精选安装合同合集十篇
在当今不断发展的世界，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同也是非常有必要的行为。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编为大家整理的安装合同10篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
安装合同 篇1
订立合同双方：
甲方:XXX
乙方:
甲乙双方本着平等互利和长期合作的愿望，经友好协商，就甲方货物运输及委托安装有关事宜，订立合同如下：
第一条 委托事项
乙方负责运输及安装甲方销.CoM售给用户的指定货物，主要指家具、电器及相关配件并不限于以上货物。
第二条 起、止运输地点及安装地点
起运地点为甲方仓库或门店，运输目的地由甲方明确指定，乙方须按照甲方指定的地点负责货物的装载、运输、卸货及安装。
第三条 委托费用
1、经甲、乙双方议定，甲方须支付的费用为所运货物销售价的
%。运输所产生的燃油费、人工费、过路费、车辆维修费、保险费等一切运输及安装所发生费用由乙方负责。
2、在合同期限内如遇有关运输及人工工资方面的政策性调整或价格调整，该费用不做调整。
第四条 双方约定
1、甲方委托乙方运输时应把货物的名称、规格、件数、以及收货人（单位）地址、联系人、联系电话等清楚的告知乙方。
2、每次运输甲方于起运前通知乙方，乙方按甲方要求，派出足够运输工具，准时装运，按时将货物送交收货方。运输车次由乙方统一安排，合理调度车辆，不得无故停止运输。甲方有紧急运输需要时，乙方设法当日派车启运。
3、乙方派出的车辆须各项证照齐全、手续完备，驾驶人员具有驾驶证及相应的运输驾驶经验，以确保甲方货物运输途中的安全。
4、乙方保证装载甲方产品出库前，按照甲方相关要求，以防雨布覆盖妥当，避免运输途中被雨淋或遭受其他污染。
5、乙方有为甲方保密的义务，严格遵守商业机密，不得向第三方泄露。
6、若因天气或人力不可抗拒等因素造成运输无法作业时，运输时间以实际情况顺延。
第五条 货物交接
1、派出现场人员（或驾驶员）在甲方交运单据上签名或盖章，即表示甲方委托交运的货物点收完毕，乙方须负责按甲方单据上所载内容，于双方约定期限内送达甲方指定目的地。
2、如乙方运输人为延误，造成收货人损失的费用由乙方承担。
3、乙方将货物运达目的`地时，应要求收货人出具甲方约定的收货证件，并经确认无误后方可将货物交给收货人。
4、收货人在交运单据上签注异常事项或短少数量时，乙方应及时通知甲方，并于签注次日将相关资料即刻送交告知甲方处置。
5、货物送达目的地，若收货方因故无法收货时，乙方须及时通知甲方，并依甲方指示处理。
6、乙方须在货物送至目的地，收货人签收后，在甲方规定的时间内将甲方回执联或其他收货单证送交甲方，以便甲方结算。
第六条 运输安全
1、乙方对承运物品应负责安全送达目的地，运送途中如发生短少、盗窃、污染、损毁或侵占等，属乙方责任，乙方均应按甲方成本价赔偿甲方的损失。
2、运送途中如因意外事故而造成对第三者的民事、刑事责任时，均应由乙方负责。
3、车辆运输途中如发生车辆等交通事故，所造成甲方货物
损失的，乙方应按甲方成本价赔偿甲方。
第七条 安装规定
1、货物在甲方装卸时由甲方负责，货物运送至目的地后，由乙负责安装，安装人员须具备相应的安装经验，保证安装符合甲方有关标准及使用户满意，由甲方用户签收确认表示到货及安装完成。
2、甲方可监督乙方安装人员作业，确保安装质量。
第八条 代收款
第八条 付款方式
1、运费定期结算，每月 日双方对帐确认后，以现金、银行汇票、转帐支票或电汇等形式支付。
2、乙方如有应罚扣或赔偿款时，甲方可从应付运费中直接抵扣。
第九条 其它
1、合同未尽事宜，按《合同法》规定执行。
2、本合同正本两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后即日生效。
第十条 合约期限
自2xxx年 月 日至20 年 月 日止。合同执行过程中，如双方须对有关条款进行调整或补充，则由双方以补充协议方式签订。在合同终止后如双方仍须合同，该合同可续签。
第十一条 争议解决方式
本合同如有争议时，双方应协商解决，协商不成，发生诉讼纠纷时，可向当地法院诉讼解决。
甲方： 乙方：
（盖章） （盖章）
负责人： 负责人：
签订日期： 签订日期：
安装合同 篇2
发包人：(以下称甲方)
承包人：(以下称乙方)
甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。
一 工程概况
1.工程名称：望城才子城。
2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。
3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。
住宅建筑面积176287.16平方米
住宅商业建筑面积20372.91平方米
地下室面积27336.3平方米
二 承包方式及承包内容
1.承包方式：实行包工，包水电安装。
2.承包内容：
强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。
户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。
预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。
专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)
配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)
弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)
给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。
