当前位置：9136范文网>实用文档>合同>车位转让合同

车位转让合同

时间：2023-09-02 07:06:40 合同我要投稿

(优秀)车位转让合同13篇

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同起到的作用越来越大，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编为大家整理的车位转让合同，希望对大家有所帮助。

(优秀)车位转让合同13篇

　　车位转让合同篇1

　　出卖人(甲方)：

　　买受人(乙方)：

　　注册地址：

　　联系住址：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　身份证：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。

　　乙方已购买甲方恒实平阳景苑项目号单元室房屋，并已签订《商品房买卖合同》。在此基础上，现购买甲方转让车位个，经友好协商，甲乙双方就车位具体购买事宜签订协议如下：

　　一、转让车位使用权内容

　　1、乙方有偿购买甲方出让的地下号车位，车位大小及位置编号以现场实地为准。

　　2、该车位总价款为人民币拾万仟佰拾元整，￥。

　　该车位的装饰、设备、设施等产品标准及其周边相邻关系，以实际勘查状况为准。

　　二、付款方式

　　1、乙方采用一次性付款方式。乙方于年月日前一次性付清车位有偿转让费。

　　2、乙方迟延付款，经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的，甲方有权解除本合同，并可将上述车位另行转让给其他业主。

　　三、交付日期

　　出卖人应当在签定本合同后的个工作日内向买受人交付该车位。

　　(甲方承诺按本合同约定的交付日期将该车位交付给乙方。但如遇不可抗力或本合同签订之后颁布新的法律法规或行政规章以及宏观政策调整、政府部门的行政行为等特殊原因，导致甲方不能按时将该车位交付乙方使用的，甲方可相应延期交付而无须承担延期交付的责任。)

　　四、违约责任

　　买受人未按照约定的时间付款的，按照下列方式处理：

　　按照逾期时间，分别处理(?1?和?2?不作累加)

　　(1)逾期在30日之内，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之五的违约金，合同继续履行。

　　(2)逾期超过30日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人应当自解除合同通知送达之日起10日内按照累计的逾期应付款的10%向出卖人支付违约金，并由出卖人退还买受人全部已付款。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意后，合同继续履行，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之五的违约金。

　　出卖人未按照约定的期限将该车位交付买受人的.，按照下列方式处理：

　　按照逾期时间，分别处理(?1?和?2?不作累加)

　　(1)逾期在30日之内，自第十条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已付房价款万分之五的违约金，合同继续履行。

　　(2)逾期超过30日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当退还买受人全部已付款，并按照银行同期活期存款利息支付给买受人。

　　五、使用权限

　　乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。

　　甲方在签订本合同前已告知乙方所受让车位目前无法办理产权登记，乙方对此已完全理解并接受，并且无任何异议。若将来具备登记条件时，乙方自行办理车位产权登记，并提供相关证明文件;登记时需支付的相关费用，由乙方自行承担。

　　该车位为机动车停泊专用，乙方不得另作他用，不得用任何材料在车位上进行搭建，不得擅自改变内部设施和墙体结构，因违规而导致乙方及其他业主人身伤害和经济损失的，均由乙方承担全部责任。日常使用应遵守物业管理公约及车位管理制度，且交纳相应的管理费用(电费、清洁、保安、设备维修等)。

　　4、车位的物业管理费为每月每个元。车位的物业管理费不包含在车位款中，由乙方另行支付给物业管理公司。

　　六、联系方式

　　双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。

　　七、本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。

　　八、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。具有同等的法律效力。

　　九、本合同经双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　签约日期：

　　车位转让合同篇2

　　转让方（以下简称甲方）：注册地址：

　　营业执照注册号：

　　法人代表：

　　联系电话：

　　邮政编码：

　　受让方姓名（以下简称乙方）：___________________ 国籍___________

　　【身份证号码】【护照】【营业执照注册号】【】：

　　联系地址：

　　邮政编码：联系电话：委托代理人姓名：国籍：

　　【身份证号码】【护照】【营业执照注册号】【】：

　　联系地址：

　　邮政编码：联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买“居易国际广场”地下车位等相关事宜，甲、乙双方达成如下协议。

