当前位置：9136范文网>实用文档>合同>安装合同

安装合同

时间：2023-09-16 09:01:55 合同我要投稿

安装合同大全（10篇）

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的安装合同10篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

安装合同大全（10篇）

安装合同篇1

　　承包方：（以下简称乙方）

　　甲乙双方就郑开橄榄城项目入户门安装技术质量、施工进度、价款、安

　　全、成品保护、现场文明施工和工程验收等方面，根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，签订如下合同条款：

　　一、承包范围及价款：

　　乙方从现场规定地点将门运至楼上，螺丝、打胶及安装费用，最终按照实际安装数量及实际尺寸结算，单价包死110元/樘。

　　二、质量及验收标准

　　1、入户门安装执行GB50210—20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》和GB50327—20xx《住宅装饰装修工程施工规范》，按照国家及地方有关门

　　质量验收规范进行验收；

　　2、入户门按现行河南省地方标准《建筑工程施工质量验收实施细则》（DB21/1234-20xx）；

　　三、施工进度

　　门体运至施工现场，按甲方、业主要求的安装日期安装完成。如因乙

　　方人员不足影响工期，甲方可以高于乙方承包单价的价格另行安排人员施工，多出的'费用由乙方负责。

　　四、甲方责任

　　1、甲方提供施工现场标高，乙方按标高施工；

　　2、甲方应提供门及相应安装材料的存放保管场地；

　　3、甲方负责给乙方提供施工所用电源；

　　五、乙方责任

　　1、乙方应根据甲方要求安排施工进度；

　　2、乙方安装的门与地面（水平面为基准面）的水平和垂直尺寸公差不大于±2mm，以单元室内建筑500线为安装基准线，下返500mm；

　　3、乙方安装的门其安全性能必须满足国家规范的规定；

　　4、门框扇间密封采用真空密封胶条，；

　　5、乙方负责在门体安装校正后，设专人进行门口抹灰的技术指导及交底工作。

　　6、乙方负责与土建施工方确认具体安装位置。

　　7、配合物业在业主入住时对门体的验收工作。

　　六、付款及结算

　　1#—6#楼门全部运送至楼层内到位验收后付款4万元，全部安装完验收后再支付4万元，打密封胶、安锁、交钥匙验收完付全款。

　　七、安全及消防

　　本工程施工安全及消防均由乙方负责，发生的一切法律后果由乙方承担。

　　八、成品保护

　　入户门在工程竣工验收合格之前，所有成品保护工作主要由乙方负责。乙方负责成品门进场前及安装后的成品塑料膜保护工作，以确保门体不被污染；

　　九、现场文明施工

　　乙方在安装施工过程中负责现场文明施工，做到工完场清。

　　十、争议解决

　　甲乙双方发生争议，应友好协商解决，协商不成，向甲方所在地法院诉讼解决。

　　十一、违约责任

　　2、乙方必须按照甲方的施工进度组织安装，在施工过程中非因不可抗力及甲方变更等原因外，乙方应赔偿由此造成的经济损失（延误工期的损失等）。

　　十二、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　负责人：

　　年月日

　　乙方负责人：年月日日

安装合同篇2

　　甲方:

　　乙方:

　　根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　1、工程项目

　　1.1工程名称：装修工程

　　1.2工程地点：南京

　　1.3工程内容：装潢装修

　　2、工程价款

　　2.1 工程总价款：元

　　2.2如果在乙方安装施工过程中，因甲方提出的工程的更改而导致工程量增加或减少的，甲方应在全部工程完工后，由乙方凭更改工作联系单在本合同2.1确定的工程总价款的基础上进行结算。

　　3、工程期限(确定工程开工日期的，按3.1执行;未确定开工日期的，按3.2执行。)

