当前位置：9136范文网>实用文档>合同>安装合同

安装合同

时间：2023-08-18 12:34:10 合同我要投稿

安装合同精华(6篇)

　　随着法律观念的深入人心，很多场合都离不了合同，合同是对双方的保障又是一种约束。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编精心整理的安装合同7篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

安装合同精华(6篇)

安装合同篇1

　　甲方：（以下简称甲方）身份证号码：

　　乙方：（以下简称乙方）身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围及施工内容：

　　消防弱电穿线、安装、调试（不含配电室气体灭火）。

　　四、计价方式：

　　按安装设备每个点 55 元计算。以上价格不含税、不开发票。

　　五、施工工期：

　　以主合同工期一致、满足甲方进度要求，并不影响项目的进度计划。

　　六、承包方式：

　　七、工程材料要求：

　　1、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的'材料可提出异议，若甲方同意使用，由此造成的责任、损失，由甲方自行承担。

　　2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定，满足设计要求。

　　3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。

　　4、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清。

　　八、结算方法及付款方式：

　　1、甲方在乙方进入施工现场预付开工费（20xx）元，其中1000元附材费，另外1000元作生活费使用。

　　2. 由于本工程分为前期穿线，中期安装后期调试三个阶段，穿线部分每点（35 )元，安装部分每点(10）元，调试部分每点（10）元。

　　3.结算方式:按照实际点位计算，每（100)点位结算一次。

　　4.乙方按图施工，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。

　　九．违约责任：

　　1、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失，

　　由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款。直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损失均由甲方承担。

　　2、甲方应及时提供材料，如材料原因造成的经济损失，甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单，以便甲方有足够的时间采购。

　　3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件，工具由乙方自理。

　　4、乙方在施工过程中，严格按照甲方所提供图纸要求施工。

　　5、乙方在施工过程中，必须做到节约用料，若发现浪费材料现象，甲方有权给予处罚。

　　十、其他事项：

　　1、施工点数计算方式：（消火栓按钮，感温探测，防火阀，烟感探测，电话插孔，手动报警按钮，火灾发声报警器，火灾电铃报警器，报警电话，消防端子箱，扬声器，按钮盒，多种电源配电箱，排风，排烟等）均按点位计算，其他点数以实际数量为准。

　　2、如出现预埋管道堵塞及漏埋不通等情况，乙方及时通知甲方，以便甲方处理。

　　十一、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议效力同等，若发生纠纷，由施工当地劳动仲裁机构仲裁，仲裁未果，可向工程所在地人民法院起诉。

　　十二、在施工期间管路不通堵塞率超过百分之十，乙方终止合同离场，此合同立即失效。

　　十三、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，效力等同。

　　甲方：乙方：开户行：开户行：联系电话：联系电话：签订日期：签订日期：

安装合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　为了达到项目部施工中机械正常使用及安拆时操作人员安全，项目部委托有安装资质证书单位承包吊篮拆卸、安装，明确甲、乙双方在施工中责任与权益，达成双方如下协议，并共同遵守。

　　一、承包工作内容：

　　吊篮由库房运往工地后，使用方要根据进场的设备台数，配备搬运工人，将设备的零部件运输到具体的'安装位置，最低不少于每台三人为宜。由出租方负责提供工地电闸箱至吊篮配电箱的电缆线，工地配电房到楼层的电缆线和控制箱由甲方承担。

　　二、安全管理：

　　乙方进入施工现场必须遵守甲方的各项规章制度及安全操作规程，操作人员必须有操作证不得弄虚作假，人员配备必须足够，在操作中必须服从总指挥安排，如操作运输时出现安全问题，凡属安装方安装问题有安装方承担。吊篮在安装、调试、使用过程中不得有违规或其它垂直交叉作业，由此而引起的安全事故有甲方负全部责任。

　　三、甲方配合：

　　对吊篮拆卸时安排电工1人、安全员在施工吊装区要挂牌，严禁非施工人员进入吊装区，双方配合做好安全工作。

　　本协议一式两份，双方签字日起生效，工程结束自行失效，希双方共同遵守执行。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　签字：签字：

　　年月日年月日

安装合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》等相关法规，结合本工程具体情况，为明确责权，保证工程顺利进展，经甲、乙双方友好协商，达成如下条款：

