购销合同【汇编9篇】
随着人们法律观念的日益增强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它也是实现专业化合作的纽带。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家收集的购销合同9篇，希望对大家有所帮助。
购销合同 篇1
生物质燃料购销合同
甲方(需方)：（以下简称甲方）
乙方(供方)：（以下简称乙方）
为了共同发展，加强甲、乙双方的业务合作关系，经双方共同协商，本着“平等发展、互惠互利”的原则，就有关生物质燃料的销售和购买事宜，根据《中华人民共和国合同法》订立本合同，并严格遵守履行。协议如下：
一、合作条件
1、甲方确定乙方为其生物质燃料指定供应商，并按照合同约定时间及时付款。
2、乙方生物质燃料必须满足甲方设备的使用要求，能及时送货并保证不出现断料的情况，确保不影响甲方的正常生产运营。
二、订单签订及到货确认方式
1、甲方根据燃料消耗情况，及时与乙方联系确定所需生物质燃料用量后，以订货单形式通过传真或电子邮箱告知乙方；
2、乙方收到并确认后，将生物质燃料发货至甲方指定地点，卸货并堆码整齐，同时由双方人员对送货数量进行签字确认，并依此作为乙方结算依据。
三、供货价格
1、双方的战略合作具有重要性及长期性，在双方合作期间内，甲乙双方将按年度定价。
2、乙方保证在同一销售区域内提供给第三方的价格不得低于提供给甲方的价格，如发生第三方价格低的情形时，甲方自动享有第三方相同的价格。
3、如因市场原因造成乙方调整价格的情况，无论价格上涨或下降，乙方应于价格调整前30日以书面形式通知甲方，经甲方书面确认后对再行送货的'燃料按照新价格予以结算，但之前已经送货未结算的燃料仍须按原合同约定价格执行。
四、质量要求
乙方向甲方提供的产品应符合国家标准要求。经双方一致确认，本合同约定之产品应达到的质量标准为：
1、热值：生物质燃料发热量在3900~4800千卡/kg左右（一般为4500千卡/kg）。
2、纯度：生物质燃料，主体为纯木质原料，不含任何粘合剂及添加剂，不含其他不产生热量的杂物，含水率（%）<10；密度（kg>1.12；灰分（%）﹤1.5；全硫(%)﹤0.03。绝对不含煤矸石、石头、泥土等不发热反而耗热的杂质，燃烧后无结胶。
3、其他：燃烧率>=99%，热效率>=87%，排黑烟度（林格曼级）<1（指不能有明显可见黑烟），排尘浓度<=80mg/m3
若由于乙方产品质量问题，造成甲方产生蒸汽量不达要求，由此带来的直接间接经济损失一并由乙方全权负责赔偿。
五、付款方式
自乙方向甲方供应生物质燃料之日起，甲方向乙方按月结算生物质燃料货款，每月5日乙方将上月所有有甲方专职管理人员签字确认的送货单据整理汇总后，交由甲方财务确认，确认后于5个工作日内，由甲方按乙方指定收款单位及帐号支付款项，同时乙方向甲方出具相应的收款凭证。
货款结算金额（元）=燃料使用量（吨）*燃料单位价格（元/吨）。
六、配送服务
甲方所需燃料由乙方免费送至甲方指定仓库，并卸货堆码整齐，且送货时间不超过48小时。
七、违约责任
1、乙方所供产品因制造、质量、运输等原因，引起生产上的所有直接间接损失或事故，由乙方承担相应的责任，并赔偿甲方相应的经济损失。
2、甲方未能按约定时间及时支付货款，超过每月双方约定付款时间7个工作日，甲方须按欠款额每天百分之一的滞纳金补给乙方。
八、争议的解决
在履行本协议及具体购货合同过程中，如发生争议，则双方协商解决；如协商不成，双方均同意在甲方所在地人民法院采取诉讼方式解决。
九、协议生效及其它
1、本协议经双方授权代表签字盖章后立即生效。
3、本协议条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商后授权代表签署书面文件，作为本协议的组成部分并具有同等法律效力。
4、本协议中任何未尽适宜，双方将以友好方式解决。
5、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表人：
代表人：
签约时间：
年日
购销合同 篇2
甲方：
乙方：xxx
甲、乙双方本着诚信自愿，合作互利的原则，经友好协商，签订下列合同，并共同遵守。
一、产品品种、数量、价格
甲方提供鸭料销售给乙方；小、中料各10000包（每包80市斤），每包人民币壹佰伍拾元整（￥150元）、大料25000包（每包80市斤），每包人民币壹佰肆拾元整（￥140元），二项45000包，合计人民币陆佰伍拾万元整（￥6500000。00元）。
二、甲方交货时间为20xx年3月起，分三个月内交完。每。月15日前交货。交货地点位于xxxx庵养殖场。运费由甲方负责。乙方收货时应验收货物，并在收货单上签字交甲方。
三、付款方式、金额
分二期付款，第一期付款于第一月交货后，付货款总额50%，第二付款于最后一个月交货完毕后付50%。
四、产品质量按国家规定执行，若产品不合格，乙方有权退回，若有争议，应按检测部门的'结论执行。
