当前位置：9136范文网>实用文档>合同>工程合同

工程合同

时间：2023-09-26 09:13:33 合同我要投稿

实用的工程合同【热门】

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编整理的工程合同10篇，欢迎阅读与收藏。

实用的工程合同【热门】

工程合同篇1

　　委托方（甲方）：

　　姓名：

　　身份证号码：

　　住所地址：

　　邮政编码：

　　联系电话：

　　被委托方（乙方）：

　　企业名称：

　　法人代表：

　　企业所在地址：

　　证书编号：

　　邮政编码：

　　联系电话：

　　根据国家及当地政府有关规定，经双方协商，签订本合同，以共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1．工程地址：

　　2．居室规格________室________厅

　　3．施工面积________室________平方米________厅________平方米厨房________平方米卫生间________平方米。

　　4．施工内容（附施工单或施工图）

　　5．委托方式

　　6．开工日期________年________月________日

　　7．竣工日期________年________月________日

　　8．施工总价________元（附工程预算书）

　　其中：材料款________元

　　人工费________元

　　其他费用________元

　　第二条质量要求

　　1．使用材料品种、规格、名称（附清单）

　　2．工艺标准双方同意参照中国轻工总会制定的《家庭装饰工程质量规范》。

　　3．施工质量检查监督部门

　　4．施工过程中如有特殊质量要求，双方应达成一致意见，签订补充合同。

　　5．质量保修期自工程验收后起为________年，保修费用由现任方负担。

　　第三条价款支付

　　1．包工包料者合同签约后预付________%价款，余款竣工验收后一周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的________%。

　　2．包清工者付款方式为_______________________________。

　　3．在施工过程如有项目增减，双方应签补充条款增减价款。

　　第四条违约责任

　　1．乙方如不能如约保证质量，应返工，费用自负。

　　2．因乙方原因不能按期完工，每拖延一日应由乙方支付损失费________元。

　　3．因甲方原因不能按期完工，每拖延一日应由甲方支付误工费________元。

　　4．在施工过程中，甲方未经与乙方代表协商私自更改施工内容，所引起的.质量问题，责任自负。

　　5．合同生效后，履行期届满前，擅自解除合同的一方，应按合同价款的________%支付违约金；因擅自解除合同，已给对方造成的损失超过违约金的，还应进行赔偿，补偿违约金不足的部分。

　　6．由于一方要求解除合同，造成对方经济损失的，按实际造成的损失赔偿。

　　第五条争议处理

　　1．合同履行中发生的争议，双方可以通过协商解决。协商不成时，采用下列方式解决：

　　（1）向当地室内装饰行业主管部门申请调解解决。

　　（2）通过仲裁解决。

　　（3）通过诉讼解决。

　　第六条合同变更

　　1．双方已达成协议，如有一方要求变更内容，需征得另一方同意并履行签约手续。

　　2．合同自签订之日起生效；保修期内有关保修条款生效，其余条款终止；保修期满后全部条款终止。

　　第七条补充条款

　　第八条合同文本

　　本合同正本两份，甲乙方各执一份，副本视需要送有关部门。

　　甲方：

　　乙方：

　　工程名称：

　　工程编号：

　　合同编号：

　　委托单位（甲方）：

　　设计单位（乙方）：

工程合同篇2

　　发包人（全称）（简称甲方）

　　承包人（全称）（简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期总日历天数天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　金额（大写）：（人民币）：万元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、本合同专用条款

　　3、明确双方权利、义务的纪要、协议

　　4、本合同通用条款

　　5、投标书、招标文件和中标通知书

　　6、施工图纸

　　7、标准、规范及有关技术文件、技术要求

　　8、工程预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定双方签字盖章后生效。

　　发包人：（公章）承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　工商行政管理机关鉴证意见：

　　经办人：鉴证机关(章)

