当前位置:9136范文网>实用文档>合同>防水维修合同

防水维修合同

时间:2024-09-18 01:22:00 合同 我要投稿

防水维修合同

  在人们的法律意识不断增强的社会,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编帮大家整理的防水维修合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

防水维修合同

防水维修合同1

  发包人(全称):(以下简称甲方)

  承包人(全称):(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同、

  一、工程概况

  工程名称:工程地点:

  工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)

  二、工程承包范围

  承包范围:屋面防水工程

  三、合同工期:

  开工日期:竣工日期:

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、结算方式

  根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(20xx)89号文件、

  六、付款方式

  竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清、

  七、工程保修

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2、防水工程为年;

  3、装修工程为年;

  4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

  5、供热与供冷系统为

  6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的.其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、

  七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、

  八、合同生效

  合同订立时间:20xx年6月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

防水维修合同2

  依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:

  第一条工程概况

  1、工程名称:_________

  2、工程地点:_________

  第二条承包范围:

  _________

  第三条工程承包方式:_________

  第四条合同工期

  开工日期:_________

  竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间):_________

  第五条工程造价、付款方式及价款调整

  工程造价:_________

  付款方式:_________

  价款调整:_________

  第六条工程质量及验收标准

  1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。

  2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,试验、化验报告单,使用说明,检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担),不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

  3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx、《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20xx年版)gb50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20xx、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20xx,及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

  4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。

  第七条安全施工

  1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

  2、乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

  第八条材料设备采购

  _________

  第九条质量保修

  1、本工程免费质量保修期限为_________年,终身维护保养。

  2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。

  3、在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的`保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

  乙方联系电话:_________ 乙方联系人:_________

  4、保修金支付方法

  4.1质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。

  4.2在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。

  4.3在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。

  4.4出现质量问题后,甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准,维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。

  4.5乙方维修人员到达现场后,必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修,对同一问题重复维修两次以上者(含两次),甲方有权视乙方为责任心不强,技术不过关而自行解决,费用由质保金中扣除。

  4.6免费保修期结束后,乙方维修只收取材料成本费,不收取工时费等其他任何费用;

  第十条双方的权利和义务

  1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。

防水维修合同3

  甲方:

  联系人身份证:

  乙方:

  联系人身份证:

  本着友好磋商、互相配合的原则、甲方同意将屋面防水维修工程承包给乙方施工。为了明确双方的职责。确保该工程按质期完成。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的.原则,认真商议应共同遵守,严格履行以下条款:

  一.工程概况:

  1..工程地点:

  2.工程名称:

  3.工程内容:基层清理、修补残损屋面及女儿墙水泥砂浆抹灰层、铲除原屋面破损防水层、新作改性沥青卷材SBS防水层、垃圾清运。

  4.承包方式:包工、包料

  5.质量要求:按照国家防水验收规范达到

  6.承包价格:经甲方验收合格,以实际施工面积元/平米

  二、乙方职责:

  1.本工程开工之日起,听从甲方安排、服从甲方指挥,不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业,确保维修工程在甲方规定的时间完成

  2.在维修施工过程中,乙方要严格遵守文明安全规章制度,如有违反安全规章制度所造成的安全事故,由乙方自己承担

  3.质量保证,乙方所施工的屋面维修工程,在三年之内发现渗漏,乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)

  三、甲方职责:

  1.甲方免费为乙方提供三通:路通、水通、电通

  2.协助乙方搞好安全设施,配合乙方进行施工,确保工程顺利进行

  四、付款方法:工程开工后,乙方材料进场后甲方应支付维修面积总价的 % 、待工程完工后,通过关水48小时测试不漏水,甲方应在五天之内除预留3%保修金外一次付清工程款(三年保修期满后如无质量问题,保修金全部返还乙方)。

  五、法律责任:

  1.合同签订之日起,任何一方不得擅自终止合同,违者按总造价的3%赔偿给对方作为违约金

  2.合同依法成立,具有法律约束力,合同发生纠纷时,甲乙双方应本着实事求是的精神,及时协商解决,如协商不成,任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁,及向人民法院提起诉讼

  3.本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,以上条款望双方共同遵守,此合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方签字盖章生效。

  甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________地址:___________________________

  电话:_______________________电话:___________________________

  传真:_______________________传真:___________________________

  日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日

防水维修合同4

  发包人:

  承包人:

  一、工程概况:

  本工程位于部队保管队仓库。

  二、工程承所范围

  承包范围:食堂房顶维修

  三、合同工期

  竣工日期: __ 年 月 日

  合同工期总日:历时 天。

  四、合同价款金额: 人民币。

  待工程竣工后,以结算实际项目工程量计算为准。

  五、违约责任

  除协议中有明确约定的外,违约方应按合同总价的10%向另一方支付违约金。

  六、其他

  1、所有变更须经承包人、设计单位及发包人认可,未经同意任何一方不得擅自变更已定方案,否则由此发生的`一切费用由变更人承担,延误工期顺延。

  2、施工用水、电由发包人装表,交承包人保管使用,施工过程中由此产生的水、电等费用由发包人承担。

  七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在规定时间内交付甲方使用。

  八、在工程全部结束后,经甲方验收后无任何异议须支付乙方所有工程款。

  本合同一式两份,双方约定订立后生效。

  发包人:

  承包人:

  年 月 日

防水维修合同5

  甲方:XX花园XXX楼住户。住户代表:XX。

  乙方:XXX维修队。法人:XX

  本着平等、自愿、公平的原则,甲乙双方就XX花园XXX楼顶防水工程经协商一致,订立本合同,其条款如下:

  一、甲方委托乙方做XX花园XXX楼顶防水工程。工程面积为XXX平米,包括向西延伸的'部分。

  二、双方商定该程造价为 XXX 元;工期为XX天。

  三、楼顶太阳能设备的搬迁与复位均由乙方负责。

  四、乙方在施工过程中必须严格按着工程工艺要求进行操作保证工程质量并按期竣工。

  五、该工程自竣工之日起,质量保证期为X年。

  六、竣工后如在质量保证期内出现渗漏等现象由乙方负责免费维修;质量保证期因渗漏而造成甲方的一切经济损失由乙方负责赔偿。(如:住房的的装修,物品遭受损失的赔偿等。)

  七、施工期间乙方应按有关规定采取严格的安全措施,如出现事故均由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。

  八、甲方必须在工程完工后一次性支付工程款,不得拖欠。

  九、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。本合同自双方签字之日起生效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日

防水维修合同6

  甲方:**花园***楼住户。住户代表:**。

  乙方:***维修队。法人:**

  本着平等、自愿、公平的原则,甲乙双方就**花园***楼顶防水工程经协商一致,订立本合同,其条款如下:

  一、甲方委托乙方做**花园***楼顶防水工程。工程面积为***平米,包括向西延伸的.部分。

  二、双方商定该程造价为***元;工期为**天。

  三、楼顶太阳能设备的搬迁与复位均由乙方负责。

  四、乙方在施工过程中必须严格按着工程工艺要求进行操作保证工程质量并按期竣工。

  五、该工程自竣工之日起,质量保证期为*年。

  六、竣工后如在质量保证期内出现渗漏等现象由乙方负责免费维修;质量保证期因渗漏而造成甲方的一切经济损失由乙方负责赔偿。(如:住房的的装修,物品遭受损失的赔偿等。)

  七、施工期间乙方应按有关规定采取严格的安全措施,如出现事故均由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。

  八、甲方必须在工程完工后一次性支付工程款,不得拖欠。

  九、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。本合同自双方签字之日起生效。

  甲方:乙方:

  年月日

防水维修合同7

  甲方:

  乙方:

  为保证楼房屋漏水维修质量签订如下协议,确保双方共同遵守执行:

