当前位置:9136范文网>实用文档>合同>单项劳务的合同

单项劳务的合同

时间:2024-07-24 02:28:50 合同 我要投稿

单项劳务的合同

  随着法律观念的深入人心,越来越多事情需要用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编收集整理的单项劳务的合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

单项劳务的合同

单项劳务的合同1

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  因工程建设需要,甲方将________及附属工程的模板制作,安装分项发包给乙方,为了明确双方的权利、责任、义务,根据《中华人民共和国建筑法》《民法典》及有关规定,结合本工程的实际情况,为了明确双方在施工过程中有关权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则,经双方协商签订如下条款:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  3、工程情况:全框架,剪力墙结构,以实际面积为准。

  二、承包范围、方式、内容

  (一)承包范围:本工程施工图(建施、结施)及设计变更所含的全部模板制作、零平以下地梁及剪力墙基础,标准架管按施工规范的搭拆等所需模板制作安装的全面完善。

  (二)承包方式:本单项工程采用大包干式,即包工、包料、包质量、包工期、包安装、包造价等,具体是:

  包工:乙方自行组织足够的'有操作证的技工,对本工种承包范围内的用工总承包,同时必须保证工程质量,进度要求。

  包料:甲方提供模板的安装主要材料,其余耗材如(铁丝、XX、打磨用的机具及磨片等)施工工具和生活用具等由乙方自己承担。

  包质量:本工程主体为优质结构,同时在施工中必须满足建设方、监理方、施工方、甲方的相关要求,必须对梁、柱、模板的爆模移位,垂直度进行修补、打磨。

  包工期:乙方满足进度要求,满足建设方、监理方、甲方要求。

  包安全:乙方负责安全教育、安全检查、安全督促,如不按国家安全相关规范施工,乙方承担全部经济责任和法律责任。

  (三)承包内容:

  1、对该工程所使用模板的维护保养、质量由施工方和甲方现场验收。

  2、对自己所做周边材料的收集、清理并堆码整齐。

  3、负责开工进场到竣工撤场期间所有材料的掉运,同时在施工方指定地点进行堆码,如不按甲方要求,一切费用由乙方负责。

  4、乙方不按甲方所说的规范去做,后果由乙方全部承担。

  5、乙方必须设自己套房的梁、柱、断头线。

  6、乙方承担元丝、XX、XX、墨汁、广线等全部工具。

  (四)其它约定

  1、每楼层完工后材料必须按要求堆码。

  2、在楼层掉运完后不准有木工的任何杂物。

  3、各楼层浇混凝土时,必须派人护模,如发现没有人护模,每一次按100元计算。

  4、不准乱锯门条、木板,如被施工方发现,造成金额由乙方承担。

  5、无条件配合施工现场的质量、安全的文明施工,若产生的损失由乙方全部承担。

  6、模板拼缝密实,梁X节点不允许凹凸不平现象,若发现必须立即修改,梁、柱、板、雨棚、空调板、阴角四周的水平和垂直度,只能在5内,梁X节点(含内外墙面)不能出现流浆。

  7、支模过程中造成安全网损坏必须全额赔偿,吊模位置陷入砼的由自己处理砼缺陷。

  8、工地上严禁酒后上班,不准穿拖鞋,不准打架斗殴,酒后闹事及偷盗行为,按损失额加倍赔偿,情节严重送公安机关。

  (五)工程单价和付款方式:

  1、工程单价

  根据以上乙方承担的工程范围和要求,结合甲方的实际情况,本单项工程模板制作安装,单价定为模板接触面积为元2计算)。2计算,安全按

  2、付款方式:采用乙方先垫支做完所有楼层,甲方阶段性的付生活费,乙方不得故意,以工资原因停工和其它原因停工和在中途离去,给甲方带来一切困难和经济损失,甲方按工程款余付给乙方工资,撤出现场和撤出合同。其作为违约金。

  三、如上述不违规,甲方在全体完工后一个月内付清所有工资。

  四、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  甲方: 代表:

  签计地址:

  签订日期:________年____月____日

单项劳务的合同2

  甲方:

  乙方:

  为了加强工程管理,提高工程质量,加快施工进度,明确工程中的安全和各工种责任,根据实际情况,经双方共同协商,达成如下协议:

  一、承包方式:

  甲方将十堰市天涌工贸公司办公楼木模板工程承包给乙方,乙方只包工(如:钉子、铁丝、电焊条等),其余的用料不包。乙方负责完成模板的制作、安装、支撑、校正、捣制砼时看模,砼达到强度后拆除模板,模板跑模后乙方自行解决,完工后将木板、木方上的钉子大概起完,所有木工用料由乙方负责上下车。

  二、单包工方式及单价的'确定:

  凡承包此工程建筑面积范围内的设计、变更全部由乙方完成,用临工时甲方付乙方(大工230元/天,小工120元/天),综合劳务工程价款,按实际建筑面积每平方米伍拾柒元整(¥:57.00元/㎡)包给乙方(包括二次结构在内)。如若乙方在施工中不听甲方指导,甲方有权辞退,在中间不干完此工程甲方按完成的数量三分之一计算,工程中必须要算好尺寸,不能乱锯木板和木方,发现一次罚款100元。

  三、付款方式:

