购销合同书
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同出现的次数越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编帮大家整理的购销合同书，仅供参考，希望能够帮助到大家。
购销合同书1
购货方： (以下简称甲方) 供货方： (以下简称乙方)
供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》的规定，订立合同如下：
第一条、产品
第二条、供货期限：从年月日起至 年月日 送货时间以甲方通知为准(需提前五天通知乙方)。
第三条、质量要求：按中华人民共和国现行的国家标准。
第四条、货款及费用等付款及结算办法：
1、交货方式：乙方分四个批次供货，第一批次时间，第二批次时间 年 月 日 ，第三批次时间 年 月 日 ，第四批次时间 年 月 日 。
2、所有货物由乙方送往由甲方指定的交货地点，所需运输费用由乙方承担，并由甲方负责卸车。
3、货款的支付方式：
第五条 双方的权利和义务及责任
(一)乙方应承担的.违约责任
1、产品型号、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，乙方应每天按逾期交货货款总值的5%累计逾期天数向甲方支付违约金;
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货货款总值的50%的违约金;
3、如因乙方的产品使用后出现质量问题，乙方应承担全部违约责任。
4、在本合同履行期限内乙方不得以任何理由涨价，不能以任何理由耽误供货时间。否则，都视为乙方违约，乙方须向甲方支付合同总额50%的违约金。
(二)甲方应承担的违约责任
1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货或使用其它同类产品，甲方应赔偿本合同总金额5%给乙方作为违约金。
2、退补方式：退补数量应该按照合同约定总数量的10%多退少补。
第六条 本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。
第七条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地北京市丰台区人民法院提起诉讼。
第八条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第九条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
第十条 本合同一式 贰 份，由甲、乙双方各执 壹 份。
需 方： (盖章)
供 方： (盖章)
年月日 年月日
购销合同书2
甲方：__________ 联系电话：__________
乙方：__________ 联系电话：__________
甲乙双方就购销珠宝首饰等事宜，依《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，本着、平等自愿、互惠互利的.原则，经双方协商一致达成以下条款：
一、签订双方商妥订货产品总值￥__________元(__________元整)。
二、付款方式：乙方现行给予甲方支付定金__________元，待甲方将货物交付乙方后。乙方一次性将剩余货款__________元已转账方式全部付清。
三、付款日期：乙方先于__________年__________月__________日前向甲方付定金陆仟__________元后，甲方需所有货品包装好交付于乙方。乙方收到货物后，最晚不超过7月3日付清剩于__________万元贷款。
四、产品由甲方负责包装并装车，车费由乙方负责。
五、经济责任：
(1)甲方如未能履行合同，须负下列责任：
①、产品花色、品种、规格、质量不符合规定：需方同意利用的，按质论价，退货贬值总值价款，不能利用的，应负责保修，保退、保换。由于延误交货时间，每天应偿付需方千分之伍的罚款。
甲方：__________
乙方：__________
时间：__________
购销合同书3
供方:
需方：
签订时间：
序号产品名称型号/订货号单位数量单价总金额期货
合计(含13%的增值税)
一、质量要求、质保期：按厂家质量标准和产品质保一年，质保期内产品如有质量问题，由厂家检测，如属于产品质量问题，免费维修;如人为不当使用、环境等其他原因造成故障要收一定维修费用。
二、运输方式：快递或物流，运费由供方负担。
三、包装标准：按原包装标准。
四、货物交付:
1.付款方式：对公转账。
2.交货地点:需方所在地。
3.供方保证货物在交付承运人之前外包装良好。
4.货物备齐后,供方以书面或电话方式通知需方,需方得到通知后7个工作日内未提货,供方有权处理该货物。
五、验收标准及提出异议期限:按国际标准验收,货到7天内提出异议有效。
六、所需型号：合同货物明细中所有型号,均经双方确认,本公司不承担因型号误差所造成的经济责任。
七、解决合同纠纷的方式:首先友好协商解决,若不能解决,任何一方可诉至所在地人民法院,由法院依据相关法律判决。
八、其它约定事项:
1.供方不承担除产品质量问题以外的.其他责任