　　一、转让标的

　　甲方位于“居易国际广场”地下车位第号的地下停车位使用权。

　　二、地下停车位使用权转让的价格

　　甲、乙双方同意将第一条约定转让的停车位使用权定价为人民币：

　　______________元整（大写：__________________元整）。此价格不含该地下停车位的物业管理服务费。

　　三、付款方式

　　乙方在签订本协议的同时一次性支付给甲方车位款_________元，即______

　　拾______万______仟______佰______拾______元整。

　　四、交付及交接手续

　　1、双方约定在____年____月____日办理该车位通行卡的交接手续，乙方取

　　得通行卡视为甲方办理交接，但乙方未付清全部车位款的，甲方有权暂不办理。

　　2、乙方应在约定的交付日或甲方通知的日期携带本合同及缴清全部车位款的票据按时到场办理车位交付手续。逾期未到，视为甲方已经履行本合同义务，乙方应当自约定交付日起承担相应的费用。

　　五、甲、乙双方其他事项约定

　　1、乙方对该购买的地下车位不享有产权，但享有与房屋主体同等年限的使用权。若国家法律、政策或地方政府等对地下车库使用权年限等相关事宜作出具体规定的，乙方所享有的地下车位使用年限等均按国家法律政策或相关地方规定处理。

　　2、乙方购买的地下车位仅作为轿车类小型车辆停泊专用，乙方不得另做其他用途。乙方不得任意改变所购买的地下车位的用途、外观、结构和各类设施，否则乙方应当立即恢复原状并承担由此产生的一切费用，给甲方或第三方造成损害的，乙方还应赔偿甲方及/或第三方的损失。

　　3、乙方在本合同签订前已对该地下停车位分布图上的位置、大小、高度等相关情况已明确无误。

　　4、乙方付清本合同项下的全部转让价款且甲方交付地下车位后，本合同项下地下车位的使用权归乙方所有。本合同以及甲方出具的`收款收据为乙方享有本合同项下地下车位使用权的权利凭证。

　　5、如该地下停车位属于人防工程，今后若遇政府因战争或其他原因需要征用防空设施，或关于停车位使用权的政策发生变化，该地下停车位的使用权按政府要求办理收回时，乙方应当无条件配合，且不得因此追究甲方任何责任。

　　6、若今后出台通过补缴税费等形式获得地下车位产权的法律、法规、规章及其他规范性文件，并且乙方要求办理所购的地下车位权属证书的，由乙方自行办理并承担办理所购买的地下车位的产权证所需支付的费用及所所有税费。甲方仅承担协助乙方办理上述权属证书的协助义务。

　　7、乙方日常使用应遵守物业管理规定及地下停车位的管理制度，且按时足额交纳相应的物业管理费用。

　　8、乙方使用地下停车位停放车辆时不得占用公共通道，不得影响其它车位上停放的车辆的安全和正常通行，不得妨碍甲方的物业管理活动和其他业主、物业使用人的活动。因乙方不正确使用停车位或不按甲方的规定使用停车位，给小区其他业主、物业使用人或甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

　　9、乙方在地下停车位使用或行驶过程中，不得损坏车道及公共设施（如反光镜、消防箱、房屋结构等），如造成损坏的，应由乙方负责进行修复或赔偿。

　　10、甲方或物业公司检修、维护管道需借用乙方停车位时，乙方必须无条件配合；检修方应事先通知乙方，并安排好其他临时泊位，确保乙方可以停车。乙方不按要求进行配合工作的，应承担由此造成的损失。

　　11、乙方未征得甲方或甲方委托的物业服务公司书面同意，或未付清本合同项下全部转让价款，不得将本合同项下的地下车位或本合同之任何权益以任何形式转让给他人。

　　12、甲方已经委托郑州新世纪物业服务有限公司对乙方所购的地下车位进行管理服务，乙方认可并接受甲方委托的物业服务公司对乙方所购地下车位的管理，包括但不限于管理方式、管理费用及其支付，具体以物业服务协议为准。

　　13、乙方车辆在停车位内损坏或丢失的，甲方或甲方委托的物业服务公司不承担赔偿责任；但有义务协助乙方向公安机关报案并配合公安机关对案件进行调查和处理。

　　六、违约责任

　　1、乙方应当按照本合同第二、三条的约定按时、足额支付本合同项下地下车位使用权的转让总价款。

　　（1）乙方逾期支付转让总价款不超过 30 天（含30天）的，每逾期一日，乙方应向甲方支付本合同约定转让总价款 0.1 %的逾期违约金；

　　（2）乙方逾期支付转让总价款超过 30 天的，甲方有权解除本合同，同时乙方应向甲方支付转让总价款10%的违约金。甲方通知乙方解除本合同的，自解除通知到达乙方之日起，本合同终止，甲方有权另行处置本合同项下的地下车位（库）；甲方不行使解除权的，不免除乙方每日应当向甲方支付应付而未付款总额 0.1 %的逾期违约金的责任。

