当前位置:9136范文网>实用文档>合同>安装合同

安装合同

时间:2023-08-29 09:51:26 合同 我要投稿

安装合同精品(8篇)

  随着法律观念的日渐普及,合同在生活中的使用越来越广泛,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编收集整理的安装合同9篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

安装合同精品(8篇)

安装合同 篇1

  甲方:保定市大桥房地产开发有限公司

  乙方:清苑县兴达电器设备厂

  根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实、信用原则,甲方将 锦绣鑫城小区7# 楼配电箱委托乙方制作,为明确各方的权利、义务和责任,甲、乙双方经充分协商签订本合同,双方共同遵守: 一、工程名称:锦绣鑫城小区7#楼配电箱的制作。

  二、承包方式:

  1、乙方包工包料;合同价款一次包死,除甲方提出设计变更外,概不调整。

  2、乙方负责送货到甲方指定的各个栋号。

  三、合同价款:

  1、本工程配电箱合同总价计:不含税价:¥:132000元, 大写:壹拾叁万贰仟元整;

  2、支工程款时根据甲方要求提供收据。

  四、付款方式:

  1、配电箱箱体全部进场安装完毕,工程主体经质检站验收合格后,付合同总价款的 15 %;

  2、配电箱盘芯全部进场,安装完毕,经工程部及监理对整体工程初验合格后,付到合同总价款的 40 %;

  3、工程竣工,经末次监督合格交付使用后,付到总款的 60 %;

  4、自末次监督合格交付使用后半年无质量问题,付到总款的 95 %;

  5、剩余 5 %为质保金,待质保期满后付清余款。

  五、材料品牌:

  1、本工程采用元器件的品牌:浙江正泰电器。

  六、技术要求及验收标准:

  1、箱体半周长1米以内采用不小于1.2㎜的冷板,1米以上采用不小于1.5㎜ 的冷板,元件板不小于2㎜厚冷板。

  2、箱体颜色为:浅驼色,喷塑防腐,箱盖带皱,箱盖四边为45度斜面。

  3、所有开关负荷侧导线超过两根以上使用入接鼻子。

  4、箱门要求:各配电箱及各开关箱门设置暗锁及明锁鼻子,双开扇门一侧应设置插销;各住户室内箱门为土黄色透明塑料材质。

  七、甲方义务

  1、提供配电箱制作相关图纸、技术要求。

  2、甲方提前七个工作日向乙方提出到货计划。

  3、负责配电箱进场的.检查、验收。

  八、乙方义务:

  1、乙方必须按照甲方提供的图纸及有关规范要求制作,保通过质检站、质量监督局等部门验收,如验收不合格,所有损失由乙方全部承担。

  2、供货到现场后,乙方同时把所有的相关资料如:厂家营业执照、资质、合格证、检测报告、3C认证及箱内漏电保护器等全套的资料各四份(带红章)提供给甲方。

  3、乙方必须按甲方要求的时间保质、保量的供货,如不按时或质量问题供货不及时,乙方承担所产生的一切费用。

  九、保修:

  配电箱的保修期为二年。保修期内出现质量问题和故障,乙方在接到甲方或物业通知,须在当日无偿修复,如不及时处理,甲方或物业可自行修复,所产生的费用在乙方余款中扣除。

  十、违约责任:

  甲、乙双方必须严格履行合同的约定,如一方违约,由违约方赔偿对方相关的经济损失。

  十一、附则:

  1、合同附件:《配电箱型号、数量清单》

  2、未尽事宜,甲、乙双方另行协商。

  3、本合同双方签字盖章后生效,合同履行完毕后终止,具有法律效力。

  4、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方:(盖章 ) 乙方:(盖章 ) 代表人: 代表人:

  年月日 年月日

安装合同 篇2

  施工组织设计(方案)报审表

  马鞍山南部承接产业转移示范园区安置

  房B组团14-27#楼

  编制单位:

  编 制 人:审 核 人:批 准 人:日 期:

  龙 门 架 安 拆 方 案 马鞍山向山建筑安装有限公司 年 月 日

  第一部分 概述

  一、工程特征:我公司承建的马鞍山南部承接产业转移示范园区安置房项目

  建设工程(B组14#-27#楼),马鞍山市当涂县太白镇纬六路南侧,经三路东侧,建筑层数为四层或六层, 20#、24#、25#和27#为半地下室结构,总建筑面积约五万平方米,结构类型为混凝土多孔砖承重结构。(檐高18.10m),共14栋。