　　第一条乙方所承揽的锅炉安装系包工包料。应保质，保量，保工期，保安全，保文明施工达到合格工程标准。

　　第二条甲方只提供一台2吨的蒸汽锅炉，其他设备及辅助件均由乙方承担。

　　第三条乙方所有施工均应按照国家安全质量标准施工，锅炉安装使用应符合各项国家标准。

　　第四条该锅炉承揽工程总造价为人民币

　　( 元)。工程给付方式为分期给付安装前需给付工程款40％;乙方的所有材料到厂后给付工程款30％;锅炉安装验收合格后给付工程款20％;剩余10％的工程款于验收合格起一年后给付。

　　第五条施工工期从年月日起至年月日完工，项目工期为天。

　　第六条乙方在施工过程中的设备使用安全及人员安全责任由乙方独立承担。

　　第七条乙方按锅炉国家安装标准施工后，由乙方负责组织进行验收，验收费用由乙方承担。

　　第八条双方责任与义务：

　　甲方：

　　1、为乙方现场施工提供施工用电、场地，为乙方安装人员提供住宿。

　　2、按照合同约定，及时拨付工程款。

　　乙方：

　　1、按合同和甲方的技术要求，确保安装工期与工程质量。

　　2、符合安全生产的要求，文明施工。

　　3、提供完整的工程资料。

　　4、工程质量达不到约定标准的'部分，如未达到安装标准要求，甲方有权要求承包方无条件拆除和重新施工。承包方应立即整改施工，直到符合约定的标准，工期不予顺延。

　　第九条辅机设备须符合国家标准，保修一年(验收合格后起算)。

　　第十条除锅炉单机外其余所有附属设备、材料均由乙方负责运送到甲方施工场地。

　　第十一条违约责任与争议解决:

　　1、如任一方违约，均由违约方承担违约责任，并赔偿对方损失。

　　2、争议解决程序：按照《中华人民共和国合同法》的规定，双方友好协商，若协商不成，依法向阿荣旗人民法院起诉。

　　第十二条本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　第十四条附辅机设备报价明细表。

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

安装合同篇4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　立契约书人委建人_________（甲方）与建方_________（乙方），本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下，以资共同遵守：

　　第一条房地标示：

　　本契约房屋坐落在_________市_________区_________地号土地内定名“_________”，经暂编号_________区_________栋_________楼的房屋一户。

　　第二条房屋面积：

　　本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物（仅限于水箱及楼梯间，其余部分不计入）地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约_________平方米，（实际面积以当地政府机关复丈后，建筑改良物所有权状记载的面积为准），但双方同意建筑改良物所有权状记载面积加上本条前列（阳台走道、楼梯间等）公共设施分摊面积等，即相当于本契约所记载面积，若有增减，而其面积差额未逾百分之二时，双方均不得异议，若增减面积误差超过百分之二时，其误差超过百分二部分，即以该户出售时的平均单价为计算基准，由双方互为补偿。

　　第三条本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外，乙方的投资、规划，其使用权归乙方，但乙方应对甲方提供较一般人优惠的服务。

　　第四条本大楼地下室产权登记为本大楼全体所有人共有，地下室除机电设外，其余场地如遇空袭时，应开放为公共避难场所，地下室平时作为停车场，由本大楼管理委员会统筹管理，其办法另详载于本大楼管理委员会管理章程。

　　第五条甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程，其施工标准悉依_________市政府_________局核准的建造执照图说按图施工，如甲方要求变更或增减等，须征求乙方意，惟属大楼整体装置者不得删减，变更后的工程款由双方协议定之，但以不少于本契约所定的工程款一次付清与乙方，甲方未缴清增加的工程款前，乙方不得施工，如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时，视为甲方取消变更或增减，乙方仍按本契约原定项目施工。

　　第六条工程期限：本契约房屋建筑工程，乙方应于本契约签订后_________月内工，自开工之日起_________工作天完工，并以开始申请使用执照为完工日期。但如有下列情形之一时不在此限，乙方不负迟延完工之责。