  第一条维修标准及要求

  1、乙方自愿选择房屋维修形式并与甲方签订本合同。

  2、维修地点:厂区木工房室内墙壁及地面漏水状况维修。

  3、维修标准:维修必须在保证不影响房屋的安全前提下进行。维修以解决防漏为主。

  第二条合同金额:合计金额为:760.00元大写:人民币染佰陆拾圆整。

  1、维修要求:

  ①乙方进行施工,提供人工,材料。

  ②乙方应做好施工现场的安全质量工作,造成的一切事故责任由乙方自行负责。

  2、维修工期:在正常天气下3天内必须完成。

  3、维修后保质:建设工程维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下,屋面防水工程的.最低保修期限为________年,即维修后应当继续最低保修________年。且在出现漏水的情况后,在甲方通知后2个工作日内响应。第二条维修工程款的发放乙方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额,若超出,不足部份的由乙方自行解决。

  第三条其它约定

  1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。

  2、本合同自双方签名盖章时生效,一式两份,甲、已方双方各执一份。

  甲方(盖章):

  签订日期:

  乙方:________年____月____日

防水维修合同8

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)

  二、工程承包范围

  承包范围:屋面防水工程

  三、合同工期:

  开工日期:

  竣工日期:

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、结算方式

  根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的.调整执行晋建标字(20xx)89号文件。

  六、付款方式

  竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清。

  七、工程保修

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2.防水工程为年;

  3.装修工程为年;

  4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

  5.供热与供冷系统为

  6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。

  七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  八、合同生效

  合同订立时间:_____年_____月_____日

  合同订立地点:

  本合同双方约定签字盖章后生效。

  发包人(公章):

  法定代表人(签字):

  承包方:

  _____年_____月_____日

防水维修合同9

  甲方:______________

  乙方:______________

  依照《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就部分防水维修工程相关事宜协商一致,订立本合同。

  第1条、工程概况

  1.1工程名称:_______

  1.2工程地点:_______

  1.3工程内容:防水维修,详见附件《防水工程施工方案》

  1.4执行标准:《屋面工程技术规范》(GB50345-__________)、《屋面工程验收规范》(GB50207-2021)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2021)

  1.5承包方式:包工包料

  1.6工期:___________________________

  1.7工程质量:乙方在施工中要严格按照国家标准和行业规范,在不违反国家标准和行业规范的前提下,按甲方要求进行施工,保证所维修部位不再出现新的漏水现象。乙方随时接受甲方的检查,对甲方提出的问题,乙方给予返修,本项工程项目结束后,双方共同验收。

  1.8合同价款:人民币大写:_______(¥___________元),一次性包死,不作调整。

  1.9价格明细:_双方商定本合同价款采用固定价格,平屋面全费用单价为__________元,通气孔_________元/个,其中全费用单价所有施工工作,如产生费用增加不予调整,工程结算以现场实际发生工程量为准。

  第2条、甲方工作

  2.1开工前5天,双方对维修部位及施工现场进行测量并确认后乙方方可施工。

  2.2向乙方提供施工所需的水、电,并说明使用注意事项。协助办理施工手续。

  2.3指派(联系电话):_______为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  第3条、乙方工作

  3.1参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  3.2指派(联系电话):为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量按期完成施工任务。

  3.3严格执行施工规范,安全操作规程,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

  3.4按有关规定采取严格的施工安全措施,自行负责施工人员的人身安全,严格按照施工规范进行施工。乙方在施工中发生安全事故,其责任(包括经济责任、法律责任)全部由乙方负责,如果存在事故受害者或第三人向甲方主张经济等赔偿时,由乙方负责。

