当前位置：9136范文网>实用文档>合同>班组施工合同

班组施工合同

时间：2024-07-16 05:00:49 合同我要投稿

班组施工合同

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编整理的班组施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

班组施工合同

班组施工合同1

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》等有关法律法规及集团公司颁发的《项目管理办法》和公司有关规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用原则，双方就本工程各事项协商一致签订本合同。

　　一、工程概况：

　　1.1工程名称：康定园附属工程

　　1.2工程地点：青年大道康定园A区院内

　　1.3工程内容：康定园A区内道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井。

　　土建部分：片石挡土墙、室外楼梯、休闲广场、A6、A7栋中间刚性防水及道路以及发包人安排的其它附属项目。

　　二、承包方式：

　　包工包料

　　三、工程工期：

　　20__年元月3日—20__年5月30日

　　四、工程质量和检查验收：

　　4.1本工程质量达到国家合格工程验收标准

　　4.2施工期间承包人严格按照施工图纸、技术交底、变更通知单及国家有关规范规程和标准进行施工。接受发包人监督检查，发生工程量由发包人派出代表现场核实签证。

　　五、工程价款的结算和支付方式：

　　5.1小区内的.道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井，按《湖南省95市政工程单位估价表》计算套价，按20__年暂行办法中间值取费及地方性材料季度调差，税前优惠8%。

　　5.2土建部分：片石挡土墙、室外楼梯，按99定额五类工程进行取费及地方性材料季度调差，人工按50元/工日调整，税前优惠8%。

　　5.3承包方上交发包方工程三公司管理费，按工程结算前总造价3%计算。

　　5.4付款方式：因本工程工期短，按施工季度核实工程量分批拨款，工程完工后附足预算总造价的80%，余款除预留3%的保修金外，其余部分待工程完工验收后三个月内办完结算一次性付清。

　　六、其他事项：

　　6.1发包方协商各栋号及周边关系，提供施工用水源及用电源。

　　6.2承包方严格按照国家有关规范规程和集团公司有关工程那个技术质量安全文明。机械设备等管理方法组织施工，遵守执行公司的各项管理制度及规定。

　　6.3小区内排水设施，道路等配套工程为二年进行保修，并预留3%的保修金。保修期内，承包人接到发包人的通知三天内派人维修，逾期不到，发包人另请维修，去费用由承包人支付。

　　6.4保修费返回办法：保修费一年期满返回1.5%，两年期满全部返还。

　　七、

　　其他未尽事宜，双方协商处理，合同签字后生效。

　　发包人：承包人：

　　代表：代表：

　　合同签订日期：

班组施工合同2

　　合同编号：

　　签约地：

　　签约时间：

　　发包方： (以下简称“甲方”)

　　分包方： (以下简称“乙方”)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它国家、地方相关法律、法规和规范要求，甲乙双方遵循平等、自愿、诚信和协商一致的原则，就劳务分包事宜达成协议如下：

　　一、工程名称：

　　地点：

　　二、1.本工程的质量标准为：合格

　　2.本工程的现场安全文明工地标准为：江苏省标化工地。

　　三、分包内容：

　　1.乙方根据甲方要求，派遣劳务人员计名从事瓦工工种的劳务分包工种。有需要资质的劳务分包工作乙方承诺具有相应的分包资质。

　　2.乙方必须于20xx 年月日前确定派遣劳务人员及队组负责人，并将队组人员名单提交给甲方，安排队组负责人至甲方接收作业任务和交底;

　　四、分包方式：

　　1.清包人工费

　　2.人工费(含部分辅助材料费)水泥、黄沙、粘结剂、砖等辅助材

　　3.其他方式：五、工期：

　　1.开竣工时间： 20xx年月日开始施工，竣工：甲方规定工期。

　　2.工期要求：工程不能按本合同工期竣工或超出甲方同意顺延的工期竣工，乙方承担下列违约责任(节点工期详见项目部与乙方签订的节点协议或其他具有节点阶段说明的文件资料)：合同签订后2日内，乙方应向甲方提交实际得详细劳动力组织及调配计划

　　(1)总工期逾期：满足甲方要求，总工期(甲乙双方共同确认的总工期)每拖延一天，乙方向甲方支付违约金人民币1000元。逾期超过20天的，乙方应自前述逾期之日起，每天向发包人支付违约金人民币5000元，并且甲方有权解除合同，另行委托第三方继续完成工程，由此增加的费用由乙方承担。

　　当累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为乙方无能力按期履行合同，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此给发包人造成的一切损失。

　　(2)节点工程逾期：满足甲方项目部要求，若不满足节点工期参照总工期逾期处罚方式进行处罚。

　　2.数量：工程量清单作为本合同附件，决算时按分公司现场项目经理及公司领导签字确认的实际发生的工作量按时决算。

　　3.报价清单附后，具有同样的法律效益。

　　七、甲乙双方的现场项目负责代表人：

　　1.甲方委派为现场项目代表，联系方式： ;

　　2.乙方委派姚恩铭为现场项目代表，联系方式： ;

　　3.双方代表根据各方授予的职权，履行各自的责任和义务。

　　八、劳务费的确认、支付办法：

　　1.乙方现场负责任人于每月20日前将劳务人员实际完成工程量，按甲方规定的表式提交至甲方，经甲方核实并确认后，按甲方内部管理流程流转，因乙方原因造成的返工工作量甲方不予认可。

　　2.甲方每月对乙方结算一次劳务费，每次按当月确认劳务费的 60% 结算，工程完工交验公司内部决算后，付至总包劳务费的 75% ，对外部的决算审计结束后无质量问题付至总包劳务费的 90% ，待工程扬子杯评比通过后付至总包劳务费的 95% ，乙方同意甲方保留 5% 价款作为质量保修金，质保期届满(质保期为两年)，承包内容无任何质量问题，质保金一次性付清。

　　3.甲方向乙方的每次付款，乙方必须开具同等金额的发票交甲方财务或由甲方代扣代缴税金。

　　4.甲方拒绝任何形式的委托收款。

　　5.工程具备竣工验收条件时，乙方应督促派遣的劳务作业队组全力配合甲方进行交验，直至工程交验结束。

　　九、质量、安全管理：

　　1.开工前，乙方应对派出的劳务人员进行3+1岗前培训，并取得相应的上岗资格证书，特殊工种必须持证上岗，甲方于开工前对劳务人员进行三级安全教育和交底;

　　2.乙方派遣的劳务作业队组应根据施工组织设计要求，编制具体的施工作业计划和质量保证措施，落实现场质量、安全责任人，并于每天上午向甲方项目部汇报前一天的工作计划实施情况及当天的工作计划，每天下午下班前会同项目部质量员对当天的施工内容进行检查;

　　3.乙方必须督促派遣的劳务人员严格按照国家有关标准、规范和设计要求及甲方的指令施工，不得擅自更改设计和施工方案;

　　4.本工程质量目标为：公司精品工程;若因乙方原因造成工程质量问题和工程达不到质量目标乙方应负担因此而造成的所有损失，并处于10元㎡质量处罚;

　　5.对于因乙方原因造成的返工、返修费用，由乙方承担(因业主或甲方原因除外);

　　6.工程施工完毕、未交付业主前，由乙方负责按甲方要求做好现场成品保护，如有损坏，乙方应无条件修复，所产生的费用由乙方承担;

　　7.工程交验以后至保修期结束，对业主提出的工程缺陷和质量问题，乙方应在2 日内派人至现场免费维修;

　　8.乙方劳务人员，因违反安全操作规程和违章操作造成安全事故的，由乙方承担全部责任和因此产生的所有费用;

　　9.乙方派遣的劳务人员发生劳务纠纷、律师纠纷和安全事故时，由乙方负责协调解决和处理，甲方予于配合。

　　十、其他约定：

　　1.本工程施工过程中对于隐蔽工程严格按照“三检”制度，如未经项目部、监理同意，乙方擅自将隐蔽工程封闭的，由此造成的一切后果由乙方负责。

　　2.乙方派遣的劳务作业队组及人员，必须接受甲方的现场管理，遵守甲方、业主、监理方各项管理制度，对不服从管理的`;劳务人员甲方有权辞退，乙方应及时补充。

　　3.乙方派遣的劳务人员，对甲方造成经济、名誉损伤的，由乙方负担因此造成的全部损失。

　　4.乙方协助甲方开展成本核算的相关工作和提交材料计划，合理利用各类材料。杜绝人为浪费，发现一次，按材料浪费部分的200%进行处罚。

　　5.甲、乙双方在履行协议过程中若发生争议时，双方协商解决，但双方应继续履行责任与义务。发生争议期间，乙方不得采取擅自停工或采取其它方式拖延施工，如因此早点、从的损失及不利后果则由乙方全部承担。协商不成、无法达成共识时，可提交苏州市人民法院调解或诉讼解决。

　　6.其它：

　　乙方所有进场工人及管理人员必须穿戴公司统一配置的服装及安全劳保用品(统一到公司领取，其费用从人工费中扣除)，所有进场的人员必须从现场项目部的管理和安排，必须安排管理人员和现场项目部沟通，派专人到仓库领取材料并进行登记，施工场地做到工完场清，否则项目部有权将报价中的管理配合费予以扣除。施工现场的文明施工和安全管理具体详见文明施工、安全生产专项协议。特别说明：安装班组自行采购辅料的品质、规格、型号必须符合国家行业规范和该工程招标、投标、合同、图纸的要求。如采用不合格材料而造成质量不合格和损失的，期全部责任由该采购班组承担，并处该项材料金额三倍的罚款。

