当前位置:9136范文网>实用文档>合同>安装合同

安装合同

时间:2023-08-29 11:52:38 合同 我要投稿

(实用)安装合同7篇

  在人们的法律意识不断增强的社会,越来越多的人通过合同来调和民事关系,它也是减少和防止发生争议的重要措施。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编整理的安装合同7篇,欢迎阅读与收藏。

(实用)安装合同7篇

安装合同 篇1

  甲方:(发包方)丰镇市万科房地产开发有限责任公司 乙方:(承包方)

  甲、乙双方在平、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的欧洲城1-5#楼水电暖工程达成以下协方议:

  第一条:工程概况

  1、工程名称:丰镇市欧洲城

  2、工程承包方式:包清工,并自备工具;

  3、工期:20xx年3月17日至20xx年9月30日;

  4、合同价款:按建筑每平米建筑实际面积33元一次性包死价;

  第二条:关于材料供给的约定

  1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收合格,由甲方负责保管,由于保管不当造成的损失,由甲方负责。

  2、甲方供应的材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。

  第三条:关于工程质量及验收的约定

  1、本工程应严格执行国家相关规范标准并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。

  3、工程竣工,乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

  4、本工程严格按照设计图纸施工。

  第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定

  1、严格遵守国家及地方有关安全施工文明生产的有关法律规定。

  2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意改动设计,以免造成安全隐患。

  3、保证工程现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。

  5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的材料出门,一经发现偷盗现象按每次罚款5至10万元,此款由甲方直接在进度工程款中扣除。

  6、施工过程中出现安全及伤亡事故,由乙方承担全部责任。

  第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定

  1、工程按月支付,每月30日乙方上报当月工程量,甲方7日内予以审核确认完毕,并自审核确认完毕后7日内支付该月完工部分价款的 %,作为该月进度款;工程完工时支付至合同总价款的 %,整体竣工验收合格后支 付,最后预留5%保修金按国家保修期有关规定执行支付。

  2、工程结算方式:按建筑(每平米)一次性包死

  3、乙方承包内容:1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;

  2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;

  6、后期灯具的安装;7、地暖安装8、楼内的全部上下水管;不包括临时水电的施工及维护。

  第六条:全同的`变更和解除

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 %支付违约金,并办理终止合同手续。

  第七条:违约责任

  1、如承包人未能在约定时间内完工,承包人按10000元/日/项向发包人支付延期违约金,延期达10天,发包人有权解除本合同,承包人除支付延期违约金外,仍应按合同总额的5%支付发包人违约金,造成发包人损失大于违约金的,赔偿全部损失。

  2、如工程质量不合格,承包人负责拆除和重新施工,将不合格工程产品重做为合格的工程产品,工期不予顺延,造成延期交工时的,按上(1)执行。打包人也可以直接选择解除本合同,承包人按合同总额的5%支付违约金,造成发包人损失大于违约金的,赔偿全部损失。

  3、合同解除,承包人除按上(1)、(2)支付违约金,赔偿损失外,如承包人已完工工程合格,按约定支付工程款,如已完工工程不合格,承包人无权要求支付价款。

  4、工程绝对不允许转包给第三方或未经发包方书面同意分包给第三方,一经发现,发包人有权单方终止合同,承包人无条件退场,并按合同总额的10%支付发包人违约金,发包人有权不付款。对部分专业工程确实需要向外委托的,经发包人书面同意后,方可委托。

  5、甲方负责水、电、暖、所有材料采购与供应,由于甲方材料不到位造成停工待料或窝工现象由甲方承担停工或窝工人工工资的损失费用。

  第八条:其它约定

  1、乙方工程进展必须要赶上二次结构及外墙工程之前,不许以任何理由对二次结构及外墙工程窝工,如二次工程及外墙工程由水电暖工程进度造成窝工的,一切责任由乙方负责。

  2、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工程延误,经双方确认后可以延顺。

  3、乙方人员吃饭。住宿由乙方自理。

  4、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

  第九条:纠纷处理

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可向丰镇市人民法院提起诉讼。

  第十条:附则

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  3、工程保修期2年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方签字: 乙方签字:

  20xx年3月17日

安装合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  为明确双方的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  第一条 产品名称、型号、规格

  一、名称: 车辆进出管理道闸系统

  二、安装地点: 长沙市天心阁管理处停车坪

  三、品牌:华锦安道闸 型号:QY-DZ 规格:6米 数量1台:

  第二条、合同价款 、合同总价:见具体采购详单。

  第三条 安装施工

  一、甲方权利与责任:

  (1) 负责乙方与其他相关施工单位交叉施工的协调工作。

  (2) 提供一定的场所供乙方存放材料和设备,并配合乙方做好成品的保护工作。

  (3) 提供乙方施工所需的水源、电源。

  (4) 及时支付各阶段的工程款项。

  推荐阅读:空调安装施工合同小区监控安装施工合同范本钢网架安装施工合同格式水利水管安装施工合同样本建筑安装施工合同范本建筑安装施工合同书模板

  二、乙方权利与责任:

  (1) 实施设备的采购运输和免费安装调试并通过验收。

  (2) 负责工程技术把关和现场的施工管理及实施。

  (3) 在施工现场遵守甲方相关的'安全条例,服从甲方合理性的安排施工时间,做好安全生产、文明施工的各项工作。

  (4) 负责指导和培训停车坪管理人员掌握系统的操作。

  (5) 负责提供实施方案、系统布线图、竣工图及所有设备、配件、材料等。

  第四条 安装期限

  合同签定后,具体根据甲方进度要求,如因甲方原因造成安装延期,则本合同完成日期顺延。

  第五条 合同价款的支付

  合同签订后,安装调试完成,通过甲方验收将以转账的方式给予乙方所需道闸款项。

  第六条 验收

  施工完成后,甲方会同乙方在现场根据相关标准、合同要求及甲方确定的产品图册照片内容进行验收。

  第七条 产品保修

  保修期:自验收通过之日起,保修期为壹年(人为损坏不属保修范围),乙方必须及时免费终身维修(免工时费、只收取配件成本费)。

  第八条 其它

  一、本合同一式 二 份,双方各执 一 份。

  二、本合同自双方签字,加盖双方公章或合同专用章即生效;

  三、合同签订后,双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

  四、合同附件与本合同具有同等法律效力。

  甲方: (盖章) 乙方:(盖章)

  单位地址: 单位地址:

  年 月 日 年 月 日

安装合同 篇3

  甲方:_________

  乙方:_________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和(1999-0201《建筑工程施工合同》)及有关法律顾问、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工一事协商一致,订立本合同。

  第一条工程概况

  工程名称:_________管道供气项目。

  工程地点:_________市_________街。

  工程范围和内容:_________气化站:_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。

  工程造价为:_________元整。(即:¥_________元)

  第二条工程期限

  合同工期:依据国家颁布的工期定额,商定本合同工程开工、竣工日期。

  双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

  第三条材料供应

  一、本安装工程所需的原材料,由乙方按工程预算表所列供应。

  二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

  第四条工程结算方式

  一、甲、乙双方正式签约后,甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________%给乙方。如甲方未按合同付款,则工期自然推后。

  二、当乙方收到甲方预付款后,_________日内正式进入安装工地。

  三、当竣工后,甲方需在_________日将其余的_________%支付给乙方,余下

  _________%款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更,工程造价结算则按实际计算并一次付清。

  四、支付方式:采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

  第五条工程验收

  一、乙方在工程竣工后,由乙方负责整个工程系统的检测调试,试用期为_________天,并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

  二、工程交付使用后,甲方正常使用_________天,视甲方验收认可。

  第六条保修维护

  乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作,保修期限:依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即:二年内设备、材料非人为损坏的维护,乙方提供无偿免费服务;二年后为有偿*务。

  第七条组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  第八条甲方的承诺与保证

  一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

  二、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

  三、其保证做好本工程的三通一平工作,保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表,并承担施工引起的水、电费用;

  四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

  第九条乙方的承诺与保证

  一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

  二、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司和法律行为(包括获得所有必要的.政府批准)授权签订和履行本协议;

  三、保证在施工过程中,本着安全第一的宗旨,如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故,乙方承担一切费用及责任;

  四、承诺按合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任;

  五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

  第十条违约责任

  一、甲方须按期支付各款项。若超过期限,甲方须支付_________%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

  二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的,须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

  三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

  第十一条保密

  一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

  第十二条补充与变更

  本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。

  第十三条不可抗力

  任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

  第十四条争议的解决

  本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第十五条优先权

  为便于本工程竣工后的维护保养,本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

  第十六条其它

  一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

  二、合同一式二份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章)_________ 乙方(盖章)_________

  法定代表人(签字)_________ 法定代表人(签字)_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_________ 签订地点:_________

安装合同 篇4

  发包方: (以下简称:甲方)

  承包方: (以下简称:乙方)

  甲乙双方就 住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程,依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则,经双方友好协商,签订以下合同条款。

  一、产品名称、技术参数、数量、金额

  1.1.产品名称:高层住宅壁挂平板式太阳能

  1.2.太阳能设备主机规格型号为: 100L平板式

  1.3.设备、安装相关技术参数:

  ①、集热器采用平板式,材质为铜铝复合,德国进口磁控溅射镀膜,吸收率≥95%,反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。