　　3.1全部工程自 20xx 年 9 月 1日开工，至 20xx 年 1 月 20 日竣工。

　　3.2全部工程的具体开工日期由甲方提前5天以书面形式通知乙方。甲乙双方应于开工日期确定后十五天内签订关于工程期限的补充条款。

　　4、甲方的义务

　　4.1按合同约定的付款方式按时足额拨付工程款。

　　4.2负责协调安装施工单位与土建施工单位的联系工作。

　　4.3工程交付前，根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。

　　5、乙方的义务

　　5.1乙方须严格按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及施工图纸和技术附件中的设计要求组织施工，确保质量全部达到设计要求，一年之内免费包修，并负责终生维护保养。未经甲方书面同意不得擅自分包工程。

　　5.2乙方须严格按照施工图纸和技术附件施工，并不得随意变更设计。如乙方发现施工图纸、技术附件有错误或严重不合理的地方，须以书面形式通知甲方，由甲方在7天内提出修改或变更设计方案后才能施工。

　　5.3如果在工程施工过程中，由于工艺调整等原因而由甲方提出的工程的更改，乙方须积极配合。

　　5.4乙方负责相关部门的中间检查验收工作及施工用临时水电、管线等的安装和拆除。

　　5.5乙方负责施工现场的文明施工。如乙方在施工过程中损坏甲方的建筑、地坪、设备、绿化等设施，由乙方负责赔偿，该赔偿款项在甲方支付乙方的工程款中扣除。若因工程施工造成设备事故及施工人员的人身伤亡事故均由乙方全面负责并承担赔偿责任;甲方承担连带责任的，乙方应对甲方承担的责任给予全额赔偿。

　　5.6施工期间乙方施工人员的食宿由乙方自理。

　　5.7乙方须提供相关竣工资料和所有资质证书，满足交钥匙工程的各项有关要求。

　　5.8甲方提供的技术文件、工程资料、技术数据及图纸视为机密，乙方须注意保密，不得复印或向第三方泄露。甲方发现乙方有向其他第三方泄露上述资料、信息的，乙方须向甲方支付10万元作为违约金，如给甲方造成损失的，乙方还须赔偿甲方的损失。

　　5.9乙方保证对提供的产品及服务不存在专利、著作、商标等知识产权方面的缺陷，乙方应赔偿甲方由于乙方的产品及服务被证明侵犯了在中国合法注册的知识产权而引起的索赔。

　　5.10乙方提供的产品及服务应该符合国家有关环保法律法规的规定(含甲方ISO14000环境体系要求)，不能造成环境污染;同时该产品还应符合甲方OHSMS18000职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触产品的人员健康造成伤害。如不能符合上述规定，甲方有权要求降价或取消本合同，乙方对此承担全部责任并赔偿甲方因此造成的损失。

　　6、工程验收

　　6.1本工程按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及甲方提供的施工图纸和说明书进行验收，甲方在收到乙方提交的竣工资料和所有资质证书后一个星期内进行验收。

　　7、不可抗力

　　7.1不可抗力是指发包方和承包方在订立合同时无法预见的，并且对其发生及后果无法避免和无法克服的事件。签约双方任一方由于受到诸如战争、严重的`火灾、洪水、台风、地震等自然灾害的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

　　7.2受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快用书面形式通知对方，并于事故发生后14日内将有关当局出具的证明文件寄给对方确认;同时受影响方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。

　　8、违约责任

　　8.1按照本合同第4条的约定，如乙方未按时完工的，乙方每延期完工一天按照工程总价的千分之三向甲方支付延期违约金。

　　8.2如按照本合同第8条规定，安装工程的验收不合格，乙方承担工程总价款3%的赔偿金，该赔偿金从工程款中扣除，并由甲方限定期限要求乙方整改，整改完成后，甲方仍按照本合同第8条规定进行验收，验收仍未通过的，由甲方选择继续要求乙方限期整改或者终止合同。因工程未通过验收而引起的一切责任由乙方承担。

