当前位置:9136范文网>实用文档>合同>安装合同

安装合同

时间:2023-09-25 10:15:17 合同 我要投稿

(荐)安装合同7篇

  在人们越来越相信法律的社会中,合同对我们的帮助越来越大,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编收集整理的安装合同7篇,希望对大家有所帮助。

(荐)安装合同7篇

安装合同 篇1

  业主:xx 施工单位:

  二○XX年四月

  本协议书由xx(以下简称:“业主”)为一方,与公司(以下简称“施工单位”)为另一方共同订立。

  经过邀请招标,马梧高速公路梧州收费站安装限高门架工程由施工单位承建,双方经协商一致,达成以下协议:

  一、施工单位按照业主提出的施工方案组织施工,应仔细审阅相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解施工现场情况,明确业主的工期要求和质量要求,对所施工的工程负责。

  二、施工单位应为保质保量完成本工程,安排满足施工需要的管理人员、工程技术人员和施工人员。要求具有良好的职业道德,较高的施工协调能力和经验,以及与本工程相应的技术能力,并经业主确认。

  三、施工工期为: 3 天,即从 20xx年 4月 28 日至 20xx 年 4 月 日。

  四、施工费用及其支付

  1、工程施工费用为人民币 陆仟元(¥元)。本工程为单价承包合同,承包单价包括了施工单位为实施本工程的人工费、材料费、机械费、高速公路通行费、管理费、利润、税金等以及为实施本工程而发生的调遣费、临时设施费、保险等直接或间接的费用。工程数量以业主现场代表、施工单位等各方共同确认的实际数量为准。施工单位需服从业主公司的运营收费管理制度,配合我公司的高速公路收费工作。

  2、工程款支付:施工单位完成全部工程内容,通过业主组织的工程验收,办理完成工程结算,开具合法有效的等额发票后一次性支付。

  五、本工程质量目标为合格。

  六、施工单位向业主承诺按照本合同约定施工、竣工,履行本合同所约定的全部义务。

  七、施工单位必须服从业主安全、文明施工的管理制度,如有任何违规的行为,业主有权对施工单位进行处罚,罚金在结算工程款中扣除。

  八、施工单位需在完工后办理交工验收手续并完善交工资料,逾期办理工程结算的,业主有权不支付施工工程款。

  九、业主向施工单位承诺按本合同约定的`期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

  十、本合同自双方签字并加盖公章之日起生效,并按照施工合同的规定结清施工费用后自然失效。

  十一、本合同正本一式两份,双方各执一份,副本八份,双方各执四份。具有同等的法律效力。

  附:1.收费站限高门架设计图

  2.工程量清单

  业 主: 法定代表人或 其授权的代理人:单位地址:邮 编:电 话:传 真:日 期: 年月日

  施工单位:

  法定代表人或 其授权的代理人:单位地址:邮 编:电 话:传 真:日 期: 年 月日

  收费站限高门架工程量清单

  业 主: 施工单位:

  日 期: 年月日日 期: 年月日

安装合同 篇2

  合同编号:

  合 同 书

  甲方:温州市第二建筑安装工程有限公司置信铂金湾项目部 乙方:

  活动板房销售合同

  甲方:温州市第二建筑安装工程有限公司置信铂金湾项目部(以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规精神,甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,一致同意签定合同。 第一条 订购板房内容

  甲方向乙方订购的活动板房内容为:

  活动板房总面积计算规则:

  1、主体面积=外墙外面长×宽×层数;2、室外楼梯、走道面积=自然层水平投影面积; 2、雨棚面积=雨棚水平投影面积的一半;4、总面积=1+2+3 第二条 合同金额

  1、 上列单价、金额不包括土建、水电安装等项目的费用。

  2、 其他约定: 。 3、合同总金额(人民币) 元 (大写)

  第三条 付款方式:

  1、 合同签订后,甲方应于 年 月 日前向乙方支付合同金额 %的预付款

  计元。(大写) 2、 板房钢构进场后 天内,甲方应向乙方支付合同金额 %的进度款计元。

  (大写) 3、 活动板房安装完工,甲方验收后 天内应向乙方支付合同金额 %的.尾款,

  计 元。(大写)4、 其他约定:5、 在甲方未付清所有活动板房之前,本活动板房的所有权归乙方。 第四条 安装地点及工期

  1、 安装地点:乐清市旭阳路霖霄路交叉旁(置信铂金湾项目) 2、 安装平面布置方案详见甲方确认的平面布置图。

  3、 安装工期:自甲方向乙方交付已达到设计强度并符合安装要求的基础起 个工作日。 4、 其他约定:其他约定同乐清E-b地块相同。 第五条 工期顺延

  由于下列原因造成安装工期延误,工期相应顺延;

  1、 2、 3、

  甲方提出设计变更、增补及项目的增加; 一周内停电停水造成停工累计达八小时以上;

  甲方不能按约定期提供材料堆场、消除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电;

  4、

  不可抗力:是指大雨、强风、水灾、地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行;

  5、 6、 7、

  甲方代表未及时对变更、增补等履行签证手续,影响下一工序的进度; 甲方不按合同规定及时支付预付款或进度款等影响施工进度; 属于甲方分包项目,未能配合安装进度;

  第六条 甲方责任

  1、 2、

  负责办理活动板房的有关用地,报建手续。

  应在进场前两天完成现场场地平整和道路畅通,并按设计要求做好活动板房的基础。进场当天,甲方应派代表到安装现场与乙方进行交接协助乙方顺利开工。

  3、 4、

  向乙方免费提供50米以内的安装用电、用水接口。

  应按合同第三条规定的时间及时支付款项。如甲方未按时向乙方付款,甲方相应承担应付款项每天千分之二的滞纳金。因此造成停窝工,甲方应承担乙方工人的误工费,每人每天按30元计算。

  5、

  应在活动板房完工当天,派出现场代表会同乙方按合同及附件约定对板房进行验收,并办理验收交接手续。如甲方未到现场参与验收而自行起用活动板房,则视为对本活动板房安装质量符合合同要求的确认和验收手续的完成。

  6、

  进场前,应对乙方提供的设计图纸予以确认。如再提出变更时,甲方应将变更内容书面致函乙方,并承担相关费用。乙方现场安装人员在乙方下达变更指令后方能执行。

  第七条 乙方责任

  1、 2、

  按合同约定的工期完成供应和安装任务。

  按照活动板房行业通用产品的质量,满足甲方正常使用要求。其中楼面使用荷载不应大于150kg/㎡。

  3、

  乙方提供自板房完工日起一年的保修服务(甲方项目工期不到一年的,保修至项目完工)。属乙方活动板房质量问题的,乙方予以无偿修补。

  4、

  乙方安装期间属乙方原因造成的安全事故及损失由乙方承担。

  5、 其他服务:乙方保修期满后出现的问题或保修期内属甲方原因造成的损坏,乙方负责予以修补,修补费用由甲方承担。

  第八条本合同未尽事宜由双方本着友好合作精神协商后签订补充协议,补充协议与本

  合同具有同等法律效力。

  第九条本合同自签订之日起生效,本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协

  商不成时,应提交温州市鹿城区人民法院诉讼。

  第十条本合同一式 份,甲方持 份,乙方持 份,具有同等法律效力。

  甲方盖章:乙方盖章: 代表签字:代表签字: 开户银行:开户银行: 账号: 账号: 地址: 地址: 电话: 电话:

  签约时间: 签约地点:附件: 1、 2、 3、

  增补合同 平面布置图 平面基础图

安装合同 篇3

  委托方: (以下简称甲方)

  设计方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国经济合同法有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:

  (一)工程概况:

  1、工程地点:

  2、建筑面积:

  3、使用性质:

  4、房屋结构:

  (二)设计程序:

  1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 ??m2× ??元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)m2× ??元/ ??m2计取,设计费总计 ??元。