排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的`套管的预留、预埋。
三 施工工期
总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。
四 承包单价
地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。
五 工程质量
1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。
2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。
3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。
4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。
六 工程付款方式
1.工程造价计算方法：
依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。
设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。
定额外用工。(计时工)按每日 元计算。
④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
七 结算及付款方式
1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。
2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。
八 双方职责
1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。
2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。
3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。
4.乙方自行提供必要的劳保用品。
5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。
6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。
7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。
8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。
9.甲方及时提供工程所需的各种材料。
10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。
11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。
12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。
13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。
14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
十 工伤事故责任分担
1.3000元以内安全事故，由乙方承担。
2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。
十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。
十二 争议解决
双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。
本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
安装合同 篇3
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协议，就甲方的连拱大棚（具体规格由甲方根据实际地形而定）由乙方承包制作、安装。为确保工程进度、质量及双方共同权益，特制定本协议：
一、工程名称：福建XX有限公司
二、工程地点：
三、工程项目、数量及规格：
1、该工程量为m2（结算时以实际测量的工程量为准），详细的材料规格、制作安装方法见设计方案。
四、工程造价及付款方式：
该工程总造价确定为 m2（每平方米 元），本工程总造价约人民币 元，大写金额人民币 元（不含税、包工包料），按时结算，合同签定后三日内，预付总工程款 %，工程做到一半付 %，工程完工经甲乙双方验收合格后，甲方于七日内付清%。
五、施工要求：
1、所有材料必须按设计说明中的规定使用。
2、整个施工过程的安全问题由乙方自负。
3、施工标准以大棚设计建设安装要求为标准。
六、甲方及乙方责任；
1、按期保质保量完成工程施工内容，施工中严格执行安全施工
操作规范、施工规范及质量标准。
2、严格执行有关施工现场管理的规定，按国家有关规定做好安全防护工作和邻边设施防护。施工期间发生的工伤等事故，引起的人、财、物及第三方损失的一切费用及责任概由乙方自理，乙方进场期间因场地清理未完成，或因甲方土地纠纷等原因造成乙方安装误工，产生误工费(每人按每天150元计算)，由甲方承担。
3、甲方负责大棚场地的.整平，提供施工用电电源、水源。
4、乙方配合甲方做好现场定位放线及标高的测定工作，并要求有一定的精确度。
5、甲、乙方应于竣工后五个工作日书面确认安装完毕，超过五个工作日业主管部门书面提出异议即视同验收合格。
6、甲、乙双方按合同规定及时办理支付工程款。
七、工期：具备施工条件起天，初定 月 日开工， 日竣工。
八、工期顺延
1、甲方提出设计变更，增补及项目的增加。
2、现场停水或电力无法满足安装要求。
3、不可抗力大雨、大雪、强风、水灾、地震等自然灾害或场地问题被政府部门等三方干预导致无法顺利进行的；