  3.5在施工中要保护好小区内的方砖步道,花草树木,建筑墙面,建筑设施,如由乙方造成损坏由乙方照价赔偿。如有住户投诉或损害物品,乙方照价赔偿。

  3.6承担施工中使用的水、电等费用。

  第4条、关于工期的约定

  4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

  4.2因甲方或天气变化及住户原因造成不能施工,经甲方书面确认后,工期顺延。

  4.3因乙方责任,不能按时开工或中途无辜停工,影响工期,工期不顺延。

  4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延,甲方不承担因此带来的任何损失。

  4.5在施工中如遇到不可抗拒的`自然灾害(台风、水灾、火灾、地震等)影响施工进度;工期应顺延。

  第5条、关于工程质量及验收的约定

  5.1本工程以双方确定施工方案和上述验收标准为质量评定验收标准。

  5.2甲方不按时参加工程验收,超过______日,乙方可自行验收。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担。

  5.3由于乙方原因造成质量事故,其返工损失和费用由乙方承担,工期不顺延。

  5.4工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到乙方结算报告之日起_________日内组织验收。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。

  第6条、关于工程价款及结算的约定

  6.1支付方式:工程全部完工经甲方验收并合格,甲方向乙方支付工程款的________%(即人民币:_____________元)。剩余的工程款的5%(即人民币:____________元)做为质量保证金,质保期满后如无质量问题,甲方_________日内一次性无息支付给乙方。

  6.2工程验收合格后,乙方将工程结算等相关资料送交甲方,以便甲方存档和支付工程款。

  第7条、违约责任

  7.1如甲方不按合同约定付款,乙方有权终止施工,甲方应向乙方支付违约金。如乙方施工质量达不到双方约定的质量要求,给住房造成不良影响,乙方应立刻返修至合格,并赔偿因此造成的所有损失。

  7.2未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),有乙方负责并承担损失。

  7.3因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并有责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  7.4因乙方原因导致工期延误的,乙方应向甲方赔偿因此给甲方造成的损失。

  第8条、争议或纠纷处理

  8.1本合同在履行期间,双方发生争议时,双方可协商解决。协商不成,双方同意向合同履行地的人民法院提起诉讼。

  第9条、保修

  9.1乙方维修项目结束,甲、乙双方验收合格之日起,保修期为伍年,质保期内未出现任何质量问题,保修期满后一周内,甲方一次性支付合同总价款5%的质量保证金。

  9.2保修范围:乙方在施工中必须严格按照双方确定的施工方案进行保修,维修后的工程项目如果再出现透寒或者漏水现象,乙方应在接到甲方通知后,两天内组织维修。乙方只针对维修过的部位进行维修,直至彻底修复为止。

  第10条、其它

  10.1甲方指派现场监理及协调总负责人为:_______。

  10.2乙方指派现场监理及协调总负责人为:_______。

  第11条、附件

  11.1乙方应向甲方提供乙方营业执照复印件及施工资质复印件并加盖公章。

  11.2本工程需要签订质保协议书及施工方案。

  11.3本合同正本四份,甲,乙双方各执两份。

  11.4本合同履行完成,款项付清后自动终止。

  甲方_____________________乙方______________

  法定代表人:_______法定代表人:______________

  代理人:______________代理人:______________

防水维修合同10

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》有关规定,结合本工程实际,经协商,甲乙双方签订如下合同条款,双方共同遵守。

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  二、工程量:

  三、承包方式: 包工包料(包括生活、伙食费及搭拆施工脚手架等)

  四、工程工期及进度:

  五、质量要求:施工中严格按照设计文件及相关规范要求进行施工,保证工程达到优良标准。

  六、合同价款及结算方式:

  1、合同价款:

  2为月工程量的 60%;③工程结算款在完工后6个月付清。

  七、甲方责任:

  1、向乙方提供施工图纸及有关资料,组织图纸会审;

  2、负责对乙方进行技术交底和质量监督;

  3、负责对乙方进行安全文明施工交底并监督实施。

  八、乙方责任:

  1、按照甲方提供的图纸和设计资料在开工前向甲方项目部提供工程施工方案,经甲方审核后方可施工;

  2、严格按照设计要求和施工规范施工,保证工程质量达到优良标准,若达不到,扣除相应价款的 10% ;

