当前位置:9136范文网>实用文档>合同>安装合同

安装合同

时间:2023-10-01 09:26:18 合同 我要投稿

实用的安装合同汇总(7篇)

  在当今社会,人们对合同愈发重视,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编整理的安装合同7篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

实用的安装合同汇总(7篇)

安装合同 篇1

  购货方(全称):

  (以下简称甲方)

  供货方(全称):

  (以下简称乙方)

  甲乙双方本着诚实守信的原则,依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国产品质量法》等的有关规定,经甲、乙双方充分协商一致,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条 产品的名称、品种、规格、数量、单价

  注:本合同金额均不含税价格,本合同只固定单价,甲方提供图纸乙方出竣工图,产品数量以现场实际发生量计算、石材以平米结算、磨边抛光按延米结算。后续工程甲方需追加订购的不同品种的石材,按此合同结算方式及期限执行,不再另行起草; 其它未尽事项由双方协商别订附件。

  第二条 产品的质量要求(产品技术标准要求)及检验

  1、乙方保证所提供产品的技术质量及规格符合国家标准及行业标准以及甲方对产品质量的的要求,在甲方对产品验收时,乙方应出具包括产品合格证书。

  2、产品在抵达目的地后,由乙方配合施工队向甲方报验,经相关人员对产品的数量、 品种、型号、规格、颜色、外观质量进行及时检验,检验无异议的,甲乙双方代表签署验收证明文件,若发现任何质量问题,双方签署备忘录,乙方应在约定的时间范围内实现替换货。

  3、本合同附甲乙双方确认图纸,乙方依据图纸需派技术员及设备进驻现场进行放线、加工安装,以确保工程的顺利开展。如甲方提供图纸发生变更,甲方应及时发图纸变更单通知乙方,由于未能及时通知,所造成工程损失,乙方应写签证单经甲方确认后工程做结算时付合理补偿。

  第三条 产品的交货方式、运输方式、交货日期、交货地点

  1、交货方式:乙方负责运输并卸货至甲方指定地点。

  2、运输方式:由乙方负责运输并承担相应费用。

  3、交货日期:甲方根据工程需要,分批进货,乙方在接到甲方通知书后3天内到货。

  第四条 工程概况、承包范围、合同工期

  工程名称: 工程地点:

  工程内容:包人工费(水泥、砂由甲方提供)、包供石材(按甲方要求花岗岩)完成 合同工期:以甲方通知的开工日期计起30个日历天完成。

  第五条 验收标准、方法

  石材到场或在施工安装过程中及竣工验收经工程部、材料部、监理部、造价部按合同第二条标准及样品验收,验收合格由乙方提供有效验收单经甲方代表签字确认。产品如验收不合格,乙方必须于5天内无条件退换、补足,因退换造成交货期延误的,按逾期交货处罚;产品验收交付前灭失、毁损风险由乙方承担。

  第六条 合同暂定价款与进度款付款方式

  1、本合同采取分批交货、安装,分批转账付款的方式。

  2、合同暂定总价款。本合同暂定价款为人民币金额 元(大写: )。工程结束后,按实结算。上述工程款已包括材料价、人工费用和各种税款,但是有关施工设施、与其他施工队间的配合费或对工程价款等双方另有特别约定的随约定。

  3、工程进度款。工程进度款按如下方式支付:

  (1)本合同签后7天内,甲方应按合同暂定总价款的20 %向乙方预付备料款,金额为人民币 元(大写: );

  (2)工程施工完成总工程量的50 %时7日内,甲方应第一次按合同暂定总价款的45 %并扣回全部预付备料款另向乙方支付工程进度款,金额为人民币 元(大写: )

  (3)工程施工完成总工程量的80 %时7日内,甲方应第二次按合同暂定总价款的70 %并扣回预付款及第一次付款另向乙方支付工程进度款,金额为人民币 元(大写: )

  (4)工程施工完成总工程量的100 %时7日内,甲方应第三次按合同暂定总价款的85 %并扣回全部已付款另向乙方支付工程进度款,金额为人民币 元(大写: )