　　8.3在施工期间，甲方不定时对工程进行检查，如发现乙方违反甲方图纸施工、施工材料不能达甲方要求或图纸要求，甲方有权要求乙方进行整改返工，由此造成甲方的一切直接与间接损失均由乙方承担赔偿，且竣工工期不变。

　　9、争议解决

　　凡与本合同有关的争议，双方应首先协商解决;若协商不成，任何一方均可向甲方所在地的法院申请诉讼解决。

　　10、其他

　　10.1施工图纸、技术附件等作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　10.2 本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将***工程交由乙方负责施工。为明确甲、乙双方权利和义务，确定经济关系，共同确保该工程质量、工期的全面完成，经双方协商一致，达成如下条款，以资共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、承包方式：

　　5、合同价款：

　　6、质量等级：

　　7、工期：天（从进场安装之日起）

　　8、发生下列情况时，工期顺延：

　　不可抗力的自然灾害。（如下雨、大风、停电等）

　　设计修改后工程量增加。

　　二、双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、向乙方提供施工图纸并进行技术交底；

　　2、提供施工用水和用电接点位置；

　　3、指派为甲方驻现场代表，对工程质量、进度进行监督。

　　4、协调有关部门做好现场安全保卫、消防等工作。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方须在合同签订前，与甲方签订《施工安全、环境保护协议书》，作为本合同的附件之一，否则，合同为无效合同。

　　2、乙方须在合同签订后2天内，以书面形式向甲方报送管理人员资格证书；

　　3、遵守法律法规和甲方的有关规定，()按规定办理施工所需的证件、批件并承担其费用；

　　4、对施工过程中的质量、工期、消防、安全等负全部责任；

　　5、加强现场文明施工管理，施工中不得影响环境卫生及占道，工程交工前要达到工完场清的要求；

　　6、负责已完工程的成品保护，承担未交付业主之前发生损坏的修复工作。

　　7、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。

　　8、质量：如果在施工中，阶段验收为不合格工程，除责成乙方拆除返工重建外，停工整改的一切费用由乙方负责，不顺延期工期；若工程验收为不合格，甲方不予验收，一切责任和损失由乙方承担。

　　因工程质量问题造成该项目工程倒塌和人畜重大伤亡，其损失和责任由乙方按国家规定全权承担。

　　9、工期：按合同工期执行，每延误一天罚款一千元。施工过程中，如遇人力不可抗拒的灾害，工期顺延。

　　10、转包：乙方不能转包，一经发现甲方有权终止合同，因转包造成的损失由乙方负责。

　　11、进度：乙方不得以任何理由影响工程进度，否则，甲方有权要求更换，由此造成的损失由乙方承担，甲方拒付一切施工费用。

　　12、停工：乙方以不得以任何理由停工。如因资金不足或其他原因停工，合同即告终止，甲方不需征得乙方同意即可更换施工人员，由此造成的一切损失由乙方承担；

　　13、其他施工单位的纠纷：乙方施工进程中与其他施工单位发生的.各种纠纷由乙方自行处理，引起的聚众闹事、打架斗殴等事端，造成停工或影响工程进度，所有损失由乙方承担。

　　三、工程质量

　　1、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。

　　2、经检查、检验、验收工程质量不合格，乙方应按业主或监理的整改通知要求进行返修至合格，并承担费用及赔偿由此造成的一切损失。

　　四、工程验收

　　工程施工完毕，乙方须三日内通知甲方组织验收。乙方必须确保工程质量达到合格标准。

　　五、工程保修

　　工程保修期，自甲方与业主办理工程竣工验收签证之日起计算，按国家有关规定执行。保修期内，如因乙方原因造成的质量问题，由乙方无偿返修，若乙方未及时返修，甲方可自行返修，费用在乙方质保金中扣除。

　　六、付款方式：

　　序号拨款分次进行金额（元）

　　七、附则：

　　1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜，甲乙双方需另行签订补充协议，该协议与本合同有同等效力。