  二、安装时由我公司安全科派员、各项目部安全员现场监督、指导安装。

  三、装后由我公司安全科验收,试运行符合要求后再投入施工使用。

  第二部分 安装与拆卸

  一、升降机的安装

  (一)底盘安装

  1、自建设工程基础梁或雨蓬外边向外3.2m处用白灰划一条4.5m长直线与基础梁平行,以此线为宽度中心线挖地槽4.5m(长)×(0.4-0.6m)(深)×1.5m(宽),这样可保证安装后的.吊笼距墙边1.5m(35m以上建筑深度增到0.8m),以便搭建上料平台。

  2、底盘下插入钢管,横担在地槽上,地脚螺栓穿在底盘螺栓孔中旋上螺帽,挂在底盘上。

  3、向地槽内浇筑完C20混凝土,抽出横担钢管放平底盘,用水平尺找平底不平底为1/1000mm;混凝土达到终凝时间(冬季:120小时,夏季:72小时)以后紧固底盘,再次用水平尽找平,技术要求水平面尺找平底盘的水平度在1/100mm以内。

  4、底盘安装好后在吊笼位置做3800(长)×20xx(宽)的水泥地坪,厚度要求8cm以上。

  (二)上平台安装

  1、上平台抬放到底盘上,上平台标准节孔对正底盘标准节孔,将两节标准插入上平台标准节孔中,最后用M16×30螺栓紧固标准节与底盘。

  2、大额头底用M16×30螺栓紧固在上平台上,端面轴承放入轴承座中,其内插入大额头。

  (三)标准节安装

  1、上平台两端各放二节标准节,分别在第一层标准上口放上小额头,两边分别挂1t×3m手拉葫芦。

  2、放下葫芦挂钩,挂上上平台提升环,两名安装工同时用拉葫芦提升上平台至离第一层标准节上口15cm左右,平台自动停车。

  3、卸下小额头,两边从地面各拉一节标准节放置在标准节孔上,用M16×30螺栓紧固。在第二层标准节上口重新装上小额头,重复步骤2,至到8节标准节安装结束。

  (四)吊笼安装

  1、吊笼对称抬放在底盘两标准节立柱之间。

  2、将导靴档轮安装在吊笼立柱上,调整导靴档轮与标准节立柱之间间隙,保证在5mm以内,紧固导靴档轮轴螺母。

  3、将4只停车器安装在吊笼停车器座上用M16×30螺栓紧固。

  (五)卷扬机及钢丝绳安装

  由于施工现场环境不同,卷扬机可分远处安装和近处安装:

  A、卷扬机远处安装

  卷扬机位于标准节立柱15m-25m处与立柱定滑轮钢丝绳槽成一直线。用∠6.3角钢(或φ50mm×3mm厚钢管)的打入1.5m深地桩3只,呈品字形(或浇筑混凝土基础),并固定卷扬机。

  1、钢丝绳直径选用6*19—11—185(φ11mm)或6*19—12—170(φ12mm)。

  2、卷扬机与升降机之间挖40cm(宽)×20cm(深)地槽,两侧分别用红砖砌120墙,钢丝绳从卷扬机经过地槽至升降机立柱滑轮,向上到上平台定

安装合同 篇3

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  一、总则

  依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、行政法规的规定,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就 供水设备采购、安装、调试事项协商一致,订立本合同。

  二、工程概况

  1. 工程名称:

  2. 工程地点:

  3. 产品概况:

  1)、上述总价中包括:设备款、运输费、安装费、安装调试费、后期售后服务费、税费等所有费用。

  2)、安装及施工范围:供水设备主体安装

  3)、安装范围:供水设备主体安装、水泵至控制柜电缆线配5米含在报价内,配电房连接控制柜电缆不在此工程范围内。

  4)、设备参数是乙方根据甲方招标技术要求来进行选型配置的,完全满足甲方招标技术要求。

  5)、乙方保证货物为全新产品,质量、规格和性能与本合同附件《配置清单》约定文件所载内容相符,本合同附件《配置清单》应与本合同同时签订。

  三、交货期和安装期

  1. 设备交货期:从合同生效之日起计算 天全部到达甲方现场,现场具备安装条件后个工作日内安装完毕,具备安装条件是指:水泵房土建工程完毕,设备土建基础施工完毕。

  2. 从合同生效之日起计算2天内乙方提供设备基础图给甲方,甲方需在7天内按乙方提供的图纸施工完毕。

  3. 设备的运输:乙方负责送货,费用由乙方承担。

  四、设备的调试期

  1. 设备调试期:甲方向乙方发出书面调试时间通知,乙方在收到书面调试通知之次日起5日内完成。若甲方现场条件不具备,甲乙双方需重新商定具体调试时间,且做书面调试时间确认函,甲乙双方需在确认函上签字认可,乙方按照此约定时间如期调试。