　　1、关于此价格的补充说明：此单价包含前期的配合费，即前期临时用电的配合;进场临时设施搭设配合;材料的装卸、搬运、整理、保管;办公及宿舍的整理、打扫;制作加工场地、施工现场的整理和文明施工的配合;由于队组自身原因造成的返工，在工程竣工验收前的渗漏、施工缺陷维修。以上几点不得另外签人工。

　　2、标识标牌需制作骨架的;由于项目部指挥失误造成的返工;已安装好由于业主提出的变更;由于材料缺陷引起的维修;过了质保期的质量维修;另外有特殊要求或情况需项目经理及生产经理提出书面说明的。以上可进行签证处理。

　　7.劳务人员的现场生活居住场所由甲方负责联络安排，费用由乙方承担;所有住在集体宿舍的人员必须服从甲方及监理、土建总包的管理、遵守宿舍管理制度，工地现场不得烧饭(烧饭应在生活区统一安排，食堂在遇到安监部门检查时必须无条件配合甲方整理);

　　十一、本合同内容有甲方或乙方填写，任何一方不得擅自添加，划改，如有添加，划改，需甲、乙双方在添加、划改处签字、盖章确认，否则视为无效。

　　十二、本合同未尽事宜由双方协商确定。

　　十三、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

　　十四、本合同附表件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力;若本合同附表、附件于本合同内容不一致的，则以本合同的内容为准。

　　十五、本合同一式2份，甲、乙双方各执1份，均具法律效力。

　　十六、报价清单附后

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　联系电话：

　　年月日

班组施工合同3

　　甲方(劳务公司)：_________________

　　乙方(施工班组)：_________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方有关污水管网预埋项目协商一致，共同达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：_________________

　　1.2工程地点：_________________

　　1.3工程量：_________________

　　第二条：甲乙双方代表：_________________

　　2.1甲方代表：_________________电话：_________________全面负责本工程现场各项协调工作。

　　2.2乙方代表：_________________电话：_________________全面负责所承包的工程各项管理工作。

　　第三条：施工内容式及范围：

　　3.1施工内容：本合同约定及图纸清单工作范围内

　　3.2施工范围：基础开挖、沟槽回填、敷设管道、路面硬化(按原始路面材质、厚度恢复、施工现场的围挡、扬尘管控等)。

　　第四条：合同工期：

　　合同工期：动工日期为合同签订接甲方通知后3日进场，竣工日期为90天，如遇不可抗力因素，则工期相应顺延。

　　第五条：价款组成及计价方式：

　　5.1价款组成：机械费+人工费+回填料+路面恢复+砖砌井+下管接管+垃圾清运等图纸内的一切工作内容。

　　5.2最终结算总价=综合单价×甲方确认的实际完成合格工程量-其他扣款。

　　5.3计价方式：工程量计价清单(附件)，注：该(工程量)计价清单中包括项目措施费中安全文明施工费等所有费用。

　　第六条：工程款结算：

　　6.1每个月实名发放现场劳务人员工资，每个村庄单体验收合格后支付合格成品工作量的70%，审计完付97%，剩下3%作为质保金一年期满无质量问题付清。

　　6.2在工程款支付过程中，乙方承担3%的劳务发票费用。

　　第七条：合同价款支付。

　　7.1支付形式：银行转账

　　7.2合同价款不包含除价款组成以外的任何费用

　　第八条：甲方权利和义务：

　　8.1甲方向乙方提供本工程有关的施工技术文件。

　　8.2甲方负责指派技术员对乙方施工现场及工艺、质量进行现场指导。

　　8.3甲方负责收集、整理、制作资料，混凝土、沙、石、水泥等材料的实验工作由甲方负责。

　　8.4甲方有监督、管理乙方按照有关规定和标准，进行并完成全部工程施工技术质量等各项工作的权利。

　　8.5甲方有向乙方下达正确、合规指令的责任与义务。

　　第九条：乙方权利和义务：

　　9.1乙方施工前应制定安全措施，对职工进行安全教育。施工中必须按国家有关规定严格遵守安全操作规程，杜绝违章作业。由于乙方违反安全操作规程、管理不善、劳动保护措施不落实，造成人员伤亡及财产损坏等事故，以及其对第三方造成的人身和财产损失，其责任及一切经济损失均由乙方承担。

　　9.2乙方应配合甲方、监理单位的相应管理及计划安排，对其合同范围内工程作出必须的保护、覆盖、遮挡等，并保持其清洁、完好、美观，避免因施工或其他因素而造成损坏。

　　9.3现场施工中，甲方遇到问题及时拍照并上报甲方，协商解决施工问题。

　　9.4乙方以照片的形式提供给甲方做工程资料。(用水印相机拍摄，施工前、中、后)

　　9.5因乙方自身原因造成的施工质量问题或不服从现场管理被业主方或监理方要求清退的.，乙方应坚决执行。

　　9.6乙方不得拖欠劳务人员薪金。

　　9.7在现场施工中，乙方员工出现任何安全问题或伤害与甲方无关。

　　第十条：主材及材料押金及返还

　　10.1该项目工程所需成品主材由甲方提供，乙方同意向甲方缴纳材料押金10万元/村，该材料押金在乙方所施工村庄工程款支付97%节点时，且乙方所领用主材在正常损耗范围内，甲方则在一个月内无息退还乙方所交材料押金。

　　10.2本合同签订之日，根据乙方所签订的工程量，乙方向甲方指定账户缴纳3万元/村的材料押金，同时甲方安排乙方进场施工之日，乙方则把剩余7万元/村的材料押金补齐。

　　第十一条保密条款

　　11.1甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密。

　　11.2乙方得到甲方提供的本项目相关信息后，不得绕过甲方与总包方签订类似施工劳务合同，如果违反乙方则按照10万元/村作为违约金支付甲方。

　　第十二条：违约责任：

　　12.1本合同生效后，甲乙双方严格执行合同相关规定。

　　12.2除合同另有约定外，甲乙双方如有不履行合同、履行合同不符合约定或单方终止合同，违约方向对方赔偿工程总款项的30%。

　　第十三条：争议的解决方式：

　　在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，在双方不能协商解决时，本合同任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十四条：附则：

　　14.1本合同自甲乙双方签字之日起生效，到质保期末天终止。

　　14.2本合同一两共份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

　　14.3本合同未尽事宜由双方协商，另行签订补充协议，并与本合同一样具有同等法律效力。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　联系方式：_________________联系方式：_________________

　　签订日期：_________________签订日期：_________________

班组施工合同4

　　发包方:（以下简称甲方）

　　承包方:（以下简称乙方）

　　根据《合同法》、《建筑法》等法律、法规的规定，以及公司项目管理的规定，并结合本工程的特点，甲方将分部分项水电项目承包给乙方施工，双方本着平等互利原则，经友好协商，在原招标等有关文件基础上，签订以下合同条款，供双方共同遵守。

　　一、承包内容和技术要求

　　1工程图纸中的水、电项目等。

　　2、每层次的预埋时间应在钢筋班组完成工作后小时内完成。

　　3、开关箱，开关盒，插座盒，电话、电视等相关线盒安装前应控制同一水平，灯座的安装应保持同一直线，所有线管应保持通畅，不得有阻塞现象。

　　4、如需凿墙埋管应用切割机先割出双边的控制线后方能凿打。

　　二、承包方式和承包单价

　　1、包工包料；

　　2、包工不包料甲乙双方决定采用2 种方式，承包单价的确定：。

　　3、双方共同确认，结算工程量须经确认方能作为结算依据，其他任何人出具的结算单、结算凭证和情况说明等均不得作为结算依据。

　　三、承包款发放办法

　　1、承包款支付方式：。

　　2、甲方按照约定每次支付承包款前，乙方须编制一份有关劳务人工费发放方法（须落实到个人）在每次结帐后付款前交甲方财务人员。

　　3、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后，共同商定供料计划。

　　四、甲、乙双方的权利、义务

　　（一）甲方的权利、义务

　　1、全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制，安排协调工作，保证该任务能连续、合理均衡的施工。

　　2、负责现场施工技术问题的指导和质量监督，及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。

　　3、负责工程原材料的及时供应，但辅助材料乙方自理。

　　4、必须按施工组织设计和施工方案要求，保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备要求，并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。

　　5、负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作，并有权随机队乙方管理资料进行审查。

　　6、甲方有权对不服从各部门协调、安排的班组给予罚款或整改的处罚，有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。

　　（二）、乙方的权利、义务

　　1、乙方应严格信守合同、招标文件及例会记录中乙方承诺的各项管理目标（质量、安全、施工计划、综合管理等）。

　　2、负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。

　　3、负责对甲方提供的工具的保养、养护、维修工作，严格按甲方要求实行限额领料。

　　4、负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作，并应将该工作的书面资料及时报送甲方管理部门。

　　5、乙方应委派代表人驻点现场，负责管理劳务作业人员，并协调和检查，考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。

　　6、乙方必须正确及时办理务工作业人员的特殊工种证、上岗证、务工合同手续，并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查，且应队不符合条件的现象做迅速整改，否则所发生的费用由乙方负责。