2.合同涂改无效
3.传真复印件均有效。
甲 方乙 方
单位名称(章)：单位名称(章)：
单位地址：单位地址：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：
银行帐号行帐号：
税号：
购销合同书4
承包商：以下简称甲方
供应商：以下简称乙方
经协商，根据《中华人民共和国经济法》的`规定，特订立本合同如下:
一、产品名称、商标、型号、制造商、数量、价格和交货时间:
二.供应商对质量负责的质量要求、技术标准、条件和期限:根据技术协议
三.交货地点和方式(提货):
四.运输方式、到达港和成本负担:送货上门和供应商负担
五.合理损失及计算方法:无
六.包装标准，包装材料的供应和回收:原包装，不回收。
七.验收标准、方法和异议期:按原厂技术标准验收，买方收到货物后异议期为十五天。
八.结算方式及期限:货到验收发票后一周内付款。
九.违约责任:出现质量问题，买方会提出索赔。具体事宜协商解决。
十.解决合同纠纷的方式:如发生合同纠纷，双方应协商解决。协商不成的，任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院提起诉讼。
十一.其他事项:本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签名):
日期：
购销合同书5
甲方（供方）：________________________
乙方（需方）：________________________
经
甲、乙双方友好协商，依平等互利、诚信的原则，特订立本购销合同，由甲、乙双方共同遵照执行：
一、方向甲方定购下列货物，货品名称数量及规格如下：
货品名称规格单价数量金 额返利额备注 总金额￥ 佰 拾 万 仟 佰 拾 元
（大写）
二、订货方式：以传真方式有效。
三、交货时间：经甲、乙双方协商甲方发货时间为__________年_____月_____日。（因第三方及不可抗力因素而造成的延期，甲方不承担责任）
四、交货方式：甲方负责将货物发往乙方所在城市，乙方自提货。
五、付款方式：乙方应自签定合同___________日内预付货款的'30%到甲方的账户（详见第十四条）作为定金。甲方财务确认收到剩余______%的货款后通知货运公司放货。（返利额的执行见返利制度）
六、返利制度选择_______、本次返利_______、本月返利_______、销售奖励_______________。
七、费用分担：甲方承担单次单向由甲方运往乙方所在地市的运费，自提、中转费用由乙方承担。其它费用由双方友好协商解决。
八、运输方式：___________________________________________________________
九、乙方应在收到货品后及时验收，如有数量、质量等问题，应在收到货品后（以乙方在货运单上签属的收货日期为准）三天内以传真方式向甲方提出。
十、售后服务：
1.甲方有义务提供____%的备用机给乙方，但备用机（或样机）的货款乙方必须在下批订单中付于甲方，或者___天内返还到甲方
2.属于甲方产品质量问题造成的，自购机之日_____个月保换，_____年内有限保修。
3.返修商
购销合同书6
甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。
2、工程内容：总建筑面积750平方米。
3、承包范围;装饰装修人工费用;
4、开工日期：20xx年05月18日;竣工日期：20xx年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
第二条;合同价款
1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：39600
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600
第三条;甲方责任
1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5、负责装饰装修所产生垃圾的`处理工作，
第四条;乙方责任
1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5、承包人向发包人推荐使
用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
发包方电话 承包方电话
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
购销合同书7
甲方:
乙方：
甲方因建设或经营等需要，向乙方购买建筑装修材料，为明确双方的权利的义务，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，2双方平等友好协商，特定以下条款。
第一条：产品名称、规格、数量、单价：
第二条：质量要求、技术标准：按国家或行业相关标准执行。
第三条：提货方式、提货地点、运输方式等：
1、提货日期：__________________________
2、提货地点：__________________________
