安装合同

[精华]安装合同7篇

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，关于合同的利益纠纷越来越多，它可以保护民事法律关系。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编为大家收集的安装合同7篇，欢迎阅读与收藏。

安装合同 篇1

　　合同编号：

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）： 有限公司 。

　　签定时间： 年 月 日 。 签定地点： 市 。

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商后同意签定本合同。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称： 地暖工程。 二、工程地点： 。

　　三、承包范围和内容： 地暖工程（不含热源设备、供回水主干管、混凝土部分） 。做法和选材详见附图。计划安装实铺面积 平方米。

　　四、工程预算单价： 元／米2，工程预算总造价 元（ 圆整）。

　　第二条 施工准备 一、甲方：

　　1．本合同签订后 天内提交该项目资金到位证明。 2．本合同签订后 天内作好现场准备工作。 二、乙方：

　　1． 本合同签订后 2 天内且收到预付款后组织施工管理人员和材料、施工工具进场；

　　第三条 工程期限

　　一、工程总工期为 天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1．按施工准备规定，不能提供施工场地，（经乙方和有关各方验收不符合条件要求），障碍物未能清除，影响进场施工；

　　2．凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代换而影响进度；

　　3．不属于包干系统范围内的重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度； 4．在施工中如因停电、停水影响正常施工；

　　5．未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料款而影响施工； 6．人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　第四条 工程质量

　　一、本工程质量经双方研究要求达到 甲方要求（平均室温 ℃）和图纸设计要求 。 二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件进行施工，并接受甲方派驻工程代表的监督。 三、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1．由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定合格后方可用于施工；

　　2．由甲方和土建方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证方可用于工程。对材料的改变或代用必须经原设计单位同意，并发正式书面通知和甲方派驻工程代表签证后方可用于工程。 3．乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监理方，单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监理方等进行结构中间验收； 4．乙方在施工过程中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和监理方代表。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监理方备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监理单位、甲方等单位共同研究，并经设计、建设单位签证后实施；

　　5．工程竣工后，乙方对工程进行保修一年，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　第五条 工程款的支付与结算

　　一、本合同签订后 2 日内，甲方应支付材料预付款，计人民币 元（ 圆整），技术、安装、人工、材料运输等费用 元（ 圆整）。

　　二、 甲方在工程竣工验收后3天内，甲方应支工程款计人民币 元（ 圆整）。

　　三、 总造价的5﹪即人民币 元（ 圆整）作为工程质保金，待一个采暖季正常使用后即予以结算。

　　第六条 施工与设计变更

　　一、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施。增加的工程量经甲乙双方协商确定后，由甲方追加工程款。 二、确因甲方拖欠工程款，而影响工程进度造成乙方的停工、窝工的损失应由甲方承担。

　　第七条 工程验收

　　一、竣工工程验收，以国家频发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国和院等有关部门制定的`竣工验收规定及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据。

　　二、该工程应具有隐蔽验收签证、试压、试水等记录，甲方须及时办理验收签证手续。 三、乙方负责系统的调试运行正常后，交付甲方使用。

　　四、工程竣工验收后，甲方方可使用，在规定的一年保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部频发的《建筑工程保修办法（试行）》执行。

　　第八条 违约责任 一、乙方的责任

　　1．工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理、返工造成逾期交付的偿付逾期违约金； 2．工程不能按合同规定的工期交付使用的，按相关“建设工期提前或拖后的奖罚规定”偿付逾期罚款。 二、甲方的责任

　　1．未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延以外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　2．工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、储运、人员和机械设备调前迁、材料和构配件积压等实际损失。 3．工程未经验收，甲方提前或擅自使用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。 4．乙方验收通知书送达 日内甲方未进行验收的，应按规定偿付逾期违约金。 5．不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定付给乙方赔偿金。

　　第九条 纠纷解决办法

　　任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（ ）项方式解决； 一、向经济合同仲裁机关申请仲裁； 二、向人民法院起诉。

　　第十条 附则

　　一、本合同一式 两 份，甲乙双方各执一份。

　　二、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章后生效。工程竣工验收符合要求，结清工程款后本合同终止。

　　三、本合同签订时，甲乙双方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方（盖章）： 法定地址： 法定代表（签章）： 委托代理人（签章）： 开户银行： 帐号： 电话： 传真：