　　7、乙方作业人员在本项目部施工期间，应严格执行公司各项制度和项目部下达的各项管理规定。应无条件服从甲方各部门综合协调。

　　8、按时发放工人的工作，不得将工人的工资移用，挪用或调配与其他方面使用。

　　9、认真完成每一道工序，杜绝材料浪费，可利用的`下脚料应及时回收利用。文明施工，每天下班后应将施工现场清理干净（如由甲方清理费用乙方工程款中扣罚)。

　　10、乙方应保护好工程中的半成品、成品。如乙方责任破坏或损坏应无条件修复至原样，如由甲方派人修复费用加倍。

　　11、小型工具及小型照明材料(灯管、灯座、插座、插头、开关电线等)由乙方自备。

　　12、工期和进度不得超过甲方的书面和口头要求且不得影响其他工种的工期和进度。

　　五、质量和安全

　　1、乙方必须严格执行并服从`四级质量安全检查管理程序（自检、企业检、监理检、地方质检）

　　2、质量目标为分项工程质量等级必须达到合格，分项工程质量如达不到合格，所造成甲方的经济损失由乙方全部承担。已方每完成一个分项部位，经自检合格后，以书面为准提交给质安科核查，最终质量以业主（建设单位）和质监站验收为准。

　　3、乙方必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。

　　4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50—100元罚款。

　　5、杜绝大小质量、安全事故的发生，若发生安全或质量事故，一切损失均由乙方独自承担，与甲方无关；甲方代为垫付的，乙方应在垫付十日内一次性返还甲方或在应付承包款中直接扣除。

　　六、考核和奖罚

　　使本工程达到安全、优质、快速、高效之目标，双方商定以下奖罚条款：

　　1、工期奖罚：如双方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚，如提前一天甲方奖励乙方200元/天，如因乙方原因滞后一天，甲方处罚乙方200元/天。

　　2、质量奖罚：乙方完成的工程量均一次性验收合格的，甲方可奖励50元/次，否则每次处罚50元/次。

　　3、安全奖罚：如乙方责任发生轻伤事故，乙方除了承担全部损失外，甲方可对乙方处以500元/次的罚款；如乙方责任发生重大伤亡事故，乙方除了承担全部损失外，甲方可对乙方处以元/人次的罚款；如乙方未发生任何安全、质量事故，甲方根据实际情况可给予乙方500-1000元的奖励。

　　4、技术进步奖励：如乙方提出合理化建议，且被甲方采纳实施后获得成果，甲方给予乙方200—1000元的奖励。

　　5、综合治理奖罚：如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事件，甲方有权视情节轻重给予乙方以100—1000元的罚款（严禁发生盗窃、赌博、斗殴等）。

　　七、其它

　　1、决算审核程序：乙方申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员审核单价与工程量→甲方批准（甲方有权对有依据的量进行增减）。

　　2、招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件，具有同等法律效力。

　　3、本合同双方签字后生效，乙方应严格履行本合同，不得违约，否则，甲方有权解除合同，并可要求乙方承担水电总承包款15%的违约金。

　　4、本合同未尽事宜双方协商解决，甲方住所地法院有管辖权。

　　5、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方担保人：

　　年月日

班组施工合同5

　　发包方： xx项目部（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况：

　　工程名称： xxx3#、4# 桥梁工程

　　工程地点： XX市浒关镇

　　工程工期： 50 天

　　第二条：承包范围

　　永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。

　　第三条：承包方式

　　本合同采用包清工、包小型工具（铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等）、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。

　　第四条：双方责任和义务

　　一、甲方责任和义务

　　1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。

　　2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

　　3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。

　　4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。

　　5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。

　　二、乙方责任和义务

　　1、乙方一切食宿问题自行解决。

　　2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人。次罚款，在工程款中扣除。

　　3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。

　　4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程当中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的`同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。

　　5、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。

　　第五条：材料管理

　　1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。

　　2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。

　　3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程当中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。

　　4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作，对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应承担施工过程当中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1。5倍给予罚款。

　　5、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予500—20xx元/次的罚款，情节严重者，将重罚。

　　6、乙方必须按照设计及规范要求施工，否则所增加的一切费用由乙方全部承担。

　　第六条：合同价款及付款方式

　　1、合同综合单价：

　　模板施工： 13元/m2

　　混凝土施工： 35元/m3

　　砌石施工（桥底铺砌30cm厚、砂浆抹面）： 15元/m2

　　钢筋制作安装： 200元/t

　　上述单价为综合价，包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业，本工程实行闭口包干，施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。

　　2、付款方式

　　本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算70%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。

　　3、由乙方原因造成的返工费用

　　（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。

　　第八条：工期

　　1、工期 50 天为控制目标。

　　2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意，应严格执行。

　　3、乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天20xx元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。

　　4、工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。

　　第九条：安全施工和文明施工

　　1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按XX市有关部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。本合同后附安全协议，作为本合同补充协议。

　　2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。

　　3、乙方如发生打架斗殴、与附近居民发生纠纷、无身份证、暂住证现象，损害总包单位企业形象、不按合同约定无故到市政府、业主方闹事等现象，甲方将根据情节严重程度给予每次500元罚款，罚款在当月工程款中扣除。

　　4、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齐，及时清运乙方施工产生的建筑垃圾，做到工完场清，保持现场的整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时，甲方有权令其整改，并将对其处以相应罚款。

　　第十条：质量要求

　　1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，甲方将根据业主对项目的处罚的1。5倍对乙方进行处罚。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程当中发现乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，

　　2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。

　　3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。

　　4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　当乙方不能满足甲方的施工要求时，甲方将有权终止合同并责令其退场，同时按甲乙双方核实的完成工作量按合同价款内的市场价格给予结算。乙方应无条件退场，甲方不再支付任何费用。

　　其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。

　　本合同经双方签字后生效。共一式肆份，双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日年月日

班组施工合同6

　　发包方：( 简称甲方)

　　承包方：（简称乙方）

　　遵照《中华人民共和国经济法》和《建筑安装承包合同条例》的有关规定及我公司的具体要求，拟定工程进行分部分项责任包干，为了更好地明确双方职责，友好合作，确保本工程按质按量地完成任务，经双方协商议定如下合约条款：

　　一、承包范围及要求：

　　乙方在承接工作任务的同时应执行甲方有关承包管理细则内容和施工图纸、会审纪要、设计变更等相关内容，如变更对乙方承接分部影响较大，可另行协议有关事宜。

　　1、承包范围：厂房加层内墙涂料工程；包工、包材料、包质量、包工期分包给乙方进行施工。

　　a) 甲方提供施工用电接到现场配电箱、施工电梯。

　　b)乙方自配施工工具。

　　工作要求：

　　a)一次内墙涂料及竣工前二次粉刷（水电组或变更造成二次内粉除外）；

　　b)施工完毕后必须做到工完场清；门窗的保护与清理。

　　二、工程量计算及单价：

　　1）工程量计算：按施工图纸、图纸会审、设计变更实际涂刷面积等要求计算；

　　2）单价：内墙涂料：元/㎡。

　　框架梁涂料：元/条（和木作班组合作）。

　　屋面女儿墙批涂一遍：元/㎡（甲方提供水泥）。

　　四、工程质量要求：

　　1、乙方操作人员必须按图施工，按现行施工验收规范及有关规程验收，严格遵守操作规范和甲方技术交底进行文明施工，接受甲方和有关上级质检人员的检查监督，质量标准要求达到国家颁布的质量验评标准的合格等级。

　　2、建立质量管理“三级”监督制度。每工作面完成后按规定进行自检，并填定质量评定表。经甲方施工质检二级复检达标后签字认可，方可进入下道工序施工，最后通过竣工验收，否则该分项工资不予结付。

　　3、框架梁、公共部分及窗台阴阳角涂料必须用铝合金收边；做到横平竖直。

　　4、成品保护：乙方班组人员在施工时要保护好自己的完成品，同时还应保证其它工种工序的成品保护，如造成破坏者按200元/次处罚。

　　5、凡质量验收（包括涂料严重脱粉）不达标的分项一律返工重做，其全部工料损失由乙方负责，情节严重者甲方有权给予经济处罚；返工后仍未达标者，甲方有权勒令该班组无条件退场，并按达到质量标准的完成量80%结付，同时乙方应承担其和该班组集体员工的工资损失。

　　五、安全、文明施工：

　　1、施工中乙方应严格遵守安全生产规章制度及公司制订的.《安全文明施工条例》。特种或高空以及危险作业，应向甲方领取（或要求）劳动防护用品和劳动保护设施，不得违章冒险作业，因违章操作所造成的一切经济损失乙方应负直接责任（扣除保险理赔外），法律责任由承包方承担。

　　2、现场严禁乙方聘用违反计划生育的妇女以及未满十八岁的未成年人：杜绝被依法追究刑事责任和严重违反本单位规章制度的人员，如乙方班组存有以上人员，所发生的后果由乙方负责，被依法追究刑事责任的乙方代表要负相关刑事责任，并承担一切经济损失。