　　年月日

　　第二部分通用条款

　　此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分通用条款》

　　第三部分专用条款

　　一、词语定义及合同文件

　　2.合同文件及解释顺序

　　合同文件组成及解释顺序：

　　3.语言文字和适用法律、标准及规范

　　3.1 本合同除使用汉语外，不使用语言文字。

　　3.2适用法律和法规

　　3.2.1需要明示的法律、行政法规：

　　3.2.2本合同适用的法律和法规不限于上述明示的法律法规。本合同订立时国家及相应部门颁布的其它法律法规同样适用。

　　3.3适用标准、规范

　　适用标准、规范的名称：

　　发包人提供标准、规范的时间：

　　国内没有相应标准、规范时的约定：

　　4.图纸

　　4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：

　　4.2发包人对图纸的保密要求：

　　4.3使用国外图纸的要求及费用承担：

　　二、双方一般权利和义务

　　5.工程师

　　5.1 监理单位委派的工程师

　　姓名：职务：

　　发包人委托的职权：

　　需要取得发包人批准才能行驶的职权：

　　5.2发包人派驻的工程师

　　姓名：职务：

　　职权：

　　5.3不实行监理的，工程师职权：

　　7.项目经理

　　姓名：职务：证号：

　　8.发包人工作

　　8.1发包人应按约定的.时间和要求完成以下工作：

　　⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

　　⑵将施工所需的水、电、线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

　　⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：

　　⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

　　⑹水准点与坐标控制点交验要求：

　　⑺图纸会审和设计交底时间：

　　⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：

　　⑼双方约定发包人应做的其它工作：

　　8.2 发包人委托承包人办理的工作：

　　9.承包人工作

　　9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

　　⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

　　⑵应提供计划、报表的名称及完成时间：

　　⑶承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

　　⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

　　⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

　　⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

　　⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：

　　⑻施工场地清洁卫生的要求：

　　⑼双方约定承包人应做的其它工作：

　　三、施工组织设计和工期

　　10.进度计划

　　10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：

　　监理工程师对施工方审核的时间：

　　10.2群体工程中有关进度计划的要求：

　　13.工期延误

　　13.1 双方约定工期顺延的其他情况：

　　四、质量与验收

　　16.工程验收：由招标人或招标人委托的单位，组织各相关部门按施工图纸要求及国家颁布的有关工程验收规范进行验收。

　　16.1本工程质量要求达到标准。

　　17.1双方约定中间验收部位：

　　五、安全施工：承包人在施工现场的安全教育和安全事故由承包人承担。

　　六、合同价款与支付

　　23.合同价款及调整

　　23.2本合同价款采用方式确定。

　　⑴采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

　　风险费用的计算方法：

　　风险范围以外合同价款调整方法：

　　⑵采用可调价格合同，合同价款调整方法：

　　23.3双方约定合同价款的其他调整因素：

　　24.工程预付款

　　发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

　　扣回工程款的时间、比例：

　　25.工程量的确认

　　25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

　　26.工程款（进度款）支付

　　双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

　　七、材料设备供应

　　27. 发包人供应材料设备

　　27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

　　⑴材料设备单价与一览表不符：

　　⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

　　⑶承包人可代为调剂串换的材料：

　　⑷到货地点与一览表不符：

　　⑸供应数量与一览表不符：

　　⑹到货时间与一览表不符：

　　⑺工程开工前根据施工组织方案、施工进度计划，及时报送甲供材供应时间计划表及要求。

　　27.6发包人供应材料设备的结算方法：

　　28.承包人采购材料设备

　　28.1承包人采购材料设备的约定：

　　八、工程变更

　　1、发包人以书面形式提出工程变更要求，作为变更依据，通知监理和承包人，变更需经签字、加盖公章后生效。

　　2、承包人以书面形式提出工程变更意见，经发包方、监理签署确认意见并加盖公章后生效。

　　九、竣工验收与结算

　　32.竣工验收

　　32.1承包人提供竣工图的约定：

　　32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：

　　十、违约、索赔和争议

　　35.违约

　　35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

　　本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

　　本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：

　　本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

　　双方约定的发包人其他违约责任：

　　35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

　　本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任（工期违约）：

　　本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

　　双方约定的承包人其他违约责任：

　　37.争议

　　37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：采取第种方式解决。

　　⑴请双方主管部门调解；

　　⑵约定向仲裁委员会提请仲裁。

　　十一、其它

　　38.工程分包

　　38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：

　　39. 不可抗力

　　39.1双方关于不可抗力的约定：

　　40.保险

　　40.6本工程双方约定投保内容如下：

　　⑴发包人投保内容：

　　⑵承包人投保内容：

　　41.担保

　　41.3本工程双方约定担保事项如下：

　　⑴发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：作为本合同附件。

　　⑵承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：作为本合同附件。

　　⑶双方约定的其他担保事项:

　　46.合同份数

　　46.1双方约定合同正副本份数：

　　47.补充条款：

　　第四部分工程质量保修书

　　发包人(全称):

　　承包人(全称)：

　　为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　质量保修范围包括屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

　　二、质量保修期

　　质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

　　1、地基基础工程和主体结构工程为；

　　2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏屋面防水工程为年；

　　3、装修工程为年；

　　4、电气管线、上下水管线安装工程为年；

　　5、供热及供冷系统为个采暖期及供冷期；

　　6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;

　　7、其他项目保修期限约定如下：

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　三、质量保修责任

　　1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

　　2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

　　4、质量保修完成后，由发包人组织验收，发包人在质量保修期满后一个月内，将剩余保修金无息返还承包人。

　　四、质量保修金的支付

　　工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5％，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的。

　　五、质量保修金的返还

　　发包人在质量保修期满后一个月内，将剩余保修金无息返还承包人。

　　六、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：

　　本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

　　发包人(公章)：承包人(公章)：

　　法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

　　年月日年月日

工程合同篇3

　　住所:

　　身份证号:

　　电话:

　　承包人(乙方):

　　住所:

　　施工队负责人:

　　电话:

　　身份证号:

　　木工负责人:

　　电话:

　　身份证号:

　　油漆工负责人:

　　电话:

　　身份证号:

　　瓦工负责人:

　　电话:

　　身份证号:

　　水电工负责人:

　　电话:

　　身份证号:

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

　　第一部分工程概况

　　第1条、工程地点:上海市浦东新区兰城路115弄42号502室

　　第2条、工程内容及做法(1)餐厅背景、酒柜、吊顶制作;(2)客厅电视背景、装饰柜、吊顶制作;(3)过道吊顶、过道背景制作;(4)储藏柜、侧卧衣柜、主卧衣柜、书房书柜、书房写字台、侧卫台盆柜制作;(5)主卧观景台制作;(6)套内所有窗套、门套的制作;(7)卫生间、厨房、南北阳台瓷砖的沾帖;(8)室内门、门锁等的安装;(9)室内水、电、灯等强弱电的布控、安装;(10)室内龙骨、地板的铺设与安装;(11)室内墙面、家具、窗门套涂料、油漆粉刷(含墙面底漆);(12)其他相关业务。(详细尺寸参照设计图纸联系实际而定)

　　第3条、工程承包方式:双方商定采取以下承包方式:(1)承包人包工、部分包料(水泥、黄沙等部分辅料),发包人提供部分材料(木料、家电、电线、水管、扣板等);(2)在承包人提供的有关工程文件(家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表、家庭居室装饰装修工程施工项目确认表和施工图纸)中,应对由发包人提供的材料的规格、型号、数量等要素给予明确的规定。(3)承包人要求发包人提供的材料数量应符合实际施工的要求,与工程实际使用量的误差应在+-5%以内。因超出此误差范围而导致发包人多次购买、材料浪费、延误工期、影响质量等责任由承包人承担相关费用。(4)由承包人提供的材料必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如因承包人提供了不合格材料而引起的`工程质量问题,由承包人承担责任,且不受工程质量保修期限的限制。

　　第4条、工程期限_______天;开工日期_______年_______月_______日;竣工日期_______年_______月_______日。

　　第5条、合同价款:本合同工程总人工费为(大写):__________________元(详见附表2:家庭居室装饰装修工程报价单),优惠额度 ;最终实际人工费总额:12000.00元,大写:壹万贰千元人民币整(发生变更也不予修正)。

　　第二部分工程监理

　　第6条、若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　　第三部分施工图纸

　　第7条、发包人不委托承包人设计施工图纸,图纸由甲方自行提供,一式二份,发包人、承包人各一份。

　　第四部分发包人义务

　　第8条、开工前_______天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

　　第9条、提供施工期间的水源、电源;

　　第10条、负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　第11条、不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　第12条、施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　第13条、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进畅⒖⒐ぱ槭铡

　　第五部分承包人义务。

　　第14条、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

　　第15条、严格执行有关施工现场管理的规定;

　　第16条、保护好发包人提供的左右材料、家电的安全,并保证原居室室内上、下水管道的畅通;

