当前位置：9136范文网>实用文档>合同>工程合同

工程合同

时间：2023-10-18 08:05:30 合同我要投稿

工程合同精品（4篇）

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的工程合同4篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程合同精品（4篇）

工程合同篇1

　　甲方：

　　乙方：身份证号码：

　　家庭住址：

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

　　一、工程名称：。

　　二、工程地点：。

　　三、承包方式：包清工。

　　工程承包内容及范围：围护桩桩笼钢筋的焊接与制作。

　　五、本工程乙方总工程量约为吨，单价为元/吨（），承包总价约为

　　元。完工时，按乙方实际完成的工程量进行结算。

　　六本工程施工的所需工具、机械乙方自带。

　　七工期要求：乙方承包的本工程应在甲方施工员下达的施工任务单中所规定的期限内完成，满足每台桩基施工所需的钢筋笼，并通过甲方、监理的联合验收合格，如乙方逾期完成，每延误一天罚款人民币500元。

　　八、质量标准及验收要求：

　　1、乙方必须严格按施工图、甲方施工员、质量员的技术质量交底和国家现行对钢筋焊接工程的施工规范施工，并必须做到：

　　（1）上下两节接头整齐，误差不大于2～3厘米；

　　（2）加强箍筋的焊接须牢固，主筋分布均匀；

　　（3）加强箍筋与主筋焊接须牢固，且不得损伤主筋，电流控制在320A左右；

　　（4）螺旋箍间距均匀，与主筋点焊要牢，且“隔一点一”

　　（5）严格按照配料单制作。并严格服从甲方施工员、质量员的整改意见限期整改质量缺陷，不按时整改或拒绝整改，甲方向乙方每次处以500元罚款。

　　2 乙方的钢筋焊接质量必须抽样复试，抽样复试的接头不计入乙方工作量内。

　　3 乙方在完成每一施工部位或构件后，经乙方认真自检、互检合格后，报甲方复检验收，甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行现场检测、复试验收评分，凡抽样检测全部合格得本工程的完全价格；凡抽检组数有三分之一不及格，加倍取样检测或返工重做直到合格，返工或整改的工料费由乙方承担，造成工期延误，每延误一天由乙方承担500元的罚金。

　　九付款办法：

　　1 生活费由乙方自行调节。

　　2 乙方承包的本工程全部完工，根据甲方验收后向乙方支付工程总款的30%。其时，乙方如无后续工作，其所属施工人员必须撤离甲方施工驻地。

　　3乙方剩留的工程余款，算时未达到“结构工程验收合格后六个月”的期限，甲方为照顾乙方对工人工资兑现的实际需要，允许乙方可按工程承包总价的90%提前结算。

　　4 乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐，并在每月领取生活费和工费结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名，并将一份报送甲方财务部门。

　　5 甲方支付给乙方工程劳务款中，已包括乙方及所属人员的劳动保护费用。乙方及所属人员发生的各种安全事故费用，均有乙方负责自理。

　　十保证金的.交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，自愿交履约保证金5%缴纳），并于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

　　十一、焊接材料的供应：本工程钢筋焊接的材料由甲方供应。

　　十二、乙方应履行的其他工作：

　　1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　2 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以200元罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

　　5 妥善保管和正确使用甲方提供的各类施工机具和劳动防护用品。

　　6 做好施工现场的工后落手清，及时清理机具、材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

　　7 乙方所有成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　8 乙方不得将工程转包他人，也不得擅自中途退场，否则按违约处理。

　　十三其他

　　1 按创建文明工地需要，本工程职工进入施工作业区必须戴安全帽、不得穿着短裤、拖鞋，雨天施工需用的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，由甲方统一采购发放，费用由乙方负担。

　　2工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费，乙方特殊工种上岗培训费等项费用由乙方自理，因拒绝办理而受到地方主管部门的罚款，也由乙方承担。

　　十四甲、乙双方任何一方违反本合同之条款，需承担违约责任，违约金为本工程总价的10%。

　　十五本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束、款项结清时自行终止。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　年月日年月日

工程合同篇2

　　发包方：

　　承包方：

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就发包方在河南省临颖县开发的锦绣江南小区工程项目由承包方实行施工总承包，经双方协商一致，签订如下施工协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：1#、2#楼共2幢楼，总建筑面积约50000平方米。