　　3、承包方施工人员应遵章守法，如经发现偷窃、打架斗殴；发包方将视其情节轻重给予承包方1000元至3000元经济处罚并上报公安机关处理。

　　4、甲方不提供乙方所有班组员工住宿。

　　六、工资的发放及结算：

　　1、甲方按每月进度付70﹪，工程竣工验收完成付至总承包额的95%。余款5%待工程竣工验收后一年内付清。

　　2、乙方因质量及进度达不到甲方要求和严重违反甲方规章制度及乙方代表因故中途退场，所剩下的工资甲方有权不在发放面做为甲方的损失补偿，同时乙方代表应向该班组集体员工负一切经济责任。

　　七、工期要求：

　　1、为保证工程进度，乙方要紧密配合甲方和其它工种，无论何时何地、量多量少，如甲方通知乙方均要无条件执行施工任务。

　　2、乙方必须严格按照甲方施工总进度及每月的进度计划完工，，合理安排工人的完成量及本工序施工，保证质量如期安完工。

　　3、计划工作量如能按质按量完成，拖延按每日1000元处罚。

　　4、分项工程工期要求：按甲方的月进度计划执行如有特殊原因变动以甲方通知为准，乙方按要求增减施工人数。

　　以上未尽事宜由双方协议补充，双方郑重声时签字盖章后本合约生效，并严格执行，款清后自动失效，本合同一式叁份，双方各执一份，交主管部门壹份。

　　甲方盖章：乙方盖章：

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日年月日

班组施工合同7

　　发包方：_____________项目部(以下简称甲方)

　　承包方：_____________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况：

　　工程名称：________________桥梁工程

　　工程地点：_____________________

　　工程工期：_________________天

　　第二条：承包范围

　　第三条：承包方式

　　本合同采用包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。

　　第四条：双方责任和义务

　　一、甲方责任和义务

　　1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。

　　2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

　　3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。

　　5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。

　　二、乙方责任和义务

　　1、乙方一切食宿问题自行解决。

　　2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人.次罚款，在工程款中扣除。

　　4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的'同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。

　　5、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。

　　第五条：材料管理

　　3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。

　　4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作，对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。

　　5、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予500—__元/次的罚款，情节严重者，将重罚。

　　6、乙方必须按照设计及规范要求施工，否则所增加的一切费用由乙方全部承担。

　　第六条：合同价款及付款方式

　　1、合同综合单价：_____________

　　模板施工：_____________元/平方米

　　混凝土施工：_____________元/立方米

　　砌石施工(桥底铺砌30cm厚、砂浆抹面)：____________元/平方米

　　钢筋制作安装：_________元/t

　　上述单价为综合价,包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业，本工程实行闭口包干，施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。

　　2、付款方式

　　本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算70%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。

　　3、由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。

　　第七条：工期

　　1、工期50天为控制目标。

　　2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意，应严格执行。

　　3、乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天__元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。

　　4、工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。

　　第八条：安全施工和文明施工

　　1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按苏州市有关部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。本合同后附安全协议，作为本合同补充协议。

　　2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。

　　第九条：质量要求

　　1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，甲方将根据业主对项目的处罚的1.5倍对乙方进行处罚。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，

　　3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。

　　4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。

　　本合同经双方签字后生效。共一式肆份，双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。

　　甲方代表：_____________乙方代表：_____________

　　______年______月______日______年______月______日

班组施工合同8

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1 2 二、工程内容：

　　完成设计图纸中约定的工作及甲方要求增减的项目，班组。

　　三、工程工期：

　　本工程施工工期为个日历天，开工日期以甲方通知为准。

　　四、质量标准：

　　到合格标准。

　　五、工程价款元/㎡。

　　六、本工程结算方式：以实际收方为准。

　　七、文明施工：

　　各班组在施工现场，一定做到工完场清，材料堆放整齐，成品保护，如损坏别班组成品应照价赔偿，住宿自理。

　　八、付款方式：

　　(1)本工程经各方责任主体及主管部门现场共同验收合格后，且根据项目需要已协助完成所实施项目相关报建手续，支付到暂定合同价的.70%;

　　(2)审计结果函下达后，乙方向甲方移交完整工程竣工验收资料(贰套)同时提交资料收讫证明(资料收讫作为支付工程款的依据之一)，且根据项目需要按程序完成所实施项目资产移交工作后甲方向乙方支付到审计结果的95%;

　　(3)余下保期为24个月，从工程竣工验收合格之日起算满后一次付清，质保金不计利息。

　　(4)甲方有权采用银行承兑汇票(6个月期)或转账方式支付工程款。

　　九、施工安全：

　　1、乙方必须按《四川省建筑意外伤害保险导则》(川建安监[20__]31号)的相关要求，为本单位的建筑职工办理意外伤害保险。

　　2、乙方必须有较强的安全意识，施工期间必须按国家及四川省有关安全文明施工的要求，采取有效的安全措施保证施工安全，并对施工过程中发生的安全事故承担责任。

　　十、违约责任：

　　1、若本工程质量不合格，则乙方除应按甲方要求修复至合格，还应向甲方支付本工程结算价的百分之五的违约金。

　　2、若工期延误，则每延误一天乙方应按本工程结算价的千分之五向甲方承担违约金，若给甲方造成其它损失的，乙方还应赔偿给甲方造成的其他损失;若因甲方原因造成工期延误，则工期顺延。

　　十一、其它

　　1、为确保工程顺利进行，甲方应积极协调地方关系。

　　2、在合同履行中，甲、乙双方如发生纠纷，由双方协商解决，若协商不成可依法向本合同履行地人民法院提起诉讼。

　　3、本合同一式份，乙方执双方签字盖章生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

班组施工合同9

　　用工单位：（简称甲方）

　　提供劳务班组：（简称乙方）

　　甲方在施工工程中，为了保证安全生产和文明施工紧密配合，达到“安全第一、预防为主”的原则，双方协商签定承包指标协议书如下：

　　一、班组长（身份证号码：；家庭住址：；联系电话：）。施工人员合计总数计人。

　　二、乙方除执行合同条款外，同时必须遵守甲方的一切安全防火、防盗及治安管理规章制度。

　　三、规定：

　　1、各班组应按规定配备一名兼职安全员，负责本班组安全生产工作，并且每旬应向项目部专职安全员汇报一次情况，每月向项目经理汇报一次安全生产工作。

　　2、班组对新进场的工人要造花名册，并进行三级安全教育；各班组每周要召开一次班组安全生产例会。

　　四、安全生产指标：

　　1、杜绝死亡与重伤事故，轻伤事故频率不超过1、2‰。

　　2、无发生火灾与机械伤害事故；

　　3、无发生交通安全事故；

　　4、安全活动考核指标：事故隐患整改率达100%；

　　五、安全生产纪律：

　　第一条：凡是进入施工现场的工人必须按规定正确使用建筑“三宝”（即安全帽、安全带、安全网）。

　　①、进入施工现场，必须正确戴好安全帽，凡是不按规定戴好安全帽的给予经济罚款50元，发现一次罚一次。

　　②、高处作业必须按规定拴好安全带，如有不拴者，由施工员与安全员责令其停工，按旷工处理，并给予经济罚款100元。

　　③、二米以上的高空，要按规定挂设好安全网，如不按规定挂设好安全网而发生事故的`，要给予经济处罚100元。

　　第二条：严禁光脚或穿高跟鞋、拖鞋及防滑性差的硬底鞋，喇叭裤和不穿衣服进入施工现场，如有违章者罚款50元（如是现场管理人员加倍重罚）。

　　第三条：严禁洒后作业，违者罚款100元。且施工员与安全员有权隔止其施工作业（并按旷工处理），否则造成一切责任，由自己负责。洒后闹事者，按公司有关治安管理条例处惩。

　　第四条：施工现场严禁打架、闹事，违者视情节轻重，有权责令其停工、写检查，并给予经济处罚200元。

　　第五条：凡是电器设备不按规定作接零、接地保护的，对操作电工罚款50元；私接电线的罚款100元。

　　第六条：配电箱必须加锁管好，配电箱内不得放工具和其它杂物，违者处罚50元。

　　第七条：现场的防护设施，末经施工管理人员同意的，任何人不得拆除。如有发现，给予罚款200元。

　　第八条：严禁在施工现场随地在小便，违者罚款50元。如有第二次违章者，必定重罚。

　　第九条：施工现场临时工棚、职工宿舍、配电室、木工棚与仓库等重点防火部位应配备消防器材，严禁使用三炉（如电炉、煤油炉、火炉），如果有被发现的，除没收炉具外，并给当事人处已100元罚款。

　　以上规定经甲、乙双方签字之日起执行，罚款从各班组工资中扣除。

　　甲方代表：乙方：

　　签定时间：年月日

班组施工合同10

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　甲方同意将西南矿产资源与生态环境研究平台（一期，A1、A2、A2、A4、A6、C1、C2栋）的幕墙工程劳务工作发包给乙方。为明确双方的权利和义务，确保工程的工期、质量、安全和文明施工，经甲、乙双方共同商定达成以下协议，共同遵守执行：

