工程合同

工程合同合集[4篇]

　　随着法律观念的日渐普及，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家收集的工程合同4篇，希望能够帮助到大家。

工程合同 篇1

　　建设方(甲方)：

　　施工方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法律的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：人民医院停车场外围墙工程

　　2、工程地点：人民医院大院内

　　3、承包方式：乙方包工包料

　　4、承包范围：该垃圾站新建围墙、墙面抹灰。

　　5、工期：本工程自签订合同起月日前竣工。

　　6、工程质量：合格。

　　7、合同价款计价方式：合同承包范围内的工程围墙按1.5元/块。

　　二、甲方责任：

　　1、开工前，向乙方进行现场交底及三通一平，并说明使用注意事项。

　　2、指派质量、进度进行监督检查，办理验收签证手续和其他事宜。按照相关规定要求办理审批手续。

　　3、负责对该工程项目事宜与相关部门联系协调工作。

　　三、乙方责任：

　　1、工程质量方面：乙方应加强施工中的质量控制措施和管理，确保工程质量达到合格等级。

　　2、在施工过程中发生工伤事故或意外事故，由乙方自行负责，所发生的一切费用由乙方全部负责。

　　3、乙方必须按甲方要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。

　　四、承包方式和工程造价：

　　1、本工程以包工包料方式由乙方承包施工。

　　2、增加工程按现场签证及实际竣工面积为依据进行验收和结算。

　　五、工程质量及验收标注：

　　1、本工程以国家指定的'施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　2、本工程质量达到国家质量评定合格标准。

　　3、因乙方原因造成工程质量问题，乙方承担返工工程的所有费用。

　　4、工程完工后，乙方应通知甲方验收。

　　六、质量保证期：

　　本工程质保期六个月。质保期内，工程因乙方施工原因造成工程质量问题，由乙方负责维修。

　　七、付款方式：

　　1、签订合同后并进场施工三日内先付

　　2、工程进行接近尾声时付万元。

　　3、工程完工经验收合格结算后7个工作日内结清余数。

　　4、留2%工程质量保证金，六个月后无质量问题，退还质保金。

　　八、乙方采购的材料，应符合本项目要求，并符合国家相关标准的合格产品。

　　未尽事宜，双方协商，本协议一式四份，甲乙双方各执二份，本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年月日

工程合同 篇2

　　工程承包合同书

　　发包单位： （以下简称甲方）

　　承包人： （以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按 米计算。

　　第二条：施工方案

　　1、护坡

　　（1）、基底宽 米，厚 米，自下而上慢慢收至高度为 米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42。5，砖要好质量的青砖或红砖）。

　　（2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。

　　（3）、完工后做围墙10米左右。

　　（4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。

　　第三条：合同工期

　　1、经双方协商确定，工程期为 日，暂定于自 年 月 日起至 年 月 日止，具体开工时光由甲方下达开工令后方可开始施工。

　　2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

　　第四条：价格及付款方式

　　1、工程总承包价为 元。

　　2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作资料，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。

　　3、付款方式：竣工验收后付 元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分 付，质保金一年满后付清（时光按验收合格之日起计算）。

　　第五条：甲方义务

　　1、按合同向乙方拨付工程款。

　　2、帮忙协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

　　第六条：乙方义务

　　1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。

　　2、承包人务必自行完全本合同工程，不得转包他人。

　　第七条：施工安全

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的.职责和因此发生的费用，均由乙方承担。

　　第八条：验收

　　工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。

　　第九条：违约职责

　　1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金（按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息）。

　　2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程资料，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金；逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。

　　第十条：其它

　　本合同于 年 月 日由双方在 签订，自双方签字或盖章后生效，一式 份，上方各执一份，上交 份。

　　发包单位（甲方）（盖章）

　　授权代理人（签字或盖章） ： 联系电话：

　　承包人（签字或盖章）： 联系电话：

　　年 月 日

工程合同 篇3

　　第1题

　　《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是( )。

　　A.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率

　　B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费

　　C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费

　　D.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率

　　正确答案：C

　　第 2 题

　　工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是( )。

　　A.物

　　B.财

　　C.行为

　　D.智力成果

　　正确答案：D

　　第 3 题

　　执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的`结算应按照( )执行。

　　A.原价格

　　B.新价格

　　C.市场价

　　D.双方协商的价格

　　正确答案：A

　　第 4 题

　　建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。

　　A.工程项目投资人所在地

　　B.工程项目承包人所在地

　　C.工程项目发包方所在地

　　D.工程项目所在地

　　正确答案：D

　　第 5 题

　　施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将42.5#的水泥当作52.5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。

