当前位置:9136范文网>实用文档>合同>工程合同

工程合同

时间:2023-10-24 08:26:50 合同 我要投稿

【精】工程合同9篇

  在不断进步的社会中,能够利用到合同的场合越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编为大家收集的工程合同9篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

【精】工程合同9篇

工程合同 篇1

  甲方: 身份证号码: (以下简称甲方)

  乙方: 身份证号码: (以下简称乙方)

  甲、乙双方方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:

  第一章 项目概况及合作条件

  1.1 本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。

  1.2 经过双方方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资 _____万元。

  1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下:

  1.3.1 甲方_____投资_____万元,占_____ %;

  1.3.2 乙方_____以工程项目及技术投资,占_____ %;

  1.4 业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

  1.5 投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用帐户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

  第二章工程管理责任及分工

  2.1 该项目工程管理责任及分工如下

  2.1.1 该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____ 主管;

  2.1.3 该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。

  2.3 材料采购及其他

  2.3.1 在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。

  2.3.2 在该项目工程中所需聘用的`施工工组应由双方共同协商确定。

  2.3.3 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

  第三章 利益分享和风险承担

  3.1 利润、风险分配

  3.1. 该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成 本费用后,按照甲、乙双方各50%比例分享承担。

  3.2 本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

  第四章 其 他

  4.1 资金和管理

  4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

  4.1.2 该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开 立专用帐户上,专款专用。

  4.1.3该项目运营后,每个月 号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。

  4.2 出纳与财务管理

  4.2.1财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

  4.3 合同争议与免责

  4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违 约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所 发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商 解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

  4.3.2 在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。

  4.4 本协议生效、终止及其他

  4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

  4.4.2 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

  4.4.3 本协议一式二份,合作各方各执一份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。

  4.4.4本协议于_____年_____月_____日,由合作双方在中国_____市签字。

  甲 方: (签字)

  乙 方: (签字)

工程合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方根据双方签订的《_______项目户内精装修总承包工程施工合同》,本着实事求是、友好协商的原则,签定如下补充协议:

  一工程质量保修范围和内容:

  1、乙方在质量保修期内,按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

  2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷,及由于乙方维修造成业主的相关损失,均属于乙方免费保修责任范围;不属于乙方责任(例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等),但是经由双方协商需要乙方施工的,乙方必须积极配合维修,费用双方协商由责任方承担,但费用收取不能高于市场综合水平标准。

  二.工程质量保修期:

  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期以工程通过验收,完善整改意见并正式移交甲方,在移交给业主之日起计算,保修期限为贰年。

  三.保修金支付:

  本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金,保修期满后,物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续;支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。

  四.保修要求条款:

  1、交楼期间精装修施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室,每一户安排专业人员陪同我司交楼人员进行验收移交。要求参与交楼的人员不得与业主发生任何冲突,对业主提出的意见必须认真记录,按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改维修。

  2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月,作为维修高峰期,期间必须派足够的固定维修人员(具体数量根据现场实际需要另行确定)在现场组建专门的维修办公室,并每天到物业公司报到登记,以便出现业主招修时快速反应、即时处理。

  3、维修高峰期过后,总包单位必须指定维修负责人,维修负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行维修,履行保修义务,保证维修的质量及效果。

  4、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当2小时内到达事故现场抢修。

  5、接到维修通知后,施工单位必须实行第一时间先检查维修,后论责任的服务原则

  6、乙方未能及时按规定进场维修或不能维修、及未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的,甲方有权自行另请其它施工单位代为维修并确定价格,由此发生的所有维修费用及赔偿费用、并加收以上费用的15%作为甲方管理费,以上费用可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除,但不等于解除乙方的任何应负的责任。以上费用发生后,乙方应在一周内按此发生费用补充保修金,否则另加收此发生费用的50%作为违约金,此费用直接从保修金中扣除。

  7.由乙方的施工质量原因,导致业主退房、补偿等的全部责任、费用及甲方的损失均由乙方承担。

  8.若乙方授权甲方全权代表乙方与相关业主进行相关事宜的谈判等工作,乙方应在甲方通知由此发生的有关费用的3天内向甲方支付,否则甲方加15%的罚款从保修金中直接扣除,并要求乙方在一周内按以上费用补充保修金,否则另加收此发生费用的50%作为违约金,此费用直接从保修金中扣除。

  9.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的相关规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,乙方实施保修施工。