　　2、甲方应当按照本合同约定按时交付本合同项下地下车位，甲方未按时交付本合同项下地下车位的，每逾期一天，甲方向乙方支付已收取的转让价款 0.1 %的逾期违约金。

　　3、本协议生效后，甲、乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，违约方须按本合同的有关条款之规定承担违约责任，并按转让总价款的10%向守约方支付违约金。

　　4、本合同对违约责任另有约定的，从约定。

　　六、附则

　　1、因不可抗力（包括政策等政府行为）导致合同不能履行的，双方均不负违约责任。

　　2、其它未尽事宜由双方协商解决。协商不成的，双方同意由物业所在地人民法院处理。

　　3、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效。各文本具有同等效力。

　　甲方（盖章）：

　　甲方代表：

　　签约时间：年

　　签约地点：

　　日乙方（签字）：委托代理人：签约时间：签约地点：年月月日

　　车位转让合同篇3

　　转让方(以下简称“甲方”)：身份证号：

　　受让方(以下简称“乙方”)：身份证号：

　　见证方：

　　甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就_____停车位使用权转让事项，达成如下合同：

　　一、产权约定

　　本合同所指停车位(停车设施)，系具有独立使用功能的.独立建筑空间，并不属于必要附属设施，也未随该建筑地上部分的房屋产权一并转移。上述独立建筑空间并未计入业主公摊面积。

　　甲方保证对以上车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利。甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。

　　二、标的

　　本合同所指停车位，位于____________________地下负层号，具体停车位置，以平面图确定为准。

　　三、使用期限

　　甲方同意将上述停车位使用权转让给乙方，转让期限自本合同签订生效之日起，至________________所属土地使用权期限届满时止。

　　四、转让价款

　　1、本合同所指车位使用权转让，总价款为人民币(大写)元整，乙方付款方式为第种：

　　(1)一次性付清全款。乙方于本合同签订当日向甲方付清全部转让价款。

　　(2)分期支付款项。乙方于签订本合同当日，向甲方支付定金人民币(大写)元整，剩余款项在本合同签订后日内全部付清。

　　2、乙方迟延付款，经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的，甲方有权解除本合同，没收定金，并将上述车位使用权另行转让给其他业主。

　　五、本协议生效后

　　甲、乙双方分别向公司发出权益转让通知书。甲方须无条件配合乙方办理上述车位的落名、产权登记等相关手续(税费及规费由甲方按国家有关政策规定承担)。

　　六、生效条件

　　甲、乙双方对本合同未尽事项应协商解决。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，合同附件、补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　契约收存

　　本合同正本一式三份，甲、乙、见证方三方执一份。

　　甲方：乙方：见证方：

　　电话：电话：

　　年月日

　　车位转让合同篇4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙双方经协商一致，现就乙方使用甲方停车位一事达成如下协议：

　　一、甲方向乙方提供停车位号码：_____，乙方车牌号码：___________。

　　二、租用期限及车位使用费：自_______年______月_____日至_______年______月_____日止共_____个月，每月：_____元，总计：_______元，乙方一次行给付所有月份的费用。

　　三、甲方收取的费用只限于该停车位场地使用费用，不包含车辆保管费，即双方只构成车位场地借用关系，不构成保管关系。乙方车辆应自行保险，对车辆发生碰撞、划伤、丢失等现象，乙方自行与物业沟通报案或出具相关证明，甲方不承担赔偿责任。

　　四、如有需要，允许甲方可提前两个月通知乙方以解除此协议，同时甲方需退还乙方剩余月份的使用费。

　　五、若乙方将车辆出入证遗失请及时到物业处报失并补办。

　　六、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的`法律效力，自双方签字之日起生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　电话：_________日期：_____年____月____日