  2、设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的 ??%,即 ??元。

  3、乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在 ??天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。

  4、在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的 ??% ??元后,乙方在 ??天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。

  5、施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的 ??% ??元。

  6、甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图 ??元/张)。现甲方要求绘制 ??部位效果图 ??张,总计 ??元。

  7、施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。

  8、其它约定:

  (三)双方责任:

  1、甲方责任:

  2、乙方责任:

  (四)其它:

  1、本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的.设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

  2、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

  3、如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方 ??元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方 ??元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。

  4、对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。

  5、本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉到人民法院解决。

  6、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

  7、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。

  甲方名称(签字盖章):

  乙方名称(盖章):

安装合同 篇4

  发包方(甲方): 承包方(乙方):

  按照 《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第1条 工程概况

  1.1、 工程名称:

  1.2、 工程地点:

  1.3、 承包范围:按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。

  1.4、 承包方式:包工包料(部份材料由甲方提供)

  1.5、 工期: 天。(按甲方通知进场施工当天计,即从 年 月 日 起计)

  1.6、 工程质量:按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级,。

  1.7、 合同工程价款(人民币大写): (详见预算表)。

  第2条 甲方工作

  2.1、开工前,向乙方进行作法说明和现场交接交底,交出可施工现场。

  2. 2、为乙方提供施工所需的室内水、电源。

  2.3、指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行,办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。

  2.4、协调办理有关的手续,解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。

  2.5、如需要拆改建筑物结构或设备管线,负责办理相应手续,协调物业管理公司与装修之间的具体问题。

  第3条 乙方工作

  3.1、参加甲方组织的作法说明的现场交接,拟定施工方案和进度计划,按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和安全交底。

  3.2、指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行,组织施工,保质、保量、按期施工,解决由乙方负责的各项事宜。

  3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,编制工程结算。

  3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和垃圾清理工作。

  3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3.6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的'一切设施和工程成品进行保护。

  3.7、进场前办妥施工人员的工地出入证,接受施工安全教育。

  3.8、进场人员必须备齐证件,随时接受甲方及有关人员检查。

  3.9、乙方必须做好施工安全措施,施工安全乙方负责,甲方有权督促。若施工中发生安全事故由乙方负责。

  第4条 关于工期的约定

  4.1、因一方责任,影响工期,一切责任由责任方负责。

  4.2、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不能顺延。

  4.3、因甲方逾期付款,逾期交场地,影响工期,工期顺延。

  4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工,工期相应顺延。

  第5条 关于工程质量及验收的约定

  5.1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准,本工程保修期

  5.2、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方在征得甲方同意后可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验,复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

  5.3、工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到验收通知三天内组织验收,验收合格后办理验收、移交手续。

  第6条 关于工程价款及结算的约定

  6.1、1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。

  6.1、2、在预算项目内有发生施工完成才结算,没有做的项目不结算。

  6.1、3、增加的工程项目按甲方签认计算。

  6.2、工程款的支付方式:

  6.2.1、甲、乙双方签订合同后,甲方支付 %工程款。

  6.2.2、乙方完成 ,甲方支付 %工程款。

  6.2.3、乙方完成 ,甲方支付 %工程款。

  6.2.4、余款(保修金除外)在工程完工通过验收,在双方确定结算后 天内甲方支付完毕。

  6.2.5、乙方以人民币 工程保修金,待保修期满后十天内结清。

  6.3、 本工程项目的增减约定

  6.3、1、工程所发生的在预算项目之外的工程项目,均需双方商定并办理签认确定手续,才能进行结算。甲方确定不做的项目不能结算。

  第7条 有关材料供应的约定

  7.1、工程施工所需材料由乙方采购供应至施工现场,如商定需由甲方采购的材料由甲方供应至施工现场。

  7.2、甲、乙双方如一方对材料设备有异议,可进行检验。

  第8条 有关安全生产和防火的约定

  8.1、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

  8. 2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失及法律责任。

  第9条 违约责任、争议或纠纷处理

  9. 1、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  9. 2、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方应采取协商解决或请有关部门进行调解。