  ②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板,机械强度高。表面进行喷塑处理,耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡,厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜搪瓷内胆,0.6㎜镀锌板喷塑外皮,胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。

  ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度,并符合GB/T19141的要求,其防腐性能应满足安全要求

  ④、换热介质采用环保无毒防冻液,须具有低温防冻的性能。

  ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证,具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。

  二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收:

  2.1.开工时间、地点:开工日期以甲方发出的开工指令为准,乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块),设备运送产生的所有费用由乙方承担。

  2.2.施工工期:自 年 月 日至 年 月 日。

  2.3.设备进场后的初步验收:太阳能热水器到达工地后,由甲乙双方共同抽样检查,确认合格后方可安装。

  2.4.竣工验收:工程完工后由甲方负责组织竣工验收,验收所需资料及验收费用由乙方负责。

  2.5 验收标准:依据国家相关标准进行验收,工程质量为合格。

  三、合同总价款

  总价包干合同总价款:¥ 元(大写人民币 元)。合同总价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、装运卸费、配合费、总包服务费、安全防护费、制作费、安装费、检测费、验收费、利润、税金等完成该工程的全部费用。

  四、付款方式

  本工程无预付款。货到工地,工程安装结束、系统调试完毕,相关工程验收资料交齐并经甲方及监理验收合格,甲方付至合同总价款的70%;工程经竣工综合验收合格后,甲方付至合同总价款的95%;余款5 % 作为质保金,质保期结束后七日内,甲方一次性付清。

  五、设备保修及售后服务

  5.1.产品保修期为 3 年,自太阳能热水器安装工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内,如因产品设计、材料、工艺、施工等质量原因产生太阳能漏水或其他质量问题,乙方免费维修或更换。

  5.2.保修期满后乙方负责所供太阳能的终身有偿维修工作,配件按照市场价格合理收费。

  5.3合同双方如对设备的质量问题存在争议,则以国家技术监督检测部门的检测结论为准。

  5.4如因设备质量原因,经维修后仍然不能正常使用的,乙方需依照国家“三包”(包修、包退、包换)服务规定,履行服务承诺,进行调换或退货。

  六、 甲方责任及义务

  6.1.设备进场当日,甲方与乙方共同确定安装位置,并负责协调施工用水用电。

  6.2.安装位置及施工方案确定后,甲方如需要更改设计及安装方案,必须及时以书面形式通知乙方,经双方确认后执行,因此产生的材料、施工及误工费用由甲方承担。

  七、乙方责任及义务

  7.1.乙方保证提供的产品为原厂正品,提供产品合格证及竣工验收所需资料,并及时与甲方确认设计、安装方案,严格按照国家标准及规范的要求进行设备的安装与调试工作。

  7.2.在设备安装期间,乙方需遵守甲方管理规定,遵守安全、文明施工条例,在施工过程中所有安全事故均由乙方承担全部责任与损失,与甲方无关。

  7.4.施工过程中乙方不得擅自移动破坏建筑原有结构、设施,如确属必要,应经甲方同意,由甲方负责处理,否则如造成损失全部由乙方承担。

  7.5设备安装过程中,乙方负责对破坏的外墙部分进行修补,并做好支架处的防水处理工作。

  7.6 施工所需水电费用由乙方承担。

  7.7 安装完成但未交验前的'成品保护由乙方负责。

  八、违约责任

  8.1.如因乙方原因,造成设备未能按期交付使用,则每延误一日,乙方支付甲方1%的违约金。因工程质量不合格给甲方造成经济损失,由乙方按实际损失赔偿。

  8.2.如因甲方原因,未能按期、按额度支付乙方合同价款,则每延误一日,甲方支付乙方1%的违约金。

  8.3. 因甲方原因导致乙方未能如期开工的或中途停工的,则乙方工期相应顺延。

  九、争议解决:

  因履行本合同所产生的所有争议,双方应先行友好协商解决,如协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  十、其他

  10.1.关于本合同的任何更正、修改、更换或变更,均应以书面形式为准,并载明与本合同有关,由合同双方正式授权的人员或代表签字并加盖公章方能生效。

  10.2.本合同自双方盖章并由双方授权代表签字后生效。

  10.3、本合同一式四份,甲乙双方各执两份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

安装合同 篇5

  甲方:惠州市迈锐光电有限公司 合同编号:

  乙方:惠州市东松实业发展有限公司签订日期:

  本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临

  时给水安装工程》(以下简称原合同)的.补充合同。

  现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米,由于

  现场3台桩机施工,原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够,需更换240mm2

  临时电线路及配电柜(1800*800*500mm),遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明:

  一、临时电工程增补费用:

  更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。

  更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62

  元(大写:贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。

  二、本协议签订后工期按主合同执行。

  三、其它:按订立的主合同执行。

  备注:除另有约定外,其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份,甲方、乙方各执贰份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜,双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地

  法院诉讼解决。

  甲方:惠州市迈锐光电有限公司

  法人(代表):

  日期:年月日

  乙方:惠州市东松实业发展有限公司 法人(代表): 日期:年月日

安装合同 篇6

  甲方:恒昇国际福州三建项目部

  乙方:同亿装饰部

  甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同》的有关规定,本着平等互利的.原则,经友好协商,就乙方承包甲方工程一事,达成如下协议,以共同遵守。

  二、图纸和甲方要求如有变更,现场完成以实量为准另行结算。

  三、工程范围:乙方按照甲方提供的样品生产和安装,确保工程质量。

  四、交货安装期:合同签订后即刻制作生产,保质保量,货到施工现场安装到施工地点。

  五、结算方式:合同签订后,工程安装完成总工程量的50%,经甲方项目部负责

  人确认后,甲方付乙方安装进度款的70%,工程完工后,甲方付乙方剩余工程款的70%,经甲方项目部负责人验收合格后,办理总结算,甲方即一次性付清全额余款。

  六、违约责任:本合同一经签订即具有法律效力,双方应严格遵守,任何一方不

  得擅自约或解除合同,如有违约,一切责任由违约方全部承担。(请甲方按照工程进度提前10天通知乙方制作生产)

  七、因自然因素(停电、刮风、下雨等)影响乙方施工进度,请甲方谅解,乙方

  不承担违约责任。

  八、成品保护:安装完成后因人为因素造成空调护栏污染、损坏乙方不负责任何

  责任。

  九、本工程所有款项不含税金。

  十、本合同一式两份,双方各执一份,签名盖章后生效。未尽事宜,双方协商解

  决。

  甲方(签字盖章):乙方(签字盖章):

  代表:代表:

  电话:电话:

  年月日年月日

安装合同 篇7

  需方: (以下简称甲方)

  供方: (以下简称乙方)

  甲、乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。

  质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。

  第三条、交货时间及付款方式

  1、乙方于月(甲方应保证具备施工条件)。

  2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金,乙方安装完毕经甲方验收合格后交付总价金额的 %(自送货日起,因甲方原因不能安装完毕的,10天内应付清全部货款)。乙方安装完毕后,通知甲方,当天进行验收,如三天内不进行验收,则视工程验收合格,后期改动则应付相关费用。

  第四条、保修条款:

  乙方保证所出售之标的'具有约定及法律规定之品质,并同意太阳能主机免费包修期为 年(主机包括:太阳能热水器水箱、整体架、真空集热管),配件为期 年(配件包括:上下水管、太阳能控制仪表),终生维护(包修期外如出现故障,乙方适当收取人工、材料费)。在包修期内,设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换,乙方在收到甲方通知后,应在24小时内给予维修(具体保修内容见保修卡)

  第五条、、违约责任

  乙方未能按合同交货,延迟交货超过 15天(因天气原因、甲方原因除外),要承担总货款3%的赔偿金。甲方未能按期付款,自安装完毕日起,按所欠款项每日罚款1%.在甲方未付清货款前,合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项,逾期未付款项达15天时,乙方有权中止甲方对该设备的使用,并有权随时取回作为合同标的的设备,甲方已付款项不退。

  第六条、合同的解除条款

  如出现下列情况,甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能,或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题,甲方可退货或解除合同。

  第七条、施工责任

  1、 甲方需把电源、冷、热水源接至设备处,设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护,保护期间如发生损坏、丢失,由甲方负责。设备安装途中或已完毕,甲方更改安装位置,需另行支付人工费、材料费,具体按现场商谈(最低按500元起)。

  2、 乙方施工期间自行做好安全防护措施,如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的,由乙方承担一切赔偿责任。

  第八条、争议的解决

  甲乙双方因本合同发生纷争时,当事人应协商解决,协商不成发生诉讼时,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

  第九条、合同正本及合同生效

  1、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  2、本合同自双方签定之日起生效,合同如有变更,经双协商后制成合同附件,双方代理人签字或盖公章后有效。 甲方: 乙方:地址: 地址: 开户银行:开户银行: 账号: 账号:电话: 电话:

  20xx 年 月 日

【安装合同】相关文章:

空调安装合同安装空调的合同08-31

安装的合同01-14

[精选]安装合同08-21

(经典)安装合同08-22

(精选)安装合同08-27

安装合同08-18

安装合同(经典)08-18

门窗安装的合同03-27

风管安装合同03-07

栏杆安装合同02-03