债权债务转让合同12篇
随着法律观念的深入人心，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的债权债务转让合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
债权债务转让合同 篇1
甲方：_______________
乙方：_______________
丙方：_______________
甲、丙双方于______年____月____日签订了编号为CB20xx年—12—10号《紫云自治县农村公路沥青（混凝土）拌合厂承包协议》（以下简称“原协议”），约定由甲方出资、丙方提供土地使用权及相关。现三方就甲方转让原协议中的权利义务给乙方相关事宜，经友好协商，达成协议如下：
一、甲方将其在原协议中的权利义务转让给乙方，丙方同意甲方之转让行为。
二、转让内容：（略）。
三、转让期限：自______年____月____日起至原协议终止之日止。
四、转让费用：乙方每年支付甲方土地使用权、厂内基础设施及相关手续的使用权（转让内容详见《附件一》）转让费为：_______________人民币贰拾万元整（￥___________元）。
五、转让费支付方式：自本协议签订之日起，每半年支付转让费壹拾万元整（￥___________元）。
六、甲方设备的处理：
1、乙方承租甲方在已投入的所有设备（详见附件二），每年租赁费为共计人民币____元整（￥___________元），每半年支付____元整（￥___________元）。
2、乙方在租用甲方投入设备的过程中产生的设备保养、维修、油耗及转运等费用均由乙方自行负责，所有设备由乙方按照国家相关规定配置应的操作人员，产生的费用由乙方自行承担。
3、设备在使用过程中，安全生产管理由乙方负责，相应的安全风险由乙方自行承担。
4、租赁期满，由甲方将设备自行拆卸和运离拌合厂，运输费用由甲方承担。
5、乙方在租用甲方设备的.过程中，不能以任何形式将甲方设备作为抵押物向第三方进行抵押，否则，造成的损失由乙方承担。
6、乙方可根据生产经营需要自行增加生产设备或其他设施，如原协议终止，乙方所投资的设备和可移动设施全部归乙方所有，由乙方自行决定处理。
甲方：_______________
乙方：_______________
丙方：_______________
______年____月____日
债权债务转让合同 篇2
甲方：
乙方：_公司(旧债权人)
丙方：yy公司(新债权人)
甲乙丙三方经过友好协商,就乙方分包范围内的_x工程(以下简称本工程)的工作内容达成以下协议：
1.三方关系概况：甲方为本工程的总包方，乙方为本工程的_方，丙方为_。 x年x月x日与签订了_x合同。
2.事由：自本协议签订之日起。(确定合同权利义务转移)。
3.债务债权转移：截止至本协议签订之日，三方确认：。(确认已发生的`债务债权，并准确约定债权的转移方向、获取条件、获取后果)。
4.结算约定：(约定旧、新债权关系的结算方式)。
5.费用支付约定：
5.1(已发生债权支付的方式方法的约定)。
5.2(自本协议签订之日起，新债权的费用支付方式方法的约定)。
6保修约定
6.1(自本协议签订之日起，本工程的已完工程或已供产品的保修约定)。
6.2(自本协议签订之日起，本工程的待完工程或待供产品的保修约定)。
6.3(保修金约定)。
6.4(保修期约定)。
7 x方承诺(旧债权人承诺，主要是放弃对债权的主张)
8 x方承诺(新债权人承诺，主要是获得债权后的义务)
8.x承诺按照本协议，由甲方自丙方结算值中扣除结算值的5%作为财务费用。
9(违约责任约定)
10甲乙丙三方同意：原_x合同如与本协议冲突，以本协议为准。
11未尽事宜，协商解决。
12本协议一式份，甲方执二份，乙方、丙方各执一份。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
日期：日期：
丙方：
日期：
债权债务转让合同 篇3
甲方：______
乙方：_________公司(旧债权人)
丙方：________公司(新债权人)
甲乙丙三方经过友好协商,就乙方分包范围内的_____工程(以下简称本工程)的工作内容达成以下协议：
1.三方关系概况：
甲方为本工程的总包方，乙方为本工程的_____方，丙方为____。 ___年___月___日与签订了__合同。
2.事由：