  9. 3、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院提出诉讼。

  第10条 附则

  10. 1、乙方在施工过程中除接受甲方监督外还应服从物业管理公司的管理。

  10. 2、本合同正、副文本各两份,双方各执二份,具同等效力。

  10. 3、本合同从双方签订之日起执行至合同履行完成后自动终止。

  10. 4、附件:《装修工程报价(预算)表》

  甲方: 乙方:

  代表(签字): 代表(签字):

  年 月 日 年 月 日

安装合同 篇5

  立协议单位

  甲方:_______________________(以下简称________________)

  乙方:_______________________

  一、工程名称:__________________________________________

  二、工程地点:__________________________________________

  三、承包形式:包工包料

  四、工程内容

  ________________________________________________________

  五、工程造价

  本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起,甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元,在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清,金额多退少补。

  六、双方责任

  1.在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

  2.在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

  3.乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

  4.乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

  5.施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

  七、双方一致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及返工等损失,由乙方负责。

  八、安全质量措施费,250kya及以下为伍百元,315kva及以上为壹仟元,1000kva及以上为___________________(大写)元。变压器油化试验费每台_____________________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的'1.5%计取,设计费按勘察设计费用规定收取,变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。

  九、设备材料供应办法,为了工程进度,工程所需设备材料由甲方委托乙方供应,工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。

  十、在工程竣工前五天,乙方通知甲方验收,甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收,不得无故拖延。

  十一、争议的处理

  1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

  2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  十二、本协议一式四份,甲方执壹份,乙方执叁份,每份具有同等效用。

  十三、 本协议自双方签章日起生效,竣工结算后,同时失效。

  甲方(签章):_______________ 乙方(签章):_______________

  法定代表人(签章):_________ 法定代表人(签章):_________

  委托代表:___________________ 委托代表:___________________

  开户银行:___________________ 开户银行:___________________

  帐号:_______________________ 帐号:_______________________

  电话:_______________________ 电话:_______________________

  签订时间:_______年___月___日 签订时间: ______年___月___日

  协议签订地:_________________ 协议签订地:_________________

安装合同 篇6

  合同编号:

  甲方 :

  乙方 :

  根据《中华人民共和国合同法》及国务院20xx年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定,甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任,甲乙双方经协商一致,就甲方委托乙方完成润滑的安装及报装报检的相关事宜约定如下:

  一、工程概况:

  1、工程名称: 润滑安装

  2、设备型号、数量及安装费用:

  备注:1、本合同总价包含全部润滑设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费,以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。

  2、发票类别:普通发票。

  二、付款方式:

  1、润滑到货,现场满足安装条件后7个工作日内,甲方向乙方支付当批次润滑安装费总价的 %;

  2、润滑安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内,甲方向乙方支付当批次润滑安装费总价的 % 。

  以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后,乙方应向甲方递交情况报告,甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时,甲方向乙方支付货款前,乙方应向甲方开具足额发票,否则甲方有权顺延付款时间。

  三、润滑安装调试适用的标准及规范:

  (1)《润滑制造与安装安全规范》gb7588-20xx

  (2)《润滑安装验收规范》gb10060-20xx

  (3)《润滑工程质量验收规范》gb50310-20xx

  (4)《润滑试验方法》gb/t10059-1997

  (5)《润滑技术条件》gb/t10058-1997

  (6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准

  (7)有更高标准版本的按高标准执行

  四、安装资格保证:

  根据国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定,乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。

  五、安装工期:

  1、 本合同中 号梯的安装工期为 日历天,自甲方书面通知开工之日起计算至润滑安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件:

  (1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;

  (2)甲方已经按乙方要求完成井道整改;

  (3)甲乙双方已经按《润滑工程质量验收规范》gb50310-20xx进行井道交接;

  (4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;