　　一、工程名称：西南矿产资源与生态环境综合研究平台（一期）建设项目

　　二、工程地点：贵用市金阳新区

　　三、结构形式：框架结构

　　四、面积：详图纸。

　　五、工期：三个月

　　六、质量：优良

　　七、开工时间：

　　八、承包方式：

　　包幕墙施工所需劳务工作、一切工具，包工期、质量、安全及现场文明施工。

　　九、承包的工作范围：

　　1、龙骨安装、石材安装、玻璃安装、干挂清水装饰板安装、幕墙避雷、幕墙防火等图纸所含分项工程中所有做工任务及所有工序。

　　2、所有旌工机其自理，跳板的铺设，施工中所嚣安全绳、安全带、安全帽及其他防护用品。

　　3、龙骨安装、石材安装、玻璃安装、干挂清水装饰扳安劳，幕墙避雷、幕墙防火的清理、清洁，旋工后对本道工序所造成的污染面的清理、清洁。

　　4、原材料下车堆码及堆码场地的清理(不含石材下车)。

　　5、工完场清，日作日清。剩余材料的入库、归还及归还时的上车。夜阉旌工所需灯具的借出及归还。

　　6、现场安全及文明旖工，本班组住宿处的安全、文明、环境卫生的管理及所需要的工作。

　　7、班组内部的管理及服从该工程项目部管理。

　　8、因乙方原因造成的返工。（含返工所需人工及材料）

　　9、本道工序完成后向下道工序的移交。

　　10、以上内容除以下承包单价所注明有单价外，其余价格均己包含在以下承包单价项内，不得再计较。

　　十、承包单价：

　　1、石材幕墙：126元/平米

　　2、玻璃幕墙（玻璃雨棚）：95元/平米

　　3、外墙干挂水泥板：85元/平方。

　　4、以上承包单价中已含幕墙防火和避雷施工，并且包含劳动法所规定的其他费用及该工程项目部安排的节假日、夜班等加班费用。

　　十一、工程量计算及结算方式：

　　1、本合同承包工程量按乙方实际完成的各分项工程量计算。①钢架完成30%；②石材完成70%。

　　2、进度款支付：每月按当月实际完成的各分项工程量的80%支付进度款。

　　3、结算：一期承包内容在本工程竣工验收一周内后按所完成以上承包内容工程量的90%支付所承包内容的工程款，尾款在本项目竣工备案办理后一周内付清。

　　十二期、工期及工期要求

　　1、总工期按项目部所订工期计划。

　　2、因乙方原因造成工期延误，则按20xx元/天处以工期延误罚款直至勒令退场，且退场结算按已完成的本合同承包内容的50％计算。若因甲方原因造成耽误，则工期顺延。

　　3、按照该工程项目部的施工进度要求实旋，满足施工的需要，确保工程的顺利进行。

　　4、合理组织劳动力，对该工程项目部下达的施工作业计划，必须按丑寸或提前宪成。否则，造成损失由乙方自行承担。

　　十三、乙方的权利和义务：

　　1、服从该工程项目部的现场施工管理和指挥，根据该工程项目部提供的'施工方案进行施工，不得擅自更改，对施工方案的错误及不合理之处，有义务在施工前及时上报该工程项目部提请修改。乙方若不服从该工程项目部管理，甲方及该工程项目部均有权终止合同并按已完成本合同承包内容的50％计算乙方退场费。

　　2、乙方不得将承包内容转包给第三方施工，若发生，则按已完成的本合同承包内容的50%计算乙方退场费。

　　3、乙方负责支付自聘（雇）人员工资及办理贵阳市规定的暂住费用并负责将每月发放的签名册一份交给该工程项目部财务部门备案。

　　4、乙方配备的操作人员必须持有效证件方可上岗。

　　5、乙方班组长每天必须24小时在现场，若查出不执行该条，则按500元/次处以罚款。乙方班级长必须参加该工程项目部的生产例会，否则按100元/次处以罚款。

　　十四、材料、设备管理

　　1、该工程项目部负责提供以上承包内容施工所需原材料。

　　2、乙方自各的所有材料、施工工具、机械均由乙方自己保管，若有丢失，乙方自行承担责任。因乙方施工所造成的机其、钢管扣件损坏由乙方负责自己修复、赔偿。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　________年_____月_____日________年_____月_____日

班组施工合同11

　　工程名称：

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　为了更好地完成同安泰吉运动器材厂房工程施工任务，本工程水电施工项目由乙方承包施工。为了明确双方职责，以保证工程质量和安全生产，并顺利按期完成施工任务，本着双方自愿原则，经双方协商，签定本施工合同，望共同信守执行。

　　第一条：承包范围

　　甲方施工范围内同安泰吉运动器材厂房工程的所有水电施工项目。

　　第二条：承包方式及承包内容

　　承包方式为包工包料，具体承包内容包括：

　　1、水电施工人工费；

　　2、水电施工材料：包括给、排水管、避雷材料、预埋电管及电缆线；

　　3、水电施工机具：包括弯管器、万用表、手电锯、切割机、电钻及其它手工工具；

　　4、照明用具：碘钨灯、灯管、电源线。

　　第三条：承包单价

　　按总价的8%做为承包总价，合计人民币万元（2241万元*8%=万元），大写：人民币壹佰柒拾玖万贰仟捌佰元整。

　　第四条：工程量结算及付款方式

　　1、工程量按施工图纸及变更单（包括设计变更单、工作联系单）计算；

　　2、工程量每月25日前结算一次，由项目部预算人员根据每月完成情况如实结算（每月结算时限为月初至月底），并开具结算单，交给施工负责人，由施工负责人开具分项工程签证任务单，经项目技术负责人、质检员、安全员、施工员签字后送交项目财务人员进行工资结算；

　　3、工程款每月支付一次，当月工程款在下月底之前支付其80%；（乙方应把该款首先解决工人的工资，并向甲方提交本班组工人签字的工资表，在甲方监督下发放工资）

　　4、余款在本工程主体结构验收并评定合格后二个月内付至已施工完的水电总价款的90%，剩余款项在本工程所有水电工程完工后三个月内结算付清；

　　5、乙方须缴纳工资总额3%的劳务管理费，甲方在每月工资结算时由项目财务人员直接扣缴。（如乙方付材料发票给甲方，甲方不得收取劳务费）

　　第五条：施工材料及劳动力要求

　　1、本工程为包工包料，施工所需材料均由乙方自行购买，乙方必须根据本工程合同，采用合格建筑材料，若本工程有指定品牌，乙方必须购买合同指定的品牌；

　　2、施工期间乙方必须保证不影响土建工程施工进度，合理安排相应数量的水电工人进场施工；

　　3、乙方的施工进度无法满足施工要求时，必须按项目部的要求加派水电工人进场施工；如遇砼浇筑时，乙方必须安排至少一个水电工人进行护管工作。

　　第六条：双方职责

　　一、甲方职责：

　　1、负责现场总体协调指挥，监督并指导乙方在施工质量、安全、工期、材料使用、文明施工等方面的管理。

　　2、制定进度计划并下达给乙方施工人员。

　　3、对乙方及其施工人员进行施工安全及技术交底。

　　4、提供施工用电、用水、垂直运输机械、外脚手架。

　　5、提供雨天施工所需的雨衣。

　　6、按合同约定支付乙方进度款。

　　7、给乙方施工人员提供生活住宿、食堂及卫生设施。

　　二、乙方职责：

　　1、遵守现场纪律和规章制度，上岗人员须持证上岗并佩带工作证；

　　2、服从甲方施工安排，保证有足够的人力来完成本工程施工任务，不使工人处于违反国家劳动法规定的超长时间的工作中。

　　应自备劳保用品（包括防护眼镜、雨鞋、手套、口罩等）以供自己班组工人安全使用。安全帽由项目部统一配置，费用由乙方承担；

　　3、服从甲方的现场指挥与管理，严格按水电施工方案施工，负4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、

　　第七条：工程质量要求

　　（略）

　　第八条：施工进度要求

　　责本班组的现场施工组织与各项管理工作，按期保质保量完成施工任务；不得带与本工程无关的人员及家属、小孩进入生活、生产现场，一经发现每次处以50元的罚款并立即清出现场，如不自觉清出的将交由公安机关处理；按劳务管理要求自行组织施工工人，按期发放工人工资；负责本班组工人的安全教育、日常检查和整改等安全管理工作；自备水电施工所需的'施工机具、手工工具及照明灯具；按合同约定组织水电材料进场；按现场要求做好文明施工及成品保护工作；负责由于自身原因造成的质量缺陷的处理及费用。负责本班组工完场清工作。

　　负责本班组施工所产生的建筑垃圾的及时清理和清除，并及时运至地面指定位置；工人进场立即到项目部办理登记手续，领取项目部统一规定的黄色安全帽、出入证，其费用由乙方承担，结帐时甲方财务直接扣回；负责砼施工过程中的护管工作；按现行施工规范及项目部水电施工方案施工；按现行验收标准，水电施工质量必须达到合格等级。乙方应组织和准备足够的水电材料、施工机具及施工人员，保证按甲方进度计划组织施工；晚上必须加班施工至22︰00；具体进度安排由项目部根据实际情况确定，乙方必须无条件服从。

　　第九条：施工安全要求及约定

　　1、乙方应严格按现行《安全操作规程》组织施工，服从甲方的现场安全管理。杜绝违章指挥、违章作业行为。

　　2、凡因乙方的原因引起的安全事故，乙方应承担其经济法律责任。由于非乙方原因引起的安全事故，甲方负责协调由责任方负责赔偿损失。如发生意外安全事故，按单项医疗费计，叁仟元内由乙方自理，超出叁仟元以上的部分由甲方负责70%，乙方负责30%费用。若发生乙方原因造成的伤残、死亡事故，双方各承担一半费用（包括相关部门的罚款）。若发生非乙方原因造成的伤残、死亡事故，由甲方及责任方各承担一半费用（包括相关部门的罚款）。