4、甲方不按合同规定及时支付款项或进度款等影响施工进度的。
九、违约责任：
1、因材料或施工质量等问题造成返工损失由乙方负责。
2、甲方未按时支付工程款，需向乙方支付违约金，按每日1.5%计取。乙方有权停止施工、收回所有材料或采取诉讼等手段维护权益。
十、保质期：乙方自大棚安装完双方验收之日起质保三个月，乙方因不按安装要求及材料规格造成的倒塌要予以维护，因特殊天气造成损坏乙方不予承担。塑料膜积水造成损坏乙方承担更换。
十一、本合同一式贰份双方各执壹份，设计说明作为合同附件具有同等法律效力。
十二、未尽事宜双方协商解决，如协商不成争议方可向人民法院申诉。
十三、以上报价不含税金，(税金需增加 的总造价)。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
甲方代表：
方代表：
身份证号： 身份证号：
联系电话：联系电话：
日 期：日 期：
电 话：电话(传真)：
账 号：
用 户 名：
安装合同 篇4
甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿平等互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守
一项目名称和地点
1项目名称：
2工程地点：
二工程内容
乙方负责广告塔钢结构配件、广告布的安装、制作。
三承包方式和安装费 ____ 广告牌1座，单价每座8000。00元合计人民币_8000元，大写：_捌仟元整。
本项目由甲方委托乙方全权负责安装
四安装费得结算方式
安装后检验合格后一次性付清。
六双方责任
（一）甲方责任
1开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场20米以内甲方协助乙方选好材料堆放场地
2甲方派驻工地代表，对工程进度工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的`问题，以及其它事宜
3如甲方未按合同约定期限支付安装费，甲乙双方经协商无效的情况下，乙方有权对该广告牌进行处理或拍卖，同时此合同终止
（二）乙方责任
1乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容。
2乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任
3、乙方在安装制作期间的安全责任由乙方自行负责，安装制作过程中的一切安全责任与甲方无关。
七违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决
附则：
（一）合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附件共同遵守
（二）本合同一式两份，具有同守效力，甲乙双方各持一份
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇5
甲方（委托单位）：
乙方（受委托单位）： 娄底市建设工程有限公司设备安装部
甲、乙双方单位本着平等、友好的原则，就起重设备安装一事，共同协商达成以下条款，供双方遵照执行。
一、工作内容
乙方受甲方委托承担塔吊台安装工作，拆卸高度米，附墙道。安装约米高度。（注：不含装车、卸车、转运费用及维修）。
二、安装费用及检测资料费用按元包干。（注：）
三、付款方式
1、起重设备安装进场施工日，甲方向乙方预付进场资金元。
2、起重设备安装至约米时甲方再付元。
四、双方责任
（一）甲方责任
1、负责基础施工及基础验收备案资料（材质证明书、材料实验报告、砼试块试验报告及基础安装部位平面测量成果数据提供）。
2、负责提供该设备安装使用说明书及设备本身技术档案。
3、甲方提供的安装设备应属安监站及政府部门认可的`合格设备，安排。起重设备在使用过程中所发生的安全相关事宜均与乙方无关，甲方自理（如起重设备司机的操作与设备质量造成的事故及基础的承受能力等原因）。
五、违约责任
未经双方书面同意，任何一方不得中途变更解除本合同。任何一方违反本合同约定，都应向对方赔偿不低于总承包金额50%的违约金。
六、其他款项
1、本合同经双方签字盖章即生效，至本设备安装工作、支付款项完毕止。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方（委托单位）盖章：乙方（受委托单位）盖章：
签约代表： 签约代表：
联系电话： 联系电话：
签约地点：
签约时间：
安装合同 篇6
甲方：
乙方：
丙方：
1.甲方、乙方于 年 月 日签订了(a) 项目建设工程合同，合同编号为 ，合同金额为 万元，(b) 项目建设工程合同，合同编号为 ，合同金额为 万元;上述两份合同总额为 万元，上述合同工程内容均已完成，正在进行结算中，乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房，并转让给丙方。(上述两份合同以下简称原合同。)
2.丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。
3.乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下。经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款暨为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议：
一、 以房抵款金额及方式：
1.乙方同意甲方以位于潍坊市 区 街 号 项目 号 室 房屋房屋抵付甲方所欠工程款 万元。
2.抵付方式为双方互开发票的方式抵付，价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致，该发票仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。
二、房屋有关状况：