　　人防车位转让合同三

　　甲方：________手机号：________

　　乙方：________手机号：________住址：________

　　现双方在自愿和协商一致的基础上，就地下停车位（非人防停车位或人防停车位）（以下简称车位）的使用事宜达成如下协议，并承诺共同遵守：

　　一、甲方向乙方有偿转让车位一个，该车位转让使用费用人民币（大写）。该车位不享有国有土地使用权和车位产权。

　　二、乙方付清全部车位使用费且车位交付使用后，享有与乙方所购住宅的土地同等年限的使用权。

　　三、乙方须于签订本合同之日一次性向甲方付买卖定金。甲方把所有资料给乙方后，一次性把剩余费用交清。自交付使用之日起，乙方须向物业管理公司缴纳30元/月/车位的车位管理费。具体缴纳方式、时间及收费标准调整规则以乙方与物业公司有关协议为准。如遇物业部门调整或市场因素，此管理费上涨，则乙方不持异议，并同意物业公司最终以物价部门核定收取。

　　四、乙方须按照国家相关法律、法规、政策要求使用该车位。

　　五、本合同签署后，车位一经乙方选定不得退、换。

　　六、本合同双方签订且乙方付清车位有偿使用费后生效。

　　七、本合同一式贰份，甲方、乙方双方各一份，具有现等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　车位转让合同篇5

　　出卖人（甲方）：__________

　　买受人（乙方）：__________

　　乙方目前居住在_________________________为该小区常住业主。甲方在_______________小区拥有地下二层__________号车位______年使用权（___________年购买，________年到期）。现乙方有意购买甲方拥有使用权的该车位，甲方同意之。因此，甲乙双方经友好协商，就乙方自愿购买地下车位使用权一事，达成如下协议。

　　第一条乙方自愿按现状向甲方购买位于____________________号车位使用权。

　　第二条该车位仅限于停放乙方驾驶的小型汽车，车位的使用期限为自该车位交付使用之日起至______年_____月_____日。

　　第三条该车位的使用权转让总价款为人民币___________元整（小写：_______________）。

　　第四条乙方应于双方签订本协议的同时，一次性将本协议第三条所列款项支付给甲方。

　　第五条甲方应于______年______月_____日之前，将该车位交付乙方。除遭遇不可抗力及因法律、法规、政策的调整而导致的延误外，如甲方未能按本协议规定的期限，将该车位交由乙方使用，每延期1日，甲方按日向乙方支付已交付车位款万分之二的违约金。

　　第六条甲乙双方应在约定的车位交接当日共同到_______________公寓小区的.物业管理公司处办理该车位的交接及备案手续，如乙方逾期不办理前述手续的，甲方不承担逾期交付的违约责任。

　　第七条乙方在办理该车位交接手续时，应按照_______________公寓小区物业管理公司的规

　　定与物业管理公司就车位管理事宜签订管理公约，并按该公约的约定交纳有关管理费用和其他费用。

　　第八条本协议自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

　　第九条本协议一式三份，甲乙双方各执一份。物业管理公司备案一份。

　　甲方：_______________（签章）乙方：_______________（签章）

　　_________年_________月___日_________年_________月___日

　　车位转让合同篇6

　　甲方：

　　受让方(以下简称“乙方”)

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让地下停车位的相关事项，达成如下协议：

　　一、标的

　　本次转让的车位位于昆明市盘龙区北京路星雅俊园，编号为s098号地下停车位，车位面积以现有的房产证为准。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由小区开发商划好车位分隔线;甲方保证对以上车位享有合法的所有权，甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。

　　二、使用期限

　　甲方同意将上述车位所有权转让给乙方，乙方享有与该车位土地证同等年限的所有权;转让期限自本协议生效之日起至该小区地下停车位土地使用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车位使用权年限作出具体规定，乙方所享有的地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。

　　三、付款方式及责任

　　1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币元(大写：元整)，乙方付款方式为一次性付清全款，乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。

　　(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费，转让后的物管费由乙方承担，即：乙方需另外支付甲方已交付的车位物管费，该笔费用以该小区物管确认金额为准)

　　2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。

　　3、转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案，就车位物业管理费缴存办理移交手续。

　　四、该协议签署后甲方需配合乙方办理过户手续，过户过程中产生的所有费用由乙方承担。甲乙双方在房产局办理车位房产证过户手续当天，甲方移交车位蓝牙卡。

　　五、使用管理

　　1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的'一切费用及法律责任均由乙方自行承担。

　　2、乙方使用该停车位，须服从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。

　　六、生效条件

　　本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等效力，合同自签署之日起生效。甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效，合同附件与本协议具有同等法律效力。