  10.在维修高峰期过后,施工单位建立回访制度,即每2个月内派专人与物业管理处、甲方一起,进行一次对业主的上门回访,及时了解业主的使用情况,发现问题及时登记处理,从而提高客户满意度。回访时要制定填写《工程回访登记表》(表格参考下表),填写完毕后同时交一份给业主及管理处保留备案。施工单位若没有按以上要求进行回访,则一次罚款¥1000元。

  11、对每一次维修完毕后,施工单位必须填写《工程维修记录表》(表格参考下表),同时交一份给业主及管理处保留备案。

  工程回访记录表

  工程名称 业主房号

  维修单位 合同编号 回访日期

  交付时间 质量等级 回访方式

  回访情况及问题:

  回访人: 年 月 日

  业主/用户意见:

  签章(或记录): 年 月 日

  问题的原因及责任:

  质量部门: 年 月 日

  处理意见:

  施工单位、物业、甲方负责人: 年 月 日

  工程维修记录表

  维修单位 业主房号

  维修部位 维修日期

  维修内容:

  签发人: 年 月 日

  维修记录:

  维修负责人: 年 月 日

  业主/用户评价:

  年 月 日

  物业、甲方签字:

  年 月 日

  五.建立快速反应的联络保证措施:

  1、在业主入伙交楼验收及入伙后的维修高峰期间,施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室,并必须指定维修总负责人,与甲方、物业相关负责人对接,全力协助甲方验收交楼工作,维修总负责人手机等通讯方式必须保持24小时通畅。设立维修办公室联络专线,维修联络专线必须保证24小时有专人接听,对反馈的维修信息做好记录,并及时反馈给维修负责人,确保快速安排维修。若因特殊原因要更换负责人,施工单位必须提前一周通知甲方及物业并征得甲方、物业同意,在安排好相关工作的移交及接管人员之后方可更换。

  以上规定内容中,施工单位违反任何一点规定,甲方每次将处以¥500-2000元的罚款。

  维修期间若维修负责人对该项工作不称职,维修配合工作不能令甲方及物业、业主满意,甲方有权要求在一周内无条件更换更合适的负责人,以确保维修工作的质量与进度。若施工单位采取拖延、不配合的态度与方式,甲方将处以¥5000元的罚款,并必须在一周内更换合适负责人。

  维修总负责人:联系方式:

  2、在维修高峰期过后,施工单位必须指定维修总负责人,与甲方、物业相关负责人对接,全力协助甲方维修服务工作,维修总负责人手机等通讯方式必须保持24小时通畅。否则将每次处以¥500元的罚款。

  维修总负责人:联系方式:

  3.维修总负责人必须在维修工作开始前2个月确定。

  六.维修人员作业管理制度要求及处罚措施

  1、乙方人员维修时出入小区时需佩戴管理处签发的'出入证或经管理处确认。违反一次处罚¥100元。

  2、乙方人员入户维修前,应事先征得业主同意,不得擅自入内。违反一次处罚¥500元。

  3、乙方人员入户维修时,须着工服穿鞋套,在返修过程中,必须作好施工作业点周边的成品保护,必要时使用地垫,若因作业不善造成设施、装修、家具的损坏须由乙方承担赔偿责任。并处每次每项¥500元的处罚。

  4、乙方人员在业主家中不得随意在非施工作业区域内走动;不得大声喧哗、翻看报刊杂志、电视;不允许乱扔垃圾、吐痰;不允许在业主家中吃拿东西、抽烟或无故逗留等。违反其中一项一次处罚¥500元。

  5、乙方从甲方或管理处领用钥匙,必须按甲方或管理处规定及时归还。违反一次处罚¥100元。

  6、乙方在离开维修现场或在空置房返修完毕后,须及时将返修现场清理干净,关好门窗、水电开关等,严禁将空置房作为仓库使用。出现任何不良事件,而导致业主索赔,均由乙方承担相关责任并处一项一次¥1000元至¥5000元的罚款。

  7、甲方对乙方现场人员有违规或不服从管理的,甲方有权要求其限时整改,若乙方不能按照甲方要求进行整改的,可要求其退场并将另外委托其他专业公司完成修缮工作,同时一切费用将由乙方承担。

  8、因工作需要乙方参加的会议,乙方相关人员在接到通知后应准时参加。未能准时出席或未征得甲方同意缺席的,迟到一次罚款¥500元;无故缺席一次罚款¥1000元。

  七.其他奖惩制度:

  1、集中交付及维修高峰期间,根据施工单位的维修服务质量情况(从维修质量、速度、服务配合、客户评价等方面体现),结合《工程回访登记表》及《工程维修记录表》体现的综合维修质量、业主评价等方面情况,返修工作满意度总体在90%以上的单位,给予¥3000元的奖金;对于综合评价差,业主对维修工作出现过2次以上合理投诉的单位,给予¥3000元的罚款。