1.该商品房建筑面积暂定为 平方米(实际面积以测绘单位最终测绘面积为准)，单价 元/平方米，房款总额为 元人民币。不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少，丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。
2.房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有变化。按政府相关文件执行。
3.以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符，超出或不足的面积按本合同约定的单价，多退少补。(具体标准参照《商品房预售合同》第 条)
三、原合同工程结算、付款约定：
因乙方承揽甲方的工程的原合同正在进行结算中，若结算额或工程进度款扣减甲方已付款额后余款不足房款，其余款项，三方同意为简化三方之间付款程序，由丙方以现金或按揭贷款直接支付给甲方。
四、甲方的协助
1、甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
2、甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方权利无法实现;
3、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。
4、在原合同规定的工程竣工后，甲、乙双方确定最终结算额，且乙方、丙方将房款全部交齐完成抵付后，甲方与丙方签订《商品房预售合同》及交付房屋的钥匙。
五、承诺
丙方从乙处购得此房，房款交于乙方，并承诺本协议签订之日起关于此房的一切经济纠纷与甲方无关。丙方除结构问题外不得向甲方提出退房、换房或索取其他赔偿等要求，否则由此给甲方造成的`全部损失由乙方承担赔偿责任。
六、丙方同意按与甲方签订《商品房预售合同》规定承担房屋物业管理费(元/月)，不论丙方是否实际入住。
七、丙方签订此合同时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补事项时，三分同意为简化付款程序，由甲方和丙方按照最终测绘面积进行结算。
八、本协议签订后，视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方，甲乙双方抵付行为完成。
九、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
十、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协商解决;若协商不成，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
十一、本协议自三分签字盖章之日起生效。本协议一式七份，甲方四分，乙方两份，丙方一份。
甲方： 乙方： 丙方：
日期： 日期： 日期
安装合同 篇7
承包方： (简称乙方)
経双方协商，甲方将 水电安装 工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平诚信原则，双方达成一致订立本合同。
一、施工总体要求：
确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范，事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。
二、承包方式及承包范围：
1、承包方式： 包工
2、承包内容和范围：(1)本工程强电、给排水预埋工程;
(2)本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;
(3)避雷针焊接和预埋;
(4)临时设施的水电。
三、计价与付款：
1、计价方式：按建筑面积 元/㎡包干价计算。
2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何费用。
3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元，余款在完工并验收合格后30日内付清。
四、施工质量要求：
乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工，确保工程质量达到合格 。服从甲方技术质量、安全人员的监督检查，抓好质量事前控制。
五、工期要求：从 年 月 日至 年 月 日。按土建施工进度完成承包的施工内容(包括配合临时水电安装)，未按时完成的将每天罚款500元。施工过程中必须按甲方的施工进度表，配合相关工种进度衔接，若单方原因影响工程进度衔接必须承担每天20x元的罚款。如甲方原因影响工期，按影响天数顺延。
六、乙方的义务和责任：
1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理，工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要，对不服从生产指挥，屡教不改的甲方有权清退出场。
2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备，由于安装质量原因须返工项目，承担工料损失费用，且不延长工期。
3、每完成一道施工工序后，甲方进行检验，若达不到合同质量要求标准，乙方应立即整改，如限期内拒不整改或中途退场，甲方有权另外安排施工，返工人工费用按人工单价的两倍计算，返工材料费按实际发生金额计算，均从乙方工程款中扣除。
4、食宿费均由乙方自理。
5、按文明施工要求，设备、材料必须按文明工地的要求地点存放和堆码,对残留物及施工垃圾必须及时清除干净，做到工完场清，不另计费。乙方不清除时,甲方另外安排清扫，清扫费按人工费用单价的两倍计算，从乙方工程款中扣除。
6、必须按合同完成承包项目施工，无特殊原因中途退场属违约行为，必须承担所包工程30%罚款。
7、负责人必须坚守在施工岗位对所承包的项目进行全过程管理，离开工地必须向项目经理请假，并指明代理人员负责临时管理，允许后才能离开。