　　乙方（盖章）： 法定地址：

　　法定代表（签章）： 委托代理人（签章）： 开户银行： 帐号： 电话： 传真：

安装合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方就 本着诚实守信、公平互利的原则，经双方友好协商，甲乙双方就空调安装事宜，达成如下协议：

　　一、工程质量及施工周期：

　　甲方提供施工过程中所需水、电及相关场地设施，乙方提供所有施工机具及安装服务，免费质保期为，施工日期为年月日至 年日。隐蔽工程应在合同约定进场之日起逾期一天，按 元/天罚款，由于发生人力不可抗拒的原因致使本合约不能履行，如：停电及恶劣的天气情况等，施工周期相应顺延。本合同所指的不可抗力系指不可干预、不能避免且不能克服的客观情况。

　　二、工程内容：

　　风机盘管吊装，钢管外表面油漆四遍，立管安装及保温，水平供回管安装及保温，支管安装及保温，冷凝水管安装及保温，水管冲洗与试压，水平供回管安装及保温，支管安装及保温，冷凝水管安装及保温，水管冲洗与试压，冷凝水管排水试验，出风管及风口安装，新风主管制作安装，新风支管制作安装，新风口安装，温控器布管线及安装，所有支架制作安装，内机整个系统调试，室内为交钥匙工程。

　　三、工程质量要求：

　　按GB50243《通风与空调工程施工及验收规范》和GB50256《电气装置安装工程施工及验收规范》标准验收。整体质量达到质检部门验收合格标准，达到甲方验收合格标准。

　　四、工程总价（固定价格人民币大写）：

　　（￥：）。 工程内容调整不超过正负 工程结算总价不作调整。（工程内容随甲方的设计图纸和现场实际情况可能变更，此部份款项视做乙方对甲方的让利和优质服务）

　　五、结算方式：

　　1、人员和所有工具进场7天之内支付元生活费。

　　2、每月结算到所完成工程量的50%，即元。

　　3、隐蔽工程经甲方和监理验收合格付至完成工程量的60%，即

　　4、在工程竣工验收合格10天之内支付完成工程款项的35%，即

　　5、质量保证金，在工程竣工一年之内支付%，即

　　六、其它约定事项：

　　甲乙双方如有一方违约（含工期、质量、延期付款等），违约方应

　　向守约方赔偿损失并确定责任之日起按3%/天向对方赔偿违约金。若工程施工内容增加，则工程费用相应增加。在乙方进场之前空调设备的保全责任由甲方承担，若施工所引起的问题由甲乙方承担责任。

　　七、安全条款：

　　甲乙双方在签定本合同的同时若未另行签定《建筑工程施工安全生产协议》，以下面的安全要求执行，若特殊施工的则需另行签定《建筑工程施工安全生产协议》，作为本合同的附件，一并履行。

　　1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，尤其是吊装过程中，现场成立专门的保卫和安全文明小组，由公司安全员负责现场安全文明施工。

　　2、施工现场安全用电应严格遵守GB50914-93《建筑工程施工现场供电安全规范》，所有临时配电处一律采用带触电保护器的铁壳配电箱，严禁乱拉、乱拖电线、电缆、手提电工具使用前应仔细检查是否有漏电现象，下班后要及时拉掉电闸。

　　3、对于安装现场附近的孔洞，必须加盖采取防护措施，防止人员坠落或物件坠落伤人事故，现场施工人员必须悬挂醒目的安全标语和警告牌。

　　4、施工人员进入现场一律戴好安全帽，高空操作要系好安全带、不戴安全帽一律禁止进入安装现场，登梯工作时应检查梯子的稳定，防止梯子滑倒而摔伤。

　　5、严格执行现场用电制度，电焊、气焊动火前先办理动火手续，划定专用场地，动火结事要检查后方可离开，施工现场应备足够的消防用具，遇五级以上大风时禁止使用明火作业。

　　6、在施工过程中，由乙方全权负责现场安全管理工作。

　　7、乙方人员在施工过程中因操作不当造成的任何伤害均由乙方的承包人承担法律及经济赔偿责任。

　　8、甲方现场联系人乙方现场安全负责人 乙方施工负责人

　　八、其它约定：

　　1、乙方的全体工人必须以上海开乐建设工程有限公司的名义进行施工，任何挑拨离间有损公司名誉及形象的行为，均按元/次罚款。

　　2、乙方的承包人及其管理人员不得向其它任何组织及个人透露商业合同的.金额总价及其相关机密，若发现或听到一次，罚款元/次。从工程款中扣除。

　　3、如若乙方进场人员的工作态度，工艺方法及身体状况和质量、进度、安全意识达不到甲方要求，甲方可勒令其退场。

　　4、如若乙方劳务小级整体影响甲方的质量、进度、安全，且不听甲方的指导意见，劝阻和相关的返工及更改决定，甲方可以要求其全部退场，所发生的工程费用待项目全部竣工后，合同的总工程价