  (5)甲方按本合同约定支付了相应款项。

  如非乙方的原因,使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等),乙方对所造成的延期和误工不负责任,甲方应签认工期顺延;如因乙方原因影响润滑安装、调试的,由乙方承担延误工期的违约责任。

  2、乙方在甲方进行润滑安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导,发现土建不符合润滑安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初步勘测,确认土建参数是否符合润滑安装要求,如需要整改的,乙方应于签订本合同后三日内,一次性提出书面整改意见,如乙方不在合同约定时间提出整改意见,或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的,责任由乙方承担,发生的整改费用也由乙方承担。

  3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工,如因甲方延误工期的情况发生,乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设,待甲方复函后按函意执行。

  六、安装验收

  1、乙方免费负责办理润滑报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。

  2、安装结束后,乙方以书面形式报告甲方,并提供相关资料,向质监部门提出验收报告,并承担验收费用。

  3验收中如有涉及乙方责任的整改项目,乙方须整改合格后通过验收并取得《安全验收合格证》及准运证后方可办理设备竣工移交手续,整改期间所发生的`费用由乙方承担;因此延误工期的,乙方还应承担延误工期的违约责任。

  七、润滑安装相关的工作责任

  1、甲方责任

  1)按照乙方要求协助乙方完成润滑设备现场起吊、并协助乙方完成润滑到货时的卸货和到存储地点的搬运,以上费用由乙方负责。

  2)在乙方进场前,在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的润滑部件存储库房和工具室。润滑部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。

  3)在乙方的协助下提供符合润滑总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线,墙面装饰基准线,清除施工现场积水和杂物。

  4)机房内每台润滑设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的,乙方负责安装,相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识),以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊,提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并提供符合润滑规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制,并从供端就零地分开),在安装开工前,电源应提供到润滑机房内。润滑安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承担。

  5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。

  2、乙方责任

  1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方,经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管理规定,服从现场整体管理,并且对工作内容范围的安全负安全责任。

  2)在合同约定安装时间前,负责派员前往安装现场进行土建勘测,确认工地安装条件,向甲方提供咨询服务和提出整改要求,与甲方约定具体开工日期。

  3)完成保证五方通话、消防润滑及润滑监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试,并完成润滑轿厢内监控摄像头的安装。

  4)乙方应提供润滑起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家安全规定和施工要求的施工润滑的脚手架,润滑安装完工后拆除,安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。

  5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作,按照国家润滑安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作,直至符合相关的设计要求和质量验收标准,出具设备安装检验报告和产品合格证书。

  6)负责润滑安装及质量的自检验收。

  7)润滑安装后,如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的,由乙方负责整改或重做,费用乙方负责。

  8)参加现场施工协调会议,配合甲方建筑施工,落实协调会议要求。

  9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成安全或生产事故,由乙方全额负责。

  10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报,并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作,负责代办润滑注册登记证、准运证,同时,承担报装、报验等费用。

  11)负责润滑设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。

  12)润滑验收完毕取得《安全验收合格证》、准运证15日内,将润滑设备及相关资料移交甲方。

  13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。

  14)施工中产生的各种废弃物,由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承担。

  15)乙方应服从甲方的施工管理,积极配合其他专业施工单位的交叉施工及进度要求,乙方不得阻挠及提出任何配合费用并以此作为停工、窝工费的理由,否则引起的所有责任由乙方承担;

  16)如施工过程中,乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品,如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的,乙方应承担赔偿责任。

  17)负责润滑五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线;负责消防润滑与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。

  18)负责自润滑机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。

  八、质量保证

  润滑设备及润滑安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的《 润滑购销合同》中的第8条约定的内容执行。

  九、违约责任:

  1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项,否则每延误一天,乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开始计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的,超出部分仍由甲方承担赔偿责任。

  2、因乙方原因迟延完工的,逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的,超出部分仍由乙方承担赔偿责任。

  十、司法管辖:

  签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,任何一方均有权向施工项目所在地人民法院提起诉讼。受理期间,双方应继续执行合同其余部分