  (5)石材施工工程完工后,双方进行结算,甲方应在结算后7日内付至结算总价款的95 %,其余5 %工程款作为保修金于工程竣工验收后1个月内一次性付清。

  第七条 产品的质量保证和售后服务

  1、乙方保证按本合同提供的产品是优质的`,无损的且应符合本合同规定的技术规格和质量、性能要求。

  2、在安装、使用方无误的前提下,自保修期内发生的所有故障均适用本合同保修条款。

  3、自工程验收合格之日起,乙方对所供货物提供一年质量保证。如出现以上问题均属于质量保修内容。

  4、在质量保修期内,不因该产品的所有权变更而变更保修责任。

  5、在保修期内,因乙方提供的产品的质量问题而引起的财产及相关损失,则乙方应承担相应的法律责任及相关损失。

  第八条 甲、乙双方的权利和义务

  1、在施工过程中,乙方自负一切安全责任。水电由甲方提供。

  2、甲方不能按期支付货款、每逾期一天乙方有权按逾期货款0.5 %的标准计收滞纳金直至款清之日止。

  3、乙方应按合同施工工期竣工,如不能按时竣工,每拖延一天罚金1000元;如乙方按合同施工工期提前竣工,甲方应给予乙方每天500元的奖励。

  4、乙方逾期供货,每逾期一天应向甲方支付逾期货款0.5%的违约金,违约金不足以赔偿甲方误工损失的,以实际损失赔偿,逾期交货超过10天,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

  5、因甲方原因,乙方不能依据合同供货的,责任由甲方承担。乙方必须根据甲方的要求保质、保量进行供货,否则,甲方有权单方面终止合同的执行。

  6、乙方对于工程期间影响甲方的突发事件,应提前通知甲方,并与甲方达成共识。

  7、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关部门的证明后,允许延期履行,部分履行或不履行合同,如不可抗力时间超过3个月时,甲乙双方均可终止本合同。

  8、不论甲方所购产品所有权是否发生转移,乙方未按合同规定在质保期内按时按质提供保修服务的,甲方将视情况扣除乙方部分或全部质保金。

  第九条 解决合同纠纷的方式

  在执行本合同过程中发生争议,甲乙双方应协商解决。协商不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

  第十条 其他

  1、本合同未尽事宜,甲乙双方可以补充协议方式予以规定,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  2、本合同的附件均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

  4、本合同一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):

乙 方(盖章):

   年 月 日:

安装合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  联系人: 联系方式:

  一、 乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定,双方就乙方为甲方398工地立本合同,以资共同遵照执行。

  以上工程总金额为人民币: 元(大写: )由乙方向甲方提供税务发票。

  二、 施工日期及安全责任:

  合同签订后一个工作日内乙方进场施工,( )个工作日内完工。施工期间的一切安全事故责任均由乙方负责。

  三、 系统维护:

  从设备安装完毕后甲方验收合格之日起,乙方提供一年免费上门维护。当甲方设备出现故障时,乙方在接到甲方维修通知后应在24小时内赶到现场进行维修,一般故障24小时内排除,较大故障48小时之内排除。在排除故障时甲方应给予配合。一年免费维护期后乙方可为甲方提供有偿维护。

  下列情况不属免费维护范围,乙方可为甲方提供有偿维护:

  1. 人为因素造成的损坏。

  2. 用户自行更改、维修造成的损坏。

  3. 地震、火灾等自然灾害以及意外事故引起的损坏。

  四、 验收:

  乙方安装调试完毕后,即通知甲方进行验收,甲方确认运行正常后视为合格。

  五、 费用结算方式及期限:

  乙方安装调试完毕经甲方验收合格后,一个工作日内甲方支付乙方工程款人民币: 元(大写: );

  工程款转入以下账号:

  户名:四川杰视宝科技有限公司

  账号:51001657737059000616

  开户行:建行绵阳分行涪城支行

  六、 违约责任:

  甲方无正当理未按时向乙方支付工程款,乙方有权要求甲方承担本合同总额10%的违约金。

  七、 其它:

  本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的',双方同意依法向甲方所在的人民法院起诉。

  本合同经甲乙双方签字盖章后生效。一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方(章): 乙方(章):

  代表人: 代表人:

  年 月 日 年 月 日监控安装合同

  甲方:

  乙方:

  联系人: 联系方式:

  一、 乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定,双方就乙方为甲方398工地立本合同,以资共同遵照执行。

  以上工程总金额为人民币: 元(大写: )由乙方向甲方提供税务发票。

  二、 施工日期及安全责任:

  合同签订后一个工作日内乙方进场施工,( )个工作日内完工。施工期间的一切安全事故责任均由乙方负责。

  三、 系统维护:

  从设备安装完毕后甲方验收合格之日起,乙方提供一年免费上门维护。当甲方设备出现故障时,乙方在接到甲方维修通知后应在24小时内赶到现场进行维修,一般故障24小时内排除,较大故障48小时之内排除。在排除故障时甲方应给予配合。一年免费维护期后乙方可为甲方提供有偿维护。

  下列情况不属免费维护范围,乙方可为甲方提供有偿维护:

  1. 人为因素造成的损坏。

  2. 用户自行更改、维修造成的损坏。

  3. 地震、火灾等自然灾害以及意外事故引起的损坏。

  四、 验收:

  乙方安装调试完毕后,即通知甲方进行验收,甲方确认运行正常后视为合格。

  五、 费用结算方式及期限:

  乙方安装调试完毕经甲方验收合格后,一个工作日内甲方支付乙方工程款人民币: 元(大写: );

  工程款转入以下账号:

  户名:四川杰视宝科技有限公司

  账号:xxx616

  开户行:建行绵阳分行涪城支行

  六、 违约责任:

  甲方无正当理未按时向乙方支付工程款,乙方有权要求甲方承担本合同总额10%的违约金。

  七、 其它:

  本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方同意依法向甲方所在的人民法院起诉。

  本合同经甲乙双方签字盖章后生效。一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方(章): 乙方(章):

  代表人: 代表人:

  年 月 日 年 月 日

安装合同 篇3

  合同编号: 签约时间: 工程地点:

  发包单位:_________________________________(以下简称甲方)

  联系电话:_____________________单位地址:_____________________

  甲方代表:_________________________________

  承包单位:_______________________________(以下简称乙方)

  联系电话:_____________________单位地址:_____________________

  乙方代表:_________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装活动房达成如下协议:

  第一条 甲方订购及乙方安装的活动房规格型号及数量,以及工程概况:

  1、设备情况:

  活动房类型 规格型号 单位 数量

  2、 活动房安装工程概况:

  (1)工程地点及面积: ;

  (2)工程造价:? 元;

  (3)开工日期:20xx年 月 日;

  (4)竣工日期:20xx年 月 日;

  (5)付款方式:(1)、现金 (2)、转帐支票

  第二条 乙方活动房工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试完毕,甲方现场验收合格,并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。

  第三条 产品的安装、调试、验收:

  1、 乙方负责活动房的安装。

  甲乙双方商定:

  (1)、20xx年 月 日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;

  (2)、20xx年 月 日之前,完成前期隐蔽工程施工并验收;

  (3)、20xx年 月 日之前,完成安装及系统的调试运转;全部工程完工及验收,与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

  2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,应签定合同的补充文本加以确认。

  第四条 价款结算方式及期限:

  1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);

  2、本合同工程安装总价款为人民币:____________________元(大写: );

  (1)合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的__50_%)__________________元(大写: );

  (2)乙方工程材料(非成品)进场,甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额的_47__%)__________________元(大写: );

  (3)工程尾款(占合同总金额的__3_%) 元(大写:_______________________元),活动房安装完毕,工程竣工验收合格后,甲方三天内付清。甲方未付清全款以前,材料及设备权属为乙方。

  3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。

  第五条 违约责任

  一、乙方责任:

  1、工程现场乙方负责人 全面负责安装施工现场的工作;