　　4、结构形式：砖混结构。

　　二、工程承包方式及范围

　　1、承包方式：包工包料。

　　2、范围：本工程施工图内的土建及水电安装工程。

　　三、施工工期

　　1、开工日期：_____年__月_____日（以开工报告为准）；竣工（初验）日期：____年____月______日。

　　2、工程施工总工期330日历天；特殊情况（如停电半天以上）经发包方认可，工期顺延。

　　3、承包方应当按照合同约定工期完成施工，每延误一天按500元人民币/天向发包方支付违约金（不可抗力除外）；如承包方提前完工，每提前一天，发包方给予承包方每天人民币500元人民币的奖励。

　　四、质量验收

　　1、本合同约定工程质量必须达到合格等级标准；

　　2、本工程实现监理，按照国家现行验收规范及程序进行施工和报验。承包人在施工中必须严格按图施工，符合国家现行有关规范，标准和强制性条文要求。服从监理人员和发包人授权的现场工程师的监督指导，对验收不合格的分部，分项工程应及时返工，直到合格为止，对于返工造成的一切经济损失均由承包人承担。

　　五、合同价格与支付

　　1、本工程结算价：按建筑面积计算，暂定每平方米900元人民币（经发包方代表签字确定的材料认价、设计变更、工程变更联系、工程联系单（函）、经甲方审定的施工组织设计及施工方案中所涉及的费用部分等增加的工程造价不包含在此暂定价内）。

　　2、本工程的架空层，按一层建筑面积计算。

　　3、材料价格：钢筋暂定为3800元每吨、水泥暂定为320元每吨计算；施工期间此材料价格变动超出市场价±3%，则按实调整。

　　4、工程款支付及结算

　　（1）本工程按单幢工程进行工程款支付及结算。基础±0.000完成一周内支付总价款的`20%，主体二层结构完成一周内付总价款的15%，主体结构三~四层结构完成一周内付总价款的15%，主体封顶一周内付总价款的15%。外墙抹灰完工一周内付总价款的10%，具备竣工验收条件付总价款的10%，竣工验收合格一周内付至总价款的95%。

　　（2）单位工程竣工验收后，承包方应在30天内递交结算报告，发包方收到结算报告后28天内经第三方审计认定或提出审核意见。双方意见达成一致后28天内，发包方向承包方支付至工程结算总价的97%（留3%作为保修金）。保修金分2年返还，竣工验收合格之日起满1年后七日内返还2%，竣工验收合格之日起满2年后七日内返还剩余的1%。

　　（3）如双方意见不一致，可根据问题性质，由双方向建设主管部门报请调解。若发包方收到竣工结算报告经第三方审计认定后28天内未提出审核意见，即视同工程结算报告已认可，并愿按此结算报告拨付工程款。

　　（4）发包方收到竣工结算报告后28天内无正当理由不支付工程结算价款，从第29天起按月2%的利率支付拖欠工程款利息，并承担违约责任。由于承包方不配合原因，造成28天内不能办理结算，则与发包方无关。

　　（5）为充分体现双方良好的合作意愿，承包方同意在正式合同签订后10日内向发包方支付100万人民币的保证金，此保证金在主体二层结构完成后七日内退回50%，主体封顶后七日内全部退回，如未按约定时间退还保证金，每延期一天按应退款的千分之三支付违约金。

　　六、材料采购

　　承包范围内的各项建筑材料、各类成品、半成品均由承包人自行采购保管。承包人必须严格把好材料质量关，严格执行材料进场报验程序，严禁使用无出厂合格证、质量保证书或无试验报告及准用证的材料。所有进场材料的质量均需符合国家检验标准，并通过有检测资质的建材检测部门检测合格后方可使用。

　　七、安全生产，文明施工

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，办理相关安全生产手续，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防范措施，消除事故隐患。在施工中发生质量、安全事故，造成人员伤亡的，一切法律责任和由此发生的一切经济损失均由责任人承担。

　　2、承包人必须按照相关行政法规，规范标准结合本工程的实际情况，编制合理完善的，并经总监理工程师和发包人授权的工程师审核认可的施工组织方案及各项安全生产专项施工方案，做好文明施工，安全生产，争创“安全文明标化工地”。

　　八、其他

　　1、该合同签订后，承包人派陈有明项目经理，组成人员班子齐全的项目部进行项目规范管理，作业人员必须持证上岗。

　　2、施工过程中承包人应配合发包人协调好一切地方及周边关系，对于周边干扰按各自责任负责。如果产生卸车费等由发包方承担。

　　3、本工程在发包人办理建筑工程施工许可证、招投标、环卫、环保、施工占道、排污等各项工程综合验收及有关政府部门的手续时，承包人应积极配合，费用按相关规定各自承担。

　　4、本工程施工用电、用水由发包人提供，费用由承包人承担。

　　5、在施工过程中发包人提出对原设计进行变更，应提前14天向承包人发出书面变更通知，并经设计方出具相关的设计变更联系单，承包人按变更通知书进行施工，增加的工程造价随工程进度款一并支付，工期应顺延。