  2. 本套设备由乙方按照合同约定负责安装和调试,若设备安装调试完毕,甲方对设备是否合格存有争议的,双方同意共同委托相关鉴定部门对争议进行鉴定,鉴定费用先由乙方垫付,鉴定结论对双方具有约束力,双方依据鉴定结论情况承担鉴定费用。

  3. 乙方应免费为甲方提供技术咨询服务,并免费为甲方培训技术人员。

  五、交货和安装地点:

  交货、安装地点:

  六、计价及付款方式

  1. 计价方式:本工程按 (大写:人民币壹拾玖万贰仟伍佰元整)总价包干,该包干总价是指乙方实施该工程所发生的所有费用,包括:设备款、运输装卸费、安装费、安装调试费、后期售后服务费、税费等所有费用。结算时以包干总价为准,除甲方允许的工程变更和签证外,不作任何调整。

  2.付款

  2.1 付款方式:转账或其他方式

  2.2 付款时间

  1)合同签订后3日内,甲方向乙方支付合同总价款的30%即¥ (大写: 整)作为设备定金。

  2)全部产品运输至甲方现场后10日内,甲方向乙方支付合同总价款的50%即¥ (大写: )做为设备的货到款。

  4)全套设备安装调试完毕,经验收合格后15日内,乙方提供全额发票后,甲方向乙方支付合同总价款的17%即¥ (大写: )。

  5)留合同总价款的3%,即¥ (大写: )为质保金,质保期2年,质保期满后15日内,无任何质量问题,甲方无息支付给乙方。

  七、质量标准

  1. 乙方提供的产品应符合国家标准和本合同约定技术标准

  2. 质保期:整机质保2年,终身免费维护,即全套设备安装调试完毕,经验收合格移交之日起满2年(乙方按约定将货物送至甲方现场,但因甲方不具备安装条件满2个月未启动安装的,质保期从该2个月的届满日的`次日开始计算)。质保期内若发生产品质量问题,乙方接到甲方通知后,应在2小时内赶至甲方现场进行维修,若逾期未到的,甲方可委托第三人维修,维修费在质保金内扣除。

  八、验收

  1. 乙方应在送货前1天电话通知甲方,在货物到达甲方工地现场后,由甲、乙双方按合同对产品外观、数量、品名等进行清点。若货物与合同约定不符,乙方须在10日之内按照合同约定补正。

  2. 乙方应在全套设备安装调试完毕后2日内通知甲方并邀请水公司验收,甲方接通知后应在5日内组织验收(法定节假日除外),验收合格出具书面的验收结论。若甲方逾期不组织验收的,则视为甲方认可设备的质量及安装调试合格。

  3. 验收标准:按本合同约定的质量标准执行。

  九、双方权利义务

  1. 乙方应按合同约定按时保量的交付产品、进行安装调试。

  2. 乙方交付的产品、材料应符合国家相关的质量、规范标准。

  3. 乙方产品和安装材料、工具到达甲方项目现场时,甲方应提供相应的保管场所,乙方应自行负责上述物品的保管。

  4. 乙方人员进入甲方现场安装调试时,应做好防火、卫生等工作,若因乙方人员在工作中损坏甲方财物的,乙方应负责赔偿。

  5. 乙方在合同履行过程中应做好安全培训和安全措施,避免安全事故的发生,若在全同履行期间发生安全事故,一切责任由乙方自行承担。

  6. 甲方应保证乙方在安装调试期间水、电的正常使用。

  十、违约责任

  1. 逾期责任:乙方在合同约定的工期内不能按时交货或完工的,每逾期1日应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金,如逾期超过20日,甲方可解除合同;若甲方不按合同约定的时间支付进度款,则每逾期1日应向乙方支付该次应付款的千分之五的违约金,如逾期超过20日,则乙方可解除合同。

  十一、附则

  1. 双方履行本合同发生争议的,应通过友好协商解决,如果协商不能解决,应向合同履行地人民法院提起诉讼

  2. 本合同经双方签章后生效

  3. 本合同一式肆份,双方各执两份

  甲 方: 乙 方:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电 话: 电 话:

  开 户 行: 开 户 行:

  账号: 账 号:

  年 日 月

安装合同 篇4

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,结合本工程实际情况,经甲乙双方协商一致,甲方同意将广告牌制作及安装承包给乙方,为明确双方的责任和义务,特订立本合同。

  1工程概况

  1.1工程名称:广告牌制作及安装

  1.2工程地点:

  2工程内容、承包范围、工程款、结算依据、收款账户

  2.1工程内容:制作及安装

  2.2工程承包范围:广告牌制作设计图及相关设计文件所涵盖的全部工程内容;主要包括:所有产品图纸的深化设计、主材辅材的采购及制作、水平及垂直运输、吊装、安装、自验交接、施工后现场卫生清理及产品保护等自现状施工至竣工验收全过程所有工序的操作内容。

  2.3工程款

  2.3.1本工程包干总价为人民币元(¥元),项目包干总价详见附件报价清单。

  2.3.2本工程含税包干总价为不可调整价款,乙方已认真核实现场场地条件及甲方对本工程的制作要求,对设计图纸中的所有项目特征已充分了解,对完成本工程所必须发生的其他费用已包含在含税包干单价中。

  2.3.3本工程包干总价已综合完成本合同第2.1、2.2条规定承包内容及范围所有工程费用。总结算工程款为按现状施工至竣工验收全过程所有工序的操作内容的所有人工费、机械费、机械及人工进出场费、主材费、辅材费、措施费(含赶工及技术、安全、质量措施)、降温费、加班点心费、赶工费、管理费、风险费、住宿费、利润、社保、医保、工伤管理、文明施工、税费、工程完工后卫生清理费等所有费用。

  2.4工程结算依据

  2.4.1工程量:详见报价清单。

  2.5乙方收款账户信息

  户名:

  开户行:

  账号:

  3工程工期

  3.1所有广告牌需于年月日前(不包括本数)安装完毕并验收合格。

  3.2因甲方通知变更工程项目原因或不可抗力因素影响工程进度的,该延误的工期经甲方确认后,工期相应顺延。工期顺延期间,甲乙双方同意不计取因工期延误引起的任何费用。

  3.3若乙方未能在20xx年7月30日前(不包括本数)施工完成所承包工程并经甲方竣工验收,工期延误按20xx.00元/天进行罚款;工期延误超过4天以上(含4天),则甲方有权立即终止合同,并在按20xx.00元/天的基础上,对乙方已完成工程量按实际结算价(单价)不高于附件报价单单价的80%,余款作为造成甲方工程延误相关损失及甲方另选公司施工的误工费用。

  3.4乙方自行负责工程施工搭架,费用自理。

  4工程质量及验收

  4.1工程质量:工程质量必须达到相关规范的合格标准,外观效果符合设计文件要求,比例尺寸合适。且完成的相关成品要求内部结构理,经久耐用。

  4.2本工程竣工验收按国家及行业相关验收规范以及甲方提供的设计文件要求执行。在施工过程中发现设计图纸矛盾或者错误及违反强制性条文,乙方应书面告知甲方,由甲方会同设计单位办理设计变更,其费用按实结算,否则由此造成损失由乙方承担。

  4.3分项工程施工完毕,乙方应24小时内发向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应24小时内对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;分项工程质量评测不合格,乙方应按时一次性整改合格;若复验不合格,每次罚款2000元,且甲方有权对乙方采取停工整改、直至甲方有权单方面终止合同;因乙方施工原因造成停工、返工,工期不顺延,采取的补救措施所发生的一切费用均由乙方承担。竣工验收时,业主等相关验收人提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

  4.4验收程序

  4.4.1乙方施工完成在具备验收条件7个工作日内向甲方提出书面验收申请。

  4.4.2甲方在收至该申请后7天内予以书面答复,对不具备验收条件的提出书面整改意见,乙方应按该意见进行整改(整改时间计入总工期),全部完成后再次进行申报验收;对符合验收条件的,甲方在7天内组织有关部门进行验收。甲方逾期不组织验收或不答复的视同验收合格。

