[必备]购销合同
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编帮大家整理的购销合同10篇，希望对大家有所帮助。
![[必备]购销合同](https://p.9136.com/00/l/b9bacffabacfcdac8_5efbf6bac4208.jpg)
购销合同 篇1
卖方：刘琳 （以下简称甲方）
买方: 襄樊水务集团有限公司户表工程公司 （以下简称乙方）
乙方因工程施工的需要，向甲方购买沙石，为明确双方的`权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。
1．甲方向乙方提供的生产所需的沙石质量、数量应当符合并满足乙方生产需要，否则乙方有权解除合同。
本合同期限从20xx年 1月1日至 20xx年 12月30日止。期限。 壹 年。
2．乙方根据生产需要，分期分批向甲方购进所需沙石，乙方每次需货时,应提前一天通知甲方所需沙石的种类、型号、数量、经甲方确认后， 甲方应在 贰 日内将该沙石送到乙方指定地点。
如果甲方逾期供货，则应当按照逾期部分的价款日千分之三支付违约金。
3．沙石市场价格变动不大，暂定价格为沙25元/m2，砂加石25元/m2，如变动过大由甲、乙双方根据市场价确认价格为结算价格。
4．沙石接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起 壹 日内通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批沙石的质量视为完全合格。经双方确认沙石质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的沙石运回，并承担运回所发生的运费，同时甲方在 贰 日内换送合格沙石。
5.乙方付款实行滚动付款，每季度结算一次。
6．双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应协商解决。
7．本合同一式二份，甲乙双方各执一份，本合同双方签字生效。
甲方 ：
乙方：
二零XX年一月一日
购销合同 篇2
甲方（出卖人）： 乙方（买受人）：所在地：住所在：
业主： 法定代表人：
联系方式： 联系方式：
乙方长期购买、使用甲方销售的零件、部件、配件等五金工具，为使双方的交
易实现公平、安全及确保双方在交易中诚实守信，现达成以下协议：
第一条 标的物基本描述：
乙方购买的上述五金工具的名称、数量、价格等，以双方书面确认的购销凭证为准。
第二条 质量标准：
1、満足乙方的使用要求；
2、该标的物质量标准有强制适用的国家标准的，合同的约定不得低于该标准。
3、甲方对标的物的质量保证期限及条件：
第三条 包装标准：按照标的物的实际需求和使用惯例进行包装。
第四条 交货方式和地点：
1、乙方自取；
2、乙方电话通知甲方送货到乙方指定地点。
乙方采取本条第2款约定的交货方式的，甲方在接到乙方要求送货的通知后 小
时内送货到乙方指定地点。
上述交货方式由乙方按照自身需求决定，甲方须积极配合。
甲方按照本条约定的交货方式交付后，双方进行书面确认。该书面确认仅是对于标的物的名称、数量、价格的认可，以日常生活经验能够确定该书面确认亦是对其质量的认可的（如锯条），则该书面确认包含对质量的认可；以日常生活经验不能当时确定货物质量的，以实际使用后的确认为质量认可。甲方对于乙方在购买和使用中出现的有质量问题的货物，应当及时进行更换或退货。
第五条 付款方式及时间
双方采取按月结算方式。甲方在每月 日前，与乙方核对本月购销金额，乙方进行书面确认后，甲方按照乙方书面确认的金额，开具合格发票，乙方收到合格发票后，每月日前以 方式向甲方支付。甲方未按时提供发票或提供发票不合格，甲方付款时间相应顺延；由此造成的损失，由甲方承担。
第六条 本合同有效期为 。
第七条 本合同解除的条件：
1、甲方累计次未按照乙方要求的交货方式和时间交付，乙方有权解除合同。
2、甲方交付的.货物累计 次不符合乙方使用要求或行业质量规定，乙方有权要求退货和解除合同。
3、乙方累计次无合理理由未按照约定的时间付款。
4、任何一方提前一个月通知对方解除合同的。
5、双方合意解除的。
解除合同通知自送达对方时起生效。
第八条 违约责任：
1、甲方违反本协议约定，拒绝交付货物或迟延交付货物或交付货物不符合约定或交付货物质量不合格的，按次向乙方支付违约金 元。
2、乙方未按照合同约定付款，须按次向甲方支付未付款金额 %的违约金。
3、甲方应当提供质量合格的货物，因提供假冒的货物或提供伪造合格证的货物，由此给乙方或第三人造成损失的，应当进行赔偿。
第九条 其他事项的约定：