五、若甲方不能交货，按15%付违约金，延期交货支付5‰的违约金，乙方不依法或不按合同要求而终止合同，乙方应按总额15%支付违约金。
六、本合同一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方（盖章） 代表人（签字）
乙方（签字）
年月日：
购销合同 篇3
甲方（客户）：
乙方：
本着更好的为客户服务的宗旨，推进上地装饰“一生爱家”的主导思想，甲乙双方经过协商，甲方委托乙方代购主材，并达成如下协议：
一、代购主材产品选购：
甲方前期选购主材产品时，乙方将根据甲方的居室要求推荐并挑选符合设计风格和要求的主材并计算准确的所需数量。
二、代购主材产品明细：
甲方选定主材产品后，乙方需按照甲方最终确定的产品明细填写《主材报价表（预算）》，并与甲方核实相关主材名称、型号、规格、颜色、价格等项目。甲方审核无误后，签字确认。后期产品配送即以此《主材报价表（预算）》为依据。《主材报价表（预算）》详见附件1。
三、代购主材货款、佣金及付款方式：
（1）主材报价总额（小写）￥ 元（大写）主材报价详见附件1。
（2）付款方式：本次付款分为两次结清，在该合同签订之日起三日内需付清总款的80%，产品安装完成后甲方予以结清余下20%的款项。
四、代购主材产品供货：
甲方交纳该合同的合同全额后，乙方保证其所提供的主材符合国家相关标准。
五、代购主材验收方式：货品验收采取（两种方式任选其一，并在相应位置签字）
（a）甲方自行派人验收，验收人： 联系方式： 甲方签字：
（b）甲方委托乙方验收，验收人： 甲方签字：
特别声明：考虑到各方面因素，建议甲方选取（a）方式验收，以免出现不必要的争议！
六、代购主材验收规定：
（1）货到甲方工地，甲方或甲方委托方及供货商共同检验货品。如供货商产品经双方检验确有不符合国家质量标准的事实，乙方须协调供应商无条件退货，并有义务协助甲方追究厂商的产品质量责任。
（2）验收通过后，甲方及甲方委托人需在供应商的相关单据上签字确认。如届时甲方或甲方委托人因个人原因不能到达现场签收，则视为乙方将产品按甲方要求送达（即：甲方对相应产品花色、型号、数量及质量无异议）。
（3）部分材料需工厂制作，现场安装。对此甲方需在安装完毕后进行验收。
（4）签定《主材代购协议》后，由乙方按施工进度组织主材按时到现常材料到场时甲方或甲方委托人与乙方共同及时验收，以便乙方进行施工。（如甲方不能到现场，由甲方委托人验货，以相应的'委托书为准）
七、代购主材退、补货：
（1）施工中需补货时，乙方需提前三天通知甲方到乙方财务处补齐货款。如甲方不能及时到乙方财务补齐货款，乙方可告知甲方，并以其他产品的余款予以补足。如甲方在乙方财务交纳的主材代购款余额不足时，乙方有权利单方终止代购行为，待余额补足后继续为甲方提供代购服务。由此造成的工程不能如期交工，则视为甲方同意工期顺延。
（2）签定《主材代购协议》后，定制产品和特殊产品（门、门窗套、橱柜、衣柜柜体、衣柜柜门、墙纸、石材等）退单或减项减量需缴纳发生额的全额款项。
（3）货到工地后因甲方原因退货，甲方须向乙方支付材料来回托运费、损耗和退货费用。若已经施工甲方另外支付乙方该项目的施工费、材料费、拆除费等。
（4）主材商家若不提供免费运输、搬运，则相应费用由甲方承担。
（5）因不可抗力因素导致本工程所选用主材成都市场缺货，甲方需同意乙方代购同等档次材料代替。
（6）主材的生产及安装周期不在工程约定的工期内，具体的安装时间详见各产品订货单。
（7）甲乙双方关于主材委托代购的相关事宜均以书面形式签字确认。
八、代购主材产品结算：甲方所定主材退、补货完毕后，需带全供应商给的送、退、补货凭据与乙方核对实际发生主材明细，按照代购产生实际金额进行结算，多退少补（享有乙方优惠活动的，待交纳工程尾款后，一并结算）。
九、有效期限：本协议自签订之日起生效，甲、乙双方结算完毕后，协议自行终止！
十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（委托人）签字：
乙方（委托人）签字：
签订日期： 年 月 日
签订日期： 年 月 日
购销合同 篇4
甲方（需方）：____
地址：___
邮码：____
电话：___
法定代表人：___
职务：__
乙方（供方）：___
地址：___
邮码：___
电话：__
法定代表人：___
职务：___
经双方商定，签订以下叶订购合同，共同遵守执行。
第一条乙方向甲方交售叶品名、数量如下：
品名名鲜叶
春毛夏、秋毛细小计合计（粗、细）
数量（斤）
参考价格（元）
合计金额（元）
第二条结算办法：批货批款、当天兑现。
第三条交售地点：__
第四条甲乙双方必须严格执行国家的样价政策：在各基层收购站张榜公布国家规定的评等级标准、价格和样；坚持对样评，按质论价、不得压级压价和提级提价。
第五条乙方交售的叶，不得掺杂使假，必须表里如一。
第六条乙方向甲方按合同交售名原料和春毛，甲方将保证收购乙方生产的'低档，如乙方不按合同交售叶，甲方可不收乙方的低档叶。
第七条除不可抗力的原因外，任何一方违反本合同，应向对方支付未履行合同部分金额10%的违约金。