　　第17条、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现畅

　　第六部分工程变更。

　　第18条、工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(费用不再另行增加)。

　　第七部分材料的提供。

　　第19条、由发包人提供的材料、设设备(发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

　　第20条、由承包人提供的材料、设备(承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

　　第八部分工期延误。

　　第21条、对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

　　第22条、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延。

　　第23条、发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

　　第24条、因承包人责任不能按期开工或中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

　　第九部分质量标准。

　　第25条、双方约定本工程施工质量标准为现行「上海市住宅装饰装修验收标准」:(详见附件1:上海市住宅装饰装修验收标准)。

　　第26条、施工过程中双方对工程质量发生争议,由发包人指定、拥有质量认证资质的有关部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。

　　第十部分工程验收和保修

　　第27条、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:(1)__________________________________________;(2)__________________________________________;(3)__________________________________________;(4)____________________________________ ______。承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表3:家庭居室装饰装修工程验收单)。

　　第28条、工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表3:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续。

　　第29条、工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

　　第30条、在正常使用条件下,本工程保修期为36个月,保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表4:家庭居室装饰装修工程保修单)。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏工程,保修期为60个月。

　　第31条、在正常使用条件下,工程应在一定时期内保证合格的质量标准,不应出现严重、大面积和多处质量问题。如在保修期内出现超过2次(处)严重质量问题的,承包人除提供保修之外,另须根据实际情况赔偿发包人由于此质量问题造成的相关损失,并向发包人支付工程质量违约赔偿,金额为发生严重质量问题的工程的造价150%。严重工程质量问题是指在正常使用调价下: q 防水工程出现2处以上渗漏; q 煤气、给排水改动工程出现断裂、漏水、漏气(材料质量问题除外); q 墙面、吊顶等涂料工程出现10cm2以上的涂料表层脱落; q 吊顶、五金件、灯具等吊装、安装工程出现断裂、脱落(材料质量问题除外); q 墙砖超过2处(块)以上松动、脱落; q 地砖、地板工程出现2处(块)以上显着隆起、凹陷、移位,或松动、脱落(材料质量问题除外); q 木工工程出现开裂、脱胶(榫)、松动、变形(材料质量问题除外)。

　　第十一部分工程款支付方式

　　第32条、双方约定按以下方式支付工程款:(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:支付次数工程进度支付金额备注第一次工人进场后第1周内 20xx.00 第二次工人进场后第4周内 3000.00 第三次工程竣工交付使用当日 4000.00 第四次交付使用后第6个月内 3000.00 条件:无质量问题工程进度定义: q 基础工程基本完成,木、瓦工基本到位,并正常开展工作; q 水电铺设完备、吊顶基本完成、门套、橱柜基本过半; q 工程全部完工,并交付使用。 (2)其他支付方式:经由发包人与承包人协商,可通过债权、债务转让抵扣。

　　第33条、工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料

　　后15日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字。第34条、工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票(视实际情况而定)。

　　第十二部分违约责任

　　第35条、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律

　　、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

　　第36条、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

　　第37条、未办理验收手续、承包人提前使用工程材料的,发包人有权要求暂停工程、补办验收手续。由此造成的工期延误、工程返工等责任,由承包人承担。

　　第38条、因一方原因,造成合同无法继续履行时,终止方应提前5天通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　第39条、由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

　　第40条、由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向发包人支付违约金200元或工程价款的1%(两数取高)。

　　第十三部分合同争议的解决方式

　　第41条、本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院提起诉讼。第十四部分几项具体规定。

　　第42条、因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)______________元(此费用包括/不包括在工程价款内)。

　　第43条、施工期间,发包人将外屋钥匙_______把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁_______把,由承包人当场负责安装交付使用。

　　第44条、施工期间,承包人应严格管理施工现场,妥善保护原有的住宅结构与设备。未经施工文件和本合同确认,不得对原有的建筑结构或设备进行拆除、改动,由此造成的一切后果,由承包人负责,并不受工程保修期的限制。

　　第45条、施工期间,承包人应尽量确保工程不对邻里、社区和公众利益产生影响。承包人应对工程噪音、污水、废料、异味、光污染、高空坠落物等有害因素有足够的预计和有效的管理。由于承包人管理不善,违规操作而造成的一切后果,由承包人负责。

　　第46条、施工期间,承包人每天的工作时间为:上午_______点_______分至_______点_______分;下午_______点_______分至_______点_______分。承包人应按时开工、停工,并不在施工现场从事与工程无关的活动。未经发包人许可,承包人不得在施工现场留宿。第十五部分其他约定事项:

　　第47条承包人不从发包人利益出发,恶意浪费、偷窃、偷换发包人提供的相关材料等行为发生时,一经发现,发包人有权要求承包人按照实际损失量的300%给予赔偿。结算工程量即实际耗材数量应该在上海市规定的定额数的正负5%以内,超出部分同样适用本条款。

　　第十六部分附则

　　第48条、本合同经双方签字(盖章)后生效,以最后一位签字为准,合同履行完毕后终止。

　　第49条、本合同签订后工程不得转包。

　　第51条、本合同一式2份,双方各执1份。

　　第51条、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

　　合同附件:

　　附件1:上海市住宅装饰装修验收标准

　　附表2:家庭居室装饰装修工程人工费报价单

　　附表3:家庭居室装饰装修工程验收单

　　附表4:家庭居室装饰装修工程保修

工程合同篇4

　　发包方： ____________公司（以下简称甲方）

　　承包方： ________________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合这一次工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.工程名称： ______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程；

　　2.工程地点：_____________________；

　　3.工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程（含各出入口）绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）这一次工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如这一次工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。

　　4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。

　　第二条工程期限

　　1.这一次工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_______年_______月_______日。

　　2.如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

　　（1）发包方在合同规定开工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者；

　　（2）明确由发包方负责供应的建筑材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的建筑材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者；

　　（3）在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者；

　　（4）发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；

　　（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购建筑材料价差款而影响施工进度者；

　　（6）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者；

　　（7）发生重大设计变更。

　　第三条工程合同造价：

　　1.这一次工程合同预算造价为人民币____________元，即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整（含税）

　　2.按照第八条标准按实际工程量进行结算。

　　第四条建筑材料、设备供应、检验

　　1.进口特殊建筑材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责；

　　2.成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏；

　　3.所有建筑材料设备、成品、半成品均应附有合格证。

　　4.已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。

　　5.具有合证书建筑建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承担；如属不合格产品，检验费用由承包方负担。