  3、根据施工要求时间进场,确保进场人数满足施工要求,其中技术管理人员人,以保证工

  4、材料由乙方自行采购,进场材料应有质量合格证及环保检测证明材料;并按照有关规定进行取样送具备资质的`检测机构进行复验,复验不合格的材料不准使用,并由乙方负责退场。

  5、安全施工,切实保障施工正常进行,因乙方原因造成的一切事故均由乙方自行承担全部责任;

  6、按甲方要求的安全文明工地进行文明施工布署,做到生活区洁净统一,施工区料具整齐、工完场清,并配合甲方进行各项安全文明施工大检查;

  7、参加图纸会审,协助甲方办理现场发生的各种签证和技术核定事宜;

  8、负责成品保护及工程保修工作;

  8、遵守甲方有关《专业分包队伍管理暂行办法》及《材料管理文件》的有关规定;

  9、施工工具自备。(参见《材料管理手册规定》)

  九、违约责任:

  1、因乙方原因发生质量问题或达不到合同要求的优良标准,乙方负责处理,甲方有权进行处罚;

  2、因乙方原因达不到合同要求的劳动力数量及技术力量,影响工程进度工期,甲方有权进行处罚直至清理出场;

  3、如乙方不服从甲方统一管理,损坏甲方财产及工程成品,有损甲方形象时,甲方有权进行处罚直至清理出场。

  十、其他事宜:

  1、本合同一式四份,甲方三份、乙方一份;

  2、其他未尽事宜,双方协商解决。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

防水维修合同11

  甲方:

  乙方:

  甲方同意将 的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定,双方经充分协商,特签订本合同,以共同遵守。

  一、渗漏维修范围:

  二、选用材料:

  1、聚氨酯注浆堵漏剂;2、环氧砂浆;3、M1500渗透性水泥密实剂;4、遇水膨胀橡胶止水条;

  5、聚氨酯密封膏;6、PMC-421聚合物改性水泥基防水灰浆;7、其它未注明材料

  三、维修方案(由乙方提供详细的维修方案):

  1、压力灌注氰凝;2、骑缝凿槽扩缝,清理刷基层处理剂;3、挤注PU密封膏或安止水条;4、环氧砂浆填槽,环氧胶泥封缝;5、喷涂M1500渗透结晶密实;6、涂刷2mmPMC-421

  四、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。

  五、施工期限:30天,自 年 月 日至 年 月 日止。

  六、工程价格及计算方法:

  本合同采用总价包干方式,按 元/m2全费用综合单价计算,总计 m2;

  合同总金额为: 元。

  全费用综合单价:综合单价是指为完成本工程施工(含技术条件、规范要求以及发包人的技术条件要求不明而隐含的其他工作),并满足工期、质量、安全和工艺要求的综合费用。包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、运输、职能部门收费、安装及照明、维护、技术措施费、其他措施费、利润、不可竞争费、税金、合同执行过程中的政策性文件规定及合同中包含的所有风险、责任等各项应有的费用。综合单价不会因人工、物料、税金、政府收费等升降而调整。

  七、付款结算方式:

  1、本工程完工验收合格且结算后15日内,支付合同金额的70%;

  2、从验收合格之日起计算二年后如无漏水,支付合同金额的10%;如有漏水:①乙方免费保修后,支付合同金额的10%;②乙方未尽保修义务,甲方将在合同金额的10%中扣除维修费用后,剩余的部分支付给乙方;

  3、从验收合格之日起计算五年后如无漏水,支付合同余下金额的20%;如有漏水:①乙方免费保修后,支付合同余下金额的20%;②乙方未尽保修义务,甲方将在合同余下金额的20%中扣除维修费用后,剩余的部分支付给乙方;

  八、质量及保修:

  乙方对防水维修工程质量全面负责,做到不渗不漏,外观规整,对渗漏维修范围免费保修 五 年(人为或不可抗力造成防水层破坏除外),从验收合格之日起计算。

  九、甲方责任:

  1、提供可以施工的条件给乙方,检查、监督乙方施工质量和进度;

  2、组织对工程交工验收及办理结算。

  十、乙方责任:

  1、严格按施工工艺进行施工,确保工程质量。

  2、严格按国家的`安全规范和安全规程进行施工,如属乙方施工出现质量返工,一切责任和经济损失由乙方承担。

  3、工程竣工后负责清理现场,做到工完场清。

  4、在工程竣工验收后7日内向甲方提供产品合格证、检验报告单等竣工资料。

  5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。

  十一、现场负责人:

  本工程甲方委派 为现场代表,全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权力;乙方委派 为工程总负责人,全面负责工程施工质量、进度、安全等乙方应该承担的有关事宜。

  十二、安全方面:

  在施工中发生的一切大小人身伤亡事故由乙方自负,甲方概不负责。

  十三、违约责任

  1、乙方延误工期,每延期一天,须向甲方支付违约金500元,因质量验收不合格而返工造成的延期交付,亦须按上述标准向甲方支付违约金。

  2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定,须向甲方支付违约金500元,乙方需马上改正,否则甲方有权解除本合同,无须向乙方支付任何款项,乙方自行承担相关损失。

  3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款,须按所欠金额每日千分之五的标准向乙方支付违约金。

  十四、争方解决办法:

  在合同履行过程中如双方发生争议,首先应协商解决。如协商不成,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  十五、如有未尽事宜,双方协商解决。

  如双方签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  十六、本合同书双方签订之日起生效。、

  本合同一式 七 份,甲方 五 份,乙方 二 份,自双方签字、盖章之日起生效。

  甲方(印章): 乙方(印章)

  法人代表: 法人代表:

  委托代表人: 委托代表人:

  电 话: 电 话:

  年 月

防水维修合同12

  甲方:

  乙方:

  依照相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园区防水维修事宜协商一致,订立本合同。

  一、 工程概况:

  甲方所指定之防水工程,涉及窗口、露台、屋面等项目。

  二、 施工方案及工艺:

  1、 搭设双排脚手架,做好安全防护工作。

  2、 拆除漏点处原有建筑做法至基层。

  3、 在窗框与墙体连接处重新打发泡胶。

  4、 基层抹灰找平达到做高分子丙纶的施工条件。

  5、 做300克高分子丙纶。

  6、 粘贴施工设计对应苯板,确保紧贴密实,拼接到位。

  7、 刮涂防水胶灰,贴网。

  8、 做300克高分子丙纶。

  9、 抹灰找平。

  10、 贴相同墙面砖,用勾缝剂勾缝。

  1

  1、 刷外墙丙烯酸涂料。

  1

  2、 外墙窗口防水密封胶。

  1

  3、 拆除脚手架,清理现场,恢复原状。

  1

  4、 相关技术要求按照行业规范执行。

  三、 工程计价方式:

  1、 窗口以个为单位,1000元∕个计算。

  2、 露台、屋面等项目以面积为单位,甲方确定价格计算。

  四、 双方权利、义务:

  (一) 甲方权力和义务:

  1、 对园区内防水维修工程量进行统计,依据乙方施工能力组织维修工作安排。

  2、 对乙方在维修工作中遇到技术问题,给予积极协助解决。

  3、 提供乙方在维修工作中所需要相关图纸及文件。

  4、 规范乙方在维修工作中的施工工艺及施工秩序。乙方未按确定施工方案及施工工艺执行,甲方可责令乙方撤离现场,发生各项费用不予结算。

  (二) 乙方权力和义务:

  1、 服从甲方在防水施工工作的.安排,积极配合甲方完成防水维修工作。

  2、 乙方在维修过程中,要严格执行甲方所确定维修方案及施工工艺,不得擅自进行变更。

  3、 乙方在维修过程中,要使用符合甲方要求的施工材料,不得偷工减料,以次充好。由此产生一切后果由乙方承担。

  4、 窗口维修工作为一次性包死,凡乙方维修后,本窗口出现的重复、重新漏水问题仍由乙方负责维修,甲方不再支付费用。

  5、 乙方对窗口进行维修过程中,如因乙方原因造成业主室内损失由乙方承担。

  五、 本合同为单项维修工程合同,作为附件,未尽事宜参照框架合同。

  六、 本合同壹式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,均具有同等法律效力。

  七、 本协议自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(公章):_________

  ____年_____月_____日

  乙方(公章):_________

  ____年_____月_____日

防水维修合同13

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,就本次工程防水施工有关事项,双方本着互利互惠的原则,经友好协商,达成如下协议:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包方式:

  四、施工期限:

  五、工程价款:¥ 元(大写: )

  六、结算方式:工程施工完毕,乙方提供甲方发票,甲方付给乙方全部工程款

  七、工程质量与保修

  本工程在防水质量方面,达到北京市优良标准,工程保修方面,若乙方方面的原因造成渗漏水,承诺保修 年。

  八、合同争议的`解决方式

  本合同项下的争议,由双方当事人协商解决;协商无法解决可依法向人民法院起诉。

  九、附则

  本合同共2份,甲方执1份,乙方执1份,双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

防水维修合同14

  甲方:Z商贸有限公司

  乙方:Z建筑防水装饰工程部

  经甲乙双方友好协商,现就乙方承包甲方所属XX广场大厦、xx公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议:

  1、工程具体范围:XX广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水,卧龙公寓顶层面防水层,中餐厅层面防水层进行翻修处理,在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造,对部分节点与立面墙体进行防水处理,具体工程量见<附件清单>,具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。

  2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包,包干价为 元。

  3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工,采用符合国家标准的材料,确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复,乙方承担修复的所有费用。如在保修期内,出现质量问题,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方,甲方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。

  4、工程进度及完成时间为7天,自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工,工期顺延,由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。

  5、工程完工且经甲方验收合格后,甲方在七个工作日内支付工程款的`80%即 元,其余20%即 元留作质量保修保证金,一年后无质量问题甲方将质保金的75%即 元支付给乙方,余款在五年保修期满时支付给乙方。

  6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定,避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

  7、本协议一式三份,双方各执一份,甲方物业公司一份,自双方签字之日起生效。

  8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决,不能协商一致的,任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

  甲方:Z商贸有限公司 乙方:

  授权人签字: 授权人签字:

  年 月 日 年 月 日

防水维修合同15

  发包人(简称甲方):

  委托代理人:

  承包人(简称乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况:

  本工程位于94702部队保管队仓库。

  二、工程承所范围

  承包范围:食堂房顶维修

  三、合同工期

  竣工日期: 20_ 年 12 月 25 日

  合同工期总日:历时5天。

  四、合同价款金额(大写):

  壹万零肆拾柒人民币。待工程竣工后,以结算实际项目工程量计算为准。

  五、违约责任

  除协议中有明确约定的外,违约方应按合同总价的`10%(或人民币¥1500.00元)向另一方支付违约金。

  六、其他

  1、所有变更须经承包人、设计单位及发包人认可,未经同意任何一方不得擅自变更已定方案,否则由此发生的一切费用由变更人承担,延误工期顺延。

  2、施工用水、电由发包人装表,交承包人保管使用,施工过程中由此产生的水、电等费用由发包人承担。

  七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在规定时间内交付甲方使用。

  八、在工程全部结束后,经甲方验收后无任何异议须支付乙方所有工程款。

  本合同一式两份,双方约定订立后生效。

  发包人:(甲方签章) 承包人:(乙方签章)

  年 月 日

【防水维修合同】相关文章:

防水维修合同09-29

防水维修施工合同02-24

屋面防水维修合同04-13

防水维修合同 15篇04-22

屋面防水维修施工合同04-28

防水维修施工合同15篇03-03

防水工程维修合同03-12

防水维修施工合同10篇04-19

屋面防水维修工程施工合同04-21