当前位置:9136范文网>实用文档>合同>工程师合同

工程师合同

时间:2024-10-08 05:24:01 合同 我要投稿

工程师合同

  在当今社会,人们对合同愈发重视,关于合同的利益纠纷越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编帮大家整理的工程师合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

工程师合同

工程师合同1

  分包的规定:

  (1)承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,也不得将其承包的`全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人;

  (2)分包工作需要征得发包人同意,投标文件中已说明的分包,合同履行时还需再征得发包人同意;

  (3)承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人;

  (4)分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应,其资质能力的材料应经监理人审查;

  (5)发包人同意分包的工作,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

工程师合同2

  甲方:

  乙方:

  现甲方公司业务发展不断延伸,需储备一批具备专业知识并取得相应资格证的专业人才,可根据甲方实际需要提供兼职专业咨询及劳务,依据法律法规及当地政府相关文件,本着平等、互利、自愿的原则,经双方协商一致达成如下内容,双方共同遵守:

  一、聘用期:甲方聘用乙方的期限暂为壹年,自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

  二、聘用期内,甲方采取兼职的方式聘用乙方,也即甲方根据业务量的实际需要,通知并安排乙方配合甲方资质年审,及政府主管部门到本公司现场检查时配合检查。甲、乙双同意年薪大包干型向乙方支付报酬,共7000元/年。

  三、聘用期间因建设等行政主管需要或甲方需要乙方到指定现场办理事务或接受检查的,甲方应提前3—5日通知乙方,乙方应按时到达指定现场,并接受甲方安排的工作,因此甲方应一次性支付乙方补偿费元/日(不含往返交通费、食宿费)。

  四、聘用时,乙方应向甲方提供资格证书、学历证书、身份证等证明乙方具备相应专业资格或职称的证明,并能满足甲方办理企业注册、资质申报、升级、年检或接受检查等要求。

  五、聘用期间乙方的资格证书、职称证书、学历证书、评审表等原件提交甲方保管,如乙方需要使用应提前3—5天通知甲方并经甲方同意,使用过程中不得损害甲方的利益,否则应赔偿甲方的损失。乙方应在约定的期限内将证书等文件交回甲方保管。

  六、乙方按甲方需要将证书等文件资料提交甲方时,甲方应支付乙方人民币1000元;剩余年报酬甲方应在建设等行政主管部门复核乙方证书等文件原件合格后五个工作日内付清余款。(乙方收款银行名称:__________,账号为:__________)

  七、甲方权利义务

  1、甲方应妥善保管乙方提交的证书文件等。

  2、甲方可根据实际需要调配乙方的证书等至甲方关联的企业使用,但应提前通知乙方,并应合理使用不损害乙方利益,就此乙方应配合甲方。

  3、甲方使用乙方的证书证件等用于办理企业注册、资质申报、升级、年检以及行政检查需要等事宜,不得用作工程投标等其他用途。

  4、甲方应在合同期满后的15个工作日内退还乙方的全部证件原件,如乙方办理转注的,应配合提供相关资料。如甲方继续聘用乙方,双方另行签订聘用合同。

  八、乙方的权利义务

  1、乙方保证向甲方提交的证件文件等真实、有效,保证合同期内甲方为该证书文件等的唯一使用人,乙方不得再在第三方注册、使用。

  2、如乙方提交给甲方时是“转注”的,乙方应按“转注”所需要提交的资料向甲方一次性提交,如提交不齐,乙方应承担相应的提交资料费用(如邮寄费或乙方到甲方处提交资料发生的.差旅费、误工费等)。

  3、合同期内未经甲方同意不得将证书信息变更,不得有挂失、注销证书等影响甲方正常使用的行为。乙方自行承担证书年审、继续教育等保证证书有效的相关事宜并承担费用。

  4、乙方应按本合同约定向接受甲方的工作安排,提供专业咨询及劳务。乙方确保在合同期内不得自行或第三者购买社保,应由甲方名义负责为乙方购买社保。

  5、乙方对所知悉甲方的全部情况均有保密的义务,不得向第三方泄露。

  九、违约责任

  1、如乙方提供虚假证书的,甲方将交由有关司法部门处理。乙方应双倍返还甲方已支付给乙方的报酬。如因乙方自身原因或乙方提供证书不能实现甲方完成企业注册、资质申报、升级、年检等事宜的,甲方应及时通知乙方,乙方应退还所收取的报酬,本合同终止。

  2、如因甲方自身原因导致不能实现甲方企业注册、资质申报、升级、年检等事宜的,甲方应及时通知乙方,乙方无需退还所收取报酬。因此甲方有权单方解除本合同,将乙方证件等退还乙方,本合同终止。

  3、如甲方保管不善导致丢失乙方证书的,甲方承担重新办证的全部费用,及赔付乙方7000元。

  4、履行本合同期间,如一方违约给另一方造成损失的,违约方应承担赔偿损失的责任。

  十、争议解决、生效、终止等事宜

  1、乙方放弃甲方为其购买社保的权利,并强烈要求甲方不需为其购买社保,但甲方如需办理企业相关业务需要的,可根据实际需要为乙方购买社保,乙方无异议。

  2、本合同履行期间双方发生争议的,双方应先协商解决,协商不成的,可提交甲方所在地人民法院解决。

  3、乙方同意甲方办理企业资质申报、年检或接受有关行政部门检查等事宜,同意由甲方代表代乙方签署企业劳动合同及相关文件,乙方对此承认并无异议。

  4、甲乙双方签订的其他聘用合同或劳动合同(劳务合同)为办理企业资质申报、年检或接受检查等之用,如与本合同有冲突的,双方以本合同为准实际执行。

  5、本合同未尽事宜,双方可经协商一致并签订补充协议,与本合同具备同等法律效力。

  6、本合同期内,双方不得随意解除本合同,如一方违约解除合同的,违约方应承担10000元的违约金。本合同期限届满或甲方行使单方解除权的,本合同终止。

  7、合同期限届满,双方有意续订合同的,具体条件由双方另行商议。

  8、本协议一式两份。双方各执壹份,自双方签字或盖章之日起生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程师合同3

  从事合同计量工作已有一年的时间,从一名结构监理临时受命为合同计量负责人,怀着忐忑的心情开始了合同方面的工作,面对着13亿多的工程量,感觉肩上担负的责任很重很重,刚开始其实也一直在怀疑能不能胜任这份工作,会不会辜负领导的信任。在这一年的工作,遇到过很多挫折,通过请教李总,赵总来一一释疑,慢慢的对于监理合同计量这方面的工作有一些收获和建议下面从几个具体的方面谈一谈。