　　6.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于这一次工程。

　　7.乙方已预定或已采购的建筑材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。

　　第五条工程质量和检查验收

　　1.这一次工程质量要求为优良；

　　2.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查；

　　3.发包方聘用的现场监理工程师为____________；

　　4.承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如建筑材料、设备合格证、建筑材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。

　　5.隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。

　　6.工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　7.工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。

　　8.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。

　　9.工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。

　　第六条施工设计变更

　　1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。

　　2.施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。

　　3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、建筑材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。

　　4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施；

　　5.在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认；

　　（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符；

　　（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；

　　（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

　　（4）确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。

　　第七条双方负责事项

　　1.发包方

　　（1）办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料；

　　（2）在开工前做好“三通”；按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于______米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费；

　　（3）根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；

　　（4）按规定提供施工场地；

　　（5）合同签订后______天内（以收签最后一张图纸为准）向承包方提供完整的施工技术资料______套；

　　（6）确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点；

　　（7）组织承包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在______天内分送有关单位；

　　（8）审核承包方工程进度表，及时向承包方支付工程进度款；

　　（9）派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。

　　（10）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好竣工结算工作。

　　2.承包方

　　（1）施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；

　　（2）编制施工组织设计（或施工方案）施工总进度计划、建筑材料设备及成品半成品等进场计划、用水电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送发包方及有关单位；

　　（3）按双方商定的分工范围，做好建筑材料和设备的采购、供应和管理；

　　（4）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

　　（5）在交工前应负责保管，并清理好场地；

　　（6）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

　　（7）在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。

　　第八条工程价款的支付与结算

　　1.签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的______%；

　　2.乙方完成合同工程量的______%时，甲方在收到乙方的.工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______%进度款；

　　3.工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______%进度款；

　　4.工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的______%工程款；留结算价的 5% 尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后______天内分别一次支付给承包方。

　　5.发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。

　　6.确因发包方拖欠工程款、代购建筑材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

　　7.这一次工程造价结算方式按下列情况办理：

　　7.1 工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量

　　进行计算；

　　7.2 园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用二00三年《广东省园林建筑绿化工程综合定额》按定额计价；

　　7.3 安装工程项目费计取套用20xx年《广东省安装工程综合定额》按定额计价；

　　7.4 园林建筑、绿化工程结算造价按____________建设工程造价管理站于20xx年7月12日颁发的《二00三年园林工程定额计价程序表》计费后总价下浮5%计算；水电安装工程结算造价按____________建设工程造价管理站于20xx年7月12日颁发的《二00三年安装工程定额计价程序表》计费后总价下浮5%计算；

　　7.5 园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的20xx年度7月份《xxx建筑工程、安装工程、园林绿化工程建筑材料、苗木价格表》，发包方可指定部分建筑材料、苗木的品牌、厂家、原产地及价格等；

　　7.6 发包方指定的建筑材料或指定的价格，结算时列入独立费，价格不按本合同第八条7.4款下浮。

　　第九条违约责任

　　1.承包方的责任

　　（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

　　（2）工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币____________元作为逾期违约金。

　　2.发包方的责任

　　（1）未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。

　　（2）工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　第十条争议的解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向____________人民法院起诉。

　　第十一条特殊条款

　　本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款

　　第十二条附则

　　其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。

　　合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。

　　本合同正本 2 份，其中发包方执 1 份，承包方执 1 份，副本 2 份，发包方执 1 份，承包方执 1 份。

　　发包方（盖章）__________________ 承包方（盖章）__________________

　　法定代表人（签名）____________ 法定代表人（签名）____________

　　委托代表人（签名）____________ 委托代表人（签名）____________

　　签约日期：______年______月____日签约日期：______年______月____日

工程合同篇5

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　1．1 工程名称

　　1．2 工程地点：

　　1．3 承包范围：

　　1．4 承包方式：

　　1．5 工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。

　　1．6 工程质量：

　　1．7 合同价款（人民币大写）：

　　第二条甲方工作

　　2．1 开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2．2 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2．3 委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。

　　2．4 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

　　2．5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2．6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第三条乙方工作

　　3．1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3．2 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3．3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3．4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

　　3．5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3．6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条关于工期的约定

　　4．1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　4．2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4．3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4．4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

　　第五条关于工程质量及验收的约定

　　5．1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（jgj73－－91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（gbj300－－88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　5．2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　5．3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　5．4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5．5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5．6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　6．1 双方商定本合同价款采用第种：

　　（1）固定价格。

　　（2）固定价格加％包干风险系数计算。包干风险包括内容。

　　（3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

　　6．2 本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。

　　┌───────────────┬──────────┬───────┐

　　│ 拨款分次进行 │ 拨款％ │ 金额 │

　　├───────────────┼──────────┼───────┤

　　│ │ │ │

　　├───────────────┼──────────┼───────┤

　　│ │ │ │

　　├───────────────┼──────────┼───────┤

　　│ │ │ │

　　└───────────────┴──────────┴───────┘

　　6．3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结清尾款。

　　第七条关于材料供应的约定

　　7．1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的.合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值％的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　7．2 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条有关安全生产和防火的约定

　　8．1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8．2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　8．3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　8．4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条奖励和违约责任

　　9．1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的％支付滞纳金。

　　9．2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。

　　9．3 乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5．2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。

　　9．4 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　9．5 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

　　9．6 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

　　9．7 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　9．8 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十条争议或纠纷处理

　　10．1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　10．2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

　　第十一条其它约定

　　第十二条附则

　　12．1 本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

　　12．2 本合同正式两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。

　　12．3 本合同履行完成后自动终止。

　　12．4 附件

　　（1）施工图纸或作法说明

　　（2）工程项目一览表

　　（3）工程预算书

　　（4）甲方提供货物清单

　　（5）会议纪要

　　（6）设计变更

　　（7）其他

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代理人：代表人：

　　单位地址：单位地址：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　邮码：邮码：

　　开户银行：开户银行：

　　户名：户名：

　　帐号：帐号：

　　年月日年月日

工程合同篇6

　　1、未取得建设审批手续的施工合同的效力如何认定?