　　附：一、双方的有效身份证复印件;

　　二、车库明细图的有效复印件;

　　甲方签字：

　　身份证号码：

　　签约日期：

　　乙方签字：

　　身份证号码：

　　签约日期：

　　车位转让合同篇7

　　甲方：乙方：

　　身份证号码：身份证号码：

　　电话：电话：

　　根据有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就转让汽车车位达成如下协议：

　　一、乙方自愿向甲方购买其在南昌市小区地下停车位(停车位编号和具体位置：_)。甲方保证对以上车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利。甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。

　　二、甲、乙双方同意将第一条商定的`汽车车位一次性定价为人民币元整(大写：_)。

　　三、乙方在签订本合约时一次性付清购买费用。

　　四、甲方有义务结清本合同签订之日前的所有物业管理费用。

　　五、本协议在履行中发生的任何争议，双方均应通过协商解决，协商不成，提交法院裁决。

　　六、本合约经双方签字盖章后立即生效。本合约一式三份，甲方一份，乙方一份，物业管理公司一份备案，效力等同。

　　七、本协议涂改无效。

　　附：一、双方的有效身份证复印件;

　　二、车库明细图的有效复印件;

　　三、原购车位合同。

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　年_月_日_年_月_日

　　车位转让合同篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　联系住址：

　　联系电话：

　　身份证：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。

　　乙方现购买甲方转让车位个，经友好协商，甲乙双方就车位具体购买事宜签订协议如下：

　　一、转让车位使用权内容

　　1、乙方有偿购买甲方出让的『愉景华庭』地下号车位，车位大小及位置编号以车位现状为准。

　　2、该车位总价款为人民币拾万仟佰拾元整，￥。购买车位以个为准，不按面积大小计，但维修基金需以房产局实测面积交费。

　　二、付款方式

　　1、乙方采用一次性付款方式。乙方于年月日前一次性付清车位有偿转让费。

　　2、乙方迟延付款，经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的，甲方有权解除本合同，并可将上述车位另行转让给其他业主。

　　三、交付日期

　　暂定_______年______月______日

　　四、逾期违约责任

　　甲方如未按期交付车位，乙方有权要求甲方按银行同期存款利率支付已付车位有偿受让费利息；如逾期十天甲方仍未交付车位，甲方应支付车位有偿受让费0.1%的违约金给乙方。

　　五、使用权限

　　1、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。

　　2、甲方在签订本合同前已告知乙方所受让车位目前无法办理产权登记，乙方对此已完全理解并接受，并且无任何异议。若将来具备登记条件时，乙方自行办理车位产权登记，并提供相关证明文件；登记时需支付的相关费用，由乙方自行承担。

　　3、该车位为机动车停泊专用，乙方不得另作他用，不得用任何材料在车位上进行搭建，不得擅自改变内部设施和墙体结构，因违规而导致乙方及其他住户人身伤害和经济损失的，均由乙方承担全部责任。日常使用应遵守物业管理公约及车位管理制度，且交纳相应的管理费用（电费、清洁、保安、设备维修等）。

　　4、车位的'物业管理费为每月每个50元。车位的物业管理费不包含在车位款中，由乙方另行支付给物业管理公司。

　　六、联系方式

　　双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。

　　七、本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。

　　八、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

　　九、本合同经双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　签约日期：签约日期：

　　车位转让合同篇9

　　转让方(甲方)：身份证号码：地址：联系电话：

　　受让方(乙方)：身份证号码：地址：联系电话：

　　合同双方方兹同意转让条款如下：

　　1.甲方同意将位于的人防车位(以下简称该车位)使用权转让给乙方，位置详见车位附图。甲方与开发商佛山市鸿翔房地产开发公司签订的《停车场租赁合同》所规定的使用年限内甲方的一切权利义务也一并转让给本合同乙方，甲方须将该合同及其附件一并交付乙方保管。

　　2.使用年限：该车位使用年限自本合同生效日起，至甲方与开发商佛山市鸿翔房地产开发公司签订的《停车场租赁合同》所规定的使用截止日期止。即自本合同生效日至年月日止。本合同项下使用年限为上述车位使用年限的剩余期限。