  一.首先,从个人的的主观角度来看,由于以前从事的是结构监理工作,相对来说,工作面比较单一,出现问题的可能性也比较集中,但作为一名合同计量人员,你所面对的是整个C标段9个项目部的工作对象,出现问题的方面比较多,同时面对的也是一个新的领域,如何开展,怎么开展,落实到具体的问题上,怎么去执行,没有一个标杆,对于当时的我来说,确实是个困难.比如说各标段的图纸工程量,需要对照图纸做一个实际工程量清单出来,但是由于标段太多,工程量太大,且有相对于我来说完全陌生的3各路标来说,确实是有难度。一个人来审核图纸的工程量来做清单。其次,对于每期的监理月报来说,审核的时间太集中,每月基本上15-22号审核月报,基本上一天要审核一个标段,相对来说,工程量太大,在审核当中出现问题后的解决问题的时间较少,导致工作很赶,会有些杂乱;同时,很多标段的立项,洽商往往是等到快报计量月报的时候才上报,这样做导致没有多少时间去现场实地勘察。

  二.从立项洽商表格上报的情况来说,因为对现场的一些情况不太了解,尤其是对于三个路标,对于上报的内容只能凭附带的图纸以及现场的监理意见给以判断,不能形成自己的意见,在于去现场这一块,一方面有自己的主观没有做好的原因,另一方面也有上报内容的时间滞后的情况引起的,会出现上报的时候不知道现场什么时候做过了,也有可能不知道现场施工什么时候到那一工序,没有人通知我可以去看看相关的哪个工序。

  三,从计量工作和现场质量控制相结合的方面来说,前期工作当中,计量工作没有和现场的质量工作协作起来,自我感觉是大部分情况下,计量工作是在单线单人往前走,与现场控制这块没有多少结合,没有达到通过我的计量工作和现场结构监理一起来监督管理项目部的目的。

  针对以上出现的问题,我有一些自己的想法:

  1.针对工程量太多的问题,在这个项目或者下个项目上,可以采取在前期准备工作当中,除了及时拿到招投标文件及时熟悉标段工程量情况外,提前要求各标段合同部门协同工程部门做好图纸工程量一份给我,我主要负责审核那些与合同工程量不同的地方,这样工程量相对会减少很多,同时也会对各标段的工程量总体上有一个大致的把握。

  2.对于立项,洽商上报难定夺的问题,首先,我可以参加每个星期举行的工地例会,通过旁听各标段汇报情况,可以选择性的去记录下需要了解的要点,同时对于上报立项洽商的'内容也会更多一些了解,会后针对专门问题找相关的部门人员去了解。

  3.合同计量月现场质量控制的双向控制怎么有机结合在一起,我想可以一方面可以从立项方面入手,有立项可以直接找签字的监理了解具体情况。另一方面从审核月报方面着手,各标段负责人也要审核月报,哪里可以报,哪里需要扣除下来且原因是什么,需要标段负责给出意见。

  4.从自身来说,感觉在工地学习的知识太零散,由于培训很少,没有经过系统学习,对知识点没有整体统筹起来,没有一个很清晰的脉络,这方面我想在今年即将要参加的交通部的监理工程师的备考工作中我想会有所解决。通过参加职业技能考试的机会,要充分的调动发挥自己的主观能动性,将压力责任转化为动力,将理论知识系统化,归纳化。

  以上是我对这一年的工作中存在的一些问题和解决的办法的一些看法,我想,我们一直都在谈论理论联合实际,具体到我这个工作上,就是要看书加现场多看多问多请教,有了目标,我就要付出努力。

工程师合同4

  1.FIDIC《施工合同条件》规定,工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后,承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(C)。

  A.完成扫尾、清理施工现场工作

  B.完成所有缺陷修复工作

  C.能按预定目的交给业主占用或使用

  D.完成主体工程的施工任务

  2.按照市场行情约定价值的合同,合同履行时市场行情发生波动,则(D)。

  A.价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行

  B.价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行

  C.无论上涨还是下降均按新价格执行

  D.无论上涨还是下降均按原合同价执行

  3.因施工企业破产导致发包人解除合同后,合同的(D)条款仍对双方具有约束力。

  A.质量

  B.工期

  C.解决争议

  D.结算

  4.合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充,这体现了(C)的原则。

  A.诚实信用

  B.全面履行

  C.法定履行

  D.约定履行

  5.对于标的额较小的.中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评,以确定候选中标人的是(B)。

  A.专家评审

  B.定性评审

  C.定量评审

  D.资格评审

  6.在施工过程中,如果发包人需要撤换监理工程师,应至少于换人前(A)天以书面形式通知承包人,并继续履行前任作出的书面承诺。

  A.7

  B.14

  C.28

  D.30

  7.合同被变更、撤销的前提是(C)。

  A.合同欠缺生效条件

  B.合同无效

  C.当事人提出请求

  D.人民法院有权变更、撤销合同

  8.FIDIC《施工合同条件》中,选择指定分包商的基本原则是(B)。

  A.由承包商负责协调管理

  B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害

  C.指定分包商的违约责任由承包商承担

  D.承包商应向指定分包商收取协调管理费

  9.FIDIC《施工合同条件》规定,工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后,承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(C)。

  A.完成扫尾,清理施工现场工作

  B.完成所有缺陷修复工作

  C.能按预定目的交给业主占用或使用

  D.完成主体工程的施工任务

  10.当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担责任的保证是(A)。

  A.一般保证

  B.连带责任保证

  C.法定保证

  D.委托保证

工程师合同5

  甲方:_____

  乙方:_____

  根据甲方工作需要,甲方聘用具有_____级爆破工程师资质的技术人员,指导甲方爆破工程的实施。现依据相关法律法规的规定,经协商一致,签订聘用合同如下:

  一、甲方聘用乙方具有_____级爆破工程师资质的技术人员成为甲方技术人员,乙方同意。

  二、聘用期限为_____年,双方实行聘用制。一次性签订_____年的聘用合同。_____自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

  三、聘用费用及支付方式

  聘用费用实行年薪制。聘用年薪为_____元(¥:_____元)。

  四、支付方式

  1、甲方按年支付乙方聘用年薪,每年支付一次。

  2、在签订本合同,甲方支付乙方第一年(年日起至_____月的聘用年薪_____元(¥:_____元)。

  3、剩余两年每年的年薪于当年7月1日前支付乙方。年薪支付后乙方需提供爆破技术等级证件原件交给甲方负责保管。

  五、双方权利和义务

  1、甲乙双方自签订本合同之日起,乙方需在十个工作日内为甲方提供乙方爆破证件变更为甲方公司爆破人员的相关资料,有效期为_____年,并不得擅自更改合同条款,如有发生,乙方将承担法律责任,退回全额聘用费用并赔偿甲方相应的经济损失。