3、提货方式按以下第_____种方式提取。
A：甲方到乙方营业地自提，运输费用由甲方承担。
B：由乙方代办托运，由甲方按每立方米承担_______元运输费用，____元装卸费。在甲方支付货款时一并结清。
第四条：
乙方在收到货物时应即时验收，发现货物不符合合同约定，应在三天内提出书面议异，超出上述期限内提出书面议异的，视为交付符合约定。
第五条：
付款方式：甲方在签订本合同时支付______________元的定金(所交定金可在履行合同中抵偿价款);在提(收)货物后_____天内支付全部货款。甲方若采取分批购买的，则甲方需在收到单次货物后___天内支付该批次货物的全部价款。
第六条：质量保证：
(一)、乙方严格按照国家及行业相关标准进行生产，保证产品的质量。产品的保修期为一年，在保修期内，由于产品本身出现的质量问题，乙方无条件更换或进行维修。
(二)、由于甲方或其他原因造成货物损坏的，由甲方自行负责。
(三)、乙方应提供相关产品合格证明给甲方。
第七条：违约责任：
(一)、若甲方在约定的提(收)货期限内不及时提取货物或拒收符收约定的标的物，由甲方承担合同总价20%的违约金，并承担因此引起的价格升降责任。
(二)、延期付款：甲方应按合同约定的时间支付货款，如甲方违反合同约定，未即时支付价款，则由甲方乙方支付所欠款项20%的违约金，给乙方造成其它损失的仍需赔偿。
(三)、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的`，败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等。
第八条：合同争议的解决：双方在履行合同过程中产生争议应友好协商，协商不成由合同签订地所在地人民法院诉讼解决。
第九条：本合同的生效条件：本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效。
第十条：本合同一式两份，买卖双方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
购销合同书8
甲方：(简称甲方)
乙方：(简称乙方)
甲、乙双方本着平等自愿，诚实信用，互惠互利的.原则，经双方共同协商，签订合同条款如下：
第一条：甲方为乙方提供水产品：鲢鱼每市斤________元、草鱼每市斤________元、螺丝混每市斤________元。
第二条：甲方必须保证成品鱼级别和成活率分别为：
1、鲢鱼每条5市斤以上、草鱼每条6市斤以上、螺丝混每条7市斤以上;
2、甲方必须保证成品鱼的成活率为：________%;
第三条：交货时间与地点：
1、交货时间：________年________月________日;
2、交货地点：________;
3、如成品鱼到达乙方河塘后、经水产专家验收后达不到质量要求的，乙方有权退货。
第四条：货款结算及支付方式：
汇款方式支付。________年____月____日前先预付定金________%，余款在鱼货验收合格并成活72小时后，付清;(装卸费、运输费及其他费用由甲方支付)
甲方开户行：________
帐号：________
第五条：违约责任，甲、乙双方有一方当事人发生违约，按《经济合同法》规定承担违约责任。
第六条：甲、乙双方在执行合同时发生争议或纠纷，应本着双方协商解决，协商不成，当事人任何一方可向阜阳市颍州区人民法院提起诉讼裁决。
第七条：合同中未约定的事项，经双方共同协商可以达成补充合同。
第八条：合同一经签定具有法律效力，不能因销售市场及价格因素变动而解除。
第九条：本合同一式四份，甲、乙双方各二份，合同经双方代表签章之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
购销合同书9
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就肥料买卖的有关事宜达成协议如下：
第一条买方对肥料的基本要求：________________
第二条质量标准：
□国家标准
□行业标准
□企业标准
第三条肥料类型：
□复混（合）肥
□有机肥
□配方肥
□有机无机肥
□叶面肥
□单质肥
□其他
第四条卖方应提供的相关证件：
□《营业执照》
□《商标注册证明》
□《生产许可证》
□《代理销售授权书》
□《肥料登记证》或《备案证》
□《经营许可证》
□其他
第五条包装及存储条件：________________________
第六条付款方式及期限：
□买方应在________年________________月________日前向卖方支付（□定金/□预付款）________元，剩余价款的支付方式及期限为：________；选择由买方支付定金的，因买方违约解除合同，则定金不予返还，因卖方违约解除合同，则卖方应双倍返还定金。
第七条交货方式：________；交货地点：________；交货期限：________；
第八条验收：买方应在卖方交货后________日内进行验收；其中肥料包装必须注明肥料名称、企业名称、产品批号、有效成份及含量、重量、生产许可证号、肥料登记证号和注意事项等，并应另附说明书，阐明产品性能、用途、实用技术、使用方法等，产品合格证上还应注明生产日期、有效期；法律、法规另有规定的，从其规定；其他验收要求：________。