  2、 除合同规定外,如果乙方没有按合同规定时间交工,每迟交一天,乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金,但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

  3、 乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的1‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。

  4、 由于安装不合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责。

  二、甲方责任:

  1、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的工作;

  2、开工前_____天,甲方应为乙方入场施工创造条件,腾空场地、接通施工水电;

  3、开工前_____天,甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;

  4、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的50%的违约金。

  5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的`20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。

  5、 甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

  6、 对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:

  (1) 工程量变化或设计变更;

  (2) 不可抗力;

  (3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;

  (4) 甲方同意工期顺延的其他情况。

  第六条 产品质量责任和售后服务条款

  1. 自验收之日起,工程保修期为壹年。

  在质量保证期外由于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。

  2. 质保期结束后,乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

  第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。

  第八条 解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

  第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

  第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

  第十一条 本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  第十二条 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。

  第十三条 合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  合同附件:

  附件一: 安装施工项目确认表

  附件二: 安装施工内容和做法一览表

  附件三: 安装施工材料明细表

  附件三: 安装施工报价表

  附件四: 甲方确认的安装施工设计图

  附件五: 安装施工变更单(表)

  附件六: 安装施工增(减)单(表)

  附件七: 安装施工进场材料(设备)验收单(表)

  附件八: 安装施工隐蔽工程验收单(表)

  附件九: 安装施工竣工验收单(表)

  发包方(甲方): 承包方(乙方):

  地址: 地址:

  邮编: 邮编:

  代表人: 代表人:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  日期:20xx年 月 日

安装合同 篇4

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经充分协商,就甲方和乙方签订的《 天然气安装工程施工合同》达成以下补充协议:

  一、甲乙双方于 年 月 日签订的'《 天然气安装工程施工合同》,合同第四条原内容:“承包方式及材料供应:本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购,各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告,并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决,费用由乙方承担。”经甲乙双方协商一致,更改为:

  (1)本工程由乙方包工不包料方式承包,本工程所有材料按照施工图设计要求由甲方进行材料采购,各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告,并经监理认可后方能使用。

  (2)施工机械、机具及辅料乙方自行解决,费用由乙方承担。

  二、本协议一式四份,双方各执两份,每份具有同等效力,经甲乙双方签字盖章后生效。

  甲方: 乙方:

  负责人:

  现场代表: 乙方代表:

  年 月 日 年 月 日

安装合同 篇5

  发包方:

  承包方:

  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。

  第一部分 工程概况及承包范围

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围:

  a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。

  b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。

  c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控):管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。 d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。

  第二部分 工期、承包及付款方式

  1、 合同签订之日起,按甲方要求,保证不耽误总体工期。因不可抗力及甲乙双方以外的原因,导致工程停建,施工合同不能继续履行,可解除合同。

  2、工程质量等级:合格。

  第三部分 承包方式、合同价款及结算方式

  1、承包方式:包工不包料

  采用甲方与乙方协商的价款:养殖区为8000元,二楼别墅为10000元进行竣工结算。

  2、结算方式:包工不包料,中途按进度付款到50%,余款竣工验收合格后一次性付清。

  第四部分 双方一般责任

  1、甲方驻施工现场代表姓名:

  2、乙方驻施工现场代表姓名:

  3、甲方工作:

  ⑴委派工作人员为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的`变更、工程质量验收及其他事宜,组织对工程竣工验收,如需变更图纸或变更已施工的工程,甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工,负责与其他配套施工单位协调。

  ⑵甲方负责提供电源,保证施工需要。

  ⑶甲方提供与其他工程相关资料,组织与其他施工队协商。

  4、乙方工作

  ⑴向甲方代表提供进度表计划,并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。

  ⑵按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。

  ⑶负责安装过程中的质量,技术,变更及施工进度、安全管理工作,负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。

  ⑷施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责,并负责保护甲方的一切设备、设施损坏,乙方负责赔偿。