  2、甲方聘用乙方期间,甲方应妥善保管乙方提供的'证件的原件及资料,不得将乙方的资料证件转借他人或泄露乙方个人信息,并确保证件原件不丢失。若甲方将乙方有关证件丢失或向外泄露乙方个人信息,则由甲方承担法律责任,并赔偿乙方相应的经济损失。

  3、根据公安部门相关规定乙方不得擅自使用甲方的资质,不得挂失补办等物权转移行为。

  4、如甲方有B级以上(含B级)大型爆破施工项目,乙方有义务参加设计与施工,差旅费及其它费用由甲方承担。

  5、在聘用期间,乙方必须以公司爆破人员的身份履行职责,遵守甲方公司的规章制度。

  6、在聘用期间,乙方依据《劳动合同法》的规定,负有保密义务,不得自己经营或者从事同类行业的聘用,遵守竞业限制。

  六、聘用期满后,甲方将归还乙方所有的资料、证件等,协助乙方办理相关的变更手续。

  七、本协议自签订之日起即产生法律效力。双方必须信守、诚实履行本合同,不得恶意曲解本合同。

  本合同一式二份,双方各执一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  甲方:_____

  乙方:_____

  甲方聘用乙方为甲方劳动合同制职工,甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条、合同期限

  合同期限为3年,从20xx年9月5日至20xx年9月4日止。

  第二条、工作岗位

  甲方安排乙方从事工作。

  甲方有权根据生产经营需要及乙方的能力、表现调整乙方的工作,乙方有反映本人意见的权利,但未经甲方批准,乙方须服从甲方的管理和安排。

  乙方应按时,按质,按量完成甲方指派的任务。乙方工民建工程师证章由乙方保管,甲方取得注册证章后在一周内必须返还给乙方。甲方擅自使用乙方印章由甲方承担全部责任。在企业年检或检查工作有需要时,乙方有义务及时提供证书以备检查。

  甲乙双方须严格按照本合同约定内容执行。

  第三条、工作条件的劳动保护

  甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。甲方根据乙方岗位实际情况,按照甲方规定向乙方提供必要的劳动防护用品。

  第四条、教育培训

  甲方在使用乙方工民建工程师证书期间,有维护其继续有效的义务。

  与乙方注册证书相关的每年的业务培训由甲方负责,甲方有义务将培训信息告知并尽量派人代替乙方参加学习,如需本人参加,学习期间的差旅费、食宿费、均由甲方报销。本合同期间的乙方注册证书维护所需费用(包括注册费、印章费、年检费、继续教育学习费由甲方报销)。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

工程师合同6

  第1题

  对已完成施工图设计的小型工程,进行施工招标时,可采用()合同。

  A.单价

  B.总价

  C.成本加酬金

  D.计划价格

  正确答案:B

  第2题

  设计招标应采用()方式进行招标。

  A.公开

  B.方案竞选

  C.询价

  D.邀请

  正确答案:B

  第3题

  工程竣工验收未能通过,经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下,计算承包人的实际竣工日期应为()日。

  A.承包人第一次提交竣工验收报告

  B.承包人修改后再次提请竣工验收

  C.最终验收合格

  D.办理竣工验收手续

  正确答案:B

  第4题

  发包人为勘察人提供的现场工作条件不包括()。

  A.拆除地上、地下障碍物

  B.提供勘察设备

  C.落实土地征用

  D.修好通行道路

  正确答案:B

  第5题

  承包人于某日收到了竣工结算价款,则应当在()内将竣工工程交付发包人。

  A.7日

  B.14日

  C.28日

  D.42日

  正确答案:B

  第6题

  债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时,()。

  A.需经对方同意

  B.无需经对方同意,但应通知对方

  C.无需经对方同意,也不必通知对方

  D.需经对方同意,但要办理公证

  正确答案:A

  第7题

  发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或提出修改意见。()后,及时办理竣工结算价款的支付手续。

  A.施工全部完毕

  B.保修期满

  C.试车合格

  D.竣工验收报告被批准

  正确答案:D

  第8题

  施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这是发包人行使()。

  A.同时履行抗辩权

  B.代位权

  C.撤销权

  D.不安抗辩权

  正确答案:D

  第9题

  某建筑材料采购合同,既约定了违约金,又约定了定金。当一方违约时,守约方()。

  A.必须适用违约金条款

  B.必须适用定金条款

  C.可以选择适用违约金或定金条款

  D.两者都不能适用,因约定无效

  正确答案:C

  第10题

  某工程项目施工阶段,发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同,约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中,正确的是()。

  A.试验室只接受发包人指示的`试验项目

  B.试验室应完成承包人要求的试验项目

  C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验,但不对检测数据的正确性负责

  D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任

  正确答案:C

工程师合同7

  单选题:

  1.工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是( )。

  A.物

  B.财

  C.行为

  D.智力成果

  答案:d

  2.担保方式中的保证,实际运用过程中应理解为( )。

  A.债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务

  B.债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务

  C.保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务

  D.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务

  答案:c

  3.依据《担保法》,只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。

  A.保证

  B.抵押

  C.质押

  D.定金

  答案:d

  4.某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后,在合同约定保险期限内发生地震,造成部分建筑物损坏,业主向保险公司提出索赔。则应由( )。

  A.保险公司承担全部损失

  B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

  C.业主自行承担全部损失

  D.业主和保险公司协商分担损失

  答案:c

  5.合同公证与鉴证的相同点是( )。

  A.目的、法律效力、原则

  B.范围、性质、目的

  C.目的、原则、内容

  D.法律效力、目的、性质

  答案:c

  6.依据《合同法》的规定,合同形式中不属于书面合同形式的是( )。

  A.传真

  B.电子邮件

  C.登记

  D.信件

  答案:c

  7.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应当在 ( )到达要约人。

  A.要约到达受要约人之前

  B.承诺通知到达要约人之前

  C.承诺通知发出之前

  D.承诺通知到达要约人之后

  答案:b

  8.执行政府定价的合同,当事人一方逾期提取货物,遇到政府上调价格时,应当按( )执行。

  A.原价格

  B.新价格

  C.市场价格

  D.原价和新价的平均价格

  答案:b

  9.经发包人同意后,承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关( )的规定。

  A.债权转让

  B.债务承担

  C.由第三人向债权人履行债务

  D.债务人向第三人履行债务

  答案:c

  10.合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当( )确定费用负担的责任。

  A.按交易习惯

  B.依据合同的相关条款

  C.签订补充协议

  D.按履行义务一方承担的原则

  答案:c

  11、下列关于建设工程合同的说法中错误的.选项是( )