自本协议签订之日起。(确定合同权利义务转移)。
3.债务债权转移：
截止至本协议签订之日，三方确认。(确认已发生的债务债权，并准确约定债权的转移方向、获取条件、获取后果)。
4.结算约定：
(约定旧、新债权关系的结算方式)。
5.费用支付约定：
5.1(已发生债权支付的方式方法的约定)。
5.2(自本协议签订之日起，新债权的费用支付方式方法的约定)。
6.保修约定
6.1(自本协议签订之日起，本工程的已完工程或已供产品的保修约定)。
6.2(自本协议签订之日起，本工程的.待完工程或待供产品的保修约定)。
6.3(保修金约定)。
6.4(保修期约定)。
7 _方承诺(旧债权人承诺，主要是放弃对债权的主张)
8 _方承诺(新债权人承诺，主要是获得债权后的义务)
8._承诺按照本协议，由甲方自丙方结算值中扣除结算值的5%作为财务费用。
9(违约责任约定)
10甲乙丙三方同意：
原__合同如与本协议冲突，以本协议为准。
11未尽事宜，协商解决。
12本协议一式份，甲方执二份，乙方、丙方各执一份。
甲方：___乙方：___
负责人：___负责人：___
日期：___日期：___
丙方：___
日期：___
债权债务转让合同 篇4
甲方：________________
乙方：________________
丙方：________________
因甲方欠乙方人民币20000000元，而乙方欠丙方人民币20000000元，即：乙方对甲方拥有20000000元（人民币大写：贰仟万元整）的债权；丙方对乙方拥有20000000元（人民币大写：贰仟万元整）的债权。
根据《民法典》第79条、84条等相关法律规定，现甲、乙、丙三方在平等自愿的情况下进行协议，就上述债权债务转让达成以下协议，以资共同遵守：
一、债权债务转让事宜
甲、乙、丙三方一致同意，乙方将其对甲方享有的债权共计人民____币元（大写：_____）全部转让给丙方，在前述债权转让额度内抵消丙方对乙方享有的债权元（大写：_____）。甲方按照本协议直接向丙方承担偿还债务的.责任，丙方不再向乙方主张债权，乙方不再向甲方主张债权。
二、债务担保
为了能保障丙方的债权能够完全实现，甲方同意将其所有的位于成都市XXX的房屋（房屋产权证号：_____）抵押给丙方。如果甲方不按约定偿还所欠丙方债务，则丙方有权通过法律手段实现房屋抵押优先受偿权，即可以从该抵押物折价或者以变卖、拍卖该抵押物的价款中优先受偿。
三、因本协议履行过程中发生争议时，先由三方协议解决；协商不成时，由本协议签订地：成都市区人民法院管辖。
四、本协议一式四份，甲、乙、丙及在场见证人四川成都市杨鹏国律师各持一份，均具有同等法律效力。
五、本协议自甲、乙、丙三方签字或盖章之日起生效。
甲方：________________乙方：________________丙方：________________
日期：________________日期：________________日期：________________
债权债务转让合同 篇5
甲方：__有限公司
乙方：__有限公司
丙方：__有限公司
协议签订时间：20__年_月__日
协议签订地点：__市
截至20__年__月__日止，甲方欠乙方的债务总计人民币656.98万元;丙方欠甲方的债务总计人民币3,657.18万元。现甲乙丙三方就各方之间的债务清偿问题相互协商一致，达成如下协议：
一、甲方同意将其对丙方的债权中的`人民币656.98万元以人民币656.98万元的价格转让给乙方，乙方愿意受让此项债权。
二、上述第一条中债权转让的价款由乙方将其对甲方的债权人民币656.98万元予以抵偿。
三、上述债权转让后，乙方取代甲方享有对丙方人民币656.98万元的债权，享有法律规定的债权人的相关权利，丙方直接向乙方偿还债务，承担法律规定的债务人的相关义务。
四、丙方同意在本协议上签字以确认知悉上述甲乙双方对上述债权的转让事宜。
五、经上述债权转让和债权抵偿后，甲方与丙方之间的债权债务将抵销人民币656.98万元，乙方与甲方之间的债权债务将抵销人民币656.98万元，抵消后乙方享有对丙方人民币656.98万元的债权。
六、本协议的未尽事宜，依《中华人民共和国合同法》之规定。
七、本协议自甲、乙、丙三方当事人签章后生效。
八、本协议一式叁份，甲、乙。丙三方各执壹份。
甲方：__有限公司(签章)
乙方：__有限公司(签章)
丙方：__有限公司(签章)