第八条本合同有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
购销合同 篇5
需方： （以下简称“甲方”）
供方： （以下简称“乙方”）
双方本着平等互利、友好协商的原则，经充分协商，订立本采购合同。合同文件：《拟采产品报价表》是构成本合同不可分割的部分。
一、质量保证
1.乙方应按照规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供新产品。
2.在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。不属于货物本身质量问题的故障及人为破损，乙方概不负责。
3.在使用过程中因质量问题出现的安全事故由乙方负责处理。（仅限于质保期内）
4.乙方提供的消防器材必须有检验报告。
二、货物包装、发货及运输
1.乙方在货物运发前及到达甲方收货地点的时间距离内，应保证货物安全运输。到达甲方接收地点给予签收后，一切防潮、防锈和破损装卸与乙方无关，乙方只负责安装，安装验收完毕后，甲方在合同注明验收完毕，乙方只在质保期内负责三包。
2.使用说明书、质量检测证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。3.乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，运输费用由乙方承担。
4.货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。货物签收后，即与乙方无关，甲方负责。
三、验收
1.乙方交货应按出厂规定及标准检验方法，对产品做出全面检测并附合格证及检验报告等，然后在合同内由甲方注明检验合格，作为甲方验收和使用的依据，有关质量、规格、性能的检验即视为最终验收。
2.甲方对乙方所提供的货物依照规定的技术、规格、要求和国家有关标准进行现场验收，性能、质量达到要求的给予签收，验收不合格的不予签收。
3.甲方应在货到指定的地点之日起1个工作日内验收完毕。验收时乙方必须在现场。
4.本次采购货物的质保期为：1年（自验收调试合格之日起计算）。
四、交货日期及交货方式
1.自《购销合同》生效之日起10日内交货。
2.交货地点：
五、付款方式
1.乙方提供的货物安装调试完毕，经甲方验收合格后且收到增值税专用发票后次月15个工作日内付清合同总金额的90%，即： ‘’（￥ ）元，10%质保金一年后付清。2.由甲方通过转账支票方式向乙方付款。
3.乙方应向甲方开据增值税专用发票。
六、违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付货物价款总值千分之十的违约金。
2.甲方逾期支付货款的，甲方向乙方每日偿付欠款总额万分之五的违约金。
3.乙方所交付的产品品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，乙方向甲方偿付货物总额的.百分之十的违约金并按甲方要求退货、换货或者维修。
4.乙方不能按时交货，乙方向甲方支付货款总额千分之十的违约金。
5.乙方逾期交货，乙方向甲方每日偿付货款总额千分之五的违约金
6.在质保期内，因乙方提供的消防器材存在质量问题导致影响消防功能而产生的损失，乙方应当承担相应责任，其中包括因此产生诉讼而引发的律师费用等间接损失，
7、在签收货物过程中因货物的质量问题发生争议，由有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是最终决定，供需双方应当接受。
8、乙方配合甲方办理一系列消防验收工作。
七、不可抗力事件处理1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行其延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应即时通知对方
3.不可抗力事件发生后一周内，双方应通过友好协商确定时间并继续履行合同
八、纠纷解决：甲乙双方因不能执行本合同所产生的任何争议，将提交甲方所在地人民法院裁决。
九、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，经双方授权代表签字并加盖公章、法人章之日起生效。
需方： 供方：
日期： 日期：
购销合同 篇6
原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX
被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的'位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
XX市XX区人民法院
具状人：王XX
XX年X月X日
附：本诉状一式二份
证据X件
购销合同 篇7
货单位（甲方）：