8、在施工中除了接受甲方管理人员和现场监理人员外，未经甲方许可，不得与建设方、监理方、设计方或质检部门建立工作关系或超越范围处理问题。
七、甲方的'义务和责任
1、为确保施工质量，向乙方提供相应的技术图纸和技术资料，并进行技术交底，提供技术指导、服务和监督。
2、项目管理人员在施工中不得违章指挥，或强令乙方进行冒险和危害身体健康的作业。
3、负责与建设方、监理、设计及有关部门联系，协调现场施工关系。
4、按合同具体条款足额支付给劳务人员生活费，乙方不得拖欠工人生活费。
5、及时向乙方提供合格材料，保证工程施工的需要。
八、安全施工及文明施工
(1)、乙方在确保施工质量的同时必须狠抓安全生产，加强对所辖职工的安全教育和管理。
(2)、遵守安全纪律和操作规范，防止和杜绝触电事故。上岗时必须戴安全帽;严禁酒后上岗和穿拖鞋，打赤膊上岗，遵守文明工地管理制度;不准擅自乱拉乱接用电，现场不准生明火。凡施工期间发生安全事故，均由乙方承担一切责任。
(3)、严禁在工地聚众赌博、打架、斗殴，凡违反规定，出现一次罚款20x元，情节严重的交当地派出所处理，并由乙方承担一切责任。
九、其他
本合同附表是合同的不可分割的部分。未尽事宜，双方协商解决，补充协议作为本合同的组成部分。
本合同 壹式 肆 份，甲方 两 份，乙方 贰 份，具有同等的法律效力。
此合同双方盖章签字生效。工程项目完工验收合格、款项付清后自行作废。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表(签字) 乙方代表(签字)
二0一 年 月 日
安装合同 篇8
需方（以下称甲方）：
联系人：
地址：
供方（以下称乙方）：、、、、、有限公司
联系人： 、、、、
地址： 、、、、、、、、、、、、、、、、、
本着平等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，基于甲乙双方友好协商，就 P16户外全彩 LED显示屏项目，甲方购买乙方生产的LED电子显示屏事宜，达成如下合同条款以共同遵守。
第一条 定购产品及价格
1、定购产品名称： 户外p16全彩显示屏
2、面积： 45 ㎡
3、产品价格具体明细如下：
4.详细技术规格见附件内容
第二条 合同价款的支付
1、本合同签订三日内，甲方支付合同定金大写壹拾万元整，人民币￥ 、、、、 元 整，
乙方收到甲方定金日起合同生效；
2、乙方收到甲方合同定金日起20天内货到甲方指定地点交甲方初步验收后，甲方支付合同款、、、、、元人民币；
3、乙方收到甲方第二批货款日起10天内安装调试好交甲方验收并负责培训甲方操作使用，验收交付当日甲方付清乙方全部的合同结算应付款、、、、、元。
第三条 交货方式及地点
1、乙方负责发货和运输费用，并安排货到湖南省安仁县祥龙商业广场现场。
2、甲方授权（委托）收货人：合同签订人
第四条 保修、包装
1、保修：自验收日起，LED显示屏免费保修 1 年；
第五条 验收
1、验收标准：遵照《LED显示屏行业标准》及双方确认的产品规格书，检验报告，保修卡，合格证，产品售后服务书。
2、验收时间：乙方生产完毕后提请甲方验收，甲方收到乙方验收申请后十日内组织验收，如乙方提请甲方验收后，超过十日甲方未进行验收，视同验收合格。
第六条 违约条款、
1、合同款的支付，每迟延一天，甲方按合同总额的10%支付滞纳金给乙方；
2、货物的.交付，每迟延一天，乙方按合同总额的10%交付违约金给甲方；
3、双方发生合同纠纷时，进行友好协商解决，协议不成，双方有权向起诉方所在司法机关提起诉讼。
4、在合同的履行期限内，由于不可抗力造成合同不能如期履行的，可免于承担违约责任。
5,，售后服务，厂商在72小时内答复，一年内免费保修！
第七条 其他
1、甲方未及时、完全向乙方支付全部显示屏货款之前，显示屏的所有权归属于乙方，乙方有权处理本合同货物。未经乙方书面同意，甲方不得对显示屏进行任何形式的处理。
2、任何一方在未取得另一方同意下，不得擅自对合同做任何修改，否则合同无效;
3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效（此合同传真件有效）。
需方： 供方：
代理人： 代理人：
电话/传真： 电话/传真：
签订日期：**** 年**月**日 签订日期：**** 年**月**日
安装合同 篇9
甲方：
代表：
乙方：
代表：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规明文规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方维修空调事宜，甲、乙双方达成如下协议：
一、乙方负责维修甲方工厂台（ ）。
二、乙方的维修内容为：
1、清洗空调；
2、添加制冷添加剂；
3、检测空调安全性能；
4、保障空调正常工作的其他维护内容。
三、乙方保证于年月 日前将空调交付甲方使用，并自交付之日起3年内，空调再次发生故障时，乙方应及时免费保修。
四、乙方必须保证空调拆卸后的完好无损，承担维修期间保管拆卸空调的.盗失责任，保证维护后的安装固定。
五、未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方，也不得擅自更换不需要更换的空调零部件。确需更换，应通知甲方，并保证更换零部件与原装部件的一致或与整机功能性能的匹配。
六、甲方验收空调合格后，一次性支付乙方空调所有费用元整。
七、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，任何一方可以向人民法院提起诉讼。
八、本合同未尽事宜，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本规定具有同等法律效力。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
代表： 代表：
联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月 日