  2、交付期间由业主提出的有效质量问题相关责任单位每条扣款¥50元,出现二次返修的按¥500元/条向甲方缴纳违约金且甲方有权安排其他人进行处理,费用由乙方承担。

  3、施工单位在工程交付前指定返修负责人,必须组织足够数量的返修工人,报甲方返修办备案,并保证返修办对返修人员的优先使用权。各单位须按照甲方要求人数派驻返修工人,每少一工日罚款¥200元,累计超过10个工日通报批评。各单位如需将派驻的返修管理人员和返修工人另作安排或减少人数,必须先征得返修办同意后方可进行。

  4、各施工单位负责本单位返修人员的管理,因返修人员不服从返修办及物业的管理造成业主及甲方的损失由各施工单位承担。返修办将视违规行为产生的后果严重程度处以¥100-5000元的罚款并现场开具《施工单位人员行为过失处罚通知单》,如乙方采取回避、推诿、拒绝签收的行为,甲方有权直接处理,产生一切费用直接从责任单位的款项中扣除。

  5、集中交付及维修高峰期间由甲方、物业维修部每2星期评出5佳返修人员,5佳人员先由各施工单位维修办推荐,甲方、物业维修部依据该工人维修记录、客户返修满意度和工作量综合质量,对满意度较高的人员进行奖励。每人每次¥100元现金奖励,并建议各单位将该员工作为后续保修人员留用,同时满意度较差的人员不得从事保修工作。

  6、集中交付及维修高峰期间,除维修总负责人外,各施工单位必须指定各班组管理人员,管理人员由处办理管理人员证件,可以穿便装,返修办依据管理人员所管辖人员的总体返修满意度对管理人员进行奖励。1个月评定一次,对总体维修满意度较高的,每次奖励¥500元;对总体维修满意度较差的,每次罚款¥1000元,并必须更换该管理人员。

  7、日常保修期间每月评出返修5佳人员,5佳人员评定依据客户返修满意度和工作量综合分。对总体维修满意度较高的,每人每次奖励¥100元并通报各单位以示奖励;对总体维修满意度较差的,每次罚款¥500元。

  8、日常保修期间各单位必须指定管理人员,每月进行一次评定,对总体维修满意度较高的,每人每次奖励¥100元并通报各单位以示奖励;对总体维修满意度较差的,每次罚款¥500元。

  (注:所有罚款与奖励均由甲方或物业发出《罚款通知单》、《奖励通知单》

  八.本维修协议一式六份,甲方肆份,乙方二份,与装修合同同具法律效力。

  甲方:

  代表:

  日期:

  乙方:

  代表:

  日期:

工程合同 篇3

  发包人: (以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  经甲、乙双方协商,甲方同意将惠安供电有限公司带电作业中心水电安装工程以 包工不包料 形式承包给乙方施工,为了工程按时、保质完成,签订以下协议,便甲乙双方共同信守履行。

  一、工程简况

  工程名称: 惠安供电有限公司带电作业中心 工程地点: 泉州惠安螺阳镇溪西自来水厂后

  二、承包方式: 包 工 (乙方提供所有工程用设备、机械)

  三、工程承包范围

  1、惠安供电有限公司带电作业中心电施、水施设计图纸内容(根据甲方签定项目进行施工)

  2、电施:按图预埋线管和线盒(只计室内部分)

  3、水施:按图施工(只计图纸内水施)