　　计算工程价款= *60%

　　实际完成的（风机盘管+新风机）的总台数

　　此款项在全部空调工程竣工10天之内支付。

　　5、会议纪要和工作联系单等经双方签署的文件，具有同等法律效力。

　　九、本合同未尽事项，可经双方研究，另行商订。

　　十、本合同一式 份，双方各执一份，且具有同等法律效力，自双方签字（盖章）之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

安装合同 篇3

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　一、总则

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、行政法规的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 供水设备采购、安装、调试事项协商一致，订立本合同。

　　二、工程概况

　　1. 工程名称：

　　2. 工程地点：

　　3. 产品概况：

　　1)、上述总价中包括：设备款、运输费、安装费、安装调试费、后期售后服务费、税费等所有费用。

　　2)、安装及施工范围：供水设备主体安装

　　3)、安装范围：供水设备主体安装、水泵至控制柜电缆线配5米含在报价内，配电房连接控制柜电缆不在此工程范围内。

　　4)、设备参数是乙方根据甲方招标技术要求来进行选型配置的，完全满足甲方招标技术要求。

　　5)、乙方保证货物为全新产品，质量、规格和性能与本合同附件《配置清单》约定文件所载内容相符，本合同附件《配置清单》应与本合同同时签订。

　　三、交货期和安装期

　　1. 设备交货期：从合同生效之日起计算 天全部到达甲方现场，现场具备安装条件后个工作日内安装完毕，具备安装条件是指：水泵房土建工程完毕，设备土建基础施工完毕。

　　2. 从合同生效之日起计算2天内乙方提供设备基础图给甲方，甲方需在7天内按乙方提供的图纸施工完毕。

　　3. 设备的运输：乙方负责送货，费用由乙方承担。

　　四、设备的调试期

　　1. 设备调试期：甲方向乙方发出书面调试时间通知，乙方在收到书面调试通知之次日起5日内完成。若甲方现场条件不具备，甲乙双方需重新商定具体调试时间，且做书面调试时间确认函，甲乙双方需在确认函上签字认可，乙方按照此约定时间如期调试。

　　2. 本套设备由乙方按照合同约定负责安装和调试，若设备安装调试完毕，甲方对设备是否合格存有争议的，双方同意共同委托相关鉴定部门对争议进行鉴定，鉴定费用先由乙方垫付，鉴定结论对双方具有约束力，双方依据鉴定结论情况承担鉴定费用。

　　3. 乙方应免费为甲方提供技术咨询服务，并免费为甲方培训技术人员。

　　五、交货和安装地点：

　　交货、安装地点：

　　六、计价及付款方式

　　1. 计价方式：本工程按 (大写：人民币壹拾玖万贰仟伍佰元整)总价包干，该包干总价是指乙方实施该工程所发生的所有费用，包括：设备款、运输装卸费、安装费、安装调试费、后期售后服务费、税费等所有费用。结算时以包干总价为准，除甲方允许的工程变更和签证外，不作任何调整。

　　2.付款

　　2.1 付款方式：转账或其他方式

　　2.2 付款时间

　　1)合同签订后3日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%即￥ (大写： 整)作为设备定金。

　　2)全部产品运输至甲方现场后10日内，甲方向乙方支付合同总价款的50%即￥ (大写： )做为设备的货到款。

　　4)全套设备安装调试完毕，经验收合格后15日内，乙方提供全额发票后，甲方向乙方支付合同总价款的17%即￥ (大写： )。

　　5)留合同总价款的3%，即￥ (大写： )为质保金，质保期2年，质保期满后15日内，无任何质量问题，甲方无息支付给乙方。

　　七、质量标准

　　1. 乙方提供的产品应符合国家标准和本合同约定技术标准

　　2. 质保期：整机质保2年，终身免费维护，即全套设备安装调试完毕，经验收合格移交之日起满2年(乙方按约定将货物送至甲方现场，但因甲方不具备安装条件满2个月未启动安装的，质保期从该2个月的届满日的次日开始计算)。质保期内若发生产品质量问题，乙方接到甲方通知后，应在2小时内赶至甲方现场进行维修，若逾期未到的，甲方可委托第三人维修，维修费在质保金内扣除。