　　发包人就尚未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等行政审批手续的工程，与承包人签订的建设工程施工合同无效。但在一审法庭辩论终结前发包人取得相应审批手续或者经主管部门批准建设的，应当认定合同有效。

　　发包人未取得建筑工程施工许可证的，不影响施工合同的效力。

　　2、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第一条第(二)项规定的“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义”承揽建设工程(即“挂靠”)具体包括哪些情形?

　　具有下列情形之一的，应当认定为《解释》规定的“挂靠”行为：

　　(1)不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑施工企业的名义承揽工程;

　　(2)资质等级低的建筑施工企业以资质等级高的建筑施工企业的名义承揽工程;

　　(3)不具有施工总承包资质的建筑施工企业以具有施工总承包资质的建筑施工企业的名义承揽工程;

　　(4)有资质的建筑施工企业通过名义上的联营、合作、内部承包等其他方式变相允许他人以本企业的名义承揽工程。

　　3、如何认定是否属于必须招标的建设工程?

　　《解释》第一条第(三)项规定的“必须进行招标”的建设工程的认定应当依据《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和原国家发展计划委员会《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的相关规定予以确定。法律、行政法规有新规定的，适用其新规定。

　　4、劳务分包合同的效力如何认定?

　　同时符合下列情形的，所签订的劳务分包合同有效：

　　(1)劳务作业承包人取得相应的劳务分包企业资质等级标准;

　　(2)分包作业的范围是建设工程中的劳务作业(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖、钣金、架线);

　　(3)承包方式为提供劳务及小型机具和辅料。

　　合同约定劳务作业承包人负责与工程有关的大型机械、周转性材料租赁和主要材料、设备采购等内容的，不属于劳务分包。

　　5、如何认定建筑企业的内部承包行为?

　　建设工程施工合同的承包人将其承包的全部或部分工程交由其下属的分支机构或在册的项目经理等企业职工个人承包施工，承包人对工程施工过程及质量进行管理，对外承担施工合同权利义务的，属于企业内部承包行为;发包人以内部承包人缺乏施工资质为由主张施工合同无效的，不予支持。

　　6、小型建筑工程及农民低层住宅施工合同、家庭住宅室内装饰装修合同的效力如何认定?

　　施工人签订合同承建小型建筑工程或两层以下(含两层)农民住宅，或者进行家庭住宅室内装饰装修，当事人仅以施工人缺乏相应资质为由，主张合同无效的，一般不予支持。对于当事人确实违反企业资质管理规定承揽工程的，可以建议有关行政主管部门予以处理。

　　前述合同对质量标准有约定的，依照其约定，没有约定的，依照通常标准或符合合同目的的特定标准予以确定。当事人有其他争议的，原则上可以参照本解答的相关内容处理。

　　7、当事人在诉讼前已就工程价款的结算达成协议，一方要求重新结算的，如何处理?

　　当事人在诉讼前已就工程价款的结算达成协议，一方在诉讼中要求重新结算的，不予支持，但结算协议被法院或仲裁机构认定为无效或撤销的除外。

　　建设工程施工合同无效，但工程经竣工验收合格，当事人一方以施工合同无效为由要求确认结算协议无效的，不予支持。

　　8、承包人项目经理在合同履行过程中所施行为的效力如何认定?

　　施工合同履行过程中，承包人的项目经理以承包人名义在结算报告、签证文件上签字确认、加盖项目部章或者收取工程款、接受发包人供材等行为，原则上应当认定为职务行为或表见代理行为，对承包人具有约束力，但施工合同另有约定或承包人有证据证明相对方知道或应当知道项目经理没有代理权的除外。

　　9、当事人工作人员签证确认的效力如何认定?

　　当事人在施工合同中就有权对工程量和价款洽商变更等材料进行签证确认的具体人员有明确约定的，依照其约定，除法定代表人外，其他人员所作的签证确认对当事人不具有约束力，但相对方有理由相信该签证人员有代理权的除外;没有约定或约定不明，当事人工作人员所作的签证确认是其职务行为的，对该当事人具有约束力，但该当事人有证据证明相对方知道或应当知道该签证人员没有代理权的除外。

　　10、工程监理人员在签证文件上签字确认的效力如何认定?

　　工程监理人员在监理过程中签字确认的签证文件，涉及工程量、工期及工程质量等事实的，原则上对发包人具有约束力，涉及工程价款洽商变更等经济决策的，原则上对发包人不具有约束力，但施工合同对监理人员的授权另有约定的除外。

　　11、固定总价合同履行中，当事人以工程发生设计变更为由要求对工程价款予以调整的，如何处理?

　　建设工程施工合同约定工程价款实行固定总价结算，在实际履行过程中，因工程发生设计变更等原因导致实际工程量增减，当事人要求对工程价款予以调整的，应当严格掌握，合同对工程价款调整有约定的，依照其约定;没有约定或约定不明的，可以参照合同约定标准对工程量增减部分予以单独结算，无法参照约定标准结算的，可以参照施工地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算。

　　主张工程价款调整的当事人应当对合同约定施工的具体范围、实际工程量增减的原因、数量等事实承担举证责任。

　　12、固定价合同履行过程中，主要建筑材料价格发生重大变化，当事人要求对工程价款予以调整的，如何处理?

　　建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算，在实际履行过程中，钢材、木材、水泥、混凝土等对工程造价影响较大的主要建筑材料价格发生重大变化，超出了正常市场风险的范围，合同对建材价格变动风险负担有约定的，原则上依照其约定处理;没有约定或约定不明，该当事人要求调整工程价款的，可在市场风险范围和幅度之外酌情予以支持;具体数额可以委托鉴定机构参照施工地建设行政主管部门关于处理建材差价问题的意见予以确定。

　　因一方当事人原因导致工期延误或建筑材料供应时间延误的，在此期间的建材差价部分工程款，由过错方予以承担。

　　13、固定总价合同履行中，承包人未完成工程施工的，工程价款如何确定?

　　建设工程施工合同约定工程价款实行固定总价结算，承包人未完成工程施工，其要求发包人支付工程款，经审查承包人已施工的工程质量合格的，可以采用“按比例折算”的方式，即由鉴定机构在相应同一取费标准下分别计算出已完工程部分的价款和整个合同约定工程的总价款，两者对比计算出相应系数，再用合同约定的固定价乘以该系数确定发包人应付的工程款。

　　当事人就已完工程的工程量存在争议的.，应当根据双方在撤场交接时签订的会议纪要、交接记录以及监理材料、后续施工资料等文件予以确定;不能确定的，应根据工程撤场时未能办理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配举证责任。

　　14、承包人依据《解释》第二十条的规定要求按照竣工结算文件结算工程价款的，如何处理?