　　2、本合同经双方签章后生效，一式二份，双方各执一份。

　　3、本合同出现争议时，可向人民法院起诉。

　　甲方：乙方：

　　代表人（签字）：代表人（签字）：

　　日期：**年**月**日日期：**年**月**日

安装合同篇4

合同编号:

　　签订地点:

　　委托方(甲方):

　　承接方(乙方):

　　根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,结合家用中央空调系统安装施工的特点,经双方友好协商,就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜,达成如下协议(包括本合同附件和所有协议),以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1. 工程名称:

　　2. 工程地址:

　　3. 甲方联系人或委托联系人: 电话:

　　4. 甲方所提供机组

　　二、工程施工周期

　　自年月日起至年月日止,完成隐蔽工程安装验收。待装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。

　　三、施工管理

　　l.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。

　　2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的.位置。

　　3.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。

　　4.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门认可时,由甲方负责办理,并承担相关费用。

　　5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。

　　四、工程造价

　　1.本合同安装工程总价为人民币元。(大写)

　　2.因甲方原因变更设计,需增减材料,总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格,由双方协后签订补充协议。

　　五、付款方式

　　1. 合同签定后, 甲方即支付给乙方合同总价的l0% , 计人民币元。

　　2. 材料进场, 甲方即支付给乙方合同总价的40% , 计人民币元。

　　3.隐蔽工程验收合格,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币元。

　　4.工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方合同总价的10%,计人民币元。

　　5.双方款项往来均应出具收据,工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。

　　六、工程质量及验收

　　1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。

　　2.隐蔽工程安装完成后,甲、乙双方应办理检查与验收手续,甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间,乙方应提前2 天通知甲方,甲方应在接到通知后2 天内验收。

　　3.甲方在装演工程结束后,应当在2 天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收; 乙方应在接到通知后天内组织验收。

　　4.竣工验收后,甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修,保修期1 年,管道风口保修期2 年,从竣工验收结束、开具发票之日起计算。

　　5.工程竣工后,乙方向甲方提供竣工图纸l 份。

　　6.施工规范及工程竣工验收标准,按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。

　　七、纠纷处理方式

　　1.因工程质量,双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解,也可向市或所在区、县消费者协会投诉。

　　2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不能解决的,选定以下第种方式解决(不选定的划除):

　　(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。

　　(2)向人民法院提起诉讼。

　　八、违约责任

　　1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件,致使工期延误的,每延误l 天,甲方应当支付误工费人民币元给乙方。

　　2.由于乙方原因逾期竣工,每逾期1 天, 乙方应当按照甲方已累计付款额的 % 支付违约金给甲方。

　　3.竣工验收不合格,如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求,乙方必须无偿返工,并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因,由甲方向计方追究责任;如系设备原因,由甲方向设备供应方追究责任。

　　九、其它

　　1.本合同如有未尽事宜,双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

　　2.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

　　甲方(盖章): 乙方(盖章):

　　地址: 地址:

　　电话: 电话:

　　日期: 年月日日期: 年月日

安装合同篇5

　　设计单位（或施工单位，以下简称甲方）: 本溪市恒鼎光伏科技有限公司建设单位（或业主，以下简称乙方）: 经甲乙双方协商，根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。

　　第一条甲乙双方责任

　　一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。

　　二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明。

　　三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委20xx文件，分布式光伏电站度电补贴0.42元)。

　　四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。

　　五、乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。

　　第二条项目工期

　　本项目自年月日开始施工，至年月

　　日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延；如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按元/天计算。不可抗拒的因素除外。

　　第三条项目承包方式

　　分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的'6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。

　　第四条项目质量

　　甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，光伏电池组件寿命可达25年，其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准。如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。

　　第五条项目容量方式及合同价格

　　一、项目容量：根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量为 Wp。其项目形式为（方框内打“√”选择）： 1、发电自发自用□ 2、发电自发自用余电上网□ 3、发电全部上网二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为：￥万元，大写为：￥万仟佰元角分。不包括电业管理部门发生的一切费用。