　　八、验收

　　1. 乙方应在送货前1天电话通知甲方，在货物到达甲方工地现场后，由甲、乙双方按合同对产品外观、数量、品名等进行清点。若货物与合同约定不符，乙方须在10日之内按照合同约定补正。

　　2. 乙方应在全套设备安装调试完毕后2日内通知甲方并邀请水公司验收，甲方接通知后应在5日内组织验收(法定节假日除外)，验收合格出具书面的验收结论。若甲方逾期不组织验收的，则视为甲方认可设备的`质量及安装调试合格。

　　3. 验收标准：按本合同约定的质量标准执行。

　　九、双方权利义务

　　1. 乙方应按合同约定按时保量的交付产品、进行安装调试。

　　2. 乙方交付的产品、材料应符合国家相关的质量、规范标准。

　　3. 乙方产品和安装材料、工具到达甲方项目现场时，甲方应提供相应的保管场所，乙方应自行负责上述物品的保管。

　　4. 乙方人员进入甲方现场安装调试时，应做好防火、卫生等工作，若因乙方人员在工作中损坏甲方财物的，乙方应负责赔偿。

　　5. 乙方在合同履行过程中应做好安全培训和安全措施，避免安全事故的发生，若在全同履行期间发生安全事故，一切责任由乙方自行承担。

　　6. 甲方应保证乙方在安装调试期间水、电的正常使用。

　　十、违约责任

　　1. 逾期责任：乙方在合同约定的工期内不能按时交货或完工的，每逾期1日应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金，如逾期超过20日，甲方可解除合同;若甲方不按合同约定的时间支付进度款，则每逾期1日应向乙方支付该次应付款的千分之五的违约金，如逾期超过20日，则乙方可解除合同。

　　十一、附则

　　1. 双方履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向合同履行地人民法院提起诉讼

　　2. 本合同经双方签章后生效

　　3. 本合同一式肆份，双方各执两份

　　甲 方： 乙 方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电 话： 电 话：

　　开 户 行： 开 户 行：

　　账号： 账 号：

　　年 日 月

安装合同 篇4

　　甲方（采购方）： 乙方（供货安装方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的`基础上，甲、乙双方就空调采购安装达成如下协议：

　　第一条 甲方向乙方采购空调规格型号、数量及价格：

　　以上商品总价 元（ 大写）.

　　第二条 本合同签订后日内甲方一次性支付给乙方 元，乙方收款当时向甲方提供 发票。

　　第三条 乙方保证甲方购买的空调质量及能耗等级符合国家规定的标准。

　　第四条 甲方采购全部空调按照标准保护措施进行包装，内附出厂标准配置的有关质量、技术、三包等资料。

　　本合同签订后日内乙方派人将甲方采购的全部空调免费送货至甲方指定的地点并安装完毕。

　　第六条 乙方将空调送货至甲方指定地点，甲方按照约定的品牌、质量、数量等进行清点，清点无误后，乙方进行安装，乙方安装完毕，

　　经甲方验收合格，方视为乙方的空调合格。

　　对空调数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质保期内的质量问题甲方及时向乙方提出。乙方负责补足、更换、退还，并承担由此发生一切费用。 售后服务

　　乙方承诺按照国家相关规定向甲方提供售后服务。

　　甲方提出问题后 日内，乙方应派人上门维修；情况紧急，乙方应立即派人上门维修。

　　质保期内维修服务免费，质保期满后维修费用双方另行协商。 违约责任

　　甲乙双方均应按照本合同约定时间完成相关事宜，如有任何一方违约，违约方须向守约方支付 元为违约金。 第十条 其它事项

　　本合同甲乙双方签字盖章后生效。 本协议一式四份，甲乙各执两份。

　　甲方： 乙方：

　　年月 日 年 月 日

安装合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

　　等有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方销售及安装空调设施设备事宜，达成如下协议：

　　第一条、工程项目概况：

　　1．工程名称：

　　2．工程地点：

　　3．承包范围和内容：

　　本工程乙方负责美的中央空调系统的安装、调试达到正常运行标准。

　　4. 工程期限：自乙方进入施工场地后 内完成空调系统的安装调试，并达到正常运行标准。

　　第二条 工程质量要求：

　　本工程达到：《采暖、通风与空调工程施工质量验收规范

　　GB50243一20xx》标准。空调设备满足系统安全使用要求，外形美观，走管、走线合理规范。

　　第三条 工程价款：

　　本合同项下的工程总金额为 元，大写： 元整。该款项以甲方确认的中央空调施工预算清单的内容为依据。在施工、安装、调试过程中因甲方要求增加的工程项目，按双方协商的价款予以结算。