1、因甲方货物质量问题造成乙方或第三人人身或财产损害的，甲方应当承担赔偿责任；因乙方人员造作不当造成的损害，甲方不承担责任。
2、甲方以送货方式交付货物的，甲方人身及货物风险均由甲方承担。
3、甲方销售的货物有售后服务需求或约定的，应当提供售后服务。
第十条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，由呼和浩特仲裁委员会仲裁解决。
第十一条 本合同未尽事宜，由双方协商后签订补充协议。
本合同一式 份，自双方签字盖章时起生效。
甲方（签字盖章）：乙方（盖章）：
业主： 授权代表：
日期：年 月 日 日期： 年 月 日
附件：甲方营业执照复印件及业主身份证明复印件
购销合同 篇3
原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX
被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的'1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
XX市XX区人民法院
具状人：王XX
XX年X月X日
附：本诉状一式二份
证据X件
购销合同 篇4
甲方：洛阳航空城旅游集团有限公司
乙方：洛阳市涧西区玉露建材经销部
经甲乙双方友好协商，签订本合同，双方共同信守如下条款：
一、产品名称及规格
8mm卫生间玻璃隔断，数量/㎡，合计：
二、质量要求
安装淋浴房符合国家相关质量标准及行业标准，质保期为 两 年。
三、付款方式及供货
合同签订甲方支付乙方定金 30% ，收到定金乙方开始加工制作、安装淋浴隔断，完工后甲方验收合格7天内付款65%，余下5%为质保金。
四、如有违约，违约方按货款总额5%向另一方支付。
五、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，签字盖章生效。
甲 方：乙 方：
年月日 年 月 日
购销合同 篇5
供方：__________________
地址：__________________
邮码：__________________
电话：__________________
法定代表人：____________
职务：__________________
需方：__________________
地址：__________________
邮码：__________________
电话：__________________
法定代表人：____________
职务：__________________
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律的.规定，经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。
第一条 品名、计量单位、数量：_________。
第二条 产品质量与标准：供方出售给需方的鲜蛋应新鲜完整、不破损、不变质，保持鲜蛋表面清洁，不沾附泥污等物。
第三条 包装要求：由自备或向需方租用硬塑箱及木箱，由供方付给需方押金与使用费。
第四条 价格或作价办法：全年实行季节差价。收购旺季实行量低保护价，鸡蛋每市斤_________元，补贴饲料_________斤；鸭蛋每市斤_________元，补贴饲料_________斤。
第五条 收购地点：_________。
第六条 交货方式及运费负担：供方鲜蛋送往需方仓库，必须自备车辆、船只或其他运输工具。需方收货后则应按实际数量，每百斤补贴运输费、损耗_________元，交食品站不补贴运杂费及损耗。
第七条 验收方式与期限：供方将鲜蛋送到后，需方依次过磅照验，在24小时内验收完毕，逾期验收由需方补贴损耗______％。
第八条 货款结算方式：需方通过验收后，应向供方及时支付货款。
第九条 超欠幅度：交售数量分月在合同规定数量超欠5％以内不作违约论处。
第十条 违约责任：供方违约每欠一斤鲜蛋，应补给需方损失_________元。需方违约拒收一斤鲜蛋，则补给供方损失_________元。
第十一条 其他约定：供方现存生产蛋鸡_________只、蛋鸭_________只，若需淘汰更新，须经双方协商同意，才能减少供货数量。
第十二条 本合同一经签字，即具有法律约束力，双方必须全面履行合同规定的义务，不得单方任意变更或解除，若遇不可抗力，不能履行合同时，应及时通知对方，以书面形式变更或解除合同。
本合同正本二份，购销双方各执一份，两份具有同等效力。
第十三条 本合同有效期自_________年______月_____日至_________年_____月_____日止。
供方（盖章）：_________________
代表人（签字）：_______________