　　6、发包方未按合同约定的时间内支付工程款，每延期一天按应付款的万分之三支付违约金。

　　7、工程款必须划入承包人书面指定的银行帐号，其他形式的工程款支付，承包人不予认可。

　　8、双方在合同履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　9、未尽事宜，双方另行协商。

　　10、本协议一式八份，双方各执四份，双方法定代表人或其授权代理人确认无误后签字盖章后生效。

　　发包人（公章）承包人（公章）住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户行：开户行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　签约日期：签约日期：

　　签约地点：签约地点：

工程合同篇3

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：工程地点：

　　建筑面积：平方米;

　　结构层次：

　　二、包范围及方式：

　　1、承包范围：

　　1)按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知，施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。

　　2).包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品;

　　3).现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量，除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。

　　2、承包内容：所有给水(冷热水)排水(雨、污、废水)工程及给水管道清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。即：

　　1)冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等;

　　2)低压电房配电柜、不间断电源安装调试;

　　3)低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试;

　　4)照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试;

　　5)屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。

　　6)消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。

　　7)自动报警系统工程的预埋、安装、调试。

　　8)以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。

　　9)施工现场的全部水平运输及垂直运输(塔吊不能用时);

　　10)浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象;

　　11)本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清;

　　12)施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续;

　　13)施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：①机械故障;②停水停电③不可抗拒的气候条件;④设计变更及其它;⑤现场材料整堆。

　　3、承包方式：

　　1).本工程采用包工不包料形式承包施工：即包人工、包辅材、包所有施工机械及其耗材、包质量、包进度、包文明施工、包安全;

　　2).按设计图纸以及变更图的所有给排水、低压、照明配电、消防工程的建筑面积计算的单价为：元/m(含各类零星工程在内的平均价格);

　　3).甲方因工作需要安排的工作无法计算面积时，技术工按计时元/小时，普工按元/小时计;乙方不得以各种理由推卸任务，计时工要明确时间、工作内容、人数及实际用工量，当天的时工当天签证，逾期无效。计时工每月结清，但签证单上至少有二位现场管理人员签名;

　　三、工程质量：

　　1.乙方必须按图纸设计要求，国家颁发的现行施工验收规范、操作规程和技术交底，精心组织施

　　工。确保安全和工程质量。如因施工质量不符合设计要求和规范规定，甲方有权拒绝验收和不支付工资款。由此引起的一切返工造成的经济损失由乙方负责;

　　2.乙方必须按合格工程验收标准施工。如由乙方引起的返工工料费由乙方负责。

　　四、工期要求：

　　按甲方要求满足流水作业需要，按时完成项目部进度计划安排，不得因自身原因影响延误其他班组施工时间。

　　五、双方职责：

　　A、甲方责任

　　1、提供有效的施工图纸、会审记录，及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料，作为施工依据。

　　2、负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育，及时解决图纸存在问题。

　　3、配备垂直运输工具—塔吊。

　　4、负责审核由乙方提供的材料单，及时定量购进各种材料到工地。

　　5、提供施工用水、电及夜间施工照明。

　　6、完善外排脚手架及安全防护网。

　　7、负责安装工程质量的跟踪检查、监督、评定及验收。

　　8、协调好其他工种，尽量避免因配合不到位造成返工、返修。

　　9、按合同约定支付工程进度款。

　　10、甲方施工的分项工程必须满足乙方施工需要。

　　B.乙方职责：

　　1、乙方必须根据甲方的施工进度安排，及时配合甲方的施工进度，确保工程按时竣工。如因乙方原因造成工期拖延，影响了施工进度，造成甲方停工、窝工和工期损失，按甲方与建设单位签订的奖罚条款(包括补充说明)执行，由乙方负责，在乙方工程款中扣除后支付给甲方。

　　2、乙方必须严格按施工图纸、说明、会审纪要、设计变更通知单以及国家有关的工程质量检验评定标准、施工验收规范，操作规程进行施工，确保工程质量达到合格。

　　3、协助甲方现场管理人员组织安全生产、文明施工管理工作;

　　4、乙方质检人员及时做好本单位工程各分项工程自检工作，自检合格后通知甲方进行复检，而后配合甲方通知有关部门进行隐蔽验收;

　　5、乙方必须服从甲方现场管理组织，接受甲方监督等工作;

　　6、乙方对本分项工程的自控标准A、按国家现行《电气工程施工质量验收规范》、《管道工程施工质量验收规范》及《建筑安装工程质量检验评定技术》等相关规定，防雷工程施工质量标准符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》保证本分项工程质量在合格以上;B、保证本分项工程进度能在甲方组织时间内完成。