  待十堰市天涌工贸公司拨款后,每人每月给贰仟元的生活费,除特殊情况外,主体完工后付70%,二次结构完工后10%,其余待验收后付清。

  四、安全与文明施工:

  甲方必须保证三通,乙方所有人员进入施工现场必须佩戴好安全帽。如若有人不戴安全帽,发现一次罚款20元,不得使用童工,乙方必须服从此工程的规章制度,不得酒后作业,不得乱扔乱丢,发现一次罚款50-80元,不按操作规程施工所发生的一切安全事故,在经济损失叁万元以下由乙方负责,叁万元以上所造成的一切经济责任由甲乙双方各承担一半,但甲方必须发扬人道主义给予帮助。

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方共同签字盖章后生效,待付清款项、对清帐目后自动失效,本合同未尽事宜,双方自行协商解决。

 甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

单项劳务的合同3

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就在建工程劳务分包事项,经友好协商一致,达成如下条款,定此合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程建筑面积:

  4、施工工期:自月日起至 日止,按每次安排工期提前一天奖500元,推迟一天罚款500元。

  5、工程质量等级:合格工程

  二、合同双发约定的内容

  1、承包方式:按照展开面积平方米实行单价包干,一次性包死(不涉及任何因素费用调整),包括人工费、小型材料费、包质量、包工期、包文明施工、负责分包工程的施工管理。

  2、承包内容:地下室及其以上主体工程及有关相连柱子模板制作、安装、拆除、加固、所以洞口和预留洞口安装拆除及方木、模板、钉子拆除,顶板的清理。钢筋工预留筋打孔。

  3、乙方承包工程范围内所有小型机具及辅助材料包括手提电锯、手提电锯电线、。

  4、合同价包括的其他工作内容:

  A、熟悉施工图纸,布置施工现场,工程自检,施工条件创建,协调组织与其他专业配合,材料机械工具的保管工作。

  B、施工现场2天以内停电。停水待料造成的停工、工期予以顺延,但乙方不计取任何费用。

  C、乙方根据进度计划提前5天向甲方提供材料计划报告,甲方协调乙方按进度计划将所需材料运抵施工现场,否则由此造成的后果,由此造成的后果,由责任方承担。

  三、质量要求:

  顶板只能高出5mm,不能低。板墙柱垂直度最大误差5mm

  四、双方责任:

  1、甲方责任:

  1.1甲方负责施工现场工程进度和技术质量监督管理,负责施工现场主要材料的供应和调配,甲方负责工程方案,编制及施工计划的制定,负责施工技术交底和安全交底,负责监督检查工程质量和文明施工。

  1.2甲方有权对不符合要求的作业班组进行调换及清退。

  1.3因设计变更造成的工程质量增减按实际发生工程量计算。

  2、乙方责任:

  2.1乙方严格执行甲方的各项管理制度,服从甲方统一指挥,服从甲方管理人员的监督、检查、管理。

  2.2乙方负责对乙方施工人员进度、质量、安全、文明施工的教育,施工现场严禁打架、群殴、偷窃行为的发生,发现一次视情节轻重接受甲方 元罚款,乙方承担由此造成的一切后果和损失,乙方施工人员在施工期间必须按照建筑安全操作规范和工地规章制度进行施工,不得违章施工。

  2.3乙方不得使用童工和年龄超过六十岁的工人。

  2.4乙方负责进场材料装卸和管理。

  2.5乙方必须在甲方规定的时间组织施工人员进场施工,乙方有权利对自身人员做调换、调动,但不影响工程进度,否则乙方负责赔偿给甲方造成的直接和间接损失与负面影响。

  2.6乙方不得将承包工程转包,否则甲方有权立即终止合同,另行更换施工队伍,所完成工程量按合同价的50%结算,同时乙方应承担合同违约责任及相关损失。

  2.7乙方在合同期内必须严格履行合同义务,做到安全,因违规操作发生的一切安全事故由责任方全部承担。

  2.8乙方对承包工程质量和安全负责,必须按照甲方的'组织施工方案要求的内容认真完善组织施工。

  2.9在甲方支付工程款时,乙方必须向甲方提供真实有效地务工人员工资表,甲方监督乙方对所有务工人员的工资当场足额发放并递交工资发放务工人员签字表一份,以便备案。维护每个人的合法权益,否则因拖欠务工人员工资而造成的一切责任由乙方承担。

  2.10若甲方资金暂时不到位,到付款节点后,乙方必须保证连续施工的能力。

  2.11乙方因自身质量问题,若被业主、项目部、监理发现并处罚,甲方对乙方进行双倍罚款。造成的停工。整改、返修乙方承担因此发生的浪费材料、人工及其他费用。

  2.12乙方负责遗留的模板、方木、螺杆、胀模等剔除及后浇带支模,清理木板垃圾。

  2.13乙方施工时做到工完场清文明施工,随时保持现场清洁卫生,因乙方不能做到施工相处整洁卫生的,甲方委托其他人员进行清理,费用由甲方按照实际生产费用金额的1.5倍从乙方工程进度款中直接扣除。

  2.14协议执行后,乙方不得中途退场,无故拖延工期,否则甲方不给予结算,损失由乙方负责并赔偿甲方一切经济损失,如乙方无施工能力甲方将责令退场,按工程量的50%结算,并在1日内全部退场,不能防碍或阻拦施工,否则一切损失由乙方负责。

  五、工程结算及支付方式

  1、模板已展开面积计算/m2结算。

  2、支付方式:

  A、乙方垫资到±0:00付款结点(包括民生活费零用开支一切费用)

  B、以上主体结构完成四层结算一次(最后不足四层的封顶时结算一次),按已完成工程量的70%支付进度款。主体验收完付至已完付至已完成工程量的80%,模板拆完,清理干净,经有关单位验收合格后15日内付100%.