  十一、不可抗力

  指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况,包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、*乱或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后,提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小,若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的,可不承担由此造成的责任。

  十二、合同生效、终止和争议

  1、本合同所有条款均为打印文字,文本不得涂改,自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜,双方协商,另行签订补充协议,经双方盖章后生效。

  2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件,属本合同不可分割部分,具有同等法律效力。

  3、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

  4、本合同正本一式陆份,甲方执行肆份,乙方执行贰份,自双方盖章之日起生效。

  甲 方

  单位名称

  签约代表

  签订日期年 月 日

  乙 方

  单位名称

  签约代表

  签订日期年 月 日

安装合同 篇7

  发包人:xxx有限公司(简称甲方)

  承包人: 安装队伍(简称乙方)

  甲乙双方本着平等互利的原则签订安装分包工程,经协商一致,达成协议,共同遵守下列条款:

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包面积:

  4部修整、墙面清理、废料清埋、打胶、搭移动架、钢骨架安装、焊条、切割片、防锈漆及除槽钢、角钢以外的其他材料,所有辅料均由甲方指定品牌、规格。

  二、合同工期

  本工程开工日期暂定 年 月 日

  完工日期年月日

  总日历工期日历天

  三、工程质量

  乙方确保工程质量符合国家验收合格标准。

  四、合同价付款方式

  1、本合同外墙石材平板干挂安装单价包干/平米,石材线条按可见光面积展开计算。

  2、工程进度款实行月末25日乙方向甲方报当月完成实际工程量,经甲方认可后,次月10日前支付乙方工程款80%。

  3、工程施工完成验收合格后3个月内工程款支付工程总造价95%,其余的5%作为质量保修金,保修期1年满,完成保修责任后30日内无息返还。

  五、甲方工作

  1、甲方提供施工图纸,。

  2、向乙方提供施工所需的'电、水及场地,道路以保证施工需要。

  3、向乙方提供非乙方承包范围内的材料、工人住宿费 ( 其他生活用品乙方自理)。

  六、乙方工作

  1、乙方组织和管理本工程专业施工队,负责工程质量、进度控制,安全文明施工。

  2、乙方应按甲方施组、技术交底及施工图纸进行施工。乙方应认真复核施工图,现场如有与图纸不符, 应及时向甲方报告。

  3、乙方应服从甲方的合理调度, 计划好人员安排, 根据业主的工期需要, 可能需要赶工, 乙方应做好思想准备及人员储备, 不能以某种原因拒绝配合。由乙方原因造成工期延误,甲方另派施工班组,所发生费用从乙方工程款中扣除。

  4、在施工过中应自觉接受甲方对工程质量及安全的监督。

  5、乙方应认真执行甲方交底的施工安全保障措施, 对施工安全负全部责任。

  6、在施工过程中,乙方应遵守施工现场的各项管理规定,并服从业主及监理单位的统一管理。由乙方原因造成的质量、安全事故、罚款及劳务工资经济纠纷等一切事宜均由乙方负责,费用由乙方承担。

  七、违约责任

  双方因未按合同约定履行自己的义务应承担违约责任,赔偿因其违约给对方造成的经济损失。

  八、合同的生效与终止

  1、本合同自双方签字或盖章后生效。

  2、本合同未尽事宜双方另行协商解决。

  3、工程结算尾款付清本合同终止。

  九、合同争议解决方式,本合同发生争议由双方当事人协商解决,协商或调解不成,可提交仲裁委或依法向当地法院起诉。

  十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方代表人: 乙方:

  签订时间: 年 月日 签订时间: 年 月日

【安装合同】相关文章:

空调安装合同安装空调的合同08-31

安装的合同01-14

(精选)安装合同09-08

[经典]安装合同09-04

【精选】安装合同08-30

安装合同【精选】08-30

安装合同(精选)08-31

(精选)安装合同08-27

(经典)安装合同08-22

【经典】安装合同09-16