债权债务转让合同 篇6
甲方：张某，身份证号码：510xxx，电话：138xxx
乙方：伍某，身份证号码：510xxx，电话：136xxx
丙方：李某，身份证号码：510xxx，电话：138xxx
因甲方欠乙方人民币20000000元，而乙方欠丙方人民币20000000元，即：乙方对甲方拥有20000000元（人民币大写：贰仟万元整）的债权；丙方对乙方拥有20000000元（人民币大写：贰仟万元整）的债权。
根据《中华人民共和国合同法》第79条、84条等相关法律规定，现甲、乙、丙三方在平等自愿的.情况下进行协议，就上述债权债务转让达成以下协议，以资共同遵守：
一、债权债务转让事宜
甲、乙、丙三方一致同意，乙方将其对甲方享有的债权共计人民币元（大写：）全部转让给丙方，在前述债权转让额度内抵消丙方对乙方享有的债权元（大写：）。
甲方按照本协议直接向丙方承担偿还债务的责任，丙方不再向乙方主张债权，乙方不再向甲方主张债权。
二、债务担保
为了能保障丙方的债权能够完全实现，甲方同意将其所有的位于成都市xxx的房屋（房屋产权证号：）抵押给丙方。
如果甲方不按约定偿还所欠丙方债务，则丙方有权通过法律手段实现房屋抵押优先受偿权，即可以从该抵押物折价或者以变卖、拍卖该抵押物的价款中优先受偿。
三、因本协议履行过程中发生争议时，先由三方协议解决；协商不成时，由本协议签订地：成都市区人民法院管辖。
四、本协议一式四份，甲、乙、丙及在场见证人四川成都市杨鹏国律师各持一份，均具有同等法律效力。
五、本协议自甲、乙、丙三方签字或盖章之日起生效。
甲方：乙方: 丙方：
在场见证人：xxxx
债权债务转让合同 篇7
为妥善解决乙、丙双方的债权债务问题，甲、乙、丙三方经协商，依法达成如下债权转让协议，以资信守：
一、甲乙丙三方一致确认：截至本协议签署之日，乙方拖欠丙方共计元人民币。
二、甲乙丙三方一致同意，丙方将针对乙方的债权共计元人民币全部转让给甲方行使，乙方按照本协议直接付款给甲方，由乙方于20_年月?日前向甲方支付共计元人民币。
三、陈述、保证和承诺：
1、丙方承诺并保证：
(1)其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;
(2)其转让的债权系合法、有效的债权。
2、甲方承诺并保证：
(1)其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的.债权并能独立承担民事责任;
(2)其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
四、本协议生效后，丙方不得再向乙方主张债权，如果乙方履行义务后，甲方应向乙方出具抬头为乙方全称的发票( )
五、如本协议无效或被撤销，则乙方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。
六、各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任，违约方须向另一方作出全面赔偿。
七、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。
八、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。
九、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
丙方：
年月日：
债权债务转让合同 篇8
甲方：___，身份证号码：510___，电话：138___
乙方：___，身份证号码：510___，电话：136___
丙方：___，身份证号码：510___，电话：138___
因甲方欠乙方人民币20000000元，而乙方欠丙方人民币20000000元，即：乙方对甲方拥有20000000元（人民币大写：贰仟万元整）的债权；丙方对乙方拥有20000000元（人民币大写：贰仟万元整）的债权。
根据《中华人民共和国合同法》第79条、84条等相关法律规定，现甲、乙、丙三方在平等自愿的情况下进行协议，就上述债权债务转让达成以下协议，以资共同遵守：
一、债权债务转让事宜
甲、乙、丙三方一致同意，乙方将其对甲方享有的.债权共计人民币___元（大写：___）全部转让给丙方，在前述债权转让额度内抵消丙方对乙方享有的债权___元（大写：___）。