  ⑸施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。

  第五部分 质量与验收及其他

  1、施工中经检验质量不合格,乙方按甲方代表的要求进行返工。

  2、安装完毕,并调试合格。

  3、本合同自签订之日起生效,本合同未尽事宜,双方协商解决。

  4、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

安装合同 篇6

  合同编号:

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方经友好协商,就乙方承包甲方项目空调销售、安装工程达成以下协议:

  一、工程内容

  乙方负责该项目 “”品牌中央空调设备供应和设备安装、调试工程。

  二、工程总造价

  合同总金额为 元人民币( 含税),大写:元整。 a、其中设备部分为 主机、末端风管机、鲜风及抽气机_/元,

  b、工程部分为__风管、水管及电控部份等__/ 元(详见报价清单)。

  三、付款方式

  1、甲方与乙方签定合同之日,甲方即支付合同总价的30%做为定金,即:人民币 元,大写 元整(确认收齐定金后,乙方才安排现场设备定位及安装材料风管及管道进场布设施工,如果甲方工期较紧,请采取支付现金方式或其他快捷的支付方式确保定金及时到乙方帐户)。

  2、设备(室内末端盘管机、鲜风柜及排风柜等)送抵工地验收后即时支付合同总价的30%,即:人民币 元,大写 元整。对于乙方货到无法兑现当天付款造成乙方二次送货的,甲方应负担乙方装卸运输费1000元,并承担因此延误工期的责任。

  3、设备(主机)送抵工地验收后即时支付合同总价的20%,即:人民币元,大写 元整。对于乙方货到无法兑现当天付款造成乙方二次送货的,甲方应负担乙方装卸运输费2000元,并承担因此延误工期的责任。

  4、所有隐蔽工程安装完毕后七天内支付合同总价的10%,即:人民币元,大

  写 元整。

  5、所有工程安装调试完毕验收合格后七天内支付合同总价的7%,即:人民币 元,大

  写 元整。

  6、余款3%在工程验收合格后一年内付清总价,即:人民币元,大写 元整。

  付款提示

  (1)合同所有款项均需乙方财务人员出示“东莞市永诚空调机电设备工程有限公司收款专用收据”收取,业务人员均不得向甲方收取任何款项,否则,产生后果由甲方自行负责。

  (2)款项给付地点如不在乙方办公场所进行的,则通过银行办理以保证资金安全。

  四、工程工期

  1、乙方在合同签定后 个工作日内安排工程进场, 个工作日内安排设备进场(以乙方收到甲

  方定金的全额支付之日起方可计算工期,转帐支付的则以乙方到帐的银行确认日期为依据。)

  2、总工期按照装修方的工程正常进度为准,乙方的工期工量都很少,除不可抗力原因外,甲方停工

  超过40日的应在未满40日前向乙方结清款项以免无限期拖延。

  3、因不可抗力因素造成工期延误或非乙方原因停电、停水24小时以上造成工程延期,工期相应顺延。

  五、甲方责任

  1、审核设计方案和图纸,现场确定室内外机摆放位置及各种管道走向,再签定施工图纸。

  2、甲方负责提供施工用水、用电。负责配置空调室内机、室外机的电源,室内机电源线放置设备余留1米,室外机电源放置设备余留2米,需要控制开关的需控制开关。如主机需吊装和特别要求的材料,按实际工程量费用另付(具体见《空调安装增改工程收费明细表》)。

  3、负责提供设备安装所需的土建工程。关于管道穿梁影响结构问题的打孔,甲方经物业公司协调后

  指定位置画圈大小安排乙方施工。甲方负责铜管、线管、水管因安装需要而开凿的墙槽、地槽回填工程。根据本合同附件设计图中室内机的大小尺寸,装饰天花吊顶的高低造型应至少保证比室内机厚度(H)≥5厘米的空间,同时预留检修口的尺寸至少为W300×L400(mm),便于足够容纳室内机的检修,及时告知装饰设计人员或现场装饰负责人必须服从乙方的技术要求。