　　7、乙方工作人员进入施工现场不能违章作业，必须安全生产。由于不注意安全生产所引至的一切工伤事故，均由乙方当事人自行负责;

　　8、乙方开工前应作好进场工作人员安全三级教育工作，签订用工合同。进场一个月内提供给甲方人员保管;

　　9、乙方必须保证本分项工程质量。按图纸设计要求、设计变更通知施工，服从现场施工管理人员指导、规定及按施工规范规定施工;

　　10、乙方所承包工程质量，不符合验收标准，或由本身技术不过硬所造成的返工，其工、机、料等费用、影响本工程的进度，其分项工程的正常施工等一切有关费用均由乙方负责赔偿;

　　11、乙方无条件服从甲方安排，在甲方组织的'施工计划时间内完成施工任务。乙方必须保证其人数充足到场，根据本工程生产、进度要求，必须24小时连续加班作业，并随叫随到，进行开工作业。乙方若因作业人员减少或有意不开工，甲方将随时有权对乙方罚款或用乙方工程款高价聘请其他班组进场完成等不同制度方法处理;

　　12、乙方负责人及各班班长必须经常在施工现场监督本班组工作;

　　13、文明施工要求：A、根据甲方与建设单位签订的合同，乙方必须协助甲方现场安全员做好该工程文明施工组织管理工作;B、施工场地必须整洁，施工材料必须堆放整齐，绝不能零散。施工现场无任何散落物品，捣楼面混凝土前必须清走所有物品。严禁工人施工现场内外随意大小便，用完后剩料及时规类堆放。

　　14、乙方不能造就人为性的机具损坏及材料浪费，乙方不但要每分项工程工完场清，而且班后场清，工具、材料堆放整齐，违章时当事人及乙方进行处罚;

　　15、乙方必须做好工序交接工作，必要时一定要做好跟班工作。特别在浇筑混凝土时给水班一定要派人跟班作业。若发现无人跟班现象，每次扣罚500元;

　　16、乙方进入施工区域后，不能进行违法乱纪行为。乙方负责办理本班组作业人员的暂住证(当地派出所允发证件)等一切有关证件，非作业人员不能进入施工现场及留宿;作业人员上班必须佩带工牌，违者罚款50元/次;

　　17、乙方工人及管理人员必须认真执行本合同附页规章制度及安全、质量技术施工工艺等交底内容;

　　16、施工过程中，负责施工质量、工期自查自检，编制施工日志，并对已完工的各分项工程进行质量复查;

　　18、在施工过程中，如发现图纸设计问题要及时向甲方施工员汇报，不得擅自更改设计，未经允许不得随意进行材料代换;

　　19、配合甲方做好取样送检工作;

　　20、密切配合其他班组交叉流水作业，不得故意刁难;

　　21、验收前做好成品的保护工作，损坏翻修费用由乙方负责;

　　22、乙方必须对进入施工现场的所有施工工人办理工伤劳动保险。委托甲方办理的，必须及时报送进离工地工人名单给甲方，费用占总工程造价的0.5%，在工程进度款支付至95%时扣除，按甲方已定保险标准执行;

　　23、施工过程中，本班工人因自身原因或违章操作造成的一切安全事故(含第三者)均由乙方自负。

　　六、付款方法：

　　1、乙方按当月完成的工程量经甲方管理人员、质检人员验收后报甲方审批并且甲方按当月审批量的%支付给乙方，所承包工程完工后甲方应按完成工程量的%支付给乙方，余%待工程全面竣工验收、所有材料按甲方制定地点堆放整齐，验收合格后三个月一次性付清给乙方。

　　2、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求，乙方将自动退场。

　　七、工程变更

　　1、如有设计变更，技术更改，造成工程量增减，乙方必需以现场签证单的形式及时报项目部审核，经审批签字、盖章生效。

　　2、增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，应协商签订补充协议。

　　3、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更资料、材料，停水、电超过8小时等因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的，可办理工期延缓签证。

　　八、保修责任：

　　保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另请人保修，费用在保质金中扣除。

　　九、奖罚制度：

　　1、必须服从甲方现场各项管理制度，进入工地需佩带工作卡，戴安全帽，不得穿拖鞋，宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度，违者将按甲方有关制度处罚，并从工程进度款中扣除。

　　2、本工程的施工质量必须要达合格，如单项工程按付款方式分阶段进行评定，经甲方三级检查、评定，合格才验收.