　　建设工程施工合同约定发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后一定期限内予以答复，但未明确约定逾期不答复即视为认可竣工结算文件，承包人依据《解释》第二十条的规定要求按照竣工结算文件结算工程价款的，不予支持。

　　建设工程施工合同对此未作明确约定，承包人仅以原建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十六条的规定，或者《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用条款第33.3条的约定为依据，要求按照竣工结算文件结算工程价款的，不予支持。

　　15、“黑白合同”中如何结算工程价款?

　　法律、行政法规规定必须进行招标的建设工程，或者未规定必须进行招标的建设工程，但依法经过招标投标程序并进行了备案，当事人实际履行的施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。

　　法律、行政法规规定不是必须进行招标的建设工程，实际也未依法进行招投标，当事人将签订的建设工程施工合同在当地建设行政管理部门进行了备案，备案的合同与实际履行的合同实质性内容不一致的，应当以当事人实际履行的合同作为结算工程价款的依据。

　　备案的中标合同与当事人实际履行的施工合同均因违反法律、行政法规的强制性规定被认定为无效的，可以参照当事人实际履行的合同结算工程价款。

　　16、“黑白合同”中如何认定实质性内容变更?

　　招投标双方在同一工程范围下另行签订的变更工程价款、计价方式、施工工期、质量标准等中标结果的协议，应当认定为《解释》第二十一条规定的实质性内容变更。中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺，亦应认定为变更中标合同的实质性内容。

　　备案的中标合同实际履行过程中，工程因设计变更、规划调整等客观原因导致工程量增减、质量标准或施工工期发生变化，当事人签订补充协议、会谈纪要等书面文件对中标合同的实质性内容进行变更和补充的，属于正常的合同变更，应以上述文件作为确定当事人权利义务的依据。

　　17、无效建设工程施工合同中的工程价款如何确定?

　　建设工程施工合同无效，但工程经竣工验收合格，当事人任何一方依据《解释》第二条的规定要求参照合同约定支付工程折价补偿款的，应予支持。承包人要求发包人按中国人民银行同期贷款利率支付欠付工程款利息的，应予支持。发包人以合同无效为由要求扣除工程折价补偿款中所含利润的，不予支持。

　　18、《解释》中"实际施工人"的范围如何确定?

　　《解释》中的"实际施工人"是指无效建设工程施工合同的承包人，即违法的专业工程分包和劳务作业分包合同的承包人、转承包人、借用资质的施工人(挂靠施工人);建设工程经数次转包的，实际施工人应当是最终实际投入资金、材料和劳力进行工程施工的法人、非法人企业、个人合伙、包工头等民事主体。法院应当严格实际施工人的认定标准，不得随意扩大《解释》第二十六条第二款的适用范围。对于不属于前述范围的当事人依据该规定以发包人为被告主张欠付工程款的，应当不予受理，已经受理的，应当裁定驳回起诉。

　　建筑工人追索欠付工资或劳务报酬的，按照工资支付的相关法律、法规规定及《北京市高级人民法院关于依法快速处理建设领域拖欠农民工工资相关案件的意见》妥善处理。

　　19、违法分包合同、转包合同的实际施工人主张欠付工程款的，诉讼主体如何确定?发包人的责任如何承担?

　　实际施工人以违法分包人、转包人为被告要求支付工程款的，法院不得依职权追加发包人为共同被告;实际施工人以发包人为被告要求支付工程款的，应当追加违法分包人或转包人作为共同被告参加诉讼，发包人在其欠付违法分包人或转包人工程款范围内承担连带责任。发包人以其未欠付工程款为由提出抗辩的，应当对此承担举证责任。

　　20、不具有资质的挂靠施工人主张欠付工程款的，如何处理?挂靠人又将工程分包、转包给他人施工，施工人主张欠付工程款的，如何处理?

　　不具有资质的实际施工人(挂靠施工人)挂靠有资质的建筑施工企业(被挂靠人)，并以该企业的名义签订建设工程施工合同，被挂靠人怠于主张工程款债权的，挂靠施工人可以以自己名义起诉要求发包人支付工程款，法院原则上应当追加被挂靠人为诉讼当事人，发包人在欠付工程款范围内承担给付责任。因履行施工合同产生的债务，被挂靠人与挂靠施工人应当承担连带责任。

　　挂靠人承揽工程后，以被挂靠人名义将工程分包、转包给他人施工，施工人主张欠付工程款的，按照《北京市高级人民法院审理民商事案件若干问题的解答之五》第四十七条规定处理。

　　21、发包人主张将其已向合法分包人、实际施工人支付的工程款予以抵扣的，如何处理?

　　承包人依据建设工程施工合同要求发包人支付工程款，发包人主张将其已向合法分包人、实际施工人支付的工程款予以抵扣的，不予支持，但当事人另有约定、生效判决、仲裁裁决予以确认或发包人有证据证明其有正当理由向合法分包人、实际施工人支付的除外。

工程合同篇7

　　发包方：

　　承包方：

　　本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期竣工，双方达成如下条款，望共同信守。

　　一、工程项目名称：

　　xxx楼外墙抺灰工程。

　　二、工程施工工期：

　　自年月日至年月日，工期为30天竣工。（因自然灾害及不可抗力除外）。

　　三、承包方式：

　　由乙方包工的形式自行组织施工。外墙按每平方米元（大写：），一次性包断。内墙阳台按每平方米元（大写：），女儿墙按每平方米元（大写：）

　　四、工程质量：

　　严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210—20xx）标准验收。

　　五、工程拨款方式：

　　该工程项目在建设单位组织验收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。工程施工期间不预支生活费，如中途终止合同将不收方计量。

　　六、施工方法：

　　施工做法按xxx图集施工。

　　七、结算方式：

　　该工程外墙按外墙尺寸滿算量方计量结算。（本工程不扣除门、窗平方面积）。外墙花架按展开平方计量结算。内墙滿算量方计量结算。（本工程不扣除门、窗平方面积）。女儿墙按实际收方结算

　　八、安全文明竣工要求：

　　1、乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工；

　　2、乙方在施工时必须佩戴安全帽上下班，如发现未佩戴安全帽上下班每次每人罚款100、00元，罚款在工程款中扣除。

　　3、乙方在施工时不得喝酒上班工作，如发现喝酒上班人员，每次每人罚款500、00元，罚款在工程款中扣除。

　　4、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工及有关人员的'人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关；