  4、如空调安装施工因环境需要搭置棚架,其搭置、拆运棚架费用由甲方负责,具体费用由甲方与棚架提供方自行协商。

  5、有权监督工程质量,审核乙方施工方案,要求乙方现场答疑。特殊要求使用效果超出国家规范的,必须另以书面协议为据并要求乙方体现在设计方案中。

  6、甲方在乙方按施工图纸所指定的方案施工后,如需更改方案的应与乙方另行商定,并承担更改施工费用(具体见《空调安装增改工程收费明细表》)。

  7、甲方指派人员到现场配合协调和监管,以及办理乙方进场所需的一切管理手续。

  8、甲方对乙方到货的设备负保管责任。工程未验收或验收合格后未付清款项,甲方无权使用设备,甲方擅自开机使用视同验收合格。

  9、为保障甲方权益,甲方不与乙方现场施工人员私下交易,否则乙方对此不承担售后维保责任,因此造成损失的由甲方自负。

  10、由装修和其它工种施工时造成乙方的设备及配件损坏,甲方应负责追究责任,并在责任方出资的情况下,乙方将其修复。

  11、室内机的风咀配置,根据室内机回风口、出风口的尺寸配置。如超出此风口尺寸的,材料另计(具体见《空调安装增改工程收费明细表》)。

  12、甲方或甲方委托之装修代理方在已确认其空调安装设计图纸且乙方已具体实施安装工程后,甲方要求改位追加的材料按实际改位次数追加材料的成本由甲方负责支付(具体见《空调安装增改工程收费明细表》)。

  六、乙方责任

  1、乙方应严格按照施工图纸说明、合同附件和技术要求规范进行施工,并进行质量自检记录,确保工程质量和合同工期。

  2、乙方在施工过程中,如损坏甲方设施需负赔偿责任。

  3、乙方在施工过程中应文明施工,服从有关人员的管理,自觉维护公司的形象。业务人员应知会甲方在乙方施工过程中的沟通及投诉程序,以提高自身管理水平。

  4、收齐定金及现场定位后,方可安排设备订货及物流配送工作,以避免因现场的机型调整而造成不必要的退换手续。

  5、告知甲方因管道穿梁穿墙所需的打孔尺寸和位置,得到甲方签字同意后方可施工。

  6、货到收款时不接受甲方转帐支票的期票付款或不完全付款的方式,并有权将设备撤回仓库,在收到甲方的重复装卸运输费后,乙方承诺三天后再次送货上门,逢法定节假日的则顺延,不承担因此影响工期的责任。

  7、以享誉业内的高度诚信,保证送达设备为原厂配送未经拆卸包装的'全新设备。

  8、承担本工程施工质量和安全事故的责任;按照报价清单上的规定品牌采购材料,质量标准足以保证该空调系统的正常运转。

  9、工程未正式验收或验收合格后未收清款项前,有权不给甲方或第三方开机使用,不装毕最后的线控或遥控器件 。甲方擅自开机使用视同验收合格,如发生损坏,应由擅自开机方承担责任,并在责任方出资的情况下,乙方将其修复。

  10、竣工验收合格并结清款项当天,向甲方移交所有资料并交付甲方正常使用。

  七、工程质量及验收

  1、施工中甲方有权检查工程质量,乙方必须予以积极配合。负责解释,甲方在收到乙方验收通知三日内安排人员验收,否则视同工程质量合格。

  3、验收方法:按设计负荷不同时开机的,应按室外主机功率的大小开启相应部分的室内机状态下试机验收 。按设计满负荷开机的,应在全开机状态下进行试机验收。

  4、双方有争议的,在使用效果符合国家标准的前提下,以该品牌厂方的检测报告为准。

  八、维修及售后服务

  乙方将按 售后服务程序及承诺对所供设备提供 非人为因素故障的免费维修服务。设备出现故障甲方通知乙方,乙方必须24小时内到使用现场处理(节假日除外)。超出免费维修期,将按成本价提供有偿维修服务,并实行终身服务。