　　（一）甲方未依约定付款办法的规定交付价款时。

　　（二）甲方要求变更内部隔间与设计，致迟延完工时。

　　（三）因不可抗力的原因如天灾人祸或法律法规限制等不可归责于乙方的事由，以致工程不能如期进行时。

　　（四）本工程屋外排水沟及巷道铺设工程，不受本条约完工时限的拘束，电等的接通供应悉凭该公用事业作业程序而决定。

　　第七条保固期限：

　　本契约房屋领到使用执照之日起，对本契约房屋建筑结构，乙方应负责保固_________年，但天灾或不可归责于乙方的原因而发生损毁者不在此限（门、窗、玻璃及水电配件、油漆、瓷砖等乙方不负责保固）。

　　第八条甲方订购本房地总价款为人民币_________（大写）元整，包括下房屋及装修土地价款。

　　（一）房屋及装修价款为人民币_________（大写）元整。

　　（二）土地价款为人民币_________（大写）元整，包括建筑基地，道路用及地上物补偿金、土地改良费、公共设施用地等费用。

　　第九条付款办法：

　　本契约房地总价为人民币_________（大写）元整，分为备款人民币_________（大写）元整，优惠贷款人民币_________（大写）元整，银行贷款人民币_________（大写）元整，甲方应按下列进度，将分期付款表上的金额，经乙方通知于缴款期限内缴付乙方，绝不拖延短欠。

　　第十条贷款办法：

　　本契约房屋甲方如须办理银行贷款时，应另行与乙方签委托代办贷款契约书及委任书以凭办理贷款事宜。

　　第十一条甲方如全部或一部分不履行本契约（第九条）所规定工程进度的定付款时，其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起，按日加付千分之一计算滞纳金，上项滞纳金于补交其应付款时一并付与乙方，如逾期滞纳达十五天，经乙方催告仍延不交付时，即视为甲方违约，乙方不得解除本契约及代办贷款委托书，代管印章委托书等与本契约有连带关系的约定，甲方同意将已缴的款项现金部分由乙方没收，以为抵偿乙方所受的损失，乙方并得将甲方所订购的房地另行出售与第三者或为其他处分，甲方绝无异议，甲方若依前条约定的付款规定，以票据支付时，甲方保证兑现，如有遭退票情形等，视为甲方未缴款，依前述约定方式处理。

　　第十二条本约房屋如乙方非因第五条的情形而逾期交屋时，其每逾一日按卖总价千分之一计算违约金与甲方，如乙方因本身因素不履行交屋，及半途发生纠葛不能出卖等情况时，除应将既收价款全数退还甲方外，并应赔偿所付价款同额的损害金予甲方作为乙方不履行本契约的损害赔偿总额。倘因政府颁布禁建等不可归责于乙方的事由，致使乙方不能交付本契约房屋时，双方同意解除本契约，乙方应将甲方所缴付价款加计利息（按照银行一年期定期存款利息计算）退还甲方。

　　第十三条契约房屋已登记于甲方名义，如甲方违约拒付款项，经乙方催仍不交付时，甲方同意名义变更为乙方或乙方所指定之人，甲方不得另有其他的要求。

　　第十四条甲方负责订购本房屋土地，其房屋产权及基地产权的移转登记事，乙方负责于本房屋建造完成，经政府主管单位发给使用执照，及甲方依约履行其义务后，乙方负责聘请代书与甲方共同委托统筹办理，甲方应按照乙方通知的时间内，将应提出的证件及在有关文件上盖章，连同各项税捐交与乙方或委托的代书以资办理。甲、乙双方应负担的费用如下：