安装合同 篇10
发包方（简称甲方）：住址：
承包方（简称乙方）：住址：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经协商，由乙方承包甲方_____________________项目的冷库安装工程，为了明确双方职责，保证工程顺利进行，以《民法典》及其他有关规定为根据，结合本工程具体情况，双方达成如下条款，共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：
4、承包方式：风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
5、工程质量：
二、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。本合同工程总工期为个____日历天，计划开工日期：________年____月____日，计划完工日期：________年____月____日。本工程除遇到不可抗力，否则工期不予顺延，乙方必须按期交付验收。
三、工程造价及付款方式
1、工程造价：
2、付款方式：总价款分______期支付：工程合同签署后____日内支付
第一笔，总价款的______%，即____________元人民币。工程完成50%后____日内支付
第二笔，总价款的______%，即____________元人民币。工程完成后____日内支付
第三笔，总价款的______%，即____________元人民币（5%作为质保金，保险期满后一次性支付）。
四、甲方义务
1、在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况。
2、在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源、材料堆放场地。
3、提供冷库工程的图纸，若增加工程量、变更设计，需及时通知乙方，以便乙方施工。
4、对乙方提交的增加工程量资料，进行必要的及时审核，以作为工程决算的依据。
5、按照合同的规定向乙方支付款项。
6、接到乙方验收的通知后，在____日内予以验收。
五、乙方义务
1、乙方须对甲方提供图纸进行必要的专业审核及时解决问题。
2、乙方应按合同的约定负责设备的供应、安装、调试、保修等。
3、乙方应保证工程所用材料、配件、设备的质量符合国家或行业标准，且需经甲方代表或监理人员认可后方可使用。
4、乙方在施工前必须视察工地并详细了解工地各种环境：结构、排水、电力等系统，如现场情况与图纸不符，及时与甲方相关人员沟通。
5、乙方保证安装施工人员均为专业的熟练技工，工程设备安装完成后，乙方必须负责调试，保证无任何操作故障。
6、已完工的.工程和设备，在交付前由乙方应负责保管，并负责将场地清扫干净。
六、工程设计的变更
1、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。
2、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，并提供修改或变更设计方案，经甲方确认后方可继续施工。
七、安全施工
1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，一切安全措施及费用均由乙方承担。
2、乙方必须为其施工人员购买意外伤害保险，应对其进行安全教育，并对其安全负责。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
八、材料设备供应
1、本工程所需的材料设备均由______方采购并供应到施工现场，材料设备进场时必须经甲方书面确认。
2、乙方负责采购的材料、设备，应按照设计和国家有关标准采购，对材料设备质量负责，乙方对材料设备的质量担保责任不因甲方的确认而减轻或免除。
3、乙方需要使用代用材料时，必须征得甲方书面同意。
九、竣工验收
1、工程全部完工后乙方应及时提请甲方组织验收，甲方组织有关人员验收合格后，双方在《验收单》上签字确认，《验收单》是乙方请求付款的必要凭证。
2、在工程全部验收合格后，工程移交甲方后，乙方离场，工程自移交后毁损风险由甲方承担。
3、若不能通过验收，乙方必须在甲方指定的期限内完成整改并通过验收。风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
十、质量保修
1、本工程的保修期为________年，自验收之日起算。
2、保修期内工程或设备出现故障（人为因素除外），乙方负责保修及更换配件。
3、保修期内工程或设备出现故障，乙方应在接到甲方通知后______小时内修复（如有特殊情况双方可另行商定）。风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。十
一、违约责任
1、若乙方承建的工程在质保期内出现质量瑕疵，乙方必须按本合同约定的期限及时予以修复对设备存在质保期内出现质量瑕疵，由乙方负责维修。
2、甲方需按照本合同的约定及时支付合同款项，若逾期不支付，须向乙方承担未支付款项10%的违约金，但乙方违反本合同约定的，不受此限。十
二、其他条款
1、本合同履行过程中，发生争议，双方应协商解决，协商不成，双方均可向合同履行地人民法院起诉。
2、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等的法律效力，自合同履行完毕后失效。
3、其他未尽事宜双方协商解决。
甲方：责任人：联系电话：合同履行地：________年____月____日
乙方：责任人：联系电话：合同履行地：________年____月____日
【安装合同】相关文章：
空调安装合同安装空调的合同08-31
安装的合同01-14
管道安装合同11-18
路灯安装合同11-18
软件安装合同11-19
橱柜安装合同11-21
水电安装的合同04-14
改造安装合同04-14
空调安装合同04-14
采购安装合同04-16