  本工程验收合格后,按照厂家规定期限免费保修。期满后实行有偿维保,按厂家有关规定收取零配件费人工费。验收合格后甲方拖欠款项的,乙方暂不提供售后、维保服务,结清款项后乙方可上门维保。免费保修期间,凡属乙方设备及施工质量原因所造成的故障或损坏装修的,乙方必须在接到甲方通知24小时内上门维修或修复。

  九、违约责任

  1、合同标的物的所有权,自甲方付清全部合同款项给乙方之日起正式转移给甲方。如超过合同规的付款期限,甲方仍未付清全部合同款项给乙方,则乙方有权处理合同标的物的所有权。

  2、甲方无正当理由拒收设备、拒付设备款的,甲方向乙方偿付设备总值的百分之三十违约金。

  3、甲方逾期付设备款的,甲方向乙方每日偿付欠款总额千分之五的违约金。

  4、乙方所装的设备品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的,甲方有权拒绝验收。乙方向甲方退回设备定金及偿付设备总值百分之三十的违约金。

  5、乙方设备因特殊原因不能按合同时间交付到位时,乙方至少应在约定交货时间的前三天告知甲方,并向甲方具体报告并解释延期交货原因及跟进延期交货日期。

  6、无特殊原因乙方逾期交付设备且未作解释说明的,乙方向甲方每日偿付设备款千分之五的违约金。

  十、争议解决方式

  本合同履行中若发生争议,双方应尽量通过友好协商解决。若协商不成,则向合同签定地人民法院提请诉讼。

  十一、其它事项

  1、本合同未尽事宜双方协商解决至工程完工。

  2、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,具有同等的法律效力。

  十二、 本合同附件

  《设计平面图》、《报价清单》、《销售安装合同》各一份。

  十三、甲方款项汇入如下任一帐户并通知乙方及时查收,保留票据以便查验。

安装合同 篇7

  合同编号:

  甲方 :

  乙方 :

  根据《中华人民共和国合同法》及国务院20xx年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定,甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任,甲乙双方经协商一致,就甲方委托乙方完成润滑的安装及报装报检的相关事宜约定如下:

  一、工程概况:

  1、工程名称: 润滑安装

  2、设备型号、数量及安装费用:

  备注:1、本合同总价包含全部润滑设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费,以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。

  2、发票类别:普通发票。

  二、付款方式:

  1、润滑到货,现场满足安装条件后7个工作日内,甲方向乙方支付当批次润滑安装费总价的 %;

  2、润滑安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内,甲方向乙方支付当批次润滑安装费总价的 % 。

  以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后,乙方应向甲方递交情况报告,甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时,甲方向乙方支付货款前,乙方应向甲方开具足额发票,否则甲方有权顺延付款时间。

  三、润滑安装调试适用的标准及规范:

  (1)《润滑制造与安装安全规范》gb7588-20xx

  (2)《润滑安装验收规范》gb10060-20xx

  (3)《润滑工程质量验收规范》gb50310-20xx

  (4)《润滑试验方法》gb/t10059-1997

  (5)《润滑技术条件》gb/t10058-1997

  (6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准

  (7)有更高标准版本的按高标准执行

  四、安装资格保证:

  根据国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定,乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。

  五、安装工期:

  1、 本合同中 号梯的安装工期为 日历天,自甲方书面通知开工之日起计算至润滑安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件:

  (1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;

  (2)甲方已经按乙方要求完成井道整改;

  (3)甲乙双方已经按《润滑工程质量验收规范》gb50310-20xx进行井道交接;

  (4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;

  (5)甲方按本合同约定支付了相应款项。

  如非乙方的原因,使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等),乙方对所造成的延期和误工不负责任,甲方应签认工期顺延;如因乙方原因影响润滑安装、调试的,由乙方承担延误工期的违约责任。

  2、乙方在甲方进行润滑安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导,发现土建不符合润滑安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初步勘测,确认土建参数是否符合润滑安装要求,如需要整改的,乙方应于签订本合同后三日内,一次性提出书面整改意见,如乙方不在合同约定时间提出整改意见,或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的,责任由乙方承担,发生的整改费用也由乙方承担。