  A、建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同

  B、建设工程合同不是双务、有偿合同

  C、建设工程合同是一种要式合同

  D、建设工程合同是一种诺成合同

  答案:c

  12、将建设工程合同按承发包的工程范围划分,分类不正确的是 ( )。

  A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同

  C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同

  答案: B

  13、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分,分类不正确的是 ( )

  A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同

  答案:c

  14、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约,承包人应返还给委托人( D )。

  A.20万元 B.10万元 C.2万元 D.4万元

  答案:D

  15、建筑工程合同主体一般只能是( )。

  A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人

  答案:B

  16、下列关于业主享有的权利,说法错误的是( )

  A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权

  B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权

  C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意

  D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告

  答案:c

  17、( )是经济活动中最常见的一种合同,也是建设工程中需经常订立的一种合同。

  A、买卖合同 B、货物运输合同 C、保险合同 D、租赁合同

  答案:A

  18、租赁合同的形式没有限制,租赁期限在( )以上的,应当采用书面形式。

  A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年

  答案:c

  19、租赁期间届满,承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同,但约定的租赁期限自续定之日起不得超过( )年。

  A、5 B、10 C、15 D、20

  答案:D

  20、( )适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,能鼓励承包商提高工效,节约成本。

  A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同

  答案:B

工程师合同8

  甲方:__________

  地址:__________

  法定代表人:__________

  电话:__________

  联系人:__________

  乙方:__________

  身份证号码:__________

  电话:__________

  EMALL:__________

  银行及帐号:__________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其相关法律、法规的规定,做好甲方资质定位及乙方注册环评工程师的登记工作,双方本着友好协商,互惠互利的原则,达成以下协议:

  一、聘用期:甲方聘用乙方的期限为三年。聘用期自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止。

  二、乙方向甲方提供以下证件及文件(未注明复印件的为原件)(证件提供完毕,甲乙双方正式签订合同)

  1、注册环评师执业资格证

  2、学历证(复印件)

  3、身份证(复件件)

  4、注册环评师登记证

  5、满足三年的继续教育课时证明

  6、注册环评师注销登记情况表

  7、原注册单位的解聘证明和离职证明(时间写__________年__________月上旬)

  8、上岗证(若有上岗证,必需将上岗证一并注册在甲方单位)

  9、1寸彩色照片6张

  三、聘用的环评工程师实行不坐班工作制。乙方在协议有效期内,甲方按三年人民币壹拾贰万元整(¥120,000元)支付乙方基本工资。支付方式:第一年,双方合同签定之后,甲方先向乙方支付第一年费用肆万元整(¥40,000元)。第二年和第三年分别在每年四月一日之前支付当年的工资,每年付款金额为人民币肆万元整(¥40,000元)。

  四、协议期内,执业资格证,注册证书由甲方保管。甲方必须妥善保管好乙方的证书,因甲方管理不当,将证件丢失,因此而产生相关损失的,甲方承担责任。如果由于甲方原因发生乙方的注册环评师资格证、注册登记证丢失或吊销,甲方赔偿乙方相关损失,其相关损失计算方法如下:资格证、注册证丢失:甲方负责补办证书;资格证吊销:甲方向乙方补偿人民币壹拾万元整(¥100,000元)。如因乙方自身原因导致后果,甲方概不负责。

  五、聘用期内,甲、乙双方应承担以下责任和义务:

  1、甲方负责乙方完成注册环评师在甲方的变更注册登记,并提供登记所需要的相关资料和证明,以保证乙方的注册环评师登记成功。

  2、在协议有效期内,甲方负责乙方继续教育费用,年检所需资料及业绩证明材料等由甲方负责办理,乙方进行相关的配合。

  3、甲方需要乙方亲临施工项目现场指导,甲方应提前通知乙方,所发生的交通费、通讯费由甲方承担。

  4、签订本协议时甲方向乙方出具到期后的解聘证明、职业道德证明。

  5、协议期内,乙方应及时、齐全、如实的提供甲方在办理环境影响评价工程师变更登记、申请资质时所需乙方的所有材料。并承诺所提供材料、证件真实、有效。在协议期限内日照绿之缘环保咨询有限公司为其资格证书的唯一全权使用人,乙方不得再在其他任何第三方使用。不得擅自以甲方名义开展工作,不得损害甲方的利益。

  6、乙方未经甲方同意不得将证书信息变更,不得有挂失、注销证书等影响日照绿之缘环保咨询有限公司正常使用的`行为。

  7、乙方在本协议履行过程中,对知悉的甲方商业秘密负有保密义务

  8、甲方在年度资质考核或乙方的年度考核业绩时,乙方应积极配合甲方在评价报告书或其他资料上签字(需签字的报告或者资料,甲方应告知乙方并征得乙方同意)。

  六、协议到期后,如双方无异议,协议可自动延长,延长期及相关事宜双方协定。在协议有效期内,甲乙双方不得擅自单方解除协议,如因此造成损失,由擅自解除协议一方负责。如果甲乙双方在协议期内需要变动协议,应本着相互支持与理解的原则:一方需要在前三个月事先告知另一方,以便另一方做好工作安排。

  七、本协议在下述情况下解除:

  ①因某种原因,双方协商一致可解除本协议;

  ②本协议期限届满,双方未续签的;

  ③任何一方有本协议约定的违约行为。

  八、协议有效期内,双方因国家政策等不可抗拒原因导致不能继续合作的,双方应互相谅解,协商解除本协议,乙方在收到甲方应给乙方的所有证书和材料后,乙方退还甲方自收到上述所有材料之日后的剩余工资,至此本协议解除。双方在本协议上签字确认。

  九、其他协议生效后双方恪守、认真履约。甲乙双方均有保护对方秘密的义务。双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,提交甲方所在地仲裁委员会仲裁或至人民法院诉讼。协议未尽事宜,由双方友好协商处理。

  十、本协议壹式贰份,双方各持壹份,具同等法律效力,本合同经双方签字盖章后开始生效履行。

  甲方:__________法定代表人:__________联系电话:__________(签字)

  乙方:__________(签字、私章)联系电话:__________

  签订日期:__________

工程师合同9

  1、全面掌握合同文件各项条款,严格按合同进行管理。

  2、熟悉工程量清单及其编制说明,掌握工程具体项目的工作范围和内容及计量方式与方法。

  3、认真审查图纸,仔细核对工程统计数据,保证计量数据的.准确性,确保不多计、不少计、不漏计。

  4、深入施工现场,随时掌握全部工程项目的进展情况,按时填报上级主管部门要求的各种报表。

  5、协助项目总工编制施工组织设计,检查施工进度计划执行情况,并据工程实际及时做出适当调整。

  6、对工程意外、价格意外及索赔等问题提出初步建议,供项目经理、项目总工决策之用。

  7、依据总体施工进度计划,协助各专业工程师及时上报开工报告。

  8、直接对项目经理、项目总工负责。

工程师合同10

  甲方(用人单位):