__________年________月_______日需方（盖章）：_________________
代表人（签字）：_______________
__________年________月_______日
购销合同 篇6
供方：
需方：
一.产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额。 签发时间：20xx.1.1总金额(大写)壹佰叁拾肆万肆仟元整，￥1344000元
二.质量要求：双方约定指标为准。
三.交(提)货地点：沈家门
四.运输方式：汽车运输至沈家门
五.验收方法：货物到需方单位，双方验货。
六.结算方式及期限：货到一次性付款。
七.违约责任及解决合同纠纷方式：违约合同法有关条款办理，本合同执行中如发生纠纷，由双方协商解决，协商不成向合同签发地方法院诉讼解决。
八.合同一式二份，各执一份，双方签字盖章生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇7
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，就有关电箱租赁事宜，经双方协商一致，订立以下合同条款，双方共同遵照执行。
1.采购使用目的：
1.1工程名称：
1.2工程地点：
2.货物清单
3、交货地点、时间
3.1交货地点：上述货物由乙方运输至甲方施工现场
3.2交货时间：乙方在双方签订合同后，接到甲方通知，七天内交货。
4.产品质量要求
4.1乙方所提供的电箱内电器元件均为正泰正品，如出现产品不符或假冒伪劣产品，一切责任由乙方承担，甲方有权要求乙方予以双倍赔偿。
4.2乙方所提供的产品必须符合国家相关标准，并保证使用功能。
4.3消防泵变频控制柜必须达到以下功能：满足出水7.5Kw变频恒压控制，进水15KW 浮球控制，所有电器元件均为正泰正品，变频器品牌为国内知名品牌，合同范本《电柜购销合同》。
4.4所有电箱应设置室外防雨箱，除一级电箱外与消防变频控制柜外，其余电箱均为带支腿安装。
4.5所有电箱的防雨箱应做防锈处理，外表面涂橘红色防锈油漆，并喷涂白色“ ”字样。
4.6所有电箱应按甲方提供的图纸进行制作，并满足使用要求，消防泵变频控制柜由乙方自行设计，但必须达到甲方所要求的使用功能。
5.验收标准
甲方指派专人验收签认，结算数量以甲方工地实际收到的数量为准。如乙方供应的电箱不是合同约定或甲方计划指定的厂家产品或质量不满足要求，甲方可拒收，一切损失由乙方承担。
6.采购数量及单价
6.1采购数量：《货物清单》中的数量仅作为签订合同的依据，实际结算数量以甲方验收合格后由现场负责人签单认可的数量为准。
6.2采购单价：《货物清单》中单价均为乙方将货物运至甲方工地所指定地点的价格，该单价为包含材料费、运输费、装车费、利润、税金以及在此期间发生的所有风险和其它费用的到工地价格，未列明的，甲方认为已包括在单价内。乙方应提供国家正式税务发票。
7. 双方的权利义务
7.1甲方
7.1.1甲方有权对所提供的图纸进行修改，甲方图纸修改或新的要求应提前乙方。
7.1.2甲方指派专人对所供货物外观质量、规格按合同约定的标准进行验收，如出现外观质量及规格不符时，甲方有权拒收。
7.1.3甲方应按合同要求，在货物验收合格后分期支付货款。
7.2.乙方
7.2.1若甲方向乙方就其所供应的货物提出质量异议，乙方必须在24小时内给与回复并按照甲方要求做出及时处理。如出现质量问题，由乙方负责退场，费用自理。因供货质量问题所造成的一切损失由乙方承担。
7.2.2乙方对所供货物的质量负责，并不因合同到期失效而免除质量保证责任。乙方对产品所负的`责任包括直接责任和间接责任。
7.2.3货物运达工地后，乙方应遵从甲方的卸货安排。交货期时间每超过一天，甲方应向乙方支付延误损失 元/天。
8.安全及环境保护
8.1乙方在运输过程中应注意安全，发生交通事故责任自负。交货以前的一切风险均由乙方承担。
8.2乙方进出甲方施工场地的车辆必须服从甲方人员的统一指挥，凡乙方疏忽大意、不听指挥而造成污染环境事件、酿成安全事故由乙方承担全部责任及所发生的一切费用。
9.合同价款的结算与支付
9.1本合同实行分期结算，货物按要求运输至甲方施工场地并验收合格后15天内，若无质量问题甲方向乙方支付60%的所提供货物的货款;在交货后3个月内累积支付货款的85%。待质保期满累积支付全部货款。
9.2结算时，经由甲方项目经理签字、盖章后，乙方凭国家正式发票到甲方财务部门办理货款结算。如乙方按期不办理对账结算手续或乙方未提供国家正式税务发票，甲方将不予办理付款事宜，因此而造成乙方损失由乙方自行承担。
9.3结算款一律通过合同约定的银行账号转帐或支票支付，未办理结算的不支付任何价款。
9.4如因业主原因造成结算款拨付不及时，对乙方的拨款也应相应延迟。由此造成对乙方的延期付款，乙方同意甲方不承担违约责任。