　　3.甲方须在本协议生效后立即负责将该车位交予乙方使用。在此之前，甲方须付清一切有关该车位之杂费(包括但不限于管理费等)，并配合乙方到小区管理处备案及取得相关物业管理部门的`使用权证明手续。如果以后开发商 xxx房地产开发公司或管理处 xxx物业管理有限公司通知甲方办理该车位的相关产权确认手续及其它合法权益,甲方有义务通知并配合乙方办理。

　　4、该车位使用权的转让费为人民币元整(小写：￥00.00 )。乙方须按下述方式付款：

　　甲、乙双方完成使用权移交手续后五个工作日内，乙方将全部车位使用权转让费人民币元整(小写：￥00.00 )转入甲方指定账户如下：

　　开户行： ;户名： ;帐号：甲方在收到转让款后应向乙方开具等额收据。

　　5、甲方不能按上条规定交付车位予乙方使用时，每延期一日，应向乙方支付该车位售价的万分之五的违约金，延期超过三十天，乙方有权解除协议并要求甲方双倍返还定金;如乙方逾期支付除定金之外的余款，则甲方有权没收定金。

　　6.该车位是以签约时之现状售予乙方，甲方须保证对上述该车位享有完整使用权和处分权，有关该车位在本次转让之前已产生的使用权纠纷、债务等事宜，甲方应在转让完成前清理完毕，并保证转让后乙方无须负责，否则甲方应赔偿由此引起的乙方一切损失。甲方保证没有并不再私自售予第三方，否则甲方按本次转让价双倍赔偿给乙方。

　　7.甲乙双方均清楚该车位在只有发展商的车位使用权转让协议的状态下签署本合同，若因前述产权原因发生任何纠纷，由双方自行解决。

　　8.该车位移交后，由公司负责车位的物业管理，乙方应遵守物业管理相关规定，并承担相应车位管理费。

　　9.乙方在上述使用期限内，可以将车位使用权转让给其他第三方使用，并到管理处办理相关手续。

　　10.自本合同签订时起，甲乙双方就该车位之使用权转让关系确立。

　　11.本合同附图为合同的组成部分，与正文具有同等效力。

　　12.本合同一式两份，甲、乙双方各一份，均具有同等法律效力，合同自双方签字、盖章之日起生效。13.本合同如发生纠纷，双方应通过友好协商解决，不能解决时可提交佛山市人民法院裁决。

　　转让方(签字、盖章)：

　　受让方(签字、盖章)

　　年月年月日日

　　车位转让合同篇10

　　卖方(以下简称甲方)：

　　卖方(以下简称乙方)：

　　经纪代理方(以下简称丙方)：

　　根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法等相关法律、法规规定，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、协商一致的原则，就车位买卖、经纪代理事宜，订立本合同，共同信守：

　　第一条 甲方所有的.车位坐落于武汉市

　　第二条 经甲、乙双方协商一致，上述车位交易成交价人民币(大写)佰拾万仟佰拾

　　第三条 付款方式约定：

　　一、一次性付款：

　　二、分期付款：

　　第四条 本合同签订后如因甲方导致合同无法继续履行，甲方需按全部款项的%向乙方支付违约金。

　　第五条 本合同签订后如因乙方导致合同无法继续履行，乙方需按全部款项的%向甲方支付违约金。

　　第六条 本合同发生争议，由甲、乙、丙三方协商解决。协商不成，按以下第种方式解决。

　　(1)提交武汉仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向人民法院起诉。

　　第七条 本合同自甲、乙方签字，丙方盖章之日起生效。本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

　　第八条 乙方按宗需向丙方支付经纪代理费人民币元。

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　通讯地址：

　　丙方(经纪代理方)：

　　经纪人：

　　联系电话：

　　合同签订时间：

　　车位转让合同篇11

　　甲方：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　地址：

　　身份证号码：

　　电话：

　　为了方便乙方在XXXX停放车辆，甲方向乙方有偿提供地下停车位。根据有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就转让汽车车位达成如下协议：

　　一、乙方自愿向甲方购买XXXX编号为汽车车位。甲方保证对以上车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利。甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。

　　二、甲、乙双方同意将第一条商定的汽车车位一次性定价为人民币元整（大写）。（此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费）。

　　三、车位的销售特征为：[现售车位]/[预售车位]