  法定代表人:

  联系地址:

  联系电话:

  乙方(姓名):

  学校名称:

  身份证号码:

  联系地址:

  联系电话:

  经甲、乙双方协商,通过甲方学生与乙方双向选择,乙方初步面试考核合格,录用甲方学生到乙方进行顶岗实习,实习成绩合格者乙方录(聘)用安排就业。为了确保甲方学生顺利实习、就业和乙方各项工作正常进行,维护双方的权益,特签订如下协议,以资信守:

  一、甲方同意录(聘)用乙方。

  二、乙方同意毕业后到甲方工作。

  三、甲方录(聘)用乙方工作期限为______年,即______年___月___日工作地点为________________,工作岗位为软件工程师。

  四、甲方录(聘)用乙方工作期间,乙方月实际工资收入不低于______元(该项收入不得低于当地政府规定的最低工资标准)。

  五、甲方录(聘)用乙方工作期间,甲方按国家和本省法律、法规、政策规定为乙方缴纳社会保险(包括养老、医疗、失业、工伤、生育等保险),提供相关的福利待遇,以及符合国家规定的劳动安全卫生条件和劳动防护用品。

  六、甲方可根据工作需要,在签订本协议前组织体检,否则以学校毕业时体检为准。

  七、甲方在招聘时所提供的带有承诺内容的宣传材料作为本协议的附件,乙方在应聘时所提供的自荐材料亦作为本协议的'附件。

  八、甲方所介绍的情况严重失实,乙方可单方解除本协议并免责;乙方所提供的自荐材料内容严重失实,甲方可单方解除本协议并免责。

  九、符合下列情形之一,经书面告知对方,本协议解除:

  1、甲方被撤销或依法宣告破产的;

  2、乙方考入普通高等院校、依法服兵役、被录用为公务员,或经选拔参加选调生、选聘生、西部计划、欠发达计划、三支一扶、服务社区计划等国家和地方基层就业项目的;

  3、乙方报到时未取得毕业资格的;

  4、乙方被依法追究刑事责任的;

  5、法律、法规、政策规定的其它情形。

  十、违约责任

  1、甲方违约要承担乙方劳务实习费和生活补助等经济损失,并缴纳违约金_________元/人,负全部违约责任。

  2、乙方违约要以协议期限按规定标准支付工资、劳务实习费和生活补助等,并按_________元/人予以就业补偿,负全部违约责任。

  十一、甲乙双方协商一致,可以变更协议中双方约定的条款或解除协议,变更或解除协议应当采用书面形式。

  十二、甲乙双方因履行本协议发生争议,由甲、乙双方协商解决,或提请有关部门协调解决,也可直接向人民法院提起诉讼。

  十三、本协议一式两份,甲方、乙方各执一份。

  十四、经甲乙双方协商,乙方于年月日前到甲方报到。甲方应当在乙方报到后1个月内为乙方办理录用手续,或签订劳动(聘用)合同,乙方应当积极配合。本协议中关于工作期限、岗位、地点、薪酬等主要条款应写入劳动(聘用)合同。

  十五、本协议自甲乙双方签字之日起生效,甲乙双方签订劳动合同或甲方为乙方办理录(聘)用手续后,本协议终止。

  甲方(公章):

  ______年___月___日

  乙方(签字):

  ______年___月___日

工程师合同11

  甲方:

  乙方: 身份证号码:

  因公司发展需要,经过双方协商,本着平等、互利、自愿的原则,达成本协议:

  一、造价师证书租赁使用期:甲方使用乙方的期限为一年。自成功注册之日起满一周年止。

  二、乙方向甲方提供造价师执业资格证书、考试合格人员登记表、符合要求的学历证书复印件、身份证复印件、乙方一寸彩色相片5张(或电子版照片),以及其它甲方注册过程中需要的一切材料(未注明复印件的均要求提供原件。甲方收到乙方证书时,应支付乙方证件押金 叁 千元整。如不能成功注册,则乙方应及时退还甲方支付的证件押金,甲方在收到退还押金的2个工作日内将乙方的所有证件退还给乙方。注册成功后,证件押金自动转为应给乙方的报酬一部分,执业印章由乙方保管,所有原件注册完毕3日内归还乙方保管

  三、甲方确认乙方所提交的材料无误后(以建设部门公示结果为准),甲方应即时支付给乙方报酬1.2万元(此费用包含注册前甲方已经支付给乙方的证件押金款)。个人所得税由甲方缴纳。

  四、协议期间,如确属必要,乙方应配合进行每年的继续教育等维持该注册证书所必需的活动,以保证注册证书的正常使用及满足乙方今后转注册的条件,如条件允许,甲方应单独完成此项工作。乙方继续教育等维持该注册证书所必需的活动的所有费用均由甲方承担。

  五、协议期内,乙方应承担以下责任和义务,否则承担违约责任。

  1、乙方承诺所提供材料、证件真实、有效,保证在协议期限内甲方为造价师资格证书、注册证书、执业印章(均为原件)的唯一全权使用人,乙方不得再在其他任何第三方注册、使用;

  2、未经甲方同意不得将证书信息变更,不得有挂失、注销证书等影响甲方正常使用的.行为;

  3、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查或其他业务需要时,甲方应提前三天通知乙方,由乙方根据甲方需要配合甲方提供有关身份证、职称证明文件、学历文凭等。本协议履行过程中如需乙方亲自到场办理相关事宜的,甲方应提前三日通知乙方,乙方应根据甲方需要全力配合;所有差旅费由甲方支付,差旅费标准为硬卧或客车,食宿由甲方提供,

  4、 乙方对于在合同履行过程中知悉的甲方商业秘密有保密义务;

  5、 甲方对于涉及到乙方的个人信息等具有保密的义务

  六、协议期内,甲方承担以下责任和义务,否则承担违约责任:

  1、妥善保管乙方资料和证件;确保资质证书及注册证书完好无损;合同期满后及时完整归还资质证书原件及印章

  2、按协议约定期限及时准额支付费用;

  3、协议履行完毕后,完整归还乙方注册证书;

  七、履约期内,如乙方需取回证书暂用(不得进行损害甲方权益的行为),应提前五天通知、征得甲方同意,并在约定期限内归还。若证书正在使用,则需等甲方使用完毕后方能暂时领用。

  八、协议期内,所有涉及到证书使用事件,甲方应提前三天通知乙方知晓,因甲方不遵照相关法规、规范等要求造成证书使用过程中出现风险,一切后果均由甲方承担。未同乙方协商,擅自做主使用证书,造成风险的,一切后果由甲方承担。