购货单位（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规之规定，甲乙双方本着平等互利的.原则，就乙方购买甲方产品一事达成如下协议，购销合同样本。
一、产品名称、数量、价格
1、产品名称：
2、产品数量：
3、产品价格：
单价 元（大写人民币 元整）；货款总额为 元（大写人民币 元整）。
二、货款结算
1、付款方式：
2、甲方开户行：
帐号：
3、乙方须一次性向甲方付清货款，合同范本《购销合同样本》。货款到达甲方帐户后，甲方于两个工作日内发出货物及发票。
三、违约责任 甲乙双方任何一方违约，违约方应按照国家有关法律、法规规定向守约方支付违约金；守约方由此引起的经济损失，有权向违约方进行追索。
四、售后服务
1、电话咨询：提供与软件相关的技术咨询。
2、信函传真：通过信函或传真的方式提供软件应用咨询服务。
3、网站支持：在本公司网站发布相关技术解决方案。
4、电子邮件：以电子邮件方式提供软件应用指导服务。
五、联系方式
1、服务热线：
2、投诉热线：
3、公司传真：
4、公司网站：
5、电子信箱：
六、附则 本合同自双方签字、盖章之日起生效；本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方：（章） 乙方：（章）
地址：地址：
电话： 电话：
代表： 代表：
年 月 日 年 月 日
购销合同 篇8
甲方：
乙方：
甲方位于中楠广场5幢B1602室空屋子给乙方，装修构料，往甲、乙双方计算协议好了，此房屋装修购料要费用贰佰万元整，在双方合作期间定下以下协议：
1、乙方在月日开始，装修购料，到年前必须完工。
2、乙方负责装修购料，乙方承诺对其质量负责，并负责材料保修期内进行维修和更换，如乙方提供材料的质量问题，乙方应负全部责任。
3、乙方如购好材料在运输时中途发生损坏，全部由乙方自己负责。
4、乙方要完全按照甲方提供的欧式风格装修购料。
5、甲方居室后，如不小心造成人为问题，有甲方自己负责。
6、乙方装修购料完工后，天内把贰佰万元整如期付给乙方。
7、以上未尽事宜，由双方友好协商解决，协商不成的.，提请相关部门仲载解决。
8、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效应。双方共同签署起即日生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇9
甲方(买方)：
住所：
联系电话：
风险提示：
签订前对合作对象的审查，有助于在签订合同的时候，在供货及付款条件上采取相应的对策，避免风险的发生。
注意，了解合作方的基本情况，保留其营业执照复印件，如果合作方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同，同时，当出现纠纷的时候，有利于我方的诉讼和法院的执行。
乙方(卖方)：
住所：
联系电话：
甲乙双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：
一、订单
1、订单的形式：订单应以书面形式向甲方发出。
2、订单的内容：订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。
3、订单的送达：双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。乙方应使用指定的电子邮箱或传真号向甲方发送订单，否则该订单对甲方无效;双方接收订单方式如有变动的，应以书面形式及时通知对方;具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。
4、订单的生效：订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。
二、技术指标和质量要求
1、按国家标准执行。
2、按部颁标准执行。
3、由甲乙双方商定技术要求执行。
三、交货方式、交货地点、结算方式
风险提示：
一般货物毁损、灭失风险随货物所有权转移面转移，属于动产的货物在所有权交付时转移。如：在合同中约定交货地点为XX的'仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到需方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。
如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖;如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。
此外，合同中应列X收货方的经办人的姓名(签名样本)。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。
1、交货方式：所有货物由乙方送往甲乙双方共同约定的交货地点，所需运输费用由乙方承担，并由甲方负责卸车。
2、交货地点：___________________。
风险提示：