　　第十条：生活设施的使用管理

　　1、生活设施由甲方统一安排与管理，乙方必须无条件服从。生活设施供施工人员使用，非本工地施工人员禁止进驻使用。

　　2、甲方统一办理食堂，乙方不得私自起炉灶，违者予以罚款。

　　第十一条：奖罚条款

　　1、工期奖罚：乙方未能按甲方进度计划完成施工者，每拖延一天，处罚1000元，属于甲方引起的拖延由甲方负责。

　　2、质量安全奖罚：

　　1）施工质量未能达到本合同约定的质量标准时，甲方将给予乙方承包总额5%的罚款处罚；

　　2）施工中若乙方不按甲方的要求整改质量安全隐患，甲方有权按《项目部质量安全管理办法》给予处罚，并采取必要的措施来确保整改落实。

　　3、乙方施工中应注意爱护公物、成品，凡现场发现损坏施工机具等不良行为者，甲方可给予处罚：

　　1）由于乙方原因造成施工质量问题引起损失的，按市场材料价格赔款。

　　2）甲方交给乙方使用的施工机具，乙方应妥善保管。凡是乙方人为故意损坏者，除责令修理完好外，还给予罚款。

　　3）凡盗窃材料、施工机具者，除予罚款外，并视情节移交当地公安机关处理。

　　4）损坏建筑成品、半成品者除承担返工和赔偿费用外还给予罚款。

　　4、未按厦门劳务管理规定招聘施工工人或未按规定办理相关证件受到有关部门处罚者，乙方自行承担受处罚的费用，乙方不得有异议。

　　5、对甲方要求乙方整改、处理的事宜，乙方不能按甲方要求的进度、质量及安全文明施工管理要求组织施工，甲方有权单方终止合同，清理退场，另派施工队伍进场施工，工程款按实际完成量和承包单价的80%结算，余额部分作为另派施工队伍进场费用。

　　第十二条：其它约定

　　1、本工程水电施工期间，若发生连续停工超过三个月，如甲方向建设单位成功索赔有关停工造成的经济损失，乙方应享受相应的赔偿金；

　　2、乙方未尽到相应职责，甲方另外派人完成时，所花费用按三倍扣罚，结帐时甲方直接扣回。

　　3、甲方安排乙方完成的承包内容以外的工作，按点工结算，点工单价为100元人民币/工日，每工日均按8小时计算。点工款项随当月工程款一起结算并支付，每月点工款按100/%支付，不留余额。

　　4、由于甲方原因造成乙方损失的，按实际情况以点工补偿，点工补偿数额视具体情况双方协商确定。

　　第十三条：本合同自签订之日起乙方应在三天内组织满足施工要求的足量水电材料进场，并组织满足施工要求的足量的施工人员作好准备。

　　施工人员具体进场时间由甲方另行通知，乙方必须按时进场，水电工程全部完工后一星期内，乙方施工人员及剩余水电材料必须全部退场。

　　第十四条：违约责任

　　本合同自双方签订之日起生效，甲、乙双方应本着认真、负责的态度履行各自职责及合同约定，如一方不全面履行自身职责及合同约定即被视为违约，违约一方应向对方赔偿壹万元人民币及因其违约引起的相应经济损失，并承担法律责任。

　　第十五条：合同的终止及终止条件

　　1、双方履行完各自的责任和义务后，本合同自行终止。

　　2、一方违约并经协商无效后本合同自行终止。

　　第十六条：未尽事宜

　　双方在施工过程中另行协商解决。

　　第十七条：本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方：

　　乙方：

　　签字时间：年月日

班组施工合同12

　　承包单位：**地基工程有限责任公司（以下简称甲方）

　　组长姓名：（以下简称乙方）

　　根据基础工程建设施工需要，甲方将**9#楼基坑支护的人工费承包给乙方，为了确保工程安全、质量，加快施工进度，明确双方责、权、利，经甲乙双方协商特制定如下条款：

　　一、承包方式及其它

　　1、承包内容：基坑支护

　　2、承包方式：人工费

　　3、质安要求：质量达到设计要求，无安全事故发生。

　　二、甲方责任

　　1、组织乙方成员进行技术交底和职业道德方面的学习。

　　2、负责向乙方提供住宿和施工材料及施工场地。

　　3、按设计要求及国家验收规范质量标准对乙方施工任务进行验收。

　　4、按本协议的单价根据现场实际工程量对乙方办理结算。

　　5、监督乙方对人工工资发放到每个工人人头。

　　6、对乙方各种违章行为进行制止、查处，并按规章制度进行奖惩。

　　三、乙方责任

　　1、组织本组人员进行技术交底，安全教育。

　　2、保证按甲方要求的质量和工期完成所承担的'施工项目的内容并管理、合理使用所提供的原材。

　　3、必须无条件服从甲方现场管理人员的管理。

　　4、参加甲方组织的工序检查，分项质量检查评定；对检查部位质量有异议，必须向项目负责人提出解决，决不允许发生冲突。

　　5、乙方必须安全生产，安全事故（经济损失￥10000.00元以内）由乙方自行负责。

　　四、违约责任

　　1、若因甲方原因造成乙方停工，甲方给予乙方一定数量的生活费补助。

　　2、若因乙方原因造成停工，延误工期等，乙方必须承担甲方的一切经济损失（总承包的工期罚款及机具的租赁费等）。

　　3、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，结算办理并付清费用后自行作废。

　　序号工作内容单价

　　1、基坑支护人工费全包，含扎丝、电焊条、切割片等临星材料。20.00元/㎡

　　2、机械进出场费用由乙方承担。

　　3、

　　附：单项工程计价表：

　　甲方负责人：乙方负责人：

　　经办人：经办人：

　　二〇**年*月*日

班组施工合同13

　　甲方：身份证号码：

　　乙方：身份证号码：

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》及其他有关法律、行政法规要求，遵循平等、自愿、互利、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本施工合作协议：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程项目、工期、工程量：

　　1、工程项目：

　　2、工期：从进场开工之日起80个工作日。

　　3、工程量：以甲方认可的工程量为准(以现场实际爆破石方测量方量为准)。

　　四、综合单价：本工程采用单价包干方法

　　序号项目单位单价(元)备注

　　1石方爆破m3包含人工、机械、打眼、装药(火工品自备),燃油、炸材、爆破安全防护、解小等等关于爆破方面的全部工作内容

　　1、综合单价包含火工品等材料购买、运输、保管等，人工费，生活费，机具费，水电费，油料，风险，利润及爆破试验、爆破监测等为完成本工程的一切费用。

　　2、本协议一经签订，将不进行任何形式的价格调整，乙方不得提出任何形式的索赔要求。

　　五、结算方式：

　　1、石方爆破工程量以甲方认可的实际爆破工程量为准。前期由乙方自己负责所有有关爆破费用垫付。乙方结款跟着甲方结款一起走，甲方拿到工程款乙方跟着比例结算工程款。甲方没有拿到工程款乙方不得以任何理由要求甲方付工程进度款，如果由此造成停工或其他损失，全部由乙方承担。工程完工后，甲方拿到工程款一次性全部结清爆破班组全部费用。

　　2、支付方式为现金或转账支票结算。

　　3、此单价不含税，为税后价。

　　六、质量、安全、文明施工

　　1、乙方应按有关规范、招标文件《技术条款》及业主、监理、甲方的质量要求进行施工。

　　2、本工程采用松动爆破(每次爆破总装量及单响装药量应不超过有关部门批准的药量)。

　　3、乙方应按照甲方认可的石方爆破范围及方案进行施工，根据现场及甲方施工要求，必须及时上足机械设备。

　　4、乙方应遵守国家及地方各项法律、法规。

　　5、乙方必须购买人身保险，所有人身保险费已包含在综合单价中。或由甲方代为购买，费用在合同结算时一并扣除。

　　6、乙方应遵守国家及地方、业主招标合同文件及甲方的有关施工安全生产条款，按照施工安全操作规程进行施工，经常教育职工树立安全意识，做到绝无伤害。

　　7、乙方应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员，加强对施工作业安全的管理，指定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对工人进行施工安全教育。

　　8、乙方自行承担由爆破施工引起的安全责任事故(如通讯线路、来往车辆、过往行人、附近的民房以及乙方自身人员及设备造成的事故和损失均由乙方自行负责)。

　　9、乙方应保证不因非甲方的责任使甲方受到罚款或被第三方起诉。若发生上述事件，给甲方造成的直接、间接损失将全部由乙方承担，甲方有权将乙方的工程款扣除，以弥补甲方的损失。

　　10、乙方应按照甲方的要求做到文明施工，如乙方影响到甲方的文明施工形象，由此所造成的一切费用(如罚款、停工损失的等)由乙方负责。

　　七、环境保护

　　1、遵守环境保护的`法律、法规和规章

　　乙方必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

　　2、环境保护措施

　　乙方应在编报施工组织设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送甲方审批。

　　3、环境污染的治理

　　(1)乙方应按国家和地方有关环境保护法规各规章的规定控制地下工程施工的噪声、粉尘和有毒气体，保障工人的劳动卫生条件。

　　(2)应保护施工区的生活工作的环境卫生，应定时清理垃圾，并将其运至批准的地点掩埋或焚烧处理。

　　八、施工安全保护

　　1、乙方应在工程开工后14天内编制一份工程施工安全措施方案提交甲方。其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安、爆破和炸药管理等安全措施。