　　（一）建筑物登记费、土地登记费、印花税、契税、监证费（或公证费用各项规费及代办产权登记费用由甲方负担。

　　（二）本契约土地移转过户前的土地价款及移转过户时发生的增值税由乙负担。

　　（三）本契约房地移转登记及质押与贷款的抵押权设定登记移转规费，公定纸、印花税、保险费及代办手续费均由甲方负担。

　　（四）自领到使用执照之日起所发生的房屋税、地价税、工程受益费不论方已否迁入或抬头为任何一方，均由甲方负担如数缴清不得异议。

　　（五）以上各项应由甲方负担的费用，如由乙方先行垫付或代缴，甲方应数归还需要。

　　第十五条产权登记：本契约房地产权登记由乙方指定代理人，统一办理土移转登记，建物所有权登记及贷款抵押权设定登记等手续。

　　第十六条本契约房地，乙方保证产权清楚，绝无任何纠纷或设定他项权利象，如有任何纠葛，乙方应负责清理，不得损害甲方的利益。

　　第十七条甲方同意于本房屋完工并接通水电之日起，无论所开列单据的抬为任何一方，均就负担下列费用：

　　（一）本户水电基本费用。

　　（二）本房屋自领得使用执照日起的房屋税。

　　（三）属于本房屋公共使用应由全体住户分担的水电费用。

　　（四）属于本建筑清洁保持、公共设施及设备的整理、操作与维护等事项应由全体住户分担的管理费用。

　　（五）本房屋有关公共管理费用的分担。

　　第十八条本契约房屋于建筑完成经主管机关发给使用执照后，甲方应付清列款项税费等，乙方始行交屋，甲方如不协办或迟延逾期的，致影响本契约各项产权登记或施工进度时视同违约，并应负赔偿乙方一切损失之责。

　　（一）缴付本约第十四条第一、三、四项约定应付的税捐。

　　（二）办妥产权登记及代办贷款等费用，并预付乙方四个月的利息。

　　（三）付清因逾期付款的`滞纳金。

　　（四）付清本房屋的所有优惠贷款。

　　第十九条通知送达：甲乙双方所为的征询、洽商或通知办理事项均以书面本约所载住址挂号邮寄为之，有拒收或无法投递致退回的，均以邮局第一次投递之日期为送达之日。甲方的住址如有变更时，负有通知乙方的义务。

　　第二十条其他事项：

　　（一）如甲方半途要求在本契约房屋变更设计，须以书面征得乙方同意后托乙方办理，所需工程费用经双方议定价格后，差价由甲方于变更同时给付乙方，但经不减少于原定总价为原则，如甲方未在约定期间内给付时，乙方即视为甲方已取消变更设计的要求，乙方为避免影响工程的进度，得按原合约图说施工，甲方无异议。

　　（二）乙方通知交屋并给迁入证明前，甲方绝不进行本约房屋自行装潢施。

　　（三）本契约书于付清所定价款办妥交屋手续、土地移转登记完毕甲方领所有权同时，本契约书及本约有连带关系的契约、附件，甲方得一并由乙方收回作废。

　　第二十一条本契约的约束与效力：

　　（一）甲方未付清房地价款及未取得乙方同意前不得将本契约房地的权利义务自行转让他人，但经双方同意后，本契约所约定事项对甲乙双方权利与义务的受让人合法继承人具有同等约束力。

　　（二）本契约附件视为本契约的一部分，与本契约具有同等效力，附件未定的，依据本契约的规定。

　　第二十二条未尽事宜：

　　本契约如有未尽事宜，必要时由甲乙双方洽定。

　　第二十三条契约分存：

　　上述契约事项经双方同意，恐口头无凭。特立本契书一式二份，甲乙双方各执一份为凭，并自签订日起升效，印花税由甲乙双方自贴销。

　　第二十四条有关本契约的权义，双方同意以_________法院为管辖法院。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________

　　住址：_________住址：_________

　　身份证号码：_________身份证号码：_________

　　电话：_________电话：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　甲方：***公司

　　乙方：***施工队

安装合同篇5

　　甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规精神，甲乙双方本着平等互利的原则，经双方友好商定并签订本合同。

　　第一条合同内容及价款

　　甲方向乙方订购活动板房内容如下：

　　注：1、主要材料及型号附后，详细做法见附图。活动板房面积计算规则：

　　1、板房面积=外墙面长×宽×层数； 2、走道面积=走道投影面积； 3、楼梯面积=以实际收方面积为准； 4、雨棚面积=水平投影面积的/2 5、总面积=（1）+（2）+（3）+（4）。

　　工程地点：乙方将活动板房运至甲方指定地点进行安装。

　　A、本合同价款采用单价包干的形式，该价款包含活动板房、人工费、材料费、机械使用费、临时设施费、迁移费、进出场调转费、税金、工人保险及福利等所有为完成本工程发生的费用。

　　B、以上板房为全新材料包安装及所有辅材，具体数量以现场验收为准，

　　综合单价包括除土建基础、水电安装及活动板房内部装修以外的一切费用。

　　第二条工期

　　计划工期：给乙方之日算起。如果乙方未能按甲方计划完成工作，则由此造成的损失由乙方承担。第三条支付条款

　　1、活动板房及相关合同项目全部安装完工后，经双方验收合格后，甲方应在天内向乙方支付合同金额 %的进度款，乙方提供相应金额的发票，否则甲方有权拒绝付款。

　　2、板房质保金预留%,预留一年，到期后，房屋无质量问题，天内由甲方一次性无息支付乙方。第四条工程质量

　　甲方按照国家及地方相关规范验收乙方施工项目，若出现验收不合格及在使用期限内的质量问题，乙方应无条件返工或者修缮，其发生费用由乙方独立承担，因此而导致甲方发生相关经济损失的'，应按甲方要求合理赔偿。第五条甲方义务