  5材料设备供应及材料管理

  5.1完成本工程所有的材料设备均由乙方提供并已含在2.3条款的工程款中。

  5.2采购和检验:乙方根据协议条款约定,按照设计、规范和本合同约定的要求采购工程需要的材料设备,并提供产品合格证明。

  5.3重新检验:乙方提供的货物经验收合格后,在使用过程中经检验发现乙方供应的货物质量仍存在问题的,不免除乙方的责任。仍由乙方修复或拆除及重新采购合格的产品,由此所产生的所有费用和返工、整改及因该原因引起的甲方损失一律由乙方承担。

  6施工与设计变更

  6.1乙方按经甲方审核确认后的设计文件要求和国家现行的施工规范进行施工,工程质量要求工程达到合格标准。

  6.2甲方若需要对设计变更或施工进行修改或补充,乙方不得拒绝。7竣工验收

  7.1乙方所施工的单位工程达到竣工验收条件后,应按有关规定进行申报,并及时提交相关的竣工验收资料。

  7.2乙方在具备验收条件后向甲方提出验收申请,经甲方认可签章后验收方为有效。

  7.3在竣工验收中,如发现工程质量不符合合同约定和有关规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成,经验收合格后,再行移交。由此造成工程延期交付的,乙方应按3.5条款承担逾期交付违约责任。

  8保修

  8.1工程竣工验收后,乙方对施工工程质量保修期三个月(验收合格之起计算)。在保修期内,发生由乙方责任造成的工程质量问题,乙方负责无偿修理并承担所有费用。(注明射灯只保3个月)如发生自然灾害,如台风、地震,人为原因等所引起造成。

  8.2乙方应于甲方通知之日起3日内无条件及时派人进行修理,并于5日内维修完毕,每逾期一日罚款500.00元,届时直接从保修金中直接扣除;超过10日,甲方有权选派其他单位或班组进行修理,费用直接从保修金中扣除,不足以扣除的甲方保留追偿的权利。乙方不按照上述保修规定执行的达2次(含2次)以上的.,甲方将没收乙方保修金。

  9付款方式

  9.1本工程无预付款,工程经甲方、设计单位双方竣工验收后支付合同总价的97%工程款,预留3%的保修金待工程竣工验收3个月后付清。付款无须转入对公账号。普通银行账户都行。

  9.2甲方支付工程款前,乙方均须提供工程款无欠款证明、具结书、班组内员工工次发放确认表,否则甲方有权拒付工程款,由此产生的一切责任由乙方自行承担。

  9.3每次付款前,乙方应提供等额的发票,否则甲方有权拒绝支付,由此产生所有责任由甲方自行承担。

  10保险

  10.1乙方自行办理施工场地内工程班组工人生命财产和机械设备的保险,并支付一切费用。

  11施工管理与安全要求:

  11.1在施工期间,本工程承包范围内由于乙方原因所发生任何关于安全事故的法律责任、经济责任、处理和善后费用及由此引起的相关损失均由乙方自行承担。

  11.2其它:进入现场人员必须服从保安人员的管理,并出示有关证件,保安人员有权拒绝无证人员及态度不好的劳工进入现场。

  11.3乙方指派(电话号码:)为现场负责人,负责本工程的所有事宜。

  12甲方责任

  12.1开工前向乙方提供施工场地并对现场情况进行交底。

  12.2提供工程施工所需的水源和电源。

  12.3按本合同的规定及时拨付各种工程款项。

  12.4组织工程竣工验收。

  12.5指派胡德乐甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  13乙方责任

  13.1按图组织施工,确保工程质量、施工安全和工程进度。

  13.2按国家相关规定组织施工、安装、验收和试验。

  13.3自觉遵守国家和地方政府的有关规定,服从甲方的管理,并服人甲方在工序穿插中的统一安排,若不执行或故意制造障碍,每次罚款500元,且甲方有权随时指派他人去完成,乙方不得有异议,因此而发生的全部费用,乙方同意在未付的工程款中直接扣除。

  13.4组织施工人员和设备、材料、施工机械进场,指派施工负责人负责施工现场的全面工作。

  13.5乙方应保证工程工期,确保工程质量,做好安全生产,按双方约定采购和使用此材料,不得使用不符合质量要求的材料。

  13.6乙方应负责材料、设备的保管,对甲方已经完成的工程成品或半成品实施保护,因乙方的原因造成甲方的成品或半成品的损坏应负责赔偿。

  13.7抓好文明安全施工,保证人员和设备的安全,乙方应严格按照国家及省市安全操作规程规范的要求施工。

  14违约责任

  14.1任何一方未经对方书面同意而单方面终止本合同的,或甲、乙任何一方不按本合同规定的条款执行,都将被视为违约。

  14.2违约方应赔偿给守约方相当于本合同总价百分之三十(30%)的违约金,此项违约金与本合同其他违约金同时适用。

  14.3若乙方在本工程采购使用假冒伪劣或不符合本合同约定的产品的,乙方应负责更换,且应向甲方支付按其所使用的假冒伪劣或不合格产品总值的200%的违约金。若乙方使用的不合格产品的总值超出合同总价款的10%,视乙方违约,甲方有权单方面终止本合同,乙方应无条件退场,并按本合同相关条款的规定处理。