  六、 违约争议:

  甲方双方履行合同中,如乙方违约,由违约方承担相关责任。若发生争议,双方按照实事求是,互谅互让的原则协商解决。

  七、 其他

  1、本合同自双方签字后即日生效,合同履行完毕后自行失效。

  2、本合同一式两份,双方各保留一份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

单项劳务的合同4

  甲方:_____

  乙方:_____

  根据《中华人民共和国劳动法》以及有关法律、法规、规章和政策的规定,经甲乙双方平等自愿、协商一致的原则订立本合同。

  一、合同期限本合同自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止;其中试用期为3月。

  二、工作内容

  1、甲方根据工作需要,安排乙方在_____岗位工作,并为乙方提供必要的工作条件。

  2、乙方应服从甲方所安排的工种、岗位,按照甲方关于本岗位工作任务和责任制度要求完成规定的工作任务。

  3、乙方的工作任务为:__________。

  三、劳动保护和劳动条件

  为使乙方完成工作任务,甲方应根据国家有关安全、劳动保护、卫生健康等规定,为乙方提供必要的工作条件,保障乙方的安全和健康;乙方在工作中要遵守有关操作规程,爱护甲方的财产。

  四、劳动报酬

  1、乙方按甲方规定完成工作任务,甲方必须以法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬,每月支付一次。其支付时间为:次月中旬或下旬。

  2、甲方支付乙方工资报酬的标准:基础工资/月、绩效每月考

  五、劳动纪律

  1、乙方必须遵守甲方依法制订的各项管理制度。

  2、乙方应遵守职业道德,不得损害甲方或业主利益,不得泄露甲方的商业秘密。

  六、教育与培训

  用人单位依据国家有关职业教育与就业准入的'有关规定以及本单位的实际情况为劳动者提供职业教育和技能培训。

  七、劳动合同的解除、变更、终止

  1、乙方有下列情况之一的,甲方有权解除劳动合同。

  (1)在试用期间被证明不符合录用条件的;

  (2)违反劳动纪律或者用人单位规章制度的;

  (3)失职、营私舞弊,对用人单位利益造成较大损害的;

  (4)被依法追究刑事责任的。

  2、甲方按照劳动法第二十六条、二十七条的规定与乙方解除劳动合同的.,按法律的规定办理。

  3、经甲乙双方协商一致,可变更合同相关内容。

  4、合同期满或双方约定的合同终止条件出现,应当即行终止。甲方应当在期限届满30日前就终止或续订的意向以书面形式通知乙方,由于工作需要,经双方协商一致,可以续订劳动合同。

  八、违反劳动合同的责任

  1、本合同一经签订,甲乙双方必须严格执行。甲乙双方任何一方违

  2、乙方在合同期间(含转岗)由甲方出资进行职业技术培训的,乙方如若违反本合同,需无条件向甲方支付违约赔偿金。

  3、因不可抗力造成本合同不能履行或经济损失的,可不承担违约责任。

  九、劳动争议处理双方因履行本合同发生争议,任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁,也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。

  十、本合同未尽事宜,按国家有关法律、法规规定执行。

  十一、本合同双方各执一份,涂改或未经授权代签无效。

  甲方(盖章):_____

  乙方:__________

  _____年_____月_____日

单项劳务的合同5

  甲方:

  法定代表人:

  住所:

  联系电话:

  乙方:

  身份证号码:

  家庭住址:

  联系电话:

  鉴于甲方业务的需要,雇佣乙方为甲方提供劳务。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》跟有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务合同书,共同遵守所列条款。

  第一条、劳务合同期限

  本劳务合同期限为____个月,自____年____月____日起至____年____月____日止。甲方视业务需要及乙方绩效等可提前与乙方解除劳务关系或征得乙方同意与乙方续签劳务合同。

  第二条、双方权利义务

  1、乙方承诺,根据乙方目前的健康状况,能够按照本合同约定为甲方提供劳务,愿意承担所约定之劳务。

  2、甲方根据业务需要,委托乙方承担工作。

  3、乙方工作时间根据甲方需要确定。

  4、乙方提供劳务应遵守甲方的规章制度,达到甲方的各项要求跟标准,并接受甲方的绩效考核。

  5、乙方在为甲方提供劳务中知悉的甲方商业秘密,不得提供或泄露给任何第三方。

  6、甲方按照乙方提供的劳务,向乙方支付报酬。

  7、乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人自行缴纳。甲方依法代为扣缴乙方个人所得税。

  第三条、劳务报酬支付

  1、甲方每月____日前以货币形式支付乙方上一个月的劳务报酬。

  2、甲方每月向乙方支付的劳务报酬包括保底酬金____元以及奖金。奖金的计算方式为:

  3、如需调整劳务报酬,甲乙双方另行约定。

  第四条、合同的.`终止与解除

  1、本合同期满如双方未续签,则合同自行终止。双方应及时办理交接手续。

  2、甲方有权视业务需要及乙方业绩情况等随时解除本合同。除应当支付的劳务报酬外,甲方不向乙方支付任何补偿。

  3、乙方需要提前解除本合同,应提前7日通知甲方,或补偿甲方____元代替通知。

  4、本合同终止或解除后,双方应及时办理交接手续。

  第五条、违约责任

  1、甲方不按照本合同约定日期向乙方支付劳务报酬的,每拖欠一日按照所拖欠金额的万分之四向乙方支付违约金。

  2、乙方在提供劳务中因故意或过失给甲方造成损失的,按照损失的金额据实赔偿。

  第六条、争议解决

  甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,应当通过协商解决。协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第七条、文本及生效

  1、本合同文本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  2、本合同于甲方盖章、乙方签字之日生效。

  甲方(盖章):

  乙方(签字):

  ____年____月____日

单项劳务的合同6

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  因工程建设需要,甲方将 及附属工程的模板制作,安装分项发包给乙方,为了明确双方的权利、责任、义务,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程的实际情况,为了明确双方在施工过程中有关权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则,经双方协商签订如下条款:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  3、工程情况:全框架,剪力墙结构,以实际面积为准。

  二、承包范围、方式、内容

  (一)承包范围:本工程施工图(建施、结施)及设计变更所含的全部模板制作、零平以下地梁及剪力墙基础,标准架管按施工规范的搭拆等所需模板制作安装的全面完善。

  (二)承包方式:本单项工程采用大包干式,即包工、包料、包质量、包工期、包安装、包造价等,具体是:

  包工:乙方自行组织足够的有操作证的技工,对本工种承包范围内的用工总承包,同时必须保证工程质量,进度要求。

  包料:甲方提供模板的安装主要材料,其余耗材如(铁丝、元钉、打磨用的机具及磨片等)施工工具和生活用具等由乙方自己承担。

  包质量:本工程主体为优质结构,同时在施工中必须满足建设方、监理方、施工方、甲方的相关要求,必须对梁、柱、模板的爆模移位,垂直度进行修补、打磨。

  包工期:乙方满足进度要求,满足建设方、监理方、甲方要求。

  包安全:乙方负责安全教育、安全检查、安全督促,如不按国家安全相关规范施工,乙方承担全部经济责任和法律责任。

  (三)承包内容:

  1、对该工程所使用模板的维护保养、质量由施工方和甲方现场验收。

  2、对自己所做周边材料的'收集、清理并堆码整齐。

  3、负责开工进场到竣工撤场期间所有材料的掉运,同时在施工方指定地点进行堆码,如不按甲方要求,一切费用由乙方负责。

  4、乙方不按甲方所说的规范去做,后果由乙方全部承担。

  5、乙方必须设自己套房的梁、柱、断头线。

  6、乙方承担元丝、元钉、墨斗、墨汁、广线等全部工具。

  (四)其它约定

  1、每楼层完工后材料必须按要求堆码。

  2、在楼层掉运完后不准有木工的任何杂物。

  3、各楼层浇混凝土时,必须派人护模,如发现没有人护模,每一次按100元计算。

  4、不准乱锯门条、木板,如被施工方发现,造成金额由乙方承担。

  5、无条件配合施工现场的质量、安全的文明施工,若产生的损失由乙方全部承担。

  6、模板拼缝密实,梁柱节点不允许凹凸不平现象,若发现必须立即修改,梁、柱、板、雨棚、空调板、阴角四周的水平和垂直度,只能在5mm内,梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆。

  7、支模过程中造成安全网损坏必须全额赔偿,吊模位置陷入砼的由自己处理砼缺陷。

  8、工地上严禁酒后上班,不准穿拖鞋,不准打架斗殴,酒后闹事及偷盗行为,按损失额加倍赔偿,情节严重送公安机关。

  (五)工程单价和付款方式:

  1、工程单价

  根据以上乙方承担的工程范围和要求,结合甲方的实际情况,本单项工程模板制作安装,单价定为模板接触面积为元/m2计算)。/m2计算,安全按2、付款方式:采用乙方先垫支做完所有楼层,甲方阶段性的付生活费,乙方不得故意,以工资原因停工和其它原因停工和在中途离去,给甲方带来一切困难和经济损失,甲方按工程款余付给乙方工资,撤出现场和撤出合同。其作为违约金。

  2、付款方式(略)

  三、如上述不违规,甲方在全体完工后一个月内付清所有工资。

  四、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  甲方: 代表:

乙方:

  签计地址:

  签订日期: 年 月 日

单项劳务的合同7

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规规定,在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上,签订本合同。

  一、劳动合同期限

  本合同为有固定期限的劳动合同:自20__年_月_日起至20__年_月_日止。

  二、工作内容及工作地点

  (一)乙方根据甲方要求,经过协商,从事广告销售工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果变动乙方的工作岗位,乙方服从甲方的安排。

  (二)甲方安排乙方所从事的工作内容及要求,应当符合甲方依法制订的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量要求。

  (三)甲乙双方约定劳动合同履行地为佛山市。

  三、工作时间和休息休假

  甲方实行每周5天、每天8小时工作制。

  四、劳动报酬

  甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内部工资分配办法,乙方的基本工资确定为每月元,以后根据内部工资分配办法调整其工资