甲方按照本协议直接向丙方承担偿还债务的责任，丙方不再向乙方主张债权，乙方不再向甲方主张债权。
二、债务担保
为了能保障丙方的债权能够完全实现，甲方同意将其所有的位于成都市___的房屋（房屋产权证号：___）抵押给丙方。如果甲方不按约定偿还所欠丙方债务，则丙方有权通过法律手段实现房屋抵押优先受偿权，即可以从该抵押物折价或者以变卖、拍卖该抵押物的价款中优先受偿。
三、因本协议履行过程中发生争议时，先由三方协议解决；协商不成时，由本协议签订地：成都市区人民法院管辖。
四、本协议一式四份，甲、乙、丙及在场见证人四川成都市杨鹏国律师各持一份，均具有同等法律效力。
五、本协议自甲、乙、丙三方签字或盖章之日起生效。
甲方：_
乙方:_
丙方：_
在场见证人：____
债权债务转让合同 篇9
上诉人(原审被告)：徐州某某建筑安装工程有限公司。
被上诉人(原审原告)：闫某某。
委托代理人：韩某。
原审被告：王某某。
原审第三人：闫某。
委托代理人：鹿某某。
上诉人徐州某某建筑安装工程有限公司(以下简称某某公司)因债权债务转让合同纠纷一案，不服徐州市XX号民事判决，向本院提起上诉。本院于20xx年9月14日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上诉人某某公司的委托代理人王某某、被上诉人闫某某的委托代理人韩某、原审被告王某某、原审第三人闫某的委托代理人鹿某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：20xx年8月24日，闫某某与某某公司签订建筑工程施工合同，合同约定某某公司开发的本市XX号楼土建等工程由闫某某承包，承包形式为包工、包料、包工期。20xx年12月26日经某某公司、闫某某、闫某三方同意，该工程又转包给了第三人闫某。工程完工后，闫某因欠案外人陈某雷钢模租赁款，被陈某雷起诉至徐州市云龙区人民法院，该院随后以某某公司尚欠闫某工程款为由，冻结了某某公司帐户存款170000元。后该院在执行中依法扣划132500元，余款37500元闫某于20xx年1月25日以债权转让的形式转给闫某某所有，同日，闫某与某某公司约定，某某公司被冻结的170000元资金，除法院执行给陈某雷的132500元外，余款请交给闫某某。为此，闫某书写便条一份，内容为：公司留的170000元资金除给陈某雷132500元外，余款请交闫某某。上诉人某某公司的副经理王某某在该便条上书写：剩余37500元，同意付18000元，余款19500元待水泥款和质量问题协商后方可支付。后因某某公司一直不向闫某某支付上述37500元，闫某某遂持该便条诉至法院，要求依法判令某某公司予以给付。
原审法院经审理认为：债权转让合同是指债权人将合同的权利全部或者部分转让给第三人，第三人取得债权，向债务人主张的合同，债权人转让权利的应当通知债务人，该案从原、被告提供的证据来看，系债权转让合同。原债权人为闫某，债务人为某某公司，受让人为闫某某。闫某承包某某公司工程，某某公司欠闫某170000元工程款，闫某欠陈某雷钢模租赁费132500元，法院执行完毕后，闫某于当天办理了两份手续，第一份为债权转让手续，意思是将存在某某公司17万元支付给陈某雷132500元外，余款37500元转给闫某某，手续已办完，该手续由王某某签字认可，如果闫某某领走了37500元，闫某的另一份借据就发生了效力，两份手续办完后，截止到起诉之日止，仅有案外人陈某雷通过法院执行132500元，余款37500元没有领款手续，加起来应当是170000元，显然不符合财务的规定，因此双方当事人提供的证据形成了证据的锁链，原告的诉讼请求成立，对原告的诉讼请求法院予以支持。被告的抗辩观点不能成立，法院不予采信。遂判决：一、本判决发生法律效力之日起10日内被告徐州某某建筑安装工程有限公司一次性支付原告闫某某工程款人民币37500元。二、驳回原告闫某某的其他诉讼请求。
上诉人某某公司不服上述民事判决，向本院提起上诉称，被上诉人仅仅依据便条起诉没有法律依据，且该便条附加条件是水泥款和质量问题解决以后才能支付，因此该债权不能转让。另外闫某又出具了其他条子证实170000元已经支付，故不能再向闫某某支付。
被上诉人闫某某答辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法。上诉人提出的债权转让法律没有规定具体形式，只要通知到债务人就生效。另外上诉人提出拖欠水泥款和房屋质量存在问题作为债权转让的条件是不成立的，法律规定只要债权存在，在通知到债务人就已经生效，欠款和房屋质量不影响债权的成立，如果上诉人认为有欠款和存在房屋质量问题可以另案起诉。请求驳回上诉，维持原判。
