进行保养维修。

　　4、乙方必须保证设备所有运营手续齐全，否则由此引起的罚款，乙方自行承担。

　　5、由于操作人员不服从指挥、违章操作和误操作，造成机械设备损坏和人员伤亡及其对第三方造成的人身和财产损害，一切经济损失及事故责任由乙方自行负担，并不得因此影响工期。

　　6、由于乙方原因与地方发生纠纷，由乙方自行承担解决，与甲方无关。

　　7、乙方负责车辆安全停放、看管，车辆发生损坏或丢失，由乙方自行承担。

　　七、违约责任

　　如果一方未履行本合同规定的义务，应向另一方赔偿因违约引起的一切直接损失和适当的间接损失。经双方协商无效后，可向被告所在地人民法院起诉。

　　八、合同自双方签字盖章即日起生效，其它未尽事宜双方协商，签订补充合同，与本合同具有同等效力。

　　九、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

土方车租赁合同2

　　发包单位：(以下简称甲方)

　　承包单位： (以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家和其他有关法律、行政法规的规定，双方就承揽《联杨路道路新建工程工程C01标段建设工程施工合同》本着平等、自愿、诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同，以资双方共同遵照执行。

　　第一条工程概况

　　1.1 工程名称：绍兴中冶梧桐园一期室外配套工程

　　1.2 工程地点：越王路、群贤路

　　1.3 承包范围：挖掘机日立120型、斗容量为 1m3挖掘机租赁，场内土方倒运开挖，建筑垃圾购置及运输。

　　1.4 承包方式与依据：

　　1.4.1 本工程乙方包质量、包安全、包文明施工的形式进行承包施工。

　　1.4.2 本合同以甲方与业主签订的合同为前提，结合本工程的实际情况作为本合同的签订依据。业主对甲方的相关要求乙方同样均应遵照执行。

　　第二条合同工期

　　2.1 本合同自 20_ 年 05 月 01 日开始，至工程竣工。本工程工期如有调整，以甲方代表的书面签字为准。

　　2.2 如因业主、甲方原因造成工期延误，则工期顺延。

　　第三条合同价款

　　3.1 工程合同单价为：挖掘机月租单价为：20_0元/月，工程量暂定为个月。挖掘机台班单价为：元/台班;以上单价不含油价，含税金。

　　3.2 本合同总价暂定为人民币，￥。

　　3.3 台班数量的界定：

　　3.3.1 挖掘机每月总时间不超过机码表表时240小时，超过的部分另行计算;

　　3.3.2 零星使用计量：每台班按8小时计算，半个台班按4小时计算，不足8小时或超过8小时，以每小时0.125个台班递减或递增计算。

　　3.4 本工程为综合单价合同，最终结算价以甲方项目部签证的工程量予以结算。

　　第四条甲、乙双方代表

　　4.1 本工程的甲方主管单位是上海宝冶集团有限公司特种分公司绍兴项目部，甲方代表是沈斌。

　　4.2 本工程的乙方主管单位是，乙方代表是。

　　4.3 在本工程施工过程中，甲方代表随时有权要求乙方及其所雇佣的不能胜任工作或不符合有关规定的管理施工人员及机械设备、材料撤离本工程的工地。

　　第五条双方责任

　　5.1 甲方

　　(1) 负责工程量签证、办理合同签订及竣工结算等工作。

　　(2) 负责施工中的总体安排和协调施工中的干扰问题。

　　(3) 进场前，对乙方作业人员，做好必要的各项交底。

　　5.2 乙方

　　(1) 乙方负责自身工程的所有工作(除本合同规定的甲方负责的工作)，包括工程的辅助性工作及后勤保障工作。

　　(2) 承担人员、机械进厂的一切费用。

　　(3) 乙方进场后，必须听从甲方现场管理人员的指挥，不得损坏区域内的任何地上、地下的已完工程产品，否则后果自负。

　　(4) 做好有关人员的安全教育工作，负责处理由于乙方责任而造成的工伤事故，并承担由此而造成的经济损失。

　　(5) 施工期间，应派专人管理现场，加强与甲方的联系，协调指挥，直至完工。

　　(6) 乙方应保证设备证照齐全，设备状况良好，并做好设备保洁工作。

　　第六条工程款的支付及竣工决算

　　6.1 按月结算。每月按甲方项目部签证工程量的.80%支付，剩余工程款待工程结束后结算付清。

　　6.2 如因业主未及时审批、资金周转等原因而造成甲方延期支付工程进度款，则乙方同意甲方无须承担任何责任和费用。

　　6.3 在本合同履行过程中，如因乙方的原因而导致本合同项下工程的工期、安全和质量中的任何一项违反本合同的规定，则甲方有权没收本合同第6.1款中剩余部分工程款。

　　6.4 在本合同履行过程中，如因乙方的原因而导致乙方所雇佣的施工人员、管理人员等的合法劳动权益受到损害(拖延支付劳动报酬等)，则甲方有权根据法律规定、政府有关部门的处理决定、法院判决或仲裁裁决、民工上访等，直接将本合同第6.1款中剩余部分工程款用于支付乙方所雇佣的施工人员、管理人员等的工资及补偿费用等。

　　第七条材料设备供应

　　甲供材料、设备无。

　　第八条安全施工

　　8.1 乙方须按国家和业主及甲方的有关规定，采取严格的安全防护设施，承担因为安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

　　8.2 甲方在与乙方签订本合同后，可另行签订安全、保卫及防火协议，作为本合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　第九条临时设施及现场管理

　　大临设施乙方自行考虑，如需在施工现场安排大临设施，必须由甲方统一安排。

　　第十条竣工验收

　　竣工日期由甲方书面通知，本工程不参加竣工验收。

　　第十一条争议与解决方式

　　11.1 甲、乙双方因为履行本合同发生争议，应相互协商解决。如协商解决不成，则任何一方均可向上海市宝山区人民法院提起诉讼。

　　11.2 发生争议后，乙方仍应继续履行合同，保持施工继续，并保护好已完工程。