  五、绩效工资

  根据乙方的工作业绩、劳动成果和实际贡献按照内部分配办法考核确定。

  六、劳动合同终止的条件

  经甲乙双方协商约定,出现下列情形之一的,可以终止劳动合同:

  1、劳动合同期满的`;

  2、乙方连续3个月未达成甲方业绩考核方案,或者乙方严重失职,给甲方造成10000元以上损失。

  七、其他条款

  (一)劳动合同期内,乙方户籍所在地址、现居住地址、联系方式等发生变化,应当及时告知甲方,以便于联系。

  (二)本合同未尽事宜,均按国家有关规定执行,国家没有规定的,通过双方平等协商解决。甲方制定的劳动纪律应当符合法律、法规、政策的规定,履行民主程序,并向乙方公示。乙方遵照执行。

  (三)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

  甲方法定代表人签名:

  乙方签名:

  _____年_____月_____日

单项劳务的合同8

  雇主(以下简称甲方):

  住址:

  雇员(以下简称乙方):

  住址:

  因工作需要,甲方决定聘任乙方为自己工作。为明确双方的职责,双方根据《中华人民共和国劳动法》等法律、法规,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本合同,建立劳务关系,共同遵守履行。

  一、用工期限

  1、本合同的用工期限为:__________月。

  2、本用工期限从______年______月______日起算,到______年______月______日止。

  3、双方约定,试用期为:__________月。

  二、工作内容

  1、岗位职责:

  2、工作任务:

  3、岗位要求:

  三、劳动报酬

  1、乙方试用期间的工资标准为:_____________元/月。

  2、试用期满后,甲方根据本单位的工资制度,确定乙方的岗位工资标准为______元/月;如乙方的工作岗位调整,按新岗位所对应的工资标准执行。

  3、甲方每月定期以货币形式支付乙方工资;甲方的工资发放日为每月_______日。

  4、甲方安排乙方加班加点,应按《劳动法》第四十四条规定支付乙方工资。

  四、劳动保护和劳动条件

  1、工作时间

  (1)乙方的工作时间,由甲方根据乙方工作岗位的职责要求灵活安排。

  (2)在本合同期内,如乙方的工作岗位依法变更,按新工作岗位确定乙方的工作时间。

  (3)甲方如安排乙方加班加点,应按《劳动法》第四十一条的规定执行。

  2、休息休假

  (1)甲方保证乙方每周至少休息一天。

  (2)乙方依法享有法定的节日假、公休日假、年休假、探亲假、婚丧假、产假和计划生育假等有薪假期。

  (3)甲方在工作日、休息日安排乙方加班加点,可给予乙方同等时间补休,但补休后不再支付加班工资;无法安排补休的,甲方应按《劳动法》第四十四条规定支付加班工资。

  3、甲方执行国家和省、市有关劳动保护规定,为乙方提供符合国家规定的'劳动保护设施和劳动条件,切实保障乙方在工作中的安全和健康。

  4、乙方有权拒绝甲方的违规要求,对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康和信誉行为,有权提出批评并可向有关部门检举、控告。

  五、双方职责

  甲方职责

  1、按照本合同的约定,保证工作条件。

  2、按时支付劳务费。

  3、及时组织人员验收。

  乙方职责

  1、按照合同的规定履行合同。

  2、听从甲方负责人的指挥。

  3、乙方应严格遵守国家的各项法律、法规,遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律,服从甲方的管理和教育。甲方有权对乙方执行规章制度的情况进行检查、督促和奖惩。

  六、合同变更、解除

  1、甲方因签订合同时所依据的客观情况发生变化,或者乙方因个人原因,要求变更本合同条款的,必须提前__________天书面通知对方,经双方协商一致后,可以变更本合同的相关内容。变更劳动合同,双方应签订《变更劳务合同协议书》

  2、经甲、乙双方协商一致,可以解除本合同。

  3、当解除条件符合劳动法规定时,双方均可合法解除本合同。

  七、违约条款

  甲乙双方在合同履行过程中,违反本合同的相关规定,给对方造成损失的,责任方均应赔偿守约方的损失。因违约导致合同履行不能的,责任方应支付_______元违约金给对方。

  八、附则

  1、本合同正本________份,双方各________份,具有同等法律效力。

  2、本合同经双方签字后生效,双方合同义务履行完毕后失效。

  3、因履行本合同发生争议,双方可协商解决,协商不成的,双方均可向工程所在地的人民法院起诉。

  4、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致的可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  甲方:

  负责人:

  身份证号:

  联系方式:

  工程所在地:

  签订时间:________年________月________日

  乙方:

  身份证号:

  联系方式:

  工程所在地:

  签订时间:________年________月________日

单项劳务的合同9

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  甲方将111项目F地块1期模板工程以分包形式承包给乙方负责施工。根据国家建筑行业有关法律法规的规定,结合工程的具体情况,双方本着平等、互利、讲求诚信的原则,经协商签订如下合同。供双方共同遵守:

  一、工程名称:111项目F地块1期商业楼

  工程地点:1111西北面

  二、承包范围

  甲方提供的幢号“施工图”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更等”主体结构全部模板施工内容,具体承包内容如下:

  1、甲方只提供二级配电箱和三级配电箱,从二级配电箱出来的电线由乙方负责。乙方负责提供所有的机械设备、耗材、维修费用等等,材料的下车及堆码工作。

  2,拆模后的现场清理,浇砼前模板上面的材料垃圾清理,现场周转材料的转运,归堆,必须堆放整齐。

  3.由甲方控制主轴线,乙方配合放细部尺寸线

  三、承包方式:

  1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式,

  2、施工工具、机具及主材、耗材(铁钉,铁丝等)

  四、工程工期要求

  具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,听从项目部安排。乙方必须根据甲方的'具体进度要求,备足施工人员。

  五、工程质量求

  1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收,且保证一次通过建设及监理单位验收。

  2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后,才能进行下阶段工程施工。

  3、本工程要求为清水模板,浇砼时,乙方必须配专人跟班看护模板。每跑模一次罚款(04)300—1000元,项目部罚款由乙方承担。

  六、承包价格

  按展开面每平米叁拾玖元(39.00元/)。

  七、结算方式

  工人进场每人每月按照1000元生活费计算。按照甲方的付款节点支付,支付已完成工程量的90%,以此例推,佘款待模板工程全部完工后三个月内结清尾款。

  八、安全施工

  乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。严禁违章违规操作,乙方及乙方工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,单次事故费用在5000元内的均由乙方自行负责和承担费用。

  九、甲方责任

  1、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,提供大型机具塔吊、电锯、锯片及工人住宿。

  2、提供施工用水、用电接口。

  3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。

  十、乙方责任

  1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工,确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意,不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。

  2、按甲方审定的施工计划实施,确保工程如期完工。施工中如不能按甲方阶段计划完成,每延误一天罚款500元。每次验收达不到建设及甲方要求且经最长一天的整改仍达不到要求的每次罚款20xx元,且由此耽误其它班组不能施工,由此造成的一切损失由乙方承担。

  3、乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。

  4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。

  5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况,乙方就向甲方承担500元违约金。

  6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合,乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲方下达的各项计划指标。

  7、乙方不得将本劳务工程转包,对本单项劳务工程自负盈亏,不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。十一、违约与违约责任

  1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过1日以上的,每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金,并按延误天数累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误,则每天延期一天乙方应向甲方承担伍百元的违约金,并按延误天数累积计算。

  2、工程质量按甲方工程管理制度进行评定,若验收不合格者,要求及时整改,整改后评定仍不合格者,则按贰仟元/次承担违约责任,并责令其必须整改合格,如因此逾期完工的,按第1条执行。

  3、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上(含2天),甲方就有权单方解除合同,乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场,逾期按1000元/天赔偿甲方损失,对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方,剩余50%工程款作为乙方的违约金。

  4、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款,超过15日以上,则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。

  5、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合,每发生一次打架斗殴,不管双方谁对谁错,每方罚款3000-5000元,造成甲方及他人损失的,还应依法相应赔偿承担责任,情节严重者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员,而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备,乙方应向甲方承担1000-5000元的违约金,情节严重的移交公安机关处理。

  6、合同经甲乙双方签字后,任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定,应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。

  十二、其它约定

  1、因本合同发生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,向甲方所在地的人民法院起诉。

  2、本合同一式叁份,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲方执贰份、乙方执壹份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格,且甲方支付了全部劳务款后,本合同即自行终止。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  联系电话:联系电话:

  合同签订时间:

  合同签订地点:

单项劳务的合同10

  ____________________(以下简称甲方)

  ____________________(简称乙方)

  一、工程概况

  甲方承建____________________家居制品有限公司职工生活与文化中心

  二、承包内容及价格

  内容:乙方称建甲方所承包工程中的所有钢筋工程。

  价格:____________________

  三、质量要求

  严格按照监理及上级主管部门的有关规定验收,验收标准为合格,因质量问题造成的返工,有责任方承担全部费用。

  四、管理要求

  乙方在施工过程中必须严格遵守甲方的.规章制度,服从甲方管理和工作安排,精心施工,安全生产,如不服从管理造成的经济损失,甲方有权逐项予以罚款。情节严重的甲方有权终止合同。

  五、安全要求

  在施工过程中必须达到安全文明施工,如不按规定违章作业,发生的安全事故,有乙方承担全部责任和费用。进入施工现场必须佩戴安全帽,如发现未带安全帽者,甲方警告后仍未服从,甲方有权对其进行罚款,该部分款项将在工程款中扣除。上下班途中,乙方发生的安全事故,均与甲方无关。

  六、文明施工

  必须做到工完料净场地清,否则产生的一切费用由乙方承担。严禁酒后上班,情节严重者清除现场。因饮酒造成的人身伤害,后果自负。如打架斗殴,滋惹是非闹事者罚款___________—_________元/人次。发现偷窃者,甲方对乙方以严重的经济制裁。

  七、工期要求

  严格按照约定的时间完成甲方规定的工作。如因乙方人手不足停顿,工期延误,造成的经济损失均有乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。

  八、付款方式:

  __________________

  九、本合同一式两份,自签字之日生效,工程款付清之后自动失效。

  甲方(公章):__________________乙方(公章):__________________

  法定代表人(签字):__________________法定代表人(签字):__________________

  _____________年________月________日____________年________月________日

单项劳务的合同11

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》甲方将陆良城市综合开发有限公司一期工程第 号楼的模板单项工程劳务(人工费单包工)分包给乙方完成,为了保质保量的完成工程任务,明确双方责、权、利,经甲乙双方共同协商,特签订以下条款共同遵守执