  九、解除协议、续签:乙方要求提前解除协议的,如不损害甲方的直接经济利益,甲方应予同意,并按照规定给予办理解除协议手续,乙方须退还甲方已经支付的未到期费用(按月折算)。如甲方要求提前解除协议的,则甲方应支付满乙方当年度的证书使用费。协议期满,双方有意续签合同时,具体条件由双方另行商议。

  十、双方均不得将本协议转签第三人,双方应自觉履行本协议书的各项条款,否则,违约方应向另一方支付违约金 5000元,守约方有权随时解除协议。

  十一、本合同自双方签定之日起生效,至租赁使用期满结束止。

  十二、 本合同一式两份。双方各执壹份,具同等效力。未尽事宜,双方再协商解决。

  甲方盖章: 乙方签字:

  法定代表人签字:

  签订日期:

工程师合同12

  公司(以下简称甲方),现聘用 (以下简称乙方)为甲方劳动合同制职工,甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条 合同期限

  合同期限为 年,从 年 月 日至 年 月 日止。其中试用期为 个月,从 年 月 日至 年 月 日止。

  第二条 工作岗位

  甲方安排乙方从事工作。

  甲方有权根据生产经营需要及乙方的能力、表现调整乙方的工作,乙方有反映本人意见的权利,但未经甲方批准,乙方须服从甲方的管理和安排。

  乙方应按时,按质,按量完成甲方指派的任务。

  第三条 工作条件的劳动保护

  甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。

  甲方根据乙方岗位实际情况,按照甲方规定向乙方提供必要的劳动防护用品。

  第四条 教育培训

  在乙方被聘用期间,甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、安全生产及各种规章制度的教育和训练。

  第五条 工作时间

  甲方实行每周工作五天,四十小时,每天8小时工作制。上下班时间按甲方规定执行。

  乙方享有国家规定的法定节假日,婚假,丧假、计划生育假等有薪假日。

  甲方确因生产(工作)需要乙方加班时,按照上海市和甲方的有关规定给予乙方一定的经济补偿或相应时间的`补休。

  第六条 劳动报酬

  按

  按甲方现行工资制度确定乙方月基本工资为 元。其余各类津贴、奖金等发放按公司规定及经营状况确定。

  甲方实行新的工资制度或乙方的工作岗位变动时,乙方的工资待遇按甲方规定予以调整。

  甲方发薪日期为每月 日,实行先工作后付薪。

  第七条 劳动保险和福利待遇

  乙方因生、老、病、伤,残、死,甲方按国家和上海市有关规定处理。

  甲方按照国家和上海市的有关规定按期为乙方缴纳养老,医疗,失业, 公积金等社会保障。

  甲方在生产经营状况良好的情况下,为乙方购买的商业保险,在保险期内,甲方有权变更或撤消险种。

  乙方因病或非因工负伤需治疗的,按照《劳动合同规定》之规定,给予相应的医疗期。乙方在医疗间的工资待遇、医疗费用等按照国家和本地区及甲方的有关规定处理。

  第八条 劳动纪律

  乙方应遵守国家的法律、法规及甲方依法规定的各项规章制度。

  乙方应遵守甲方规定的工作程序、保密规定等制度。

  乙方违反劳动纪律和甲主的规章制度,甲方可按奖惩规定给予批评、教 育、处罚,直至解除劳动合同。

  第九条 劳动合同的解除与不得解除的规定

  经甲、乙双方协商一致,劳动合同可以解除。

  乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:

  在试用期间,发现不符合录用条件的;

  严重违反劳动纪律或者甲方的规章

  制度的;

  严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;

  被依法追究刑事责任或劳动教养的。

  在下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知乙方本人:

  乙方患病或者非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由甲方另行安排适当工作的;

  乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

  劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的;

  甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,确需裁减人员的。

  有下列情形之一的,乙方可以通知甲解除劳动合同:

  在试用期内的;

  甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

  甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的;

  乙方因其它情况需要辞职,需在一个月前以书面形式通知甲方。

  乙方有下列情形之一的,甲方不得随意解除劳动合同:

  患病或负伤,在规定的医疗期内的;

  女职工在孕期、产期、哺乳期内的;

  法律、法规、规章、规定的其他情形。

  解除劳动合同的经济补偿,按《劳动合同规定》执行。

  对于乙方在本合同期内由甲方出资培训,乙方因个人情况辞职或离职, 在培训期内的按培训费的100%赔偿,并退

  还任职最后三个月薪金;在培训结束后的,将酌情减免培训费的赔偿金额。

  第十条 双方需约定的其他事项

  乙方若因病不能上班时,可凭医院出具的有关证明,享受甲方规定的一年七个工作日的有薪病假。

  当有薪病假日累计超过七天后,甲方将按规定从乙方工资中扣除相应金额。

  第十一条 违反劳动合同的责任

  甲、乙双方任何一方违反劳动合同,给对方造成经济损失的,应根据损失情况和责任大小,依据国定的有关法规和企业依法制定的规章制度及双方约定的事项,承担一定的经济补偿。

  第十二条 劳动争议

  甲、乙双方履行本合同和因辞退、除名、开除乙方而发生劳动争议时,可由甲、乙双方协商解决。

  若双方不能协商解决的,可由争议的一方向企业所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服从仲裁裁决的一方,可在收到仲裁裁决书即日 起十五天内,向甲方所在地人民法院提出诉讼。

  第十三条 其他

  本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效,两份同等法律效力。

  本合同未尽事宜,按照《劳动法》、甲方的有关规定执行。

  本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时,以国家法规政策为准。

  甲方(盖章): 乙方(签字):

  年 月 日

工程师合同13

  甲方:__________

  乙方:__________

  身份证号码:__________

  因甲方公司发展需要,需聘用专业级工程师,经过真诚友好协商,甲方同意聘用乙方,并作为甲方公司的兼职高级工程技术人员,具体条款如下:

  一、聘用期限

  甲方聘用乙方的期限为壹年。即从签订协议书之__________日起往后推壹年。

  二、甲方权利与义务

  1、合同期间,甲方有权使用乙方的职称证书申报甲方公司的企业资质及年检。

  2、在证书使用期间,甲方应妥善保管乙方的(工程师证书、毕业证书、身份证等)有关材料。甲方使用完应在三日内交还乙方本人保管,甲方如需使用乙方证书时,甲方需提前七日通知乙方。