　　4、乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。

　　九、违约责任：

　　甲方：

　　1、提供工程项目图纸、设计技术资料及相关的说明书等具体规范标准要求；

　　2、工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

　　3、甲方在工程验收后十个工作日内付清乙方工程款。

　　4、在施工期间保证乙方材料供应充足，（如遇人力不可抗力除外）应提前一天通知乙方进行人员安排，工期顺廷。

　　乙方：

　　1、严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关；

　　2、如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担；

　　3、如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。

　　4、如乙方每日上班人数少于6人，连续达到两天甲方有权终止合同不予以收方。

　　十、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。

　　十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。

　　甲方：代表人：

　　乙方：代表人：

　　年月日年月日

工程合同篇8

　　合同编号：

　　项目名称：

　　甲方：

　　乙方

　　签订日期：

　　第一条项目来源

　　由于的需要，甲方委托乙方对甲方进行1：地形图测量，经双方协商，达成本协议。

　　第二条甲方委托乙方的工作内容

　　项目1地形图测绘。

　　第三条甲方的责任与义务

　　（1）向乙方提交需要进行测绘的'范围界线图。

　　（2）按约定支付测绘费。

　　（3）配合乙方做好相关部门的协调工作。

　　第四条乙方的责任与义务

　　（1）按约定向甲方提交1: 500 地形图成果 1 份。

　　（2）乙方保证按时按质完成此项工作。

　　第五条合同金额及支付方式

　　经双方友好协商，一致同意按3000.00元（大写：叁仟元）进行项目包干。

　　支付方式：乙方完成全部工作后的 5个工作日内，甲方一次性将工程的款项支付给乙方。

　　第六条时间要求

　　（1）自委托之日起1个工作日内，乙方按照甲方的要求提交完相关资料。

　　（2）自甲方提交完相关资料后的 5天内，乙方完成全部工作并提交 1 份图纸成果给甲方。

　　第七条违约责任

　　乙方对制作的图件和相关文字材料质量负责，如因图件质量原因需要返工，返工的费用由乙方负责。

　　甲方必须按时支付工作经费，由于经费不及时到位导致工期延误，由甲方自己承担责任。

　　第八条附则

　　（1）本协议自签订之日生效，乙方提供正式测量成果给甲方且项目通过相关部门审查后失效。

　　（2）本协议一式肆份，甲乙各持贰份，具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　时间：月时间：月

工程合同篇9

　　使用方（以下简称甲方）：_________

　　供应方（以下简称乙方）：_________

　　第一条目的和背景条款

　　1．1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本市建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就_________工程所需的预拌混凝土供应事宜签订本合同，以资共同遵守。

　　第二条预拌混凝土供应工程概况

　　2．1 工程名称：_________

　　2．2 交货地址：_________

　　2．3 供货起止时间：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

　　第三条预拌混凝土的供应要求及价格

　　浇筑主要部位

　　混凝土标号

　　坍落度（mm）

　　数量（m3）

　　单价（元／m3）

　　货款金额（万元）

　　非泵送价

　　泵送价

　　合计方量： M3

　　合计货款金额（暂定）：万元最终以实际结算为准

　　（1）上述价格均含运费。

　　（2）有特殊要求的预拌混凝土供应及价格按以下办法确定：_________

　　第四条预拌混凝土的方量结算和资金支付条款

　　4．1 预拌混凝土的方量结算方式：预拌混凝土的供货量按GB14902《预拌混凝土》的规定：以运输车的发货总量（体积）计算。

　　（1）按乙方运到施工现场并经甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量计算。甲方可随时派人进行抽检，并按抽检的实际量结算该批次预拌混凝土的方量。

　　（2）如需要以工程实际量进行复核，甲方应在浇筑前_________天向乙方提供一套完整的浇筑部位施工图及相应工程修改方案，按现行的《江苏省建筑与装饰工程计价表》核算混凝土方量。复核中不扣除构件内钢筋、支架、螺栓孔、螺栓、预埋件及墙、板中0．3m2以内的孔洞所占的体积；甲方还必须承担2% 的综合损耗。

　　（3）因涨模、跑料、多要等施工原因损失的混凝土应按实计算；

　　（4）无法按工程实际量进行复核的（如混凝土砂浆、垫层、基础桩、

　　防水保护层、施工现场路面、临时设施等）混凝土应直接以运输车的混凝土发货单载明的数量计算。

　　4．2 约定的结算期限：

　　预拌混凝土送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。

　　每次浇筑结束，如无异议，双方应及时对所供预拌混凝土方量进行确认签字；如有异议，双方应在下一次浇筑前协商解决。

　　每月_________日前，供需双方对当月混凝土供应量进行核对，并办理月方量和货款的有效签字手续。甲方应在乙方提交结算资料后14日内核实完乙方上月完成的预拌混凝土工作量。

　　甲方未能及时提供一套完整的浇筑部位施工图及相应工程修改方案的，该批次混凝土供货量应按乙方运到施工现场并经甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量计算。

　　甲方收到乙方结算资料后在合同约定结算时间内未进行结算，自合同约定结算时间结束之日起，乙方结算资料中开列的预拌混凝土工作量即视为被确认，作为预拌混凝土价款支付的依据。

　　4．3 预拌混凝土付款方式和期限：按财政部、建设部联合制定的《建设工程价款结算暂行办法》：

　　（1）合同正式签订后，甲方在合同签订之日起_________日内或不迟于约定正式开工前7天内预付工程备料款_________万元。

　　（2）工程进度款按下列第（_________）项方式付款：

　　a．按月支付：每月甲方在确认上月预拌混凝土工作量后_________日内，按_________%向乙方支付进度款；在结算全部的预拌混凝土工作量后_________日内，支付全部货款。

　　b．按工程量进度支付：_________

　　c．其他约定：_________。按约定时间甲方应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。

　　（3）甲方不按合同约定支付工程进度款，乙方可停止供货，并依法追讨所欠货款，包括尾款部份需一并结清偿还，甲方不得异议。

　　第五条质量标准和验收

　　5．1 预拌混凝土生产企业应对混凝土的生产、运输（含泵送）质量负责；施工企业应对预拌混凝土的浇筑、振捣和养护质量负责。

　　5．2 预拌混凝土的生产、使用过程及质量评定，应符合现行国家和行业有关标准。

　　5．3 用于交货检验的混凝土试样，是在交货地点预拌混凝土运输车卸料口由甲乙双方及监理方共同认可所采取的'有效试样。经标准养护的交货检验试样，是判断混凝土强度的依据。