  一、工程名称:陆良城市综合开发有限公司一期工程

  二、工程地点:陆良县

  三、承包方式:单位工程人工费

  四、承包范围:

  本工程承包范围为甲方提供的土建施工图、图纸答疑中的'全部模板工作内容。(备注:层次为。

  五、承包工期:

  执行甲方与总承包签订的合同工期

  六、费用标准:

  1、承包单价按模板模板展开面积每平方准,下面按 计算,车库按展开 平方计算,计价支付,此价格为合同包干价,《其费用包括直接人工费、小型工具、劳保用品、

  九、其他约定

  1、乙方在施工过程中必须密切与甲方施工、技术、材料、质量安全过程中随时砼甲方联系,未经甲方书面同意或未经甲方签认分项质量,乙方不得擅自施工。

  2、本合同签订后,甲方派代表,电话 ,乙方派 同志为乙方现场代表,电话 ,负责履行本合同中的约定。

  3、本合同未尽事宜,由甲乙双方签字后生效,工程完工、结清帐务自行失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

单项劳务的合同12

  甲方:

  乙方:

  为了加强工程管理,提高工程质量,加快施工进度,明确工程中的安全和各工种责任,根据实际情况,经双方共同协商,达成如下协议:

  一、承包方式:甲方将十堰市天涌工贸公司办公楼木模板工程承包给乙方,乙方只包工(如:钉子、铁丝、电焊条等),其余的用料不包。乙方负责完成模板的制作、安装、支撑、校正、捣制砼时看模,砼达到强度后拆除模板,模板跑模后乙方自行解决,完工后将木板、木方上的钉子大概起完,所有木工用料由乙方负责上下车。

  二、单包工方式及单价的确定:凡承包此工程建筑面积范围内的设计、变更全部由乙方完成,用临工时甲方付乙方(大工230元/天,小工120元/天),综合劳务工程价款,按实际建筑面积每平方米伍拾柒元整(¥:57.00元/㎡)包给乙方(包括二次结构在内)。如若乙方在施工中不听甲方指导,甲方有权辞退,在中间不干完此工程甲方按完成的数量三分之一计算,工程中必须要算好尺寸,不能乱锯木板和木方,发现一次罚款100元。

  三、付款方式:待十堰市天涌工贸公司拨款后,每人每月给贰仟元的生活费,除特殊情况外,主体完工后付70%,二次结构完工后10%,其余待验收后付清。

  四、安全与文明施工:甲方必须保证三通,乙方所有人员进入施工现场必须佩戴好安全帽。如若有人不戴安全帽,发现一次罚款20元,不得使用童工,乙方必须服从此工程的'规章制度,不得酒后作业,不得乱扔乱丢,发现一次罚款50—80元,不按操作规程施工所发生的一切安全事故,在经济损失叁万元以下由乙方负责,叁万元以上所造成的一切经济责任由甲乙双方各承担一半,但甲方必须发扬人道主义给予帮助。

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方共同签字盖章后生效,待付清款项、对清帐目后自动失效,本合同未尽事宜,双方自行协商解决。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

单项劳务的合同13

  甲方(用人单位)_____________法定代表人:__________________________

  乙方(职工)_________________身份证号码:__________________________

  甲方与乙方为建立劳动关系、明确权利义务,依据《劳动法》等有关法律规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本合同。

  第一条:劳动合同期限

  本合同为有期限的劳动合同,自_____年____月____日起至_____年____月____日。

  第二条:工作岗位

  甲方根据需要,也可以调整乙方工作岗位。乙方上岗前须向甲方交_____元的风险保证金,解除合同时退还保证金,甲乙双方必须遵守劳动法自定的各项法律条款。

  第三条:劳动报酬

  甲方为乙方每月所付工资为_____元。

  第四条:劳动合同的解除

  1、经甲乙双方协商一致,可以解除。

  2、乙方具有下列情形之一的,甲方可以随时解除合同。

  ①严重违反劳动纪律或规章制度的。

  ②被依法追究刑事责任的.。

  3、乙方在特殊情况下,需要解除劳动合同的,应当提前____个月书面通知甲方,否则应承担给甲方造成的损失。

  第五条:未尽事宜,可签订补充合同,与本合同具有同等法律效力

  第六条:本合同一式____份,甲乙双方各执____份,自双方签字之日起生效。

  甲方(盖章):_____________

  联系电话:_________________

  ________年______月______日

  乙方(签字):_____________

  联系电话:__________________

  ________年______月______日

单项劳务的合同14

  甲方:__________

  乙方:__________

  一、工程地点:___________________________________________

  二、工程范围:__________________________________________

  三、工程概况:__________________________________________

  五、承包方式:__________________________________________

  六、工程付款方式:

  1、按工程进度拔付工程款80%______元。工程结束,工程劳务款一次性付清。

  2、按工程总量的30%完成率支付工程款,总方量______。30%为______,拔款为___________元;60%为_________,拔款_________元;90%为___________,拔款为__________元。100%完成,全部一次性付清。

  3、工程结束,工程劳务款一次性付清__________元。

  七、工程结算方式:单价每平方米_______元,工程结束按实际方量结算。

  八、乙方按甲方要求施工,具体要求:___________________

  九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,至工程款结清后失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