　　2、乙方应加强职工的施工安全教育，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前进行安全操作的考试和考核，合格者才准予持证上岗。

　　3、乙方必须遵守国家颁布的有关安全规程，发生重大安全事故时，乙方应立即通知甲方，并在事故发生后24小时内向甲方提交事故情况的书面报告。

　　4、爆破

　　(1)乙方应按批准的爆破作业方案和安全措施文件的规定进行爆破作业，并应严格遵守国家有关爆破的管理规定。

　　(2)对实施电引爆的作业区，乙方应采用必要的特殊安全装置，以防止雷雨时的电器或邻近电器设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用，试验报告应上报总承包方审批。

　　6、洪水和气象灾害的防护

　　乙方应根据甲方提供的水情和气象预报，做好洪水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时，乙方应立即采取有效的防洪和防灾措施，以确保工程和人员、财产的安全。

　　7、信号

　　(1)乙方应在施工区内设置一切必需的信号装置。

　　(2)乙方应负责维修和保护施工区内自设或甲方、业主设置的所有信号装置，并按甲方的指示，经常补充或更换失效的信号装置。

　　8、安全防护手册

　　乙方应编制适合本工程需要的安全防护手册，其内容应遵守国家颁布的各种安全规程。乙方应在签订合同后28天内将手册的复制清样提交甲方审批。安全手册除发给乙方全体职工外，还应发送给甲方。

　　九、双方职责

　　1、甲方职责

　　(1)负责与工程业主、监理工程师工作联系。

　　(2)协调现场施工队各方关系。

　　(3)负责编制安排乙方日、月生产计划，乙方应按甲方的计划安排完成任务。

　　(4)每月20日前向乙方提供下月的石方开挖计划。

　　(5)本合同工程所约定的工程范围内施工测量由甲方负责(包括按规定填报资料)。

　　2、乙方职责

　　(1)除本合同已明确的条款外，乙方应严格遵守甲方与业主签订的合同条款，承担义务及责任。

　　(2)乙方服从甲方统一管理，并对所施工的工程进度、质量、安全负全部责任。

　　(3)乙方负责爆破设计，必须每班派现场代表负责按甲方的计划组织生产，确保工程质量和工期。

　　(4)负责爆破设备及人员的进、退场，以及爆破所需的火工材料领用、运输等与爆破有关的事宜。

　　(5)乙方人员必须服从甲方现场人员、监理工程师、业主的管理。

　　(6)乙方应自行接通施工用电、水、通讯等，其费用包括在承包价内。

　　(7)乙方应配置相应的质量、安全等专业技术人员，负责现场施工。

　　(8)乙方应严格按照甲方提供的质量要求施工,对于不合格工程,甲方有权要求返工处理,返工费用由乙方承担。

　　(9)如果乙方中途未经甲方允许而撤退或其它乙方责任造成甲方机械、人员及其它经济损失，甲方有权把乙方未结算工程款扣除，作为乙方对甲方经济损失赔偿的一部分。

　　(10)乙方必须遵守操作规程，领取的火工品要按相应要求保存、使用等，严禁流失，若发生任何安全事故或其他事故，造成的一切经济损失、纠纷、责任，均由乙方自负。

　　十、未尽事宜，双方友好协商，可以签订补充协议。

　　十一、本协议一式三份，甲方执二份、乙方执一份。本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，工程款结清后失效。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

班组施工合同14

　　发包人(以下简称甲方)：

　　承包人(以下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工(劳务)承包事项协商一致，订立本合同，并严格执行。

　　一、工程概况：

　　工程名称：泗洪富园景都II标段

　　工程地点：泗洪县青阳北路

　　工程规模：总建筑面积约80000M2

　　二、劳务承包方式及内容：

　　1、承包方式：劳务清包

　　2、承包内容：施工图纸及变更、指令中所包含的所有基础及主体砼、墙体、二次结构、装饰、装修等工程。

　　主体工程：包含以下但不限于以下内容：施工场地的硬化地面、施工道路砼浇筑，场地内排水沟(池)砌筑、粉刷、定期清理，临时设施、配电房、水池等生活设施的砌筑粉刷、搭设，人工配合挖掘机清土，人工挖基槽(井、坑)，基坑内承台(梁)挖、夯填，基坑、边坡排水沟(池、坑挖土)砌筑粉刷，砖胎模砌筑粉刷，桩头清洗，地下室底板防水保护层、地下室外墙防水保护墙砌筑(保温板黏贴)，所有砼浇筑覆盖、遮挡、养护、成品保护(含二次结构、填充墙构造柱)，内、外墙体砌筑，后浇带的清理、遮盖及砼浇灌，砼接茬部位凿毛、清洗，基础钢筋保护层的制作，外墙螺杆防锈、堵头清理、补洞，浇灌砼楼面施工通道的搭设及拆除、泵送砼管道的连接(含支架搭拆)、拆除清洗，墙、柱周边20cm宽收光，砼浇筑前模板根部砂浆封堵、模板内钢丝网张挂，楼层、脚手架清理，塔吊、货梯等设备基础砼施工，施工现场大门砌筑粉刷、贴砖，配合项目部放线等。

　　装饰工程部分：图纸及招标文件中所包含的所有室内外装饰工程等满足竣工验收的要求，具体包含但不限于以下内容

　　(1、内墙面粉刷：包含图纸内所有室内及公共部分墙体、阳台梁、管道井内、子母烟道、飘窗内外侧等部位粉刷(包含此部分保温基层施工)，窗框内外的塞缝(如窗四周有渗漏水现象均由承包人负责)，进户门边的灌浆及塞缝，所有飘窗栏杆、阳台栏

　　(2、外墙面粉刷：包含图纸内所有外墙、阳台、飘窗、线条、女儿墙内外、烟道出气帽、造型梁、屋架造型等。具体工序流程为清理底层，挂线做灰饼，砼与砖墙之间粘贴玻璃纤维网格布或钢丝网，喷浆或抹界面剂，1：3防水砂浆打底，保温板的施工，外墙石材粘贴。

　　(3、电梯门框、进户门框、窗框四周不论多大间隙的非常规厚度的加砌加粉，窗台厚10cm以内细石砼的施工(含支模板)。

　　(4、室内外地坪：包含图纸内所有部位地坪的施工(室外台阶、残疾人坡道、楼梯踏步及休息平台地面、电梯厅地面、户内细石砼地面以及厨卫间电梯厅管道四周止水环、子母烟道止水环、散水等所有地坪的施工)

　　(5、室内墙体的喷浆以及室外墙体的喷浆或抹界面剂。

　　(6、外墙脚手附墙洞、挑架子槽钢洞、塔吊货梯附墙等洞口的后补，后补时必须要专人负责，表面清理干净，浇水湿润后用细石砼堵塞，如出现外墙有渗漏水现象均由承包人负责。

　　(7图纸上注明的除防水外的屋面工程所有施工做法的内容，具体包括陶粒砼找坡、保温板的粘贴、50厚细石砼的浇灌、找平层(具体以图纸为准)等。

　　(8图纸所包含的室内公共部位的石材黏贴。

　　现场室内外的文明施工，在施工期间保证场地整洁，室内垃圾及时清理，做到"工完场清、活完料尽"，否则每发现一次，罚款人民币壹仟元，每连续累计有五次，则最后结算时按壹元/㎡(建筑面积)扣除，累计扣除不超过肆元/㎡(建筑面积)。以及图纸、变更、指令包含的所有分项工程相关的其他工作内容。

　　3、承包范围：泗洪富园景都7#、8#楼及周边车库。

　　三、工程工期：

　　开工日期：以甲方书面通知为准

　　竣工日期：按照甲方进度计划要求执行

　　四、质量标准：

　　符合图纸设计要求，并满足现行规范、规定要求，质量评定必须达到"优质"、安全达到"江苏省文明工地"，如未达到以上要求任意一项，扣除元/M。

　　五、合同价款：

　　建筑面积：元/M2;

　　工程建筑面积的计算：按设计图纸及江苏省建筑工程综合定额计算规则中的规定计算建筑面积。

　　双方约定工程从开工直至竣工验收不论什么原因都不得调增以上的承包价格，否则视为违约。

　　如质量、工期等各项指标(详见各分部分项甲方给予的书面交底)达不到规定要求或中途停止施工，甲方有权解除合同，乙方无条件将施工人员撤离施工现场。甲方在一个月内付给乙方已完成验收合格工程量的60%款项，余款在工程验收后一个月内一次付清，双方约定结算按照以下方式进行：所有未验收合格的工程量及变更、指令等不予以结算，墙体砌筑按元/ m3(包括二次结构)，基础部分砼浇筑按元/m3 ,主体部分砼浇筑按元/m3 ，内墙粉刷按元/㎡(含贴网、喷浆)，外墙粉刷元/㎡(含贴网、喷浆)、公共部位石材黏贴元/㎡，室内外地坪、台阶、坡道踏步及平台等元/㎡结算人工工资，结算时扣除乙方所有发生的违约金、赔偿金、罚款等相关应扣款项。