  3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工,如因甲方延误工期的情况发生,乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设,待甲方复函后按函意执行。

  六、安装验收

  1、乙方免费负责办理润滑报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。

  2、安装结束后,乙方以书面形式报告甲方,并提供相关资料,向质监部门提出验收报告,并承担验收费用。

  3验收中如有涉及乙方责任的整改项目,乙方须整改合格后通过验收并取得《安全验收合格证》及准运证后方可办理设备竣工移交手续,整改期间所发生的费用由乙方承担;因此延误工期的,乙方还应承担延误工期的违约责任。

  七、润滑安装相关的工作责任

  1、甲方责任

  1)按照乙方要求协助乙方完成润滑设备现场起吊、并协助乙方完成润滑到货时的卸货和到存储地点的搬运,以上费用由乙方负责。

  2)在乙方进场前,在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的润滑部件存储库房和工具室。润滑部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。

  3)在乙方的协助下提供符合润滑总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线,墙面装饰基准线,清除施工现场积水和杂物。

  4)机房内每台润滑设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的,乙方负责安装,相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识),以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊,提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并提供符合润滑规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制,并从供端就零地分开),在安装开工前,电源应提供到润滑机房内。润滑安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承担。

  5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。

  2、乙方责任

  1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方,经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管理规定,服从现场整体管理,并且对工作内容范围的安全负安全责任。

  2)在合同约定安装时间前,负责派员前往安装现场进行土建勘测,确认工地安装条件,向甲方提供咨询服务和提出整改要求,与甲方约定具体开工日期。

  3)完成保证五方通话、消防润滑及润滑监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试,并完成润滑轿厢内监控摄像头的安装。

  4)乙方应提供润滑起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家安全规定和施工要求的施工润滑的脚手架,润滑安装完工后拆除,安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。

  5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作,按照国家润滑安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作,直至符合相关的设计要求和质量验收标准,出具设备安装检验报告和产品合格证书。

  6)负责润滑安装及质量的自检验收。

  7)润滑安装后,如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的,由乙方负责整改或重做,费用乙方负责。

  8)参加现场施工协调会议,配合甲方建筑施工,落实协调会议要求。

  9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成安全或生产事故,由乙方全额负责。

  10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报,并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作,负责代办润滑注册登记证、准运证,同时,承担报装、报验等费用。

  11)负责润滑设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。

  12)润滑验收完毕取得《安全验收合格证》、准运证15日内,将润滑设备及相关资料移交甲方。

  13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。

  14)施工中产生的各种废弃物,由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承担。

  15)乙方应服从甲方的施工管理,积极配合其他专业施工单位的交叉施工及进度要求,乙方不得阻挠及提出任何配合费用并以此作为停工、窝工费的理由,否则引起的所有责任由乙方承担;

  16)如施工过程中,乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品,如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的,乙方应承担赔偿责任。

  17)负责润滑五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线;负责消防润滑与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。

  18)负责自润滑机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的`工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。

  八、质量保证

  润滑设备及润滑安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的《 润滑购销合同》中的第8条约定的内容执行。

  九、违约责任:

  1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项,否则每延误一天,乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开始计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的,超出部分仍由甲方承担赔偿责任。

  2、因乙方原因迟延完工的,逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的,超出部分仍由乙方承担赔偿责任。

  十、司法管辖:

  签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,任何一方均有权向施工项目所在地人民法院提起诉讼。受理期间,双方应继续执行合同其余部分

  十一、不可抗力

  指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况,包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、*乱或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后,提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小,若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的,可不承担由此造成的责任。

  十二、合同生效、终止和争议

  1、本合同所有条款均为打印文字,文本不得涂改,自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜,双方协商,另行签订补充协议,经双方盖章后生效。

  2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件,属本合同不可分割部分,具有同等法律效力。

  3、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

  4、本合同正本一式陆份,甲方执行肆份,乙方执行贰份,自双方盖章之日起生效。

  甲 方

  单位名称

  签约代表

  签订日期年 月 日

  乙 方

  单位名称

  签约代表

  签订日期年 月 日