　　1、负责向有关部门办理活动板房的相关报建手续；

　　2、做好板房的基础，进场当天，应派至少一名代表到安装现场与乙方进行现场交接，协助乙方顺利开工；

　　3、接通水电至工地，为乙方进场施工创造条件；

　　4、对乙方提供的安装图纸予以确认，及时答复乙方提出的书面要求及

　　变更单；

　　5、在活动板房完工时，应负责组织人员对合同项目质量检查、评定并签署验收结算手续；如甲方未按乙方通知到场验收而自行启用活动板房，则认为本活动板房安装质量符合合同要求并予以验收合格； 6、根据合同约定及时办理验工计价和款项支付。第六条乙方义务

　　1、合同签订后，按照承诺日期及时组织足够的施工队伍和机器设备进场，保证开工后立即形成均衡生产；

　　2、严格按甲方提供的施工文件和图纸按技术规范组织施工，服从甲方监督检查，确保工程质量，不合格项目必须返工，直到达到甲方验收标准；

　　3、本活动板房服务期限为一年，因乙方板房质量问题的，乙方予以无偿修补；属于甲方原因造成的损坏，乙方负责予以修补，所需费用由甲方承担；

　　4、乙方安装期间属乙方原因造成的安全事故由乙方承担；第七条安全施工

　　（一) 在施工中，乙方应遵循国家和行业关于安全生产规定，制定安全措施，重视施工现场作业安，避免伤亡事故的发生。

　　（二) 一旦发生重大伤亡事故，乙方须立即报告甲方，由甲方报告上级主管部门和当地劳动部门、检察机关，并通知建设单位代表。所发生的费用由事故责任方承担。

　　（三) 由于乙方原因对施工现场附近的人员或设施造成伤害或损坏，由乙方负责善后处理事宜并承担赔偿责任。

　　（四) 甲方应对乙方的施工技术安全措施进行监督、检查。如甲方认为存在安全隐患，有权强制要求乙方停工整改，待隐患消除后再复工。第八条违约责任

　　（一）非因乙方原因的停电一天以上（包括一天），工期按停工天数顺延。

　　（二）本工程质量达不到约定质量标准的，分清责任后，由责任方承担相应的返工及经济责任

　　（三）因乙方原因造成业主对甲方索赔或罚款，则甲方可从乙方工程款中扣除该被索赔或罚款金额。第九条合同纠纷处理

　　本合同在履行过程中，因本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，由双方协商解决；当协商仍不能解决时，应向甲方注册地有管辖权的铁路运输法院起诉。第十条合同的解除

　　（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同

　　（二）有下列情形之一的，甲乙双方可以解除合同：

　　1、因不可抗力致使合同无法履行； 2、因一方违约致使合同无法履行； 3、法律、法规规定的其他情形。第十一条合同生效与终止

　　本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，工程正式验收并办清财产移交手续，甲方按竣工结算费用支付完毕后即告终止。第十二条补充协议

　　本合同未尽事宜，经双方协商一致另行签订补充协议，补充协议与本合同有不一致处，以补充协议为准。第十三条其他事项

　　1、甲方已通过IS09001：:20xx、GB/T24001:20xx、GB/T28001即质量、环境和职业健康安全认证，乙方应无条件遵守甲方有关此方面的规定及相应国家、地方政府的规章制度。乙方在送货过程中需遵守甲方各项安全规定，乙方人员必须由甲方专人指引方可进入施工现场。在施工现场内，因乙方人员违章操作和未按甲方专人指引线路行走发生安全事故，由乙方承担全部经济损失。

　　2、本合同需由双方法人代表签字，公司盖章后方有效。第十四条合同份数

　　1、本合同一式份，具有同等法律效力。

安装合同篇6

　　合同签订时间：

　　合同签订地点：

　　发包人（全称）

　　承包人（全称）年月日

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兴业银行济南分行天桥、燕山支行霓虹灯广告牌制作工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一工种概况、要求