  3、合同期间,乙方工程师证书由甲方代为保管,乙方如需使用乙方证书时,乙方需提前七日通知甲方。

  4、甲方应根据协议要求,支付乙方的聘用工资。

  5、签定协议时,甲方应向乙方提供其单位的营业执照、施工资质证、组织机构代码证的复印件。

  三、乙方权利与义务

  1、双方签定协议后,乙方应于__________年__________月__________日向甲方提供有关工程师证书及身份证等资质申报所需要的相关材料。

  2、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查时,乙方需配合甲方并及时提供有关身份证、职称证明文件、学历文凭等证明材料。甲方需提前七天通知乙方,乙方有义务及时(7个工作日)向甲方提供相关证件。如因乙方原因影响甲方的工作,须退还相应工资。(甲方需提供建设主管部门的证明材料)

  3、及时提醒甲方支付聘用工资及提供银行帐号。

  四、聘用工资及支付方式

  经双方商定,甲方同意每年支付乙方元整聘用工资(税后)。甲方确认收到乙方证书和签订协议后即支付乙方元整聘用工资。

  五、解聘

  1、在协议有效期内,甲乙双方不得擅自单方解除协议,如因此造成损失,由擅自解除协议一方负责。如果甲乙双方在协议期内需要变动协议,应本着相互支持与理解的.原则,提前一个月通知对方,以便另一方做好工作安排。

  2、合同到期后,如果双方同意解除协议,甲方应提前出具解聘证明、并返还乙方留存在甲方处的所有证明文件,不得无故刁难。

  六、违约责任

  1、由于甲方原因造成乙方的资格证丢失应负责为乙方补办;甲方须继续支付乙方聘用工资到证书发下来为止,大学文凭(原件)因甲方过失而丢失损毁,甲方应赔付乙方10万元整;

  2、因乙方自身原因导致后果,甲方概不负责。

  七、本协议所指金额均为税后金额,如本协议发生缴税情况,均由甲方承担,本协议为劳动合同的附件之一。

  八、争议解决办法:原则上双方协商解决,协商不成时由人民法院裁决。

  甲方:(签字盖章)__________乙方(签字):__________

  代表:__________代表:__________

  电话:__________电话:__________

  签订日期:__________签订日期:__________

工程师合同14

  1、材料设备采购评标,采用综合评估法的缺点是( )。

  A、考虑要素较为全面

  B、难以对要素进行量化

  C、方法复杂不易操作

  D、难以合理确定技术性能差异

  答案:D。

  解析:综合评估法的好处是简便易行,评标考虑要素较为全面,可以将难以用金额表示的某些要素量化后加以比较。缺点是各评标委员独自给分,对评标人的水平和知识面要求高,否则主观随意性大。投标人提供的设备型号各异,难以合理确定不同技术性能的相关分值差异。

  2、在进行大型工程设备的采购招标过程中,投标人( )情形属于没有进行实质性响应,其投标将被否决。

  A、按照招标文件按时交纳投标保证金,但是金额不足

  B、有法定代表人的签字和盖章

  C、投标人业绩高于招标文件的要求

  D、单价计算的结果与总价不一致

  答案:A。

  解析:属于没有实质性响应招标文件的情形:(1)未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求;(2)超出经营范围投标;(3)资格证明文件不全;(4)投标文件无法人代表签字,或签字无法人代表有效委托书;(5)业绩不满足招标文件要求;(6)投标保函的有效期不足;(7)不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。

  3、勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中不属于发包人的工作是( )。

  A、修好通行道路、接通电源水源

  B、勘察现场设备机具的布置和架设

  C、落实土地征用、青苗树木赔偿

  D、平整施工现场

  答案:B。

  解析:根据项目的具体情况,双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件,可能包括:①落实土地征用、青苗树木赔偿;②拆除地上地下障碍物;③处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题;④平整施工场地;⑤修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。

  4、勘察费用在合同签订后( )天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。

  A、1

  B、2

  C、3

  D、5

  答案:C。

  解析:勘察费用在合同签订后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。

  5、建设工程勘察合同履行期间,应发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法中,正确的是( )。

  A、勘察工作尚未进行,应全额退还已经支付的定金

  B、勘察工作已经进行了35%,发包人应按实际完成的工作量支付勘察费

  C、勘察工作已经进行了40%,发包人应支付预算额100%的勘察费

  D、勘察工作已经进行了70%,发包人应支付预算额100%的勘察费

  答案:D。

  解析:合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

  6、设计合同履行过程中,属于设计人责任的是( )。

  A、组织对设计文件的审查、鉴定和验收

  B、办理设计文件的报批手续

  C、选定设计文件依据的设计规范

  D、为现场的设计人提供必要的工作条件

  答案:C。

  解析:设计合同履行过程中,设计人的责任包括:保证设计质量;各设计阶段的工作任务(包括选定设计文件依据的设计规范);对外商的设计资料进行审查;配合施工的义务;保护发包人的知识产权。

  7、在设计合同履行过程中,设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )承担。

  A、发包人

  B、设计人

  C、发包人和设计人共同

  D、设计审批部门

  答案:A。

  解析:发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。

  8、价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定,以( )的价格为准,因此应在合同调价条款中予以明确。

  A、投标截止日

  B、签订合同日

  C、基准日

  D、竣工日

  答案:C。

  解析:价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定,以基准日的价格为准,因此应在合同调价条款中予以明确。

  9、根据《标准施工合同》,下列事项属于发包人应承担的义务是( )。

  A、现场查勘

  B、提供夜间施工使用的照明设备

  C、提供施工现场的`工程地质资料

  D、提供工程进度计划

  答案:C。

  解析:为了保障承包人按约定的时间顺利开工,发包人应按合同约定的责任完成满足开工的准备工作:(1)提供施工场地。包括施工现场,地下管线及地下设施的相关资料,现场外的道路通行权。(2)组织设计交底。发包人应根据合同进度计划,组织设计单位向承包人和监理人时提供的施工图纸和设计文件进行交底。(3)约定开工时间。

  10、按照《建设工程安全生产管理条例》规定,对于深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程的分部分项工程的专项施工,还需经( )以上专家论证方案的安全性和可靠性。

  A、2人

  B、3人

  C、5人

  D、7人

  答案:C。

  解析:按照《建设工程安全生产管理条例》规定,在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

  11、在下列行为中,不符合暂停施工规定的是( )。

  A、工程师在认为有必要时可向承包人发出暂停施工的指示

  B、暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障

  C、当工程具备复工条件时承包人应立即复工

  D、承包人无故拖延复工要承担由此产生的费用和工期延误

  答案:C。

  解析:当工程具备复工条件时,监理人应立即向承包人发出复工通知,承包人收到复工通知后,应在指示的期限内复工。承包人无故拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误由承包人承担。

  12、某施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因,已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中,正确的是( )。

  A、费用由承包人承担,由此延续的工期不予顺延

  B、费用由承包人承担,由此延续的工期可以顺延

  C、费用由发包人承担,由此延续的工期不予顺延

  D、费用由发包人承担,由此延续的工期可以顺延

  答案:A。

  解析:工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。在本题中,由承包商采购的材料,虽已经工程师检验,但仍不能免除承包商的责任。