　　第四条 工程价款的支付方式：

　　1、本合同签订的当日，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元；

　　2、乙方的室内、室外机组进入施工现场当日，甲方向乙方支付工程价总额 %的工程款即元。

　　3、乙方在中央空调设备安装完毕并调试正常运行后，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元。

　　第五条 保修条款

　　本合同约定的质量保修范围仅指空调主机设备（人为因素除外）。质量保修期从中央空调设备安装完毕并试正常运行之日起计算，保修期为 月。

　　保修期内因甲方工作人员操作失误及甲方其他人为因素导致中央空调设施设备出现事故，乙方只提供免费维修义务，所需更换的材料费用由甲方承担。

　　第六条 甲方的权利义务：

　　1、甲方在乙方进入场地前三日内提供施工所需的场地；

　　2、甲方向乙方免费提供施工所需用水、电、热力、电讯等施工条件，并保证乙方施工期间的正常合理需要；

　　3、甲方协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同约定顺利施工，如因甲方不能及时有效协调各交叉作业施工单位之间的关系，导致乙方不能施工的，工期顺延；

　　4、甲方应在本合同生效后，在具备安装空调设施条件下，提前7日内书面通知乙方进入工地施工；

　　5、甲方指派 为施工现场甲方施工代表，其职权为代表甲方传达相关指令、通知；办理施工过程中的经济签证、变更设计；签署施工过程中相关工程进度表；协调本工程现场及外部关系，以及其他代表甲方的事项等，如 不在施工现场，甲方同意由 、 签署乙方提供的与施工相关的资料、文件、通知、工程进度表等，协调本工程现场及外部关系；

　　6、甲方应对乙方提供的中央空调施工图纸及预算清单等进行审核，并书面予以确认，并向乙方进行技术交底；

　　7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用设备，由此而发生的质量问题，经济损失由甲方承担责任。

　　8、甲方在施工现场免费提供临时库房，用于乙方材料及设备存放。

　　9、乙方在空调系统安装完毕后通知甲方，甲方应在接到乙方的通知后十五日内组织人员对空调系统进行调试验收，逾期不进行调试验收的，视为乙方的空调系统调试验收合格。

　　第七条 乙方权利义务;

　　1、严格按照施工图纸及设计使用要求进行施工；

　　2、乙方施工完毕交付甲方全套的设备资料、并负责免费培

　　训业主指定的操作人员，达到熟练上岗操作；

　　3、施工现场文明施工、挂牌上岗、着装整齐；

　　4、如果施工过程中甲方要求除合同以外的其它施工项目内容，按合同单价或经济签证增加的'工程量支付给乙方相应工程款项；

　　5、乙方进场后须听从甲方的合理安排，接收业主管理的监督，进场的各种手续需备齐。

　　第八条 由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　1、 甲方不能按本合同条款的约定提供开工条件；

　　2、 工程量变化和设计变更；

　　3、 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　4、 工程款未按时支付

　　5、 不可抗力；

　　6、 其他非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情况发生后3日内，将延误的内容和因此发生的 追加合同价款向甲方或甲方代表提出报告，甲方或甲方代表收到报告后3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。

　　第九条 设计变更

　　1、 甲方变更设计，应在该项工程施工前15天通知乙方；

　　2、 对于乙方已经施工的工程，因甲方设计变更造成乙方 材料、设备积压，甲方应全额承担乙方因设计变更造成的积压材料、设备款项。由于甲方设计变更造成乙方返工，工期相应顺延，因返工所需的材料、设备、人工费、运费等应全额追加为合同价款，因此给乙方造成的损失，由甲方承担。

　　3、 所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。

　　第十条 违约责任

　　1、 甲方应按本合同约定的期限足额支付相应的工程款 项，如逾期支付，每逾期一天按该期应付款项总额万分之五承担违约金。

　　2、如因甲方原因造成工程中途停工或使用功能变更，甲方应按 元/天支付乙方停工费用；如需乙方返工，甲方应以经济签证的方式另行核算工作量并增加工程价款；如给乙方造成材料设备倒运，甲方应支付相关的运输费用。