　　四、乙方在签订本合约三天内一次性付清汽车位使用费共计人民币元，按时划款到甲方银行账户。经甲、乙双方确认，甲方收款银行帐户为：。

　　凭缴费清单领取汽车位使用卡，取得使用权。如在约定时间内未付清全部使用费，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同金额%的违约金。（自愿退股协议书）

　　五、乙方所购的上述车位作为车辆停泊专用，不得另作他用，不得任意改变该汽车位的性质、外观、结构和各类设施，若有损坏或由此产生事故，乙方除应负担恢复原状费用外，还应赔偿造成他人的损失并承担后果。日常使用应遵守物业管理公约及车位管理制度，且交纳相应管理费用。

　　六、乙方使用汽车位停放车辆时不得占用公共通道。

　　七、乙方所受让的地下车位按有关规定，无法办理产权证、土地证手续，但享有与所购房屋土地同等年限的使用权（不享有土地使用权）；若国家法律政策对地下车库使用权年限作出具体规定，乙方所享有的地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。

　　八、甲方检修、维护管道需借用乙方汽车位时，乙方必须无条件配合。

　　九、甲方有权先期委托物业管理公司对地下车位进行管理服务，乙方在签订本协议的同时，视为认可甲方之委托车位的管理方式。

　　十、在国家政策允许的情况下，乙方享有转让、继承的权利，涉及相关手续的`变更，乙方须书面告知甲方，经甲方同意后，重新签订变更协议，并且乙方需向甲方支付相关的手续费，手续费按原车位转让价款的千分之二收取。

　　十一、代政府收缴的物业维修专项基金在签订本转让合同时按政府有关规定由甲方向乙方收取。

　　十二、本协议在履行中发生的任何争议，双方均应通过协商解决，协商不成，提交法院裁决。因解决本协议争议产生的费用，包括但不限于保全费、诉讼费、律师费，由败诉方承担。

　　十三、本合约经双方签字盖章后立即生效。本合约一式两份，甲方两份，乙方一份，效力等同。

　　十四、本协议更改无效。

　　附：

　　一、双方的有效身份证复印件；

　　二、车库明细图的有效复印件。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年月日

　　车位转让合同篇12

　　转让方(以下简称“甲方”)：

　　身份证号：联系电话：

　　住址：

　　受让方(以下简称“乙方”)：

　　身份证号：联系电话：

　　住址：

　　(注：双方有效身份证均复印在背面)

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲乙双方及中介方在自愿平等、协商一致的基础上，甲方自愿将自己合法拥有的停车位以及该车位的相关权益一并转让给乙方。现双方就转让相关事宜达成以下协议：

　　第一条转让车位(以下简称该车位)位于__地下停车场第号，该车位为划线分割，无隔断墙无封闭，车位具体位置和相关参数以甲方与小区房地产开发商签订的购买合同上的数据为准。

　　第二条甲乙双方商定该车位转让价格为人民币￥元整，大写，初次取得产权证明的相关费用由甲方承担，产权由甲方转让给乙方之后产生的相关费用由乙方承担。

　　第三条双方一致同意本协议签订当日乙方向甲方一次性支付该车位全额转让价款。

　　甲方收款人签字：，收款日期：。

　　第四条所有款项付清后本协议自动生效，车位转让即成事实。在双方均在场的情况下由乙方对车位进行验收，乙方如无任何异议，视为该车位情况符合本协议约定，甲方完成车位交付，上述车位的占有、使用、收益、处分权归乙方行使;甲方及继承人无权另行处置该车位，不得再次转卖他人或用作抵押或用作财产继承或用作财产分割等任何权利，如甲方与其他第三方发生产权纠纷或债权债务关系使得乙方无法如本协议约定获取该车位的`所有权，即视为甲方违约。

　　第五条甲方应于合同签字生效当日，将上述车位的原购买合同及房地产开发商开具的收款收据一并交予乙方保管，并有开发商或第三方为见证。转让后甲乙双方须到该小区所在的物业公司备案，办理移交手续。

　　合同编号：

　　发票编号：

　　日期：

　　第六条甲方的承诺和保证

　　1、甲方保证自己对该转让车位拥有权，权属清晰，无争议;未被判决、裁定限制出售，也未设置抵押，并已取得其他共有人的同意;没有经济和民事纠纷，转让该车位不存在法律上的障碍;也不涉及其他第三方的权利。如有上述情形，视为甲方违约。