  13、( )指已标价工程量清单中所列的一笔款项,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的款项。

  A、暂估价

  B、暂列金额

  C、质量保证金

  D、预付款

  答案:B。

  解析:暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的款项。

  14、关于工程量计量的说法,错误的是( )。

  A、单价子目已完成工程量按月计量

  B、总价子目的计量周期按批准承包人的支付分解报告确定

  C、已完成合格工程量计量的数据是工程进度款支付的依据

  D、通常通过现场计量来获得总价子目表中用于结算的工程量

  答案:D。

  解析:承包人在合同约定的每个计量周期内,对已完成的工程进行计量,并向监理人提交进度付款申请单、专用条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料,以及所达到工程形象进度或分阶段完成的工程量和有关计量资料。监理人对承包人提交的资料进行复核,有异议时可要求承包人进行共同复核和抽样复测。除变更外,总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量,通常不进行现场计量,只进行图纸计量。

  15、施工工程竣工验收通过后,确定承包人的实际竣工日期应为( )。

  A、开始进行竣工验收日

  B、发包人组织竣工验收日

  C、验收组通过竣工验收日

  D、承包人提交竣工验收申请报告日

  答案:D。

  解析:竣工验收合格,以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期,并在工程接收证书中写明。

  16、根据《标准施工合同》,( )表明合同终止。

  A、竣工验收合格

  B、工程移交

  C、竣工结算

  D、结清单生效

  答案:D。

  解析:承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止,承包人不再拥有索赔的权利。

  17、根据标准总承包合同通用条款的规定,①专用条款;②通用条款;③承包人建议书;④发包人要求,这四个文件的有效性排序正确的是( )。

  A、①②③④

  B、④①②③

  C、①②④③

  D、②①④③

  答案:C。

  解析:在标准总承包合同的通用条款中规定,履行合同过程中,构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录; (4)专用条款;(5)通用合同条款;(6)发包人要求;(7)承包人建议书;(8)价格清单;(9)其他合同文件—经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。

  18、设计施工总承包合同模式下,一般其履约担保需要在( )一直有效。

  A、竣工验收前

  B、颁发工程接收证书前

  C、工程移交前

  D、竣工后试验通过前

  答案:B。

  解析:承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。

  19、设计施工阶段监理人应在专用条款约定的期限内批复或提出修改意见,批准的计划作为( )。

  A、合同进度计划

  B、合同施工计划

  C、进度施工计划

  D、工程进度计划

  答案:A。

  解析:承包人应按合同约定的内容和期限,编制详细的进度计划,包括设计、承包人提交文件、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用条款约定的期限内批复或提出修改意见,批准的计划作为“合同进度计划”。监理人未在约定的时限内批准或提出修改意见,该进度计划视为已得到批准。

  20、根据《设计施工总承包合同》,由发包人负责的竣工后试验,应提前( )天将竣工后试验的日期通知承包人。

  A、7

  B、14

  C、21

  D、28

  答案:C。

  解析:根据《设计施工总承包合同》,由发包人负责的竣工后试验,应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。

工程师合同15

  多项选择题

  1、法律关系的三个要素是( )

  A、目的

  B、主体

  C、客体

  D、内容

  2、下列合同属于从合同( )

  A、分包合同

  B、监理合同

  C、借款合同

  D、担保合同

  3、合法代理的条件( )

  A、事先取得委托书

  B、经过公证或鉴证

  C、以委托人的名义

  D、在委托范围内

  4、当事人订立合同的程序是( )的阶段

  A、要约引诱

  B、要约邀请

  C、要约

  D、承诺

  5、合同是平等主体的( )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议

  A、自然人

  B、法人

  C、其他组织

  D、国家机关

  6、当事人对合同的格式条款的理解发生争议时( )

  A、应按通常的理解予以解释

  B、有两种以上解释的,应作出不利于提供格式条款的一方的解释

  C、有两种以上解释的,应作出有利于提供格式条款的一方的解释

  D、在格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款

  7、按照《合同法》的规定,下列( )等内容属于各类合同一般应包括的条款

  A、数量和质量的约定

  B、合同担保方式

  C、合同价款和支付方法

  D、解决合同争议的方法

  8、无效合同的确认权属于( )

  A、合同当事人双方的上级

  B、监理工程师

  C、仲裁机构

  D、人民法院

  9、建设工程合同是一种( )

  A、双务合同

  B、有偿合同

  C、诺成合同

  D、要物合同

  10、合同当事人订立仲裁协议的作用是( )

  A、市场竞争的需要

  B、仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

  C、排除了法院对纠纷的管辖

  D、合同当事人均受仲裁协议的约束

  11、担保法规定的担保方式有( )

  A、保证

  B、定金

  C、抵押

  D、留置权

  12、公路工程施工合同解除的.条件有( )

  A、合同当事人协商一致

  B、承包人将其工程全部转包

  C、因不可抗力因素致使合同无法履行

  D、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行

  13、证明合同的真实性、合法性的机关是( )

  A、人民法院

  B、仲裁机构

  C、公证机关

  D、工商行政管理部门

  14、合同纠纷的处理原则是( )

  A、诚实信用

  B、协商为主

  C、公正、公平

  D、调解优先

  15、合同的有效实质要件( )

  A、主体合格

  B、合同当事人意思表示真实

  C、合同内容不违反法律和社会公共利益

  D、合同标的确定和可能

  16、公路工程施工合同文件主要包括( )

  A、合同意向书

  B、合同协议书与中标通知书

  C、合同条件与工程量清单

  D、技术规范与图纸

  17、中标人按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的( )分包给他人完成

  A、部分非主体工作

  B、全部非主体工作

  C、部分非关键性工作

  D、全部非关键性工作

  18、依据我国《招投标法》的规定,招标分为( )

  A、委托招标

  B、议标

  C、公开招标

  D、邀请招标

  19、属于以下情况之一者,资格预审申请文件无效( )

  A、未按期送达的资格预审申请文件

  B、未经法定代表人或其授权的代理人签字

  C、未加盖投标人印章的资格预审申请文件

  D、内容虚假的资格预审申请文件

  20、综合评分法适用于( )

  A、二级公路

  B、高速公路

  C、一级公路

  D、技术复杂的特大桥梁、特长隧道工程

【工程师合同】相关文章:

工程师聘用合同03-23

关于工程师聘用合同05-08

工程师聘用合同(15篇)04-02

工程师聘用合同15篇03-23

工程师聘用合同书12-12

工程师聘用协议03-23

工程师聘用合同合集15篇04-17

后台开发工程师劳动合同11-15

土建工程师劳动合同02-13