  14.4甲方未按合同约定支付工程款,逾期不付,工期顺延并付应付款项的1‰/日的违约责任金。

  15索赔规定

  15.1因乙方的原因造成甲方或其它第三方蒙受损失的,由乙方负责全额赔偿,所发生的实际损失额由甲方(其它第三方)、乙方共同认定。

  15.2若乙方接到通知后7天内不到场核实的,视同乙方默认,届时由甲方单独认定,其结果有效,乙方不得提出异议并承担相应的赔偿责任。

  15.3若乙方接到通知后,不采取积极有效的措施配合甲方的认定,而采取推诿的办法来处理的,甲方有权单独认定,其结果有效,乙方不得提出异议并承担相应的赔偿责任。

  15.4所有的证据(含照片、摄像、取样、记录)经甲方(受损失的第三方)的签字后即为有效。

  15.5对乙方不及时认定责任或不采取积极措施进行修复的,甲方有权直接处理,由此发生的损失和抢修费用由甲方代付后,按实际发生的费用的150%计算,并在乙方的工程进度款或保修金中直接扣除。

  15.6其它管理规定:具体规定由甲方另行通知,对乙方违反该规定执行的,甲方有权予以相应的处罚。

  16其它条款

  16.1本合同及本补充协议约定的通知、函件、合同,除直接由乙方当场签收外,甲方应以挂号信、特快专递方式并根据乙方在本合同上提供的联系地址或乙方营业执照上的地址)发出,以发出之日的第3日(乙方联系地址为福州市五区八县<市>)或第5日(乙方联系地址为福州市五区八县<市>之外)视为送达之日,不论乙方是否签收,均视为已送达。若乙方在本合同上提供联系地址、联系电话如有变更应立即书面通知甲方,否则造成甲方无法联系到乙方而产生的一切损失及法律责任由乙方自行承担。

  16.2附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等效力。

  16.3本合同未尽事宜,双方另行签署补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  16.4本合同连同附件共页,一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

  甲方(签章):乙方(签章):

  代表:代表:

  联系电话:联系电话:

  签订日期:年月日

安装合同 篇5

  发包方:福建恒亿建设集团有限公司(以下简称甲方)

  (新罗区财政局综合业务大楼项目部)

  承包方:龙岩市新罗区民安人防设备经营部 (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方签订如下合同条款:

  第一条 工程概况

  1、 工程名称:龙岩市新罗区财政局综合业务大楼 人防工程防护设备与安装

  2、 工程地点:登高中路与溪南路交汇处西北角

  3、 承包方式:包工包料,独立核算,自负盈亏(含在施工中的一切所需机械、工具)。

  4、 结算方式:按图纸内容包干计算。

  5、 合同总价款(人民币)第二条 工程承包范围

  人防防护、通风设备(详见乙方报价清单)

  第三条 关于工程质量及验收的约定

  1、 质量标准:按照国家人防办、建设建设部最新图集生产,产品达到合格标准。

  2、 工程质量以施工图纸、做法说明、设计变更、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx),福建省人防办关于结合地下室修建人防工程最新规范为质量评定验收标准。

  3、 乙方保证所提供的所有人防产品达到人防验收标准。生产厂家必须是经龙岩市人防办审定注册允许使用的厂家,并提供各项产品的质保书。

  第四条 承包工作内容和工作时间

  1、 乙方应按甲、乙双方协定的和所有图纸设计中所需所有的人防产品(可分期)根据甲方的工程进度计划和工程进度所需入场安装。乙方应负责场内外所有的运输、安装、保管等责任工作。为确保工程进度,乙方应积极配合做好各项的本职工作,并负责安装到位、验收合格为准。乙方在施工中的一切所需开支和验收费用由乙方自己负责。各项产品进场后应及时将该产品的合格证、说明书等(质保书)交付甲方,以便认产品、品牌。