第九条违约责任：
1、肥料经验收不符合第一条或第八条要求的，买方有权要求补足、换货或退货。
2、肥料不符合第二条质量标准或外包装明示含量的，买方有权要求退货，并要求赔偿损失。
3、一方迟延交货或迟延支付价款的，应每日按照迟延部分价款________%的'标准向对方支付违约金。
4、其他：________。
第十条合同争议的解决方式：
本合同项下发生的争议，由当事人协商或申请调解解决；协商或调解解决不成的，依法向人民法院起诉，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十一条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式________份，双方各持________份，具有同等法律效力。
第十二条其他约定事项：________
买方：________________（签章）
卖方：________________（签章）
购销合同书10
供方： (以下简称甲方)签订地点：
需方： (以下简称乙方)签订时间： 年 月 日
经供需双方充分协商，签订本合同，以兹共同遵守。
第二条、质量要求技术标准： 粗蛋白≥30%、水分≤12%、粗纤维≤4、赖氨酸≥3、无霉变、无结块、不掺假。
第三条、交(提)货方式、地点： 按月供货，每月不少于15吨，需方仓库。
第四条、运输方式及到达站和费用负担： 货运到厂前的运费、保险由供方承担，到厂后的费用一切由需方承担。
第五条、合理损耗标准及计算方法： 由需方计量部门认证的地磅过磅为准。
第六条、检验标准、方法、地点及期限： 由需方企业抽样化验，如有异议由供需双方共同认定的质检部门抽样化验。
第七条、结算方式、时间及地点： 合同签订后一月内付清全部货款，合同供应量内价格不变，货款支付到供方财务人员账户，供方即为收到货款，该账户如下：户名：杨琼，卡号：6212 7300 1990 0083 223，开户行：宜宾市商业银行叙府路支行。
第八条、违约责任： 由违约方赔偿守约方全部损失。
第九条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的.争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，依法向供方人民法院起诉;
第十条、本合同自 签订之日 起生效 。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同书11
甲方：_________
地址：_________
邮码：_________
电话：_________
法定代表人：_________
职务：_________
乙方：_________
地址：_________
邮码：_________
电话：_________
法定代表人：_________
职务：_________
经甲乙双方友好协商，在平等互利基础上，达成如下合同，共同信守。
第一条 产品名称、规格、数量、价格
甲方同意从_________年_________月份起至_________年_________月底止，分期分批向乙方提供产品_________套（件），计总值_________元。
1．品名：_________；
2．规格：_________；
3．数量：_________；
4．单价：_________；
5．交货日期：_________。
第二条 目的口岸
_________。
第三条 支付办法
_________。
第四条 包装
_________。
第五条 单据
1．甲方每次交货时，将出运的品名、规格、数量、金额、船名等在_________小时前电告乙方。出运后，将全套正本货运单据：全套洁净装船提单（正本_________份，副本_________份）；发票（正本_________份，副本_________份）；包装单；产地证明书；质量检验证书，由甲方直接寄给乙方的议付银行。同时，由甲方将上述单据的副本_________份，分别寄给乙方和乙方的代理人。
2．乙方同意在_________产品中，接受甲方次品不超过_________％次品价格，双方根据质量情况，另行协商确定。
3．其他条款根据中国_________对_________国出口商品合同规定。
第六条 乙方同意自_________年_________月起至_________年_________月底止，提供_________机器_________台，准备设备_________台，以及测试机器_________台，附配件_________套等，计总值_________元。（各种设备的名称、型号、台数、价值齐全）。
交货期：
1．_________机器，_________年_________月交货。
2．_________机器，_________年_________月交货。
3．其他设备，_________年_________月交货。
目的口岸：_________
包装：_________