10.售后服务及质保期
10.1自货物验收合格后，质保期为一年。
10.2在质保期内，若货物出现故障，乙方应在接到甲方通知后24小时内负责检修和维护，并达到正常使用状态。若非甲方原因造成的问题，所涉及的检修和维护费用由乙方承担。
11.违约责任
11.1如果乙方供应的货物质量不符合国家相关标准，或质量不合格，乙方应无条件将其运走，一切损失由乙方承担。如乙方不按时清退场，甲方有权自行处理。
11.2合同争议的解决方式：因本合同的履行发生争议，双方应当协商解决。如协商不成可向北京市丰台区人民法院起诉。
11.3甲方未按合同规定的条款履行的，应承担相应的责任，因业主的原因造成的不能按本合同履行的除外。
12其它约定
12.1乙方必须服从配合甲方关于创建北京市文明安全工地过程中的各项要求及接受乙方及上级主管部门的检查，并在限时内整改安全隐患。
12.2本合同未尽事宜，双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定执行。双方就电箱有关事宜达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
12.3本合同自双方当事人签字或盖章之时起生效。
12.4本合同共4页。本合同一式四份，双方各执两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
购销合同 篇8
甲方(需方)： 法定代表人(负责人)：
地址： 电话：
乙方(供方)： 法定代表人(负责人)：
地址： 电话：
签订地点： 签订地点：
为了满足生猪商品生产，满足城乡人民的生活需要，经甲乙双方充分协商，订立本合同。
第一条 产品的名称、品种和数量
1、产品的名称： ;
2、数量： ;
3、单位： ;
4、计量方法： 。
第二条 产品的等级、质量和检验方法
1、产品的等级和质量要求： ;
2、产品的检验检疫方法： 。
第三条 产品的价格、货款和结算方式
1、产品价格： ;
2、总货款： ;
3、结算方式： 。
第四条 交货期限、地点和方式
1、交货期限： ;
2、交货地点： ;
3、交货方式： 。
第五条 甲方违约责任
1、甲方未按合同规定收购或在合同期间退货的，应按未收或退货部分货款总价值的 %偿付违约金;
2、甲方如需提前 收购，征得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货物总价值的 %，因特殊原因必须逾期收购的，应承担供方在此期间所支付的保管费和饲养费;
3、对通过银行结算而未按期付款的，应按有关规定，向乙方偿付 元的违约金;
4、乙方按合同规定交货，应甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货物总值的 %支付违约金外，还应承担乙方因此而造成的其它损失。
第六条 乙方责任
1、乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如需方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方支付少交部分货物总值 %的'违约金;
2、乙方交货时间比合同规定提前，经甲乙双方协商一致或经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按约定付款;乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。
第七条 其它约定事项
1、合同履行期间因发生自然灾害或其它不可抗力原因，导致合同不能履行的，当事人一方应及时向阳花对方通报相关情况，经双方协商一致或经相关部门证实后，不负违约责任。
2、甲乙双方在履行要合同期间，如发生争议，先协商解决，协商不成的向人民法院起诉。
3、其它约定事项：
4、本合同如有未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。
第八条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
第九条 本合同自签字之日起生效，有效期至 年 月 日。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇9
买受人(以下简称甲方)：
出卖人(以下简称乙方):
一、甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就甲方购买乙方产品达成以下买卖合同条款。
二、产品名称、型号、数量、金额、供货时间及数量
三、运输方式：汽车运输，货送至绵阳工地。
四、交货及费用承担