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：

　　1.4工程承包方式：包工包料

　　1.5工程日期：工期为日历天数年月日，竣工日期：年月

　　日。

　　1.6工程质量标准：合格

　　2 工程不允许转让，分包

　　3 工程项目的保险

　　本合同工程项目由承包人办理一切保险，保险公司由承包人选定，但须发包人认可，承包人负责付给保险公司相关工程保险的所有费用。承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本工程有关人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。 4 图纸

　　4.1 承包人设计的图纸必须满足使用功能要求，并经发包人确认后才能施工。向发包人提供3份根据相关部门意见修改后的正式施工设计图纸。竣工时根据现场实际情况及时绘制竣工图。

　　4.2 由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发包人代表许可，承包人不行以任何形式用于或转给第三方。

　　4.3 发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

　　二双方一般权利和义务

　　5 工程师

　　5.1 监理单位委派的工程师：

　　姓名：

　　5.2发包人代表

　　姓名：

　　6 项目经理

　　姓名：

　　7 发包人工作

　　7.1 发包人应在开工前做好施工现场的三通一平工作。

　　7.2发包人应在合同签订后日内负责组织承包人和相关单位进行图纸会审，向承包人

　　进行设计意见交底。

　　8 承包人工作

　　8.1 施工所需水、电、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人安装表计量数承担。

　　8.2 承包人负责整修发包人指定的场内施工用道路，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。

　　8.3 承包人应按发包人要求提交工程进度计划及相应进度统计报表。

　　8.4承包人提交其他各类文件和图纸，应当至少给与发包人代表3个工作日审核认可。提交份数视发包人代表的需要而定。

　　8.5 所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可。

　　8.6承包人负责在工程施工、安装和保修的整个过程中，施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便。

　　8.7 对施工场地交通和噪音等管理的要求及费用由承包人负责。

　　8.8 承包人负责已完成的成品保护，费用由承包人承担。

　　8.9 专门用于本工程施工的.、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用。承包包人除将上述物品在现场各部分之音转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。

　　8.10除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。

　　8.11 在合同要求范围内的施工、安装和保修均应避免下述情况发生：

　　A、干扰公众的便利；

　　B、对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。

　　承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部及费用，工期不得顺延。

　　8.12 负责与原建设单位协调施工中有关事宜，保证施工项目队与原大楼的工程匹配，保证通过相关单位的验收。

　　三施工组织设计和工期

　　9 进度计划

　　9.1 承包人签订合同后两工作日内，提交施工组织设计；在工程开工前，提交进度计划。

　　9.2工程师应在7天内做出批复。

　　9.3 如果工程的实际进度与已经批复的施工进度计划不符，根据工程师的要求，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进

　　度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

　　10 开工及延期开工

　　10.1 开工：承包人在收到工程师的开工通知后，应在2日内开工，并按进度计划进行施工。

　　10.2 延期开工：承包人不能按时开工，应在接到工程师的开工通知后3日内，以书面形式向工程师提出延期开工的和要求。工程师在接到承包人延期开工要求后3天内答复承包人。工程师同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。发包人因政策变化、迁占、地方干扰等原因推迟开工，以书面形式通知承包人，工期相应顺延。 11 暂停施工

　　发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程。 12 工期延误

　　12.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。

　　（1）设计变更和工程量增加：

　　（2）非承包人原因停水、停电、停气造成停工一周内累计超过8小时；

　　（3）不可抗力。

　　12.2 承包人应在第12.1款情况发生后5天内，就延误的工期和因此发生的经济支出向发包人提出书面报告。发包人在收到报告后5天内予以确认。

　　四质量与检验

　　13 工程质量

　　13.1发包人对工程质量的要求：合格

　　13.2承包人组织施工必须按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及设计图纸要求，建立健全质量保证体系，例行日常检查制度，做好自检记录。各种施工机械、工具、器材必须保持良好的工作，不得因数量不足或故障而影响工程进度。

　　13.3承包人按发包人要求和施工所在地市有关规定提供本工程的有关技术质量资料。 13.4本工程必须按照国家各有关技术规范的要求进行材料、配件采购，构件制作，安装施工及保修。

　　13.5质量等级应根据现行国家标准规范执行，若当地政府有更高规定时，承包人遵守，但不得要求增加费用。