原审第三人闫某答辩意见同闫某某的答辩意见。
原审被告王某某答辩意见同上诉人某某公司的意见。
经各方当事人共同确认，本案的争议焦点是：闫某向闫某某的债权转让是否成立，某某公司是否应该向闫某某支付37500元款项。
为支持其上诉观点，上诉人某某公司向法庭出具如下证据：
1、职工工资分配表一份。形成时间为20xx年4月12日。原审第三人闫某在该分配表签字，要求予以支付工资款。
上诉人认为，该分配表可以证实闫某在向某某公司出具便条要求将37500元工程款转让给闫某某后，又向公司要求将尚欠的上述工程款支付工人工资，而且公司亦已经实际支付，因此公司已经不欠闫某工程款，不应再向闫某某支付。
被上诉人闫某某质证称，该分配表形成时间在债权转让之后，因此与本案没有关系。
原审第三人闫某质证意见与闫某某相同。
原审被告王某某质证称，该工资款支付后，某某公司已经不再对闫某负有债务。
XX小区XX室住户王淑梅出具的请求、承诺和收条以及XX小区物业管理部门和维修组出具的证明。
上诉人认为，上述证据可以证实由闫某承建的XX小区2期8-1-301室由于出现质量问题，由某某公司向房主进行了6000元的赔偿，因此应在尚欠闫某的37500元中扣除上述款项。
被上诉人闫某某质证认为，上述请求等四份证据均为案外人书写，与本案没有关联性。
原审第三人闫某质证意见同闫某某的意见。
原审被告王某某没有发表质证意见。
3、案外人张冬梅书写的收条一份。载明收到XX小区12号楼水泥款13125元。案外人闫成华书写的.收到75吨水泥的收据。
上诉人认为该款项应当从尚欠闫某的37500元中扣除。
被上诉人闫某某质证认为，上述两案外人与其没有任何关系，因此水泥款不应扣除。
关于上述3组证据，本院认为，闫某要求支付工资的工资分配表形成于其将债权转让给闫某某之后，由于债权转让已经实际完成，因此该证据不能对抗其之前书写的债权转让的便条，不能从闫某某已经接受的债权中扣除;某某公司与王淑梅就质量问题达成的赔偿意见由于没有实际施工人闫某参与协商，该事实的成立与否不能得以证实，故对该证据本院不予采信;由于闫某某不承认案外人张冬梅、闫成华与其有隶属关系，且某某公司亦不能证实闫某某委托张冬梅、闫成华接收水泥和水泥款，故张冬梅、闫成华的行为无证据证实应由闫某某承担责任，故该证据本院亦不予采信。
债权债务转让合同 篇10
甲方：
乙方：__公司(旧债权人)
丙方：__公司(新债权人)
甲乙丙三方经过友好协商,就乙方分包范围内的__工程(以下简称本工程)的工作内容达成以下协议：
1.三方关系概况：甲方为本工程的总包方，乙方为本工程的_方，丙方为_。 _年_月_日与签订了__合同。
2.事由：自本协议签订之日起。(确定合同权利义务转移)。
3.债务债权转移：截止至本协议签订之日，三方确认：_。(确认已发生的债务债权，并准确约定债权的转移方向、获取条件、获取后果)。
4.结算约定：(约定旧、新债权关系的结算方式)。
5.费用支付约定：
5.1(已发生债权支付的.方式方法的约定)。
5.2(自本协议签订之日起，新债权的费用支付方式方法的约定)。
6保修约定
6.1(自本协议签订之日起，本工程的已完工程或已供产品的保修约定)。
6.2(自本协议签订之日起，本工程的待完工程或待供产品的保修约定)。
6.3(保修金约定)。
6.4(保修期约定)。
7 _方承诺(旧债权人承诺，主要是放弃对债权的主张)
8 _方承诺(新债权人承诺，主要是获得债权后的义务)
8._承诺按照本协议，由甲方自丙方结算值中扣除结算值的5%作为财务费用。
9(违约责任约定)
10甲乙丙三方同意：原__合同如与本协议冲突，以本协议为准。
11未尽事宜，协商解决。
12本协议一式份，甲方执二份，乙方、丙方各执一份。
甲方：_
负责人：_
日期：_
乙方：_
负责人：_
日期：_
丙方：_
日期：_
债权债务转让合同 篇11
编号：(__________)__________字第__________号
新债务人(以下称甲方)：______________
住所(地址)：______________
法定代表人：_______________
债权人(以下称乙方)：___________
住所(地址)：_______________