其他：乙方在发运设备时，应先将发运的设备型号、名称、件数、金额、重量、体积等电告甲方。发运后，应将全套洁净的`装船正本提单、发票、包装单、产地证明书、产品质量检验合格证书，有关设备详细的技术图纸和安装、使用、操作等说明书寄送甲方。为便于甲方做好准备工作，乙方同意在_________年_________月底前，先将各机全套图纸（包括基础图）寄交甲方。
第七条 本合同在执行过程中，如发生争议，由双方友好协商解决，协商不成时，可提交_________国_________仲裁机构仲裁，仲裁裁决对双方都有约束力。
第八条 本合同如有未尽事宜，由双方协商同意后补充修改。
第九条 在本合同执行期间，如发生人力不可抗拒的事件，甲乙双方均不承担赔偿责任。但各方应立即把上述情况通知对方，说明情势并预计持续时间的长短，以便对方采取相应措施。
第十条 本合同以中、_________文签署，两种文本具有同等效力。自合同签字之日起生效。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
见证人（签字）：_________
_________年____月____日
签订地点：_________
购销合同书12
供方：（以下简称甲方）(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方）(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济法》经双方协商，签订本合同并遵守下列条款，共同严格履行。
一、产品名称，商标，型号，厂家，数量，金额，供货时间及数量
二、交(提)货地点，方式：在合同有效期内需方在供方仓库内自提。
三、付款方式：款到发货。
四、合理损耗及计算方法：按总重量千分之三计算。
五、包装标准，包装物的供应与回收：按需方要求，包装物由需方回收。
六、验收标准方法及提货异议期限：按实际生产尺寸，规格验收，异议期限供货后10天内。
七、合同内单价包括运输费。
八、合同执行中发生纠纷，双方应首先协商解决，协商不成，在供方所在地法院起诉。
九、任何一方违反合同条款，均按《工矿产品购销合同条例》和有关规定承担经济责任。
十、如需提供担保，另立合同担保书作为本合同附件。
十一、其它约定事项，此批建材系按需方要求生产，已经需方认可。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
购销合同书13
售方：
购方：
鉴于售方同意出售，购方同意购买________________，其合同货物的质量、性能、数量经双方确认，并签署本合同，其条款如下：
1.合同货物：___________________________
2.数量：___________________________
3.原产地：__________________________
4.价格：________________________
5.装船：第一次装船应于接到信用证后30天至45天内予以办理。从第一次装船，递增至终了，应在12个月内完成。
6.优惠期限：为了履行合同，若最后一次装船时发生延迟，售方提出凭证，购方可向售方提供30天的优惠期限。
7.保险：由购方办理。
8.包装：用新牛皮纸袋装，每袋为_______公斤;或用木箱装，每箱为_________公斤。予以免费包装。
9.付款条件：签订合同后5天内购方通过开证行开出以售方为受益人，经确认的，全金额100%的，不可撤销的，可分割的，可转让的，允许分期装船的信用证，见票即付并出示下列证件：
全套售方商业发票;
全套清洁、不记名、背书提单;
质量、重量检验证明。
10.装船通知：购方至少在装货船到达装货港的7天前，将装货船到达的时间用电传通知售方。
11.保证金：
通知银行收到购方开具的不可撤销信用证时，售方必须开具信用证_____%金额的.保证金。
合同货物装船和交货后，保证金将原数退回给售方。若出于任何原因，本合同规定的第12条除外，发生无法交货按数量比例将保证金作为违约予以没收支付给购方。
若由于购方违约或购方不按照本合同第9条规定的时间内，开具以售方为受益人的信用证，必须按保证金相同的金额付给售方。
开具的信用证必须满足合同所规定的条款内容。信用证所列条件应准确、公道，售方并能予以承兑。通知银行收到信用证后，通知银行应给开证银行提供保证金。
12.不可抗力：售方或购方均不承担由于不可抗力的任何原因所造成的无法交货或违约，不可抗力的任何原因包括战争、封锁、冲突、叛乱、罢工、雇主停工、内乱、骚动、政府对进出口的限制、暴动、严重火灾或水灾或被人们所不能控制的自然因素。
交货或装船时间可能出现延迟，购方或售方应提出证明予以说明实情。
13.仲裁：因执行本合同所发生的一切争执和分歧，双方应通过友好协商方式解决。若经协商不能达成协议时，则提交仲裁解决。仲裁地点在__________________由___________________仲裁委员会仲裁，按其法规裁决。仲裁委员会的裁决是终局裁决，对双方均有约束力。仲裁费用应由败诉方承担。除进行仲裁的那部分外，在仲裁进行的同时，双方将继续执行合同的其余部分。
14.货币贬值：若美 元货币发生法定贬值，售方保留按贬值比率对合同价格予以调整的核定权力。
15.有效期限：本合同签字后，在7天内购方不能开出以售方为受益人的信用证，本合同将自动失效。但购方仍然对第11条中第、项规定的内容负责，支付予以补偿。