　　第六条付款方式和付款时限

　　一、付款方式（方框内打“√”选择）： 1、现金□ 2、支票□ 3、汇款□

　　二、付款时限：签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%，设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%，项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。

　　第七条供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工期内

　　第八条违约责任

　　在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方可以向甲方所在地人民法院起诉。

　　第九条合同文本数量

　　本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发改委能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：法定（或委托）代表人：单位地址：本溪市溪湖区姚溪路2号开户银行：账号：联系电话：024-42963188 乙方（盖章）：法定（或委托）代表人：单位地址：开户银行：账号：联系电话：

　　合同签订地点：

　　合同签订时间：年月日

安装合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保证空调等家用电器安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调等家电安装前，对乙方进行安全教育，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项，教育后甲方无相关安全责任。

　　第二条乙方安全责任

　　1．乙方必须有正规营业执照、法定代表人。

　　2．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　3．后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　　4．乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　5．乙方负责对其安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　6．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　7．乙方的'安装，必须以甲方报单信息为准，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　8．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　9．乙方所有安装都要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　10．乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　11．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　12．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　13．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　14．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　地址：地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　日期：年月日日期：年月日

安装合同篇7

　　购货单位 (甲方). (以下简称甲方) 售货单位（乙方). 枣庄市三立广告设备有限公司 (以下简称乙方)

　　为提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特签定本合同，望共同遵守。

　　一、产品的翻转形式式

　　二、产品规格及价格

　　乙方承担的具体工作包括：

　　1）三面翻机器的现场结构框架安装。

　　2）三面翻线路布线。

　　3）免费培训甲方至少1名技术人员，保证可以熟练操作基本的机器维护。

　　4）产品的制造和包装。

　　5）产品的装车，押车，和运输甲方承担的具体工作包括：

　　1）负责施工现场的有关保卫、消防等协调工作；

　　2）协调施工方面各种关系，保证顺利施工。

　　3）承担土建和钢架结构工程的脚手架提供。

　　4）乙方委派工人的费用，和产品的运费。

　　5）如遇到特殊情况影响施工，甲方须根据乙方对现场分析的意见派出相应人员并提供需要的安装条件配合完成工程。

　　三、产品保修：

　　乙方负责对三面翻广告牌三年内免费提供所有因正常使用损毁的所有原厂配件。如需上门服务甲方只需承担厂家技师的差旅费用，所更换的部件免费。

　　1）若三面翻产品质量出现故障问题，乙方在接到甲方通知的3天内赶到甲方所在地进行解决。此前甲方应向乙方以书面形式（传真）说明所出现问题的基本情况，以便乙方进行准备。甲方技术人员可以自己排除的基本的.小故障。 (甲方必须配合乙方的维修工作,因为无维修条件或甲方不配合造成后果乙方不负责)。

　　2）三面翻使用中由于甲方使用不当造成的问题及意外情况造成的损失，乙方可协助甲方进行解决，但有关费用由甲方负责。

　　3）以下情况造成三面翻不能运行，由甲方负责：人为损坏.不可抗力（台风10级以上，地震，战争，大风，洪水等）

　　四、交货时间：

　　从甲方定金汇入乙方帐号起个工作日内制作完毕。设备调试安装完成后通知乙方验收。

　　五、结算方式：

　　1）甲方将定金30%元，汇入乙方指定账户之日起,合同生效开始生产。

　　2）产品制造完成货到甲方所在地货运站验货，确认无误同意接收后付款70%元付款完毕后方可提货进行安装。

　　3）在乙方收到各种款项后立即以传真形式书面通知甲方并给甲方开具相应的收据，乙方以人工或传真方式送到甲方。货款必须汇入乙方指定帐户，汇入其他帐户乙方不予承认，所造成后果由甲方自负。

　　开户行：

　　户名：

　　账号：

　　4）以上任何款项不在指定时间内付清乙方有权利拆除本合同内安装的所有产品，并无条件收回。

　　六、知识产权保护,其他.