法定代表人：___________
原债务人(以下称丙方)：______________
住所(地址)：___________
法定代表人：___________
为妥善解决乙、丙双方的债权债务问题，甲、乙、丙三方经协商，依法达成如下债务转移协议，以资信守：
一、甲乙丙三方一致确认：截至本协议签署之日，丙方拖欠乙方共计_________________元人民币。
二、甲乙丙三方一致同意，丙方将支付给乙方共计______元人民币的全部付款义务转移给甲方，由甲方于________年________月________日前向乙方支付共计________________元人民币。
三、甲方承诺：
1、将如期履行付款义务，如果没有履行或者没有按时履行付款义务，每迟延一天，按照未付金额的每日千分之___________向乙方支付违约金。
2、甲方与丙方或任何第三方的其他任何协议或债权债务均与本协议无关。本协议生效后，甲方不应以其与丙方之间、与任何第三方之间的任何其他协议或债权债务的无效、撤销或解除为由，拒绝履行本协议约定的向乙方支付本协议约定款项的`义务。
3、甲方不得以丙方的任何过错为由，拒绝履行本协议约定的向乙方付款的义务。
4、其受让本协议项下的债务已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
四、本协议生效后，乙方不再向丙方主张债权，如果甲方履行义务，乙方应向甲方出具抬头为甲方全称的发票(_____________)。
五、如本协议无效或被撤销，则丙方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。
六、因履行本协议发生的一切诉讼，均由乙方住所地人民法院管辖。
七、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。
八、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。
九、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
新债务人：_______________(公章)
法定代表人(或授权代理人)：_______________(签字)
债权人：_______________(公章)
法定代表人(或授权代理人)：_______________(签字)
原债务人：_______________(公章)
法定代表人(或授权代理人)：_______________(签字)
__________年__________月______日
债权债务转让合同 篇12
甲方：xx有限公司
乙方：xx有限公司
丙方：xx有限公司
协议签订时间：20xx年x月xx日
协议签订地点：市
截至20xx年xx月xx日止，甲方欠乙方的债务总计人民币656.98万元;丙方欠甲方的债务总计人民币3,657.18万元。现甲乙丙三方就各方之间的债务清偿问题相互协商一致，达成如下协议：
一、甲方同意将其对丙方的债权中的人民币656.98万元以人民币656.98万元的价格转让给乙方，乙方愿意受让此项债权。
二、上述第一条中债权转让的价款由乙方将其对甲方的债权人民币656.98万元予以抵偿。
三、上述债权转让后，乙方取代甲方享有对丙方人民币656.98万元的债权，享有法律规定的.债权人的相关权利，丙方直接向乙方偿还债务，承担法律规定的债务人的相关义务。
四、丙方同意在本协议上签字以确认知悉上述甲乙双方对上述债权的转让事宜。
五、经上述债权转让和债权抵偿后，甲方与丙方之间的债权债务将抵销人民币656.98万元，乙方与甲方之间的债权债务将抵销人民币656.98万元，抵消后乙方享有对丙方人民币656.98万元的债权。
六、本协议的未尽事宜，依《中华人民共和国合同法》之规定。
七、本协议自甲、乙、丙三方当事人签章后生效。
八、本协议一式叁份 ，甲、乙。丙三方各执壹份。
甲方：xx有限公司(签章)
乙方：xx有限公司(签章)
丙方：xx有限公司(签章)
【债权债务转让合同】相关文章：
债权债务转让协议01-16
债权债务转让协议02-20
方债权债务转让协议03-23
债权债务转让的协议书04-26
债权债务转让协议15篇02-28
债权债务转让协议(常用13篇)04-18
债权债务合同03-27
合同债权债务03-08
债权债务协议03-25