　　3、本合同约定的空调安装施工项目，未经乙方安装调试完毕并达到正常运行时，甲方或甲方工作人员提前使用或擅自动用设备，导致发生质量问题，甲方应对该损失承担全部责任。

　　4、乙方如不能按本协议约定的期限内完工，应按剩余工程价款总额日万分之五承担违约金。

　　5、本合同生效后，因甲方原因导致本合同不能履行或不能 全部履行的，乙方有权单方面解除本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　6、本合同生效后，甲方在 个月内不通知乙方进场施工，视为甲方不履行本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　第十一条 因发生不可抗力因素导致工程无法按时完工，甲乙双方不承担违约责任，双方就后续事宜协商处理。

　　第十二条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，如协商不成，可提交乙方所在地人民法院管辖。

　　第十三条、本合同未尽事宜，双方可通过签订补充协议的方式予以完善，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十四条 本合同自双方签字盖章之日起成立，自乙方收到甲方支付的首付款后具有法律效力。本合同一式肆份，甲乙双方执二份。

　　甲方印章： 乙方印章：

　　甲方负责人： 乙方负责人：

　　联系方式： 联系方式：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

安装合同 篇6

　　发包方（下称甲方）：

　　承包方（下称乙方）：

　　根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的 工程的水电劳务施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程项目概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地址：

　　1.3承包方式：包工、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　1.4工程范围与内容：（包括厂房、仓库等所有土建面积、施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算）

　　（1）室内给水管网安装；

　　（2）室内排水管网安装；

　　（3）室内排水设备安装；

　　（4）室内照明线路安装；

　　（5）室内照明灯具及开关安装；

　　（6）防雷接地安装

　　第二条 合同文件组成及解析顺序

　　2.1本合同。

　　2.2报价书。

　　2.3水电施工图。

　　第三条 工期

　　1、乙方必须在**年**月**日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　2、如因由甲方负责提供的材料及施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。若连续一个月以上延期，则甲方应将乙方前期工程款结清，延期部分工程款另作结算。

　　第四条工程质量标准

　　按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。

　　第五条合同价款

　　本合同价款为人民币： 捌 元（每平方米）属总价包干。该总价已包括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。

　　第六条工程款支付

　　（1）由于本工程量较小，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电班组完成预定工程量50%的时候，支付总劳务费的40%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的15%（剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。）

　　（2）甲乙双方签订施工劳务合同后，乙方交给甲方5000元作为履约保证金，竣工后三日内，甲方退还乙方5000元履约保证金。

　　第七条 设计变更

　　7.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

　　第八条 材料设备供应

　　8.1本合同工程所有用于水电实体材料均有甲方采购供应。

　　8.2水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　第九条 双方职责

　　9.1甲方职责

　　（1）按时提供施工工作面给乙方使用。

　　（2）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电（人均每月5度计算，超过配给额度，费用乙方自付）。

　　（4）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。

　　（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。

　　（6）乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。

　　（7）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

　　第十条 安全施工

　　10.1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的.法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。

　　10.2乙方必须进行安全文明施工。

　　10.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　10.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　第十一条 关于工期延误

　　11.1以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；

　　（1）甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；

　　（2）甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

　　（3）甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　（4）设计变更和工程量增加；

　　（5）不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；

　　（6）合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

　　11.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失，并支付合同价款的10%的违约金。

　　11.3乙方未按合同约定的竣工日期或甲方工程师同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。每逾期一天，按照每天合同总额3‰支付违约金给甲方，累计总罚金不超过合同总价的10% ;若甲方未按照合同约定的日期支付乙方工程款，甲方应承担违约责任，每延期一天，按每天合同总价款的3‰违约金给甲方，累计总罚金不超过合同总价的10%

　　第十二条 合同争议解决方式

　　本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十三条 合同生效与终止

　　13.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

　　13.2本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。

　　第十四条 合同份数

　　14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　发包方（公章） 承包方（公章）

　　地址： 地址：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　合同签订时间：

安装合同 篇7

　　XXXXXXXXXXXXXXXXXXX甲方： 乙方：

　　甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规精神，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同志。