本合同一式两份，经双方认真审阅并遵守其规定的全部条款，在见证人出席下经双方签字。
售方：___________________
购方：___________________
购销合同书14
甲方(购方)：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________
乙方(销方)：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________
经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：
一、数量、计量单位、单价、金额品名规格单位数量单价(元)金额(元)备注
价金总额(大写)拾万仟佰拾元角分
二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。若遇便车，乙方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货：________年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。________年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。________年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。________年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。甲方逾期提(收)货的.。乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。
六、付款办法和期限：
1.甲方在________年____月____日前付定金________元；
2.采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。________年____月____日前电汇________元；________年____月____日前电汇________元；________年____月____日前电汇________元；________年____月____日前电汇________元。
3.采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第
一、
二、
三、
五、
六、
七、八项规定执行。乙方每月____日～____日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任：甲方责任：
1.中途退货或违约拒收的，偿付退(或拒收)货部分货款总值____％的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值____％的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2.逾期付款的。每天偿付逾期付款总额____的违约金。乙方责任：
1.不能交货的，偿付不能交货部分货款总值5％的违约金；逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付____的违约金。
2.所交水泥质量、规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
八、本合同一式____份。经法定代表人签字后生效。有效期自________年____月____日起至________年____月____日止。
甲方：________________________代表人：________开户银行：________帐号：________年____月____日
乙方：________________________代表人：________开户银行：________帐号：________年____月____日
购销合同书15
供方：
需方：
一、产品、商标、型号、厂家、金额、供货时间及数量：
二、质量要求：供方对质量负责条件和期限，全硫a1%全水分a10%，灰分13%以内，空干基挥岁份10%以内，以遵义素密化验室为标准。
注：灰分每超0.1扣3元一吨，灰分超过14由供方自己处理，硫每超过0.01扣3元一吨，超过1.2由供方自己处理，水份超过10%扣减吨位。
三、数量及交货地址：先发1000吨以遵义南____过磅为准，
四、结算方式：先款后货
五、双方签订合同后需方先打定金20万，供方收到定金三天内发货到遵义南____。
六、违约责任：按民法典有关条款执行解决合同纠纷的方式，本合同在执行过程中发生的争议由当事人双方协商解决，协商不成，由需方的`仲裁委员会或人民法院处理。
七、本合同一式二份，自签订生效
甲方：
乙方：
________年____月____日
【购销合同书】相关文章：
购销合同书(精选)07-18
购销合同书（精选）07-19
购销合同书11-18
购销合同书08-08
酒水购销合同书09-06
化肥购销合同书12-15
电器购销合同书12-17
家电购销合同书07-27
瓷砖购销合同书03-10