　　3、主要材料表为依据，合理、有计划使用材料，不得随意裁剪各种型号、规格管材，造成超定额标准浪费材料，违者视情节轻重进行处罚，每次罚款1000元以上。

　　5、文明施工，使用材料、设备要统一堆放，有计划使用，不得随便乱放、弃置，违者一经发现每次罚款500元。

　　7、擅自更改或盲目施工造成的质量事故，乙方要赔偿人工、材料及施工工期等造成的经济损失，同时处以500元以上的罚款。

　　8、工程施工完成后经甲方核定主材总损耗量大于%时,超出部分的材料费及人工费全部由乙方自负，节约部分(标准总损耗量为%)按实际节约材料费的%奖励乙方。

　　9、在工地打架、斗殴、惹事生非、中伤他人，违者每次罚款500-2000元，情节严重者扭送公安机关处理。

　　11、有进度延误现象或工程安装质量存在问题时，由项目部视情节轻重给予一定额度的罚款，并在当次进度款支付时扣除。

　　以上乙方职责，如有违反，甲方有权对乙方作出适当的罚款警告，而且甲方将有权终止乙方继续施工。乙方立即自动清退现场，乙方所做工作不给予结算，并向乙方追索由此引致的一切经济损失。

　　十、争议处理：

　　1、在合同履行中若双方发生争议，经调解仍不能解决时，任何一方均可提交东莞市仲裁委员会作最终仲裁。除甲乙双方同意或仲裁机构要求停止施工外，双方都应继续履行合同，保持正常施工。

　　十一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程合同篇4

　　甲方：*****工程有限公司

　　乙方：

　　按照《合同法》结合中工程具体情况经甲乙双方协商达成以下协议：

　　一、工程名称：土方工程

　　二、工程内容：******小区

　　三、工程地点：*******

　　四、工程量、单价及承包形式：

　　工程量以施工图基坑面积和瑞贝卡房地产开发公司方共同签认开挖深度进行计量决算，基底20cm作为主体施工单位清土工程量，不计入本次机械挖运工程量，本次挖运土方单价一次包死，土方挖掘、外运单价元/M3,本工程单价为综合价，含各种可预见、不可预见的因素。

　　五、工程基槽验收完成，由****公司监理、甲方等相关人员共同确认的工程量支付。

　　六、工期：

　　该工程工期暂定为日历天，开工时间20xx年月日，竣工时间20xx年月日，挖土开工时间如有变动按甲方另行通知为准，不扣除节假日、雨雪天，该土方挖运工期每超过1天甲方罚乙方人民币壹万元整。

　　乙方每运挖总工程量的1/3时，工期最长不得超过1天。如当期总工程量的`1/3运挖量超过1天，在下期总工程量1/3的运挖工期仍未将工期赶齐的，甲方有权单方解除合同，并追偿乙方因逾期施工给甲方造成的一切损失。

　　七、现场管理及质量要求：

　　1、乙方应绝对服从甲方项目部、监理单位和主体施工单位的指令，做到施工后的场地干净、平整等，为后续施工提供较好的环境。乙方应无条件配合总承包单位施工，不得以任何理由推诿、拒绝。在土方挖掘、运输过程中发现一次不服从管理或推诿、拒绝、扯皮现象，乙方除必须无条件服从外，甲方另处乙方20xx罚款。乙方严重不服从甲方管理的，甲方有权单方面解除合同，同时乙方承担因此给甲方造成的损失，且不再支付所完工费用。乙方汽车出土路线根据甲方需走小区南门，汽车出土不能走庐山路小区出口。

　　2、乙方在挖掘过程中绝对保证按图示标准、标高开挖，决不允许超挖、少挖。如出现超图示基底标高下挖，乙方应无条件按补救措施施工到设计基底标高，并承担所有费用。

　　3、乙方运土车出入小区必须用水冲洗车轮，保持小区出入口内外干干净净，符合市政要求并承担由此产生的一切费用。

　　4、无偿提供家天下场区内、外所有回填土（指回填用土不付已方任何费用，乙方负责将土运到甲方指定地点堆放。）

　　八、安全文明施工：

　　乙方在挖土、外运土方的过程中，应严格执行有关安全操作的规程，确保机械及人身安全。挖土、运输过程中的所有事故责任及发生

　　的费用均由乙方负责。遇到紧急情况或事故发生时，乙方应采取积极措施，防止事态进一步扩大，尽最大可能减少经济损失，并按有关规定进行逐级上报。

　　九、其它

　　1、乙方服从甲方及政府主管部门管理，造成损失的由乙方全部负责。

　　十、争议：

　　本协议在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由漯河仲裁委员会仲载。

　　十一、违约：

　　如有违约按《合同法》执行。