　　乙方生产三立三面翻广告牌产品的技术核心部分已由乙方申请国家专利.乙方同意甲方在该公告牌中使用此技术专利,但甲方不得仿制,也不得向其他方提供或者泄露乙方的专利技术.否则,乙方有权利追究甲方法律责任,并要求甲方赔偿经济损失.产品上贴（三立三面翻）商标，人为毁坏商标不于保修。本广告牌不得发布反动暴力,封建迷信等内容。本产品安装结束后所带来的所有负面影响乙方不负责,同意以上条件方可签署,本合同方可生效。

　　七、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。在履行进程中发生争议，由甲乙双方协商解决；协商不成，双方同意依法向中华人民共和国山东省枣庄市法院提出诉讼。

　　甲方（签章）乙方 (签章)

　　经办人：经办人：

　　联系电话：联系电话：

安装合同篇8

　　甲方：哈尔滨科林科技有限公司签订地点：哈尔滨

　　乙方：哈尔滨中瑞大件运输有限公司签订时间：20xx年6月22日因甲方1号库房现需搬迁，经甲、乙双方协商，就设备搬迁由乙方吊装及运输事宜，本着互利、互惠、公平、公正的原则自愿签订本协议。

　　一、货物名称及数量：

　　1号库房库存材料吊装及运输，具体吊装及运输车数以实际数量为准。

　　二、卸货地点：

　　运输期限（20xx年6月29日至20xx年11月20日止）。

　　三、合同价款单价为：

　　1、吊车（1）8吨：元/车/次 100元/拖拉机

　　（2）50吨：元/小时

　　（3）25吨：元/小时

　　2、随车吊（1）6吨：元/趟，厢长6米

　　（2）8吨：元/趟，厢长8.5米

　　3、板车（1）半挂：元/趟，厢长12米

　　（2）拖拉机；元/趟，厢长9米

　　以上报价为含税价。

　　四、结算方式

　　甲乙双方在签订协议后，甲方应先预付乙方5000元运费做为乙方的燃油费用，拉运完毕后，双方核对拉运最终车数后（以双方确认的登记单为准），乙方提供全额吊装发票，甲方三日内一次性结清运费，以现金或转账形式支付。

　　五、乙方自行配置好全部吊车及拖挂车等运输设备，确保甲方货物运输，在双方约定的运输期内，保质保量完成运输任务，及时将货物运到甲方指定地点。

　　六、乙方负责出库货物的吊装、运输及监管，在吊装运输途中保证运输货物的`安全及完整，乙方必须对大件材料进行缠绕捆绑，并将登记单随车带至甲方库房，由甲方人员对货物的数量、状况进行验收，如有损坏丢失，由乙方承担赔偿责任 .

　　七、乙方负责吊装运输货物的安全工作，严格按安全标准组织吊装，并随时接受甲方负责人员监督，乙方在在吊装和运输过程中因违规操作出现的任何安全事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。甲方不得扣押乙方吊车及附属设施、不得以任何理由滞留乙方吊车及附属设施。

　　八、其它约定：乙方必须符合并具备国家有关运输的相关手续和证件方可运输。因遇有不可抗拒因素或国家政策、法规的调整除外。

　　九、本协议未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

　　十、本协议一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经甲乙双方签字、盖章生效，本协议双方共同遵守。

　　法定代表人：法定代表人

　　或委托代表人：或委托代表人：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：日期：

安装合同篇9

　　需方：（以下简称甲方）

　　供方：（以下简称乙方）

　　甲、乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

　　质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。

　　第三条、交货时间及付款方式

　　1、乙方于月(甲方应保证具备施工条件)。

　　2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金,乙方安装完毕经甲方验收合格后交付总价金额的 %（自送货日起，因甲方原因不能安装完毕的，10天内应付清全部货款）。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。