　　第一条订购板房内容

　　甲方向乙方订购的活动板房内容为：

　　活动板房总面积计算规则：

　　1、主体面积=外墙外面长×宽×层数

　　2、室外楼梯、走道面积=自然层水平投影面积

　　3、雨棚面积=雨棚水平投影面积的一半

　　4、总面积=1+2+3

　　第二条 合同金额

　　1/平方米，板房金额（人民币）： 元。

　　（大写） 元。

　　2型号板房单价为/平方米，板房金额（人民币）： 元。

　　（大写）元。

　　3、上列单价、金额不包括土建、水电安装等项目的费用。

　　4、其他约定： 。

　　5、合同总金额（人民币） （大写）： 元。

　　第三条 付款方式：

　　1、合同签订后，甲方应于年额 %的预付款计 元。

　　（大写） 。

　　2、板房钢构进场后2天内，甲方应向乙方支付合同金额的进度款，计 元。

　　3、活动板房安装完工，甲方验收后3的尾款，计 元。

　　4、其他约定 。

　　5、在甲方未付清所有活动板款之前，本活动板房的所有权归乙方。

　　第四条 安装地点及工期

　　1、。

　　2、安装平面布置方案详见甲方确认的平面布置图。

　　3、安装工期：自甲方向乙方交付已达到设计强度并符合安装要求的`基础起 个工作日。

　　4、其他约定： 。

　　第五条 工期顺延

　　由于下列原因造成安装工期延误，工期相应顺延：

　　1、甲方提出设计变更、增补及项目的增加；

　　2、一周内因停电停水造成停工累计达八小时以上；

　　3、甲方不能按约定期限提供材料堆场、清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电；

　　4、不可抗力：是指大雨、强风、水灾、地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

　　5、甲方代表未及时对变更、增补等履行身份证手续，影响下一工序的进度；

　　6、甲方不按合同规定及时支付预付款或进度款等影响施工进度；

　　7、属于甲方分包的项目，未能配合安装进度；

　　第六条 甲方责任

　　1、负责办理活动板房的有关用地、报建手续。

　　2、应在进场前两天完成现场场地平整和道路畅通，并按设计要求做好

　　活动板房的基础。进场当天，甲方应派代表到安装现场与乙方进行交接，协助乙方顺利开工。

　　3、向乙方免费提供100m以内的安装用水、用电接口。

　　4、应按合同第三条规定的时间及时支付款项。如甲方未按时向乙方付

　　款，甲方相应承担应付款项每天千分之三的滞纳金。因此造成停窝工，甲方应承担乙方工人的误工费，每人每天按30元计算。

　　5、应在活动板房完工当天，派出现场代表会同乙方按合同及附件约定对

　　板房进行验收，并办理验收交接手续。如甲方未到场参与验收而自行启用活动板房，则视为对本活动板房安装质量符合合同要求的确认和验收手续的完成。

　　6、进场前，应对乙方提供的设计图纸予以确认。如再提出变更时，甲方应将变更内容书面致函对方，并承担相关费用。乙方现场安装人员在乙方下达变更指令后方能执行。

　　第七条 乙方责任：

　　1、按照合同约定的工期完成供应和安装任务；

　　2、按照活动板房行业通用产品质量，满足甲方正常使用要求。其中

　　楼面使用荷载不应大于150kg/m2。

　　3、乙方提供自板房完工日起一年的保修服务（甲方项目工期不足一

　　年的，保修致项目完工）。属乙方活动板房质量问题的，乙方予以无偿修补。

　　4、其他服务：乙方保修期满后出现的问题或保修期内属甲方原因造成

　　的损坏，乙方负责予以修补，修补费用由甲方承担。

　　5、乙方安装期间属乙方原因造成的安全事故及损失由乙方承担。

　　第八条 甲方支付给乙方合同款项时，收款单位全称必须填写：“雅致集成房屋股份有限公司福州分公司。”否则发生款项流失，其损失由甲方承担。

　　第九条 本合同未尽事宜由双方本着友好合作精神协商后签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　第十条 本珍贵同自签订之日起生效，本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，应提交福州市台江区人民法院诉讼。

　　第十一条 本合同一式份，具有同等法律效力。

　　甲方盖章： 乙方盖章：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 代表签字： 代表签字：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　签约时间： 年 月 日

　　签约地点

【安装合同】相关文章：

空调安装合同安装空调的合同08-31

安装的合同01-14

[精选]安装合同08-21

（经典）安装合同08-22

(精选)安装合同08-27

安装合同08-18

安装合同（经典）08-18

安装合同【精选】08-30

【精选】安装合同08-30

安装合同(精选)08-31