　　2、在该小区房地产开发商能够办理车位产权证书时，乙方要求

　　甲方过户，甲方或甲方继承人应无偿无条件积极协助乙方到房屋权属登记机关办理手续。产生的所有费用全部由乙方自行负责。

　　3、本协议签订前该车位物业管理费用及其他应当缴纳的费用已经全部交清，如有尚未缴纳或拖欠的费用，由甲方全部承担。

　　第七条甲乙双方有责任按照协议条款自觉履行。如违反本协议约定，违约方应向守约方全额偿还该车位转让价款及违约金，违约金商定为人民币￥元整，大写。

　　第八条甲方丈夫(妻子)，身份证号：也同意将该车位转让给乙方，签名：。

　　第九条本协议未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本协议具有同等法律效力。

　　第十条本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，双方同意仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　第十一条本协议自甲乙双方签字之日起生效。

　　第十二条本协议正本一式三份，甲乙双方各执一份，物业小区执一份，具有同等法律效力。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　车位转让合同篇13

　　转让方（甲方）：身份证号码：地址：联系电话：

　　受让方（乙方）：身份证号码：地址：联系电话：

　　合同双方方兹同意转让条款如下：

　　1、甲方同意将位于的人防车位（以下简称该车位）使用权转让给乙方，位置详见车位附图。甲方与开发商佛山市鸿翔房地产开发公司签订的《停车场租赁合同》所规定的使用年限内甲方的一切权利义务也一并转让给本合同乙方，甲方须将该合同及其附件一并交付乙方保管。

　　2、使用年限：该车位使用年限自本合同生效日起，至甲方与开发商佛山市鸿翔房地产开发公司签订的《停车场租赁合同》所规定的使用截止日期止。即自本合同生效日至年月日止。本合同项下使用年限为上述车位使用年限的剩余期限。

　　3、甲方须在本协议生效后立即负责将该车位交予乙方使用。在此之前，甲方须付清一切有关该车位之杂费（包括但不限于管理费等），并配合乙方到小区管理处备案及取得相关物业管理部门的使用权证明手续。如果以后开发商_x房地产开发公司或管理处 x_物业管理有限公司通知甲方办理该车位的'相关产权确认手续及其它合法权益，甲方有义务通知并配合乙方办理。

　　4、该车位使用权的转让费为人民币元整（小写：￥00。00）。乙方须按下述方式付款：甲、乙双方完成使用权移交手续后五个工作日内，乙方将全部车位使用权转让费人民币元整（小写：￥00。00）转入甲方指定账户如下：开户行：；户名：；帐号：甲方在收到转让款后应向乙方开具等额收据。

　　5、甲方不能按上条规定交付车位予乙方使用时，每延期一日，应向乙方支付该车位售价的万分之五的违约金，延期超过三十天，乙方有权解除协议并要求甲方双倍返还定金；如乙方逾期支付除定金之外的余款，则甲方有权没收定金。

　　6。该车位是以签约时之现状售予乙方，甲方须保证对上述该车位享有完整使用权和处分权，有关该车位在本次转让之前已产生的使用权纠纷、债务等事宜，甲方应在转让完成前清理完毕，并保证转让后乙方无须负责，否则甲方应赔偿由此引起的乙方一切损失。甲方保证没有并不再私自售予第三方，否则甲方按本次转让价双倍赔偿给乙方。

　　7、甲乙双方均清楚该车位在只有发展商的车位使用权转让协议的状态下签署本合同，若因前述产权原因发生任何纠纷，由双方自行解决。

　　8、该车位移交后，由x公司负责车位的物业管理，乙方应遵守物业管理相关规定，并承担相应车位管理费。

　　9、乙方在上述使用期限内，可以将车位使用权转让给其他第三方使用，并到管理处办理相关手续。

　　10、自本合同签订时起，甲乙双方就该车位之使用权转让关系确立。

　　11、本合同附图为合同的组成部分，与正文具有同等效力。

　　12、本合同一式两份，甲、乙双方各一份，均具有同等法律效力，合同自双方签字、盖章之日起生效。

　　13、本合同如发生纠纷，双方应通过友好协商解决，不能解决时可提交佛山市人民法院裁决。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【车位转让合同】相关文章：

车位转让合同04-14