　　第四条、保修条款：

　　乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为年（主机包括：太阳能热水器水箱、整体架、真空集热管），配件为期年（配件包括：上下水管、太阳能控制仪表），终生维护(包修期外如出现故障，乙方适当收取人工、材料费)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换，乙方在收到甲方通知后，应在24小时内给予维修（具体保修内容见保修卡）

　　第五条、、违约责任

　　乙方未能按合同交货，延迟交货超过 15天(因天气原因、甲方原因除外)，要承担总货款3%的赔偿金。甲方未能按期付款，自安装完毕日起，按所欠款项每日罚款1%.在甲方未付清货款前,合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项,逾期未付款项达15天时，乙方有权中止甲方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的的设备,甲方已付款项不退。

　　第六条、合同的解除条款

　　如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的'质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。

　　第七条、施工责任

　　1、甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。设备安装途中或已完毕，甲方更改安装位置，需另行支付人工费、材料费，具体按现场商谈（最低按500元起）。

　　2、乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。

　　第八条、争议的解决

　　甲乙双方因本合同发生纷争时，当事人应协商解决，协商不成发生诉讼时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条、合同正本及合同生效

　　1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　2、本合同自双方签定之日起生效，合同如有变更，经双协商后制成合同附件，双方代理人签字或盖公章后有效。甲方：乙方：地址：地址：开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：

　　20xx 年月日

安装合同篇10

　　甲方（建设单位）：__________

　　乙方（施工单位）：__________

　　乙方承包甲方火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统消防工程，根据《中华人民共和国经济合同法》之规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　一、工程情况：

　　1、工程名称：__________________________。

　　2、安装施工范围：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统、消防水泵房及屋顶消防水箱稳压系统安装施工。

　　3、施工期限：自签订本合同之日起_____天。乙方_____年_____月_______日按时进场施工，进场时向甲方提交施工方案、施工进度表。逾期不能完工，每拖延一天工期罚款________元。

　　4、乙方在合同签订时向甲方提供本工程安装所用设备、主材、副材清单（要注明产地品牌、规格型号、价格）:______________________________。

　　5、承包安装施工方式：包工包料。

　　二、质量标准要求：

　　1、乙方必须提供消防工程安装施工资质证书、消防产品样本书、产品合格证和国家消防检测权构出具的产品检测报告书、消防产品合格证。选派安装技术好、认真细致、听指挥的安装队伍，各项目施工队长必须固定并常驻工地。

　　2、乙方必须严格按合同规定，使用甲方认可的《_________消防工程产品报价表》中确定的产品品牌、规格、型号（所用消防产品必须是目前最新款国标产品），按照甲方图纸，国家标准规范、消防规范安装，保证施工质量。

　　3、吊针、吊架角钢、接线盒、电线套管、罗栓等辅料全部用国标产品，按规范制作。吊针、吊架垂直牢固不松动。

　　4、乙方必须按甲方要求的高度进行安装，消火栓、按钮、层显等墙面安装设备，安装前须先向甲方确认安装位置。穿线管顺梁底走，缚设在梁底面上。

　　5、喷淋管、消火栓管采用天津利达火镀管，安装平整、不下垂、不歪邪，所有喷淋管整齐划一。接线盒、电线管、探测器、按钮安装牢固方正，穿线管变向必须使用穿线管弯头且对接牢固。所有喷淋管、接线盒、电线管必须用清擦干净，涂一遍底漆后用白漆粉涮均匀，不得露出底色。

　　6、水泵房安装：按国家有关标准规范、消防规范标准安装，达到水泵、管道布局和走向合理，安装整齐、便于维修、焊缝均匀美观，必须安装水泵试水装置。按图纸要求标准进行管道防腐处理。