  2、 综合治理、安全生产、文明施工:

  ①乙方进场人员应自行办好外来人员各种证件(如暂住证、婚育证、劳务证等),不满十八周岁的人员不许上岗操作,严格遵守国家和地方政府的各项法规、法令,违法的经济处罚由乙方自行承担;乙方在施工期间应遵守建筑法及公司的一切规章制度,凡发生盗窃、酗酒、随地大小便以及家属带小孩进入工地等现象,均按公司有关规定给予重罚,所造成的责任及经济损失均由乙方自行承担。在工地凡动手打架、斗殴者每人次罚款500元整。

  ②乙方应严格执行安全生产操作规程及安全生产管理条例,所有进场人员应无条件地接受公司“三级”安全教育,施工前应进行技术交底,不接受教育、违章作业,出现安全事故由乙方承担全部责任和一切经济损失,违章未造成损失,每发现一次罚款200元,施工所需个人防护用品由乙方自行解决。

  ③乙方班组人员在施工时应注意安全,若因乙方自行造成的事故,

  甲方不负任何法律责任,一切费用由乙方自理。

  第五条 工程结算及付款办法:

  按实际工程量结算,甲方按业主的来款和甲方公司的.付款规定分期付给乙方(有关甲方向乙方提取管理费、配套费等,按总造价的18%从各次转款中按比例提取)。工程竣工验收后三个月内付清尾款,乙方应按工程款的70%税票提供给甲方。

  第六条 争议或纠纷处理

  1、 合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或有关部门进行调解。

  2、 解决合同纠纷方式:双方本着真诚解决纠纷的原则进行协商,协商不成则提交仲裁机构仲裁,不服仲裁,可向当地人民法院提出诉讼,双方均应服从人民法院的判决。

  第七条 双方责任

  1、 为保证安装拆卸和保养的需要,乙方应在施工过程中应于顶板预埋安装所需的预埋件和吊环,费用由乙方负责。

  2、 甲方按合同规定时间向乙方支付各期工程款。

  3、 甲方提供相关地下室人防部分施工图纸和人防办审核意见书及技术材料(经人防部门审核认可的图纸),如乙方未按甲方提供经人防办审核认可的图纸施工,由此造成工程未通过验收,由乙方承担责任,并负责由此发生的一切经济损失责任。

  4、 甲方向乙方提供施工所需水、电接口。

  5、 乙方在施工中配合甲方工地做好安全及质量监督工作。

  6、 工程完工后,乙方须提供全部施工及技术资料,并负责本工程通过人防主管部门的验收工作。

  7、 乙方门扇到场之前,甲方需提供乙方门扇顺利进场的运输

  通道。

  第八条 其他事项

  1、 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

  2、 本合同履行完成后自动终止。

  3、 施工过程中如有增减项目,竣工验收结算应按实际相应增减;即原图纸中已有的项目价格按照合同单价,图纸中没有的项目另行经监理、业主签证确认后结算。

  补充条款:

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  甲方代表: 乙方代表:

  单位地址: 单位地址:

  电话:电话:

  合同订立时间: 年 月 日

  合同签订地点:新罗区财政局综合业务大楼工地

安装合同 篇6

  甲方:

  乙方:新视界三维立体影音工作室

  经甲乙双方协商一致,甲方向乙方提供1.3K影片,为保证双方合作顺利进行,同时保证甲、乙双方的`合法权益,现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方在平等,自愿基础上达成协议,签订本合同如下:

  一、 甲乙双方需订购如下设备:

  二、 供货日期:收到定金后 15 个工作日完成设备架设。

  三、 付款结算方式及期限:甲方于签订合同之日后,付乙方合同总额 50% ,大写人民

  币 四万 元整(小写人民币 40,000 元);货到甲方货站后安装调试完毕直至验收合格,验收之日起的第一个自然月开始,乙方每个月付甲方4000 元影片包月费用。

  四、 不可抗力条款:由于不可抗力事故而引起影片的迟交或无法交付使用,甲方可豁免

  因此而引起之责任。发生后,甲方应在十天内通知乙方。

  五、 双方责任:甲方保证每个星期内提供本星期档期内任意1.3K影片两部,保障设备

  运行正常及日常维护。乙方保证收到影片后不任意外泄并及时付费。双方均有保密的责任,不得对外透漏本协议。

  六、 培 训:乙方负责对甲方服务员进行免费培训直至熟练操作为止,内容是:操作

  使用、日常维护采集系统。

  七、 如果出现合同纠纷双方先行协商解决,如解决不了双方同意在甲方所在地人民法院

  解决。

  本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,合同经双方盖章后生效。

  甲 方: 乙 方:新视界三维立体影音工作室 负责人: 负责人: 电 话: 电 话:

  日 期: 日 期:

安装合同 篇7

  合同编号:_____________

  甲方:_____________

  乙方:_____________

  甲方委托乙方安装_____________风管_____________平方米,现经双方平等协商签订合同条款如下:

  一、工程名称:__________________________

  二、工程地点:__________________________

  三、工程范围:__________________________

  四、预定工程工期:乙方收到甲方支付的货款定金后,且设计方案由甲方签字认定后,乙方于______年______月______日进场安装,预定安装调试期为______天(如甲方要求变更,除给乙方工程工期相应顺延外,还应承担乙方由此而产生的相关费用)。

  五、工程造价

  工程造价为人民币______元整,即rmb?______元整。

  六、付款方式

  (1)合同签订后三日内甲方支付乙方预付款,即人民币______元整。即rmb______元整(总价的______ %)后,______日内进行施工。

  (2)管道安装完毕当日支付人民币______元整,即rmb______元整。(总价的______%)

  (3)乙方安装完成后,甲方应在十五日内给予验收,验收合格后三日内支付计人民币______,即rmb______元整。(总价的______ %)

  (4)甲方签字验收并付清所有款项后,乙方出具工程质量保证书。

  (5)若因甲方原因造成工程无法按时验收的,甲方除无权使用外,还须承担相应的保管责任及乙方的误工费用。

  七、 施工管理

  (1)乙方依照双方确认的设计方案或各有关设计部门提供的`图纸施工。

  (2)甲方为乙方提供实施本合同的场地及水源、电源、临建宿舍等设施。

  八、 工程验收后,乙方对本工程质量负责保修______年,(详见工程质量保证书)。

  九、 合同及附件:本合同一式______份,甲方______份,乙方______份。每份合同具有同等的法律效力。

  十、 本合同自双方签字盖章后生效。

  十一、以上各条款甲乙双方均履约后,本合同自动终止。

  甲方:____________ 乙方:____________

  代表:____________ 代表:____________

  地址:____________ 地址:____________

  电话:____________ 电话:____________

  传真:____________ 传真:____________

  日期:____________ 日期:____________

安装合同 篇8

  甲方:xx

  乙方:xx

  根据图纸设计要求依据合同有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以便共同遵守。

  一、工程概况:本工程为西安市未央区文佳苑安置楼一楼防护网工程。

  二、承包范围:本工程的1#、2#、3#、4#、5#、6#楼一层所有防护网工程,包括材料的购置、加工、安装到位。

  三、工程价款:总面积约900平方米,每平方米单价为95元(含税),最终结算以实际完成的面积结算。

  四、付款方式:材料进场后先付材料款2万元,待全部完工验收后提供正式发票,一次性付清剩余工程款。

  五、合同工期:在签订施工合同后20日内安装完成。

  六、工程要求:防盗网外框采用25*25*1.5方管,内料采用19*1.5圆管。焊接牢固、平整光滑、安装坚固垂直,表面观感达到验收要求。

  七、双方责任:

  甲方:

  1、 提供本工程的技术要求;

  2、 按合同规定的付款方式按时付款。

  乙方:

  1、 防盗网所用材料必须附带合格证书;

  2、 按合同的工期、质量和技术完成防盗网的.设计制作、安

  装等工作;

  3、进场材料监理公司的要求进行检验,不合格产品由乙方自行退场;

  八、其他条款

  1、乙方现场施工人员要严格服从甲方现场统一管理,文明施工,如因乙方在施工过程中发生甲方、乙方、第三方意外人身伤害时,后果均由乙方全部承担;

  2、甲乙双方须遵守本合同中各项条款,违约方应承担相关法律责任,并赔偿对方经济损失;

  3、本协议一式四份,双方各持二份,具有同等法律效力。

  甲方代表:

  日期:

  乙方代表:

  日期:

【安装合同】相关文章:

空调安装合同安装空调的合同08-31

安装的合同01-14

[精选]安装合同08-21

(经典)安装合同08-22

(精选)安装合同08-27

安装合同08-18

安装合同(经典)08-18

门窗安装的合同03-27

风管安装合同03-07

栏杆安装合同02-03