应就对账方式、确认形式，以及付款时间、开具发票等事项进行约定，以防双方在实际履行过程产生分歧，甚至诉讼纠纷。
作为XX，应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额(应明确是否为含税价)进行明确约定。建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金(不能超过合同总金额的20%)，XX才予以发货，或者在合同中约定XX收到需方支付的货款全款后发货。
3、结算方式：____________方式付款。
四、包装要求
不论采取何种包装形式，XX均需确保无破损，无污染，且方便二次运输。因包装不当造成的损失由XX负责，包退包换。
五、一般条款
1、XX所提供的货物符合国家现行有效标准，并为正规制造厂商________年____月以后生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由XX负责。
2、本项目，XX统一负责供货一览表内设备安装调试并承担交货前的一切责任和费用。
3、需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由XX负责。
4、XX在发运货物时需提供相应的技术文件，包括操作手册(使用说明)、装箱清单、产品合格证等。
5、培训需方操作人员。
6、安装完毕调试合格后，XX全权负责办理国家技术监督部门颁发的锅炉安全运行许可证，需方负责提供司炉工证、水处理证、管理员证。
7、XX对所供产品保质期应按生产厂商的承诺执行，质保期为调试验收合格之日起________年或发货之日起_______个月(先到为准)。
8、交钥匙工程周期：合同签订预付款支付后_______天内完成。
9、合同签订后预付货款_______%，发货前付到合同金额的_______%，安装调试完毕付款_______%，_______%质量保证金质保期到后设备无质量问题_______天内付清。
风险提示：
作为XX，应在合同中明确需方延期付款的违约责任，同时还应根据供货情况对需方货款的支付进程、期限等进行必要的控制，如发生需方货款迟延支付、差额支付等情况，应视情况追究其违约责任，减低风险。
另外，违约金的数额不应过高亦不宜过低，过高可能会有被仲裁机构或法院变更的风险，过低则不利于约束买受人。因此，建议交由专业律师协助处理。
10、违约责任：XX应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给需方带来的损失由XX负责。
11、质量验收：
(1)到货验收需方应当在_______个工作日内完成，验收合格后在验收单上签署验收合格字样，逾期验收视为验收合格。
(2)需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知XX，XX应在接到通知后_______天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由XX承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，需方可通知XX停止供货。
六、经济责任
1、XX责任：
(1)XX不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，XX须向需方支付拒收货物价款总额_______%的违约金。
(2)XX必须按合同规定的日期完工，每逾期____日，XX必须向需方支付逾期交货部分货物总额_______的违约金。
2、需方责任：
需方无正当理由，不能中途退货或拒绝收货;需方需按时支付货款，否则按日支付延期货款额_______的违约金;如果XX提前完成交钥匙工作，需方应予以适当的奖励。
七、合同解释
如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。
八、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。
九、其它未尽事宜由供需双方协商约定。
十、本合同一式_______份，均具有同等法律效力。
风险提示：
对于一些常年合作的供销企业，每次供货都签订合同是件很繁琐的事情。双方可以签订一份常年销售合同，以消除前述烦恼。
但是，即使签订了常年销售合同，考虑到每次购销的产品规格、价格、数量均不相同，每次交易的具体事项是以经双方签字确认的订单为准，因此，应特别注意留存交易凭证及货款结算凭证并妥善保管。
甲方(签字)：
签订地点：
________年____月____日
乙方(签字)：
签订地点：
________年____月____日
【购销合同】相关文章：
购销的合同08-08
[精选]购销合同08-21
购销合同08-18
[经典]购销合同08-31
(经典)购销合同08-29
【精选】购销合同08-29
购销合同（经典）08-26
购销合同[精选]09-24
购销合同【精选】09-24
购销合同(精选)09-09