单项劳务的合同15

  劳务分包单位:(个人)(以下简称甲方)

  劳务承包单位:(个人)(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就 工程内的 劳务,分包事项经甲乙双方友好协商一致,达成如下协议,共同执行并签订本合同书。

  一、 工程概况:

  (1) 工程名称:

  (2) 工程地点:

  (3) 结构形式:

  (4) 承包方式:

  协议工期: 年 月 日

  开工日期: 年 月 日

  竣工日期: 年 月 日

  协议工期总日历天数

  二 、包干单价及付款方式

  混凝土浇筑(不包含二次结构):在承包范围内按元/立方米进行单价包干(采用地泵输送);未达到一次性验收合格按 元/立方米进行单价包干;上述包干单价施工方已充分考虑了涨价风险等因素,结算时包干单价不作任何调整(甲方要求及设计变更除外)。单价包干包括:工程所需的所有人工 、辅助材料费、低值易耗品、工具机具费、管理费、利润、劳动保护费等。

  1、 乙方达到本工程质量、进度、安全文明施工等的要求,才予以支付工程进度款。(在之前甲方不支付任何费用)

  2、 每栋楼主体结构三层完工(三层屋面混凝土浇筑完成)后年15天内甲方支付乙方已完成工程量的70%~80%;每栋主体结构六层完工后15天内甲方支付乙方已完工程量的70%~80%。

  3、 每栋主体全部结束交甲方监理验收合格后7天内甲方支付乙方至已完工程量的90%。

  4、 工程竣工验收合格后,双方在15天内办理完本工程承包范围内工程的人工费结算,结算完后7天内甲方支付清所有人工费。

  三、 分包内容和范围:

  1、 工程范围内的全部混凝土的浇筑、振捣、收面和拉毛,混凝土面的养护和清洗;竖向孔洞剔凿及封堵砂浆抹平;施工缝处理及场地清洁、文明。零星现场预制构件用每次浇筑主体剩余的混凝土浇筑。

  2、 乙方需自备混凝土振捣机具(振动器、振动棒和平板振动器、布料机等),压尺、水管、广线、斗车、灰桶、拉毛用的棕毛刷等工具、用具及安全施工防护用品(安全绳、安全帽、安全带和甲方提供配电箱以外的所有电线电缆和雨天施工用雨具)。

  3、 本工程竣工时乙方承包的全部工程质量必须达到合格标准,乙方要严格控制好结构结合尺寸、平整度、垂直度、阴阳角等细部尺寸,验收要求均按现行有关的国家规范及地方标准执行,不得超过合格标准等级的允许误差范围。混凝土内实外光无蜂窝麻面,结构如出现蜂窝麻面比较严重、尺寸变形、缺棱掉角、夹渣、缩颈、爆模、露筋等质量通病,楼地面在混凝土浇筑时,应在振捣密实的基础上表面压实、拉毛、纹路顺直、平整、不显脚印。操作时应用带水平尺的压尺压平,楼层地面标高误差控制在0.5~10cm,不需要再作找平层。平整度不超过5cm,不漏浆。上述要求如发现一处则对其进行经济处罚。并由乙方负责处理达到质量要求为止,所发生的工料费用由乙方承担。

  4、 混凝土的养护和拆模须严格按项目现场技术人员的安全技术交底操作,违反规定,甲方将视情况给予处罚。

  5、 乙方自备安全防护用品,如安全帽、安全绳、安全带。

  四、 工程安全及质量标准:

  严格按照国家质量验收规范和分户验收规定,及甲方、业主、监理的要求和大合同内条款为质量标准。

  五、 安全文明施工:

  乙方必须服从甲方管理人员的'管理和安排,必须强制性按照国家规范和大合同内及甲方的要求执行,必须做到人走场清、做好成品保护,材料及工具码放整齐有序,如出现有违章和不按以上条款执行的,视情节轻重,甲方有权对乙方进行经济处罚,同时乙方需及时进行整改,对拒不整改的,甲方将对乙方立即清理出场,并追究其责任。(包括生活区、宿舍的卫生等必须达到甲方要求);如乙方被监理及项目部、业主罚款的,甲方将对乙方进行双倍处罚,如因违章作业、不服从管理所造成人员伤亡及经济损失的全部由乙方负责。

  六、安全质量保证:

  为了确保本工程能保质保量的顺利完成,甲乙双方在签订本合同时,乙方向甲方交付 万元人民币作为质量保证金。此保证金在本工程 施工至 ,无质量和安全问题,甲方一次性无息退还给乙方。如出现有大的质量和安全问题,此保证金甲方不予退还,对造成重大经济损失和安全事故的,除保证金不退还外海追究其责任。

   七.此合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字后生效,并产生法律效力,以上条款希双方共同遵守,如有违约,违约方将负责赔偿守约方工程总造价2%的违约金。此合同在本工程全部结束后自动失效。(未尽事宜双方共同协商,与本合同具有同等法律效力)

  甲方代表:

  乙方代表:

  年 月 日

【单项劳务的合同】相关文章:

木工单项劳务合同12-11

单项劳务分包合同03-30

钢筋单项劳务承包合同10-11

单项施工合同01-10

单项商品订货合同11-11

劳务合同劳务合同05-24

单项施工合同15篇02-19

单项承包合同02-21

单项工程施工合同12-19