　　5．4 交货检验的取样、试验工作按苏建质（20xx）372号文精神执行。否则，由此而引起的相关事宜与乙方无涉。

　　第六条甲方的责任和义务

　　6．1 甲方应根据施工进度，提前_________天向乙方提供浇筑时间、数量、浇筑部位、强度等级及其他技术要求的书面通知。如因特殊情况，双方可协商解决。

　　6．2 甲方应为乙方提供必需的预拌混凝土供应保障条件。做到施工现场运输车的进出道路坚实、平整、畅通，有电力、照明、水源等设施。

　　6．3 甲方应委派专人对预拌混凝土运输车辆进入施工现场进行调度指挥和负责验收签字工作；应负责组织人员铺设、迁移管道，保证混凝土顺利浇筑。作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决；由此而给乙方造成经济损失的，甲方应负责赔偿。

　　6．4 乙方按合同要求将预拌混凝土运到指定地点后，甲方应及时按规范要求组织浇筑并养护。由于甲方施工组织、浇筑技术和保障条件等原因未能在 _________小时内浇筑完毕而引起的质量问题和经济损失以及因施工组织、生产工艺或养护不当而造成的混凝土质量问题和经济损失由甲方负责。

　　6．5 预拌混凝土运到指定地点后，甲方未经乙方技术负责人同意并签字，单方加入水、外加剂或掺和物等而应起的质量问题和经济损失由甲方负责。

　　第七条乙方的责任和义务

　　7．1 乙方应按合同要求及时保质保量供应预拌混凝土。

　　7．2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。

　　7．3 在预拌混凝土的供应中，乙方应出具发货单（一车一单）。发货单应标明混凝土的技术数据、工程名称、发车时间、数量等，由该车驾驶员随车携带，进入工地时由甲方指定的专人签证。

　　7．4 乙方对外发货，应按批次填写《预拌混凝土出厂产品合格证》，保证产品质量；应根据施工要求进行发货，保证施工进度和工程连续浇筑需要。

　　7．5 因乙方供应了不合格的预拌混凝土或供应不及时导致中断连续浇筑及其他因乙方原因而造成的质量问题由乙方承担，同时应承担给甲方所造成的经济损失。

　　7．6 乙方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的安全。

　　第八条甲乙双方其他约定条款

　　8．1 在预拌混凝土供应中，如需更改约定的重要技术数据，要求更改的一方必须出具有效的书面凭证，并征得另一方的同意。

　　8．2 预拌混凝土浇筑后，甲方若发现混凝土的质量问题，应在_________小时内书面通知乙方，甲乙双方应及时协商解决。

　　8．3 如因特殊原因，需要临时停工或更改合同已明确的内容，一方应及时书面通知另一方，与另一方协商并书面确定新的供应计划。

　　8．4 采取来料加工的方法时，协议由甲方供应的原材料应在混凝土开打前运至乙方指定的地点，由乙方负责验收。若因材料供应不及时或质量不合格导致乙方不能按合同供应混凝土所造成的损失由甲方承担。

　　8．5 乙方提供给工程使用的泵管、卡箍、皮圈等配件，甲方应妥善清洗、保管和使用，如因甲方使用过程中人为造成损坏或丢失的，由甲方负责赔偿。

　　8．6 如遇不可抗力的因素不能正常履行合同时，免除承担部分或全部责任，但应及时通知对方，并在合理期限内提供证明。

　　8．7 甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准，如发生变更须以书面方式通知对方。

　　联系地址

　　电话

　　传真

　　联系人／电话

　　甲方

　　乙方

　　经甲方委托，负责混凝土验收签字的人员：_________

　　8．8 其他约定：_________

　　第九条违约责任

　　9．1 甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率_________向乙方支付所欠价款的利息。

　　9．2 乙方因7．5款原因未能及时向甲方支付经济损失的，自应付赔款之日起按银行同期贷款利率_________向乙方支付所欠赔款的利息。

　　9．3 其他约定：_________。

　　第十条争议解决条款

　　10．1 因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决或向工商行政管理机关等有关部门申请调解。

　　10．2 如仍未解决，按下列第（_________）项方式解决：

　　（1）提交扬州市仲裁委员会仲裁。

　　（2）依法向_________所在地人民法院提起诉讼。

　　第十一条合同生效及其他

　　11．1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，每份具有同等法律效力。

　　11．2 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　11．3 本合同附以下附件：_________

　　甲方（签章）：________ 乙方（签章）：_________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：___________

　　委托代理人：__________ 委托代理人：___________

　　单位地址：____________ 单位地址：_____________

　　电话：________________ 电话：_________________

　　开户银行：____________ 开户银行：_____________

　　帐号：________________ 帐号：_________________

　　________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇10

　　发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。

　　1. 合同内容

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程范围：

　　施工工期

　　2.1开始工作日期：年月日

　　2.2结束工作日期：年月日

　　2.3总日历工作天数为：天

　　2. 承包方式

　　本工程为包工包料(不包含灯具采购)的承包方式。

　　3. 合同价款及付款方式

　　4.1合同总价款(暂定)人民币：元，大写：

　　4.1.1合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。

　　4.1.2合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取。

　　4.2付款方式

　　4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。

　　4.3合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表20xx》、《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额20xx》及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费(计取赶工费，费用额甲乙双方协商)。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。

　　4.2.7合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。

　　5.双方责任

　　5.1甲方责任：

　　5.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。

　　5.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电(费用由乙方承担)。

　　5.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。

　　5.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。

　　5.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。

　　5.1.6甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。

　　5.1.7甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。

　　5.2乙方责任：

　　5.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。

　　5.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。

　　5.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。

　　5.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。

　　5.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任;对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。

　　6.暂停施工

　　6.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，分包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的.费用，工期不予顺延。

　　6.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因(天气、人为因数)可进行暂时停工。

　　7.工程延误

　　对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延;

　　7.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行;

　　7.2经甲方认可的设计变更和工程量增加;

　　7.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时;

　　7.4因甲方采购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。

　　8.不可抗力

　　8.1张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。

　　8.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。

　　9.变更

　　施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用整甲按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。