　　7、保温质量：消火栓水管、喷淋水管用容重50㎏/m3以上带铝泊超细玻璃丝棉保温，消防水箱保温用厚度10㎝、容重50㎏/m3以上超细玻璃丝棉，外覆盖玻璃丝布涮玻璃钢漆，稳压罐、消防水箱至管道井的`管道用厚度10㎝以上的聚氨酯发泡保温，外緾玻璃丝布涮玻璃钢漆。保温必须使用国标材料，按规范施工，达到均匀平整、包扎牢固、不凹凸、不开裂。

　　7、本工程安装质量：市级优良工程标准。达不到优良标准，甲方不付工程款。

　　三、质量检查验收：

　　1、乙方消防产品、材料进入工地，乙方要向甲方及时提出检验申请，甲方工程管理人员和工程监理人员，按照消防产品样本书、国家标准和本合同第三条2款质量标准要求为标准检验质量，如达不到标准，不得用于本工程。如果乙方使用《_________消防工程产品报价表》以外的产品及使用不合格产品，每次罚款______元。

　　2、经甲方检查发现乙方施工安装质量不合格，乙方无条件整改，并每次给予乙方罚款______元。

　　3、工程完工经验收达不到设计使用标准和消防验收不合格的，甲方不付货款，乙方无条件整改。属设备问题的甲方退货，乙方退款并按工程总造价的一倍赔偿甲方损失。

　　四、质保期。

　　自验收合格之日起质保期___________年（质保期内发生质量问题，乙方无条件免费维保）。

　　五、工程合同价款、拨款和结算。

　　1、合同承包总价_________万元包定。总价中已包含：消防设备主材费、副材费、安装费、机械费、管理费、利润、税金、规费、社保费等、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统检测费、电检测费，所有消防产品（消防排烟、木质防火门、防火卷帘、强电、空调、装修等）送样检测费、验收检测费，图纸报审费等一切与消防有关项目的检测、验收检测费用。本工程一次性包定，在施工过程中发生的图纸变更，甲乙双方办理书面签证，待工程竣工时结算。

　　2、本合同签订后（乙方向甲方提交消防产品样本书、检测报告后）甲方预付工程款______%，工程进度款按月按完成工程量的__________%付给，全部安装完成甲方付至总工程款的_____%，消防验收合格拿到公安消防部门签发的合格证后，甲方付至工程款的__________%，保修期满，甲方付给余款_______%。乙方必须开具正式发票结算。本工程安装用电费用由乙方承担，乙方自备配电箱、电表。

　　六、安全施工：

　　1、乙方在施工中，不得损坏甲方场内的设施、物品，保护好土建、电梯、电力及照明线路、空调设施、电安装设施和装修工程，如有损坏乙方赔偿全部损失。

　　2、乙方要服从甲方管理，乙方必须加强对施工人员的安全教育，严格按照《安装安全技术规程》、《安装工人安全操作规程》等国家有关规定施工，佩戴好安全、防护用具，确保无安全事故。乙方必须对其全部施工人员投意外伤害保险，并交保险单复印件与甲方。要教育工人文明施工，确保原有设施不受损坏，做到工完场清。杜绝一切偷窃行为，否则按十倍罚款。乙方在施工中发生的一切安全事故责任，乙方自负，甲方概不负责。

　　七、纠纷处理：

　　发生合同纠纷，双方协商解决，协商不成由人民法院裁决。

　　八、附件：

　　乙方所提供的消防产品样本书、《______消防工程产品报价表》为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同经双方签字盖章生效。

　　十、本合同一式二份，甲乙双方各一份。

　　甲方（章）：____________ 乙方（章）：________________

　　地址：__________________ 地址：______________________

　　法定代表人：____________ 法定代表人：________________

　　委托代理人：____________ 委托代理人：________________

　　开户银行：______________ 开户银行：__________________

　　帐号：__________________ 帐号：______________________