　　A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效

　　B.向人民法院起诉，要求撤销该合同

　　C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效

　　D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同

　　正确答案：B

　　第 6 题

　　建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。

　　A.工程项目投资人所在地

　　B.工程项目承包人所在地

　　C.工程项目发包方所在地

　　D.工程项目所在地

　　正确答案：D

　　第 7 题

　　下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是( )。

　　A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定

　　B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

　　C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

　　D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

　　正确答案：A

　　第 8 题

　　某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交( )。

　　A.索赔报告

　　B.索赔意向通知

　　C.索赔依据和资料

　　D.工期和费用索赔的具体要求

　　正确答案：B

　　第 9 题

　　某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为( )。

　　A.甲

　　B.乙

　　C.丙

　　D.丁

　　正确答案：C

　　第 10 题

　　按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商( )。

　　A.可以拒绝索赔

　　B.应承担全部责任

　　C.先行赔偿再向业主追索

　　D.代替分包商向工程师递交索赔报告

　　正确答案：D

工程合同 篇4

　　甲方：…

　　乙方：…

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，就……河区污水处理厂电力设施设计、安装、工程验收投运项目，甲方承包给乙方负责实施事宜，为明确双方职责，确保工程优质高效按期建成投运，双方本着互惠互利的原则，经友好协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。

　　第一条 工程名称、工程地点

　　1、工程名称：……区污水处理厂……KV线路工程

　　2、工程地点：……

　　第二条 工程内容

　　1、根据甲方的技术要求，乙方完成工程点的电力设施建设、设计、安装、验收的工作内容。

　　2、乙方完成自T接电源点至变电台区(不含变压器)的电力设施安装工作内容(含工程造价清单内容)。

　　第三条 工程工期

　　该工程从而20xx年 月 日至20xx年 月 日完工，工程工期 20天。

　　第四条 工程质量

　　1、本工程必须符合设计图纸要求和GB50171X92《电器装置安装工程施工及验收规范合编》等国家相关规范及行业规定。

　　2、工程质量：优良工程。

　　第五条 工程造价

　　大写：……万元整。(小写：……元)

　　第六条 材料设备供应

　　本工程实行双包，工程所需的所有材料由乙方自行负责。

　　第七条 付款方式

　　经协商，甲、乙双方在合同签订之日，甲方向乙方预支付工程造价50%费用，在工程完工验收合格后，乙方按财务制度要求向甲方提供正式票据，甲方在五日内向乙方支付40%工程造价费用，余10%工程造价费用待质量保修期到期无质量问题后甲方一次性支付。

　　第八条 双方职责

　　(一)甲方职责

　　1、为乙方提供工程点电力设施建设申请的相关资信文本。

　　2、为乙方提供现场查勘基础资料。

　　3、为乙方提供进场施工方便，负责青苗理赔工作并配合乙方做好施工现场的`协调。

　　(二)乙方职责

　　1、严格遵照国家及行业《电器装置安装工程施工及验收规范合编》，按照施工图纸组织施工，保质保量，按合同规定时间如期完成合同规定工作内容。

　　2、在合同规定保修期内，出现工程质量问题，乙方负责无偿处理直至达到质量要求。

　　3、工程完工后，做好现场清理，做到工完场清。

　　4、乙方承担因自身工作失误、管理不严等因乙方原因造成的人员伤亡、设备损坏等一切安全责任、经济责任和法律责任。

　　第九条 竣工验收

　　1、隐蔽工程在隐蔽前24小时，乙方通知甲方指派的质检人员进行检查确认。

　　2、工程竣工后，由乙方向供电部门提出验收申请，竣工验收投入使用后，交由甲方接收管理。

　　第十条 质量保修

　　1、保修内容：合同承包范围工程。

　　2、保修期限：自工程竣工验收合格之日起一年。

　　第十一条 违约责任

　　1、若乙方未能在合同规定的工期之日内交付经验收合格的工程，每延迟一天支付总工程造价款 0.1 %的违约金。

　　2、工程质量和采购材料不符合国家质量规定的，乙方应负责无偿修理或返工，由于修理或返工造成工程逾期交付的，乙方支付逾期违约金，每逾期一天支付总工程造价款0.1%的违约金。

　　3、一方违约造成停建、缓建或合同解除，给另一方带来的经济损失(直接损失费)由违约方承担。

　　4、若甲方违约，每延迟一天支付总工程造价款0.1 %的违约金。

　　第十二条 争议解决方式本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决，若协商不成，可由……区仲裁委员会仲裁解决。

　　第十三条 其他事宜

　　1、因不可抗力造成的工期延长，延长时间从施工工日中扣除;

　　2、关于对安装工程的验收，加入电力系统运行的时间由供电局审批为准。

　　第十四条 本合同自双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合要求，结清工程余款后终止。

　　本合同一式六份，甲方执两份，乙方执两份，供电局备案两份，双方签字盖章生效。

　　甲方(公章)：XXXXXXXXX 乙方(公章)：XXXXXXXXX

　　法定代表人(签字)：XXXXXXXXX 法定代表人(签字)：XXXXXXXXX

　　XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日