　　六、发包人责任与义务：

　　1、提供施工所用的材料、机械等：塔吊、三级配电箱(含)以上电源、箱、柜，施工所需商品砼、砖、水泥、砂、石及相应工程使用材料。

　　2、向乙方提供本工程所发包的工程概况及内容、质量标准、进度安全方面的要求，并检查落实。

　　3、负责向乙方提供楼层周边主控制轴线及高程(乙方依据甲方提供的控制轴线进行放样，自检合格后通知甲方验收)。

　　4、按照合同规定的时间、数额向乙方支付工程款。

　　七、承包人责任与义务：

　　1、乙方必须具备提供所承揽工程任务的资质、等级证书及相关资料。

　　2、乙方进场后应按照甲方对质量、进度、安全、成本等方面所要求的标准，完成合同约定的全部施工内容。

　　3、乙方按照工期要求自行准备砼浇筑、墙体砌筑、二次结构、粉刷、石材黏贴等工机具，同时负责三级箱以下电箱、线缆(自行组织专业人员)安、拆。

　　4、如因乙方组织不利，不能如实完成，并对工程造成影响或造成损失的承包人，

　　5、进度责任：按时完成项目分部、分项工程进度计划，因乙方责任每延误一天罚款 20__ 元，如连续延误超过 5 天，甲方有权另行组织人员进行施工，并对承包人完成的工程量按照 % 结算支付与承包人，甲乙双方终止合同。

　　6、质量责任：因乙方责任造成质量事故，返工所需人工、材料、电费等费用由乙方承担。因乙方责任造成检验、检测不合格，各种试验、验收不合格，其发生费用由乙方负责。在日常检查中，由于乙方责任导致的质量问题，其所发生的费用，由乙方全部承担。如出现重大质量事故，甲方有权依据《中华人民共和国建筑法》之规定，追究乙方责任。

　　7、服从甲方的领导和管理，遵守国家的.法律与法规，执行工地各项规章制度，对违反制度者，甲方有权予以处罚。

　　8、乙方在本合同签订 3日内必须提供甲方与该工程项目的施工总进度计划及相关的劳务人员上人计划表，作为本合同的附件内容。

　　9、乙方在劳务人员进场 3日内必须提供所有劳务人员花名册(包括姓名、出生年月、身份证号码或身份证明材料等)、组织系统图及联络表上报甲方。

　　9、按实际需要领用材料。浪费材料、损坏要按公司的成本管理制度承担经济责任。

　　10、乙方自行采购符合甲方要求的安全防护用品，并且自行配备场内通讯联络设备。

　　11、乙方有责任按照甲方要求对施工区域内进行清理，如不按照要求清理，甲方有权另行组织人员清理，产生的费用双倍自乙方工程款中予以扣除。

　　八、违约责任：

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，执行本企业的各项安全生产规章制度、文件及相关要求等内容，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违反安全规定造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

　　2、乙方在没有得到甲方(图纸设计变更文件)许可下，私自改变图纸设计而施工，经相关方查出后罚乙方3000---10000元，并承担由此带来的经济损失。

　　3、对于甲方安排的任何工作指令，无论结果如何乙方必须在2小时内向下达工程指令者回复，否则视问题轻重对当事人处以500元/次罚款。

　　4、乙方管理人员必须参加甲方组织的有关会议，对无故迟到者罚款100元/人，对无故不参加者罚款200元/人。

　　5、材料消耗以甲方经营部下核的预算定额量为标准，若材料节余，其节余部分的10%奖给乙方;若材料浪费，其超支部分全部由乙方承担，并在相应工程款中扣除。

　　九、价款支付时间和方式：

　　工程付款按照节点付款。

　　1、乙方在5层以下主体工程完工后，甲方按照乙方已完成验收合格的工程量核算价款的 % 支付乙方;

　　2、主体工程验收合格后，甲方在贰个月内按照乙方已完成的实际工程量核算价款的 % 支付乙方。

　　3、工程竣工验收后甲方在个月内按照乙方已完成的实际工程量核算价款的 % 支付乙方。

　　4、余款在甲方按实结算支付 95%止，留 5 %作为质保金;

　　5、质保金待工程竣工满年后，经甲方客服办和质检科等相关部门实地查看并征询业主意见，无质量问题后一次性付清(期间利息不予计算)。

　　6、以上工程款支付前，乙方必须依据拨付款额度，提供相应工资表于甲方。

　　十、安全生产、文明施工：

　　1、必须遵守甲方安全生产规章制度，严格遵守操作规程，不得违章操作、违章指挥、野蛮施工。

　　2、乙方必须严格按要求施工，杜绝亡人事故，否则相应责任自负。

　　3、乙方所有人员不得在宿舍内使用任何电器设备，一经发现除没收外另处人民币300-1000的罚款。

　　4、不得打架斗殴，发生一次罚3000-10000元，情节严重的移送公安机关，甲方保留诉讼权利。

　　5、确保成品保护，凡造成上道工序成品破坏的，承担其损失和费用。

　　6、乙方所有人员进场后将个人的身份证原件及复印件提交与甲方安全员便于办理暂住证及其他事宜。

　　7、其他安全事项以项目部的安全交底为准，且安全交底作为合同附件与本合同具有同等的法律效力。

　　8、乙方必须按照要求配备专业管理人员，制定相关规章制度，合同履行中因工或非因工的伤亡事故，乙方必须独立承担法律及经济责任，重伤人员的医药费、误工费、赔偿费、差旅费等一切费用均由乙方承担。

　　9、乙方在施工过程中必须统一服装、必须佩戴统一购买的安全帽并扣紧帽带，每发现一次不佩带安全帽罚款人民币50元，在当月生活费中扣除。

　　10、甲方有权对乙方的全部施工人员进行监督，有权要求乙方在三天内撤换或调整其认为不称职的施工人员，乙方必须采取有效措施保证在整个施工期间施工现场有足够的劳动力，保证工程按计划顺利实施，并不受节假日的影响，否则所发生的一切经济损失及连带责任均由乙方承担。

　　11、对于乙方的质量、安全及其他各项罚款，乙方有责任配合甲方做好手续，若乙方不予以配合，甲方根据实际情况或影像资料，即可形成罚款依据。

　　12、每月罚款从当月工程款或生活费中扣除，若乙方不配合，甲方项目部直接两人签字递交财务即可。

　　十一、合同的终止：

　　1、双方均不得无故终止合同，乙方承包的工程项目，不得再进行分包，否则由此造成的损失由乙方承担。

　　2、若乙方无力履行合同规定的工期和质量要求，甲方有权勒令乙方停工整顿或要求其增加(调整)劳动力;若乙方仍达不到要求，甲方有权终止合同，按照完成合格工程量的 % 给予结算，同时所造成的损失由乙方自行赔偿。

　　3、若甲方不能按合同约定支付工程款，经协商达不成一致意见，乙方应提前10日书面通知甲方要求终止合同。

　　4、乙方如因其他原因终止合同，须提前15日通知甲方，在未征得甲方同意前，不得单方面终止合同，否则所造成的损失乙方承担。

　　十二、其他条款：

　　1、施工所需周转材料运输所发生的人工费用由乙方负责。

　　2、施工工地为江苏省文明工地标准，乙方必须按相关文明工地要求管理，必须做到"工完场清、活完料清";如有达不到者将处以已浪费材料费或人工费的5-10倍罚款。

　　3、乙方所有人员必须遵守甲方相关施工现场、生活区的其他管理规定，否则按相关规定处罚。

　　4、甲方对乙方的奖罚金额必须在其当月的工程款发放中体现(甲方设臵安全、进度、质量奖)。

　　5、为保障务工人员的合法权益，乙方每月必须提供劳务人员工资表和监督发放其工资。如出现本施工队工人因工资问题投诉或闹事所造成的损失由乙方负全部责任。

　　6、无论何种原因均不得聚众、组织人员至工地，同时不与第三者产生任何债务、债权关系。

　　7、工程款拨付依据甲方拨付工程款进度进行支付。现场不产生任何零工，任何零工、签证、均不予以计价，除天气、政府机构不可抗力等造成停工除外。因甲方原因造成停工，7日内不予补助，7~15日内补助50元/ 日/人，超出15日乙方必须自行解散劳务人员，甲方不给予任何补偿。同时按照实际完成的工程量在壹月内给予结算完毕。

　　十三、本协议有效期为：

　　自签定协议之日起至所分包的工程项目(完)竣工及所有人员全部撤出现场，余款支付完毕即终止。

　　十四、补充条款：

　　承包人的所有人员在施工过程中如有违反合同条款、项目部各项规章制度，发包人对承包人的罚款就在当月工程款中扣除(所有罚款不需承包人签字认可)。

　　同时在合同履行中，如产生辱骂、殴打、围攻项目部人员、集体停工、上访、堵路以及中途退场等其他过激行为，发包人有权将承包人工程款扣除，承包人不得提出任何异议。

　　此合同壹式伍份，甲方肆份(公司、工程部、财务部、经营部各执壹份)，乙方壹份。

　　合同未尽事宜双方协商解决。

　　发包人(盖章) 承包人(盖章)

　　代表人(签字)：代表人(签字)：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：日期：