4.1交货时间：预付款到账后7日内分批交货。
4.2交货地点为：绵阳。
4.3交货方式为：绵阳地区卖方送货。
4.4卸车及费用：甲方负责卸车并承担卸车费用。
4.5甲、乙双方应该办理货物的交接手续，并在相关的货物凭证上由甲方指定收货人签字，甲方指定收货人应是甲方授权委托书指定人员，如甲方变更收货人，应出具授权委托书。甲方指定收货人姓名：，身份证：，手机：。
4.6包装及回收，包装物为线盘，电缆线盘回收。
五、验收标准、方法及提出异议期限
5.1产品到达甲方交货地点后，甲方按运单对产品质量、数量、规格等进行验收，验收期限为货到交货地点当日内，甲方对产品质量有异议的，应当在收到产品后三日内提出确有证据的书面异议并通知到乙方;逾期不提出异议的，视为乙方产品质量符合本合同约定要求。
5.2在合同约定期限内乙方违约未能及时交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担;产品交付后或甲方违约致使乙方拒绝交货、延期交货的，产品的灭失、毁损的风险由甲方承担。
5.3因甲方不正确敷设、安装、使用(过流)等原因造成的产品质量问题，乙方可以给予协助，但费用由甲方自行承担。
5.4乙方免费为甲方提供技术咨询和相关的技术资料，保证为甲方提供满意的售前、售中、售后服务，满足甲方的要求。
5.5甲方在正确敷设、安装及正常使用情况下，如发现产品质量问题，乙方保证在接到甲方反馈信息后，相关技术人员在承诺时间内(绵阳市区3小时内;郊县10小时内;四川省24小时内;省外48小时内)到达现场进行产品质量确认处理，做到问题不处理人员不撤离，保证甲方满意。
5.6凡经乙方授权人员确认属于乙方责任的'，产品完全履行“三包”(包修、包换、包退)，确保甲方的利益不受损失。六、货款支付方式及期限
6.1合同签订后甲方付总货款的30%作为预付款，预付款到账后合同生效，甲方付清全款后下货。
6.2甲方同意甲方未能付清所有货款之前，产品的所有权扔属于乙方所有，乙方有权另行处理
七、违约责任
7.1甲、乙双方同意，任何一方违约，由违约方自愿承担违约责任并按合同总金额的2%逐日累计支付违约金，直至合同失效。
7.2乙方供应的本合同产品不符合合同质量标准的，乙方自愿负责维修直至达到合同约定的标准。
八、商业秘密
8.1甲、乙双方在签订和履行本合同中知悉的对方全部信息(包括技术信息和经营信息等)均为双方的商业秘密。无论何种原因终止、解除本合同的，甲、乙双方同意对在签订和履行本合同中知悉的对方的商业秘密承担保密义务。非经双方书面同意或为履行本合同义务之需要，双方不得使用、披露对方的商业秘密。
8.2任何一方违反上述约定的，应当赔偿由此给被损害方造成的全部损失。
九、不可抗力
任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应该在不可抗力事件结束后7日内向对方通报。由于不可抗力的原因，致使本合同不能履行，可以免除违约责任。
十、争议解决
因本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成，甲、乙双方同意在乙方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同自双方签字盖章后，并且甲方预付款到账后生效，预付款未支付前为无效合同。
十一、其它约定事项
11.1分批交货的，除最后一批货物外，每批交货金额不低于10万元。
11.2甲方须保证交货地现场运输道路畅通，若因道路不畅通造成的延期交货责任由甲方承担。
11.3甲方若不按约定期限付款或接收货物、提货，超过日，由甲、乙双方签订补充合同，但不免除甲方的违约责任。
11.4签订或履行合同过程中，非经乙方书面同意或确认，甲方对乙方任何人员的个人借款，均不构成甲方对乙方的预付款或已付款款项。
11.5甲方联系地址、电话等发生变更的，应当及时通知到乙方，在甲方通知到乙方前，乙方按本合同列明的联系方式无法与甲方联系的，由甲方承担相应的责任。
11.6本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。
11.7签订本合同时，双方确认的合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同一式贰份，双方各执壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【购销合同】相关文章：
购销合同11-13
购销的合同08-08
【精选】购销的合同07-18
购销的合同08-02
购销合同(经典)04-24
购销合同08-18
[精选]购销合同08-21
混凝土购销合同03-09
标准的购销合同03-09
货物购销合同03-10