  4、弱电系统(电话、电视)计敷管和线、线盒和分层箱安装。

  5、安装项目所预留孔洞、剔槽、剔孔等修补、楼板上预留孔洞的封堵应做到不渗不漏。

  6、室内部分按设计图纸内容施工。

  7、室外部分图纸内若没有要求的,则排水施工到室外外,给水至 0.5 m处。

  8、安装工程按图施工完成后应按验收规范要求,做到合格。

  四、承包合同价款:以建筑面积每平方:作业中心 30 元/m2。 作业中心m2。

  五、工程质量和工期要求

  工程施工质量等级为合格,工期按项目部编制的总进度计划及月分项进度计划要求,配合其他工种的施工进度。

  六、工程结算和付款方式

  1、主体工程预埋段按施工完成的电气预埋,甲方按乙方完成总量的90%给予拨付工程款。

  2、工程进入装修时按每月完成量的95%拨付工程款。

  3、工程竣工验收后付至乙方所完成量(承包总价)的100%。

  七、双方职责和权利

  1、甲方职责和权利

  ⑴应提供完整施工图纸一套及时送达图纸会审记录及变更通知等施工技术要求。

  ⑵负责生产任务落实、各工程的生产与技术交底、督促检查质量、安全、文明施工、施工进度等事项。

  ⑶及时审核乙方工程量和进度的财务结算。

  ⑷组织工程验收、督促乙方对验收后整改工作。

  ⑸材料进场时应对乙方施工现场进行指导。

  2、乙方职责和权利

  ⑴施工人员应认真熟悉图纸和做好各项准备工作,组织好人力、机械等设备,配合项目的进度要求,协调好与其他班组的工序搭接。

  ⑵与甲方及甲方管理人员进行协调,处理好施工中出现的问题,作出自检工作。

  ⑶乙方合理配备材料,不得出现不必要的浪费,做到工完料尽,场清。

  ⑷乙方应负责向甲方提供用料计划,在计划使用前5天将用料送给甲方备料。

  ⑸乙方应教育好工人正确使用安全防护及其他班组的配合,不得出现违法乱纪行为。

  ⑹乙方有权拒绝甲方违章指挥,在施工过程中发现无任何安全防护设施或安全设施不完善,乙方有权拒绝施工。

  ⑺应配合甲方办理所有外来工证件。

  ⑻应对已安装好的给排水管、配电箱等做好密封保护。

  八、违约违规处理方法

  1、甲方应根据协议内容及时支付乙方工程款项,如有拖延工程款现象,经协商无效后,乙方有权决定终止本合同,全额索取完成量的.工程款项。

  2、乙方施工人员必须严格遵守建安企业安全技术规程,操作规程及有关部门制定的规章制度,应对每个工人做好班前班后安全教育工作,冒险违章操作,施工中所发生的一切安全事故,乙方应负全部责任。

  3、施工过程中不认真熟悉图纸、不按图施工,不按规范操作,造成验收不合格,乙方应无条件及时整改。

  4、应严格执行现行规范验评标准。

  5、施工中,若乙方无法确保工程进度和质量,甲方有权责令乙方采取措施。

  6、乙方应保护好自己及他人成品及半成品,应管理好工人,不得出现故意破坏。

  7、乙方提前提供施工用料清单,甲方应在乙方计划使用时间5天内组织材料进场。

  8、乙方按甲方提供工程图纸施工,如乙方按图施工完毕后,甲方变更、费用由甲方负责。

  九、其他事项:

  1、乙方施工人员进入施工现场必须戴好安全帽,严禁穿三鞋,严禁乱接施工用电,若违规,甲方将给予一定的经济处罚。

  2、浇筑砼时,乙方至少要派一专人进行护管并落实到人,施工过程中应认真熟悉图纸,与其他工种密切配合,否则,出现遗漏或错埋、漏埋、堵管等现象,且未与甲方协商处理办法,操作人员随意开洞、剔槽,甲方有权对乙方进行经济处罚。

  3、乙方施工人员严禁偷窃现场材料,违者除赔偿外,乙方应被处所盗材料价值的三部以上罚款,并移交相关部门处理。

  4、乙方严禁再转、分包,乱扣工人工资,若发生纠纷,工人告到有关部门,一切责任由乙方承担,并应承担违约责任。

  5、乙方向甲方申领工资时,应先填写工人工资清单,工资清单应填写一式二份,待发放完工资并经工人签字后,甲、乙双方各执一份存档备案,否则甲方将拒付下期工资款。

  6、其他未尽事宜,甲、乙双方应严格按照相关部门规章制度、法律法规执行。

  十、本合同仲裁办法:

  本合同在履行过程中若甲、乙双方发生争议,双方首先协商解决,经协商解决无效,可交由劳动部门处理,可向人民法院提起诉讼。本合同未尽事宜,双方另行商定补充条款;本合同是甲、乙双方经济技术责任制约条款,一式贰份,甲、乙双方各执壹份,自双方签定之日起生效,工程款付清后自行失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇4

  甲方:______________________________________

  乙方(施工责任方):________________________

  甲方承建之________________,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:

  一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。

  二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。

  三、组织领导

  1。乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。

  2。乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

  3。乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

  四、双方责任

  1。甲方责任:

  (1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

  (2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。

  (3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

  2。乙方责任:

  (1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

  (2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的'发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

  (3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。

  (4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。

  (5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

  (6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。

  (7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

  (8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

  (9)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。

  (10)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。

  五、工程质量及验收标准工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。

  六、工期乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期____日,按结算总价的________或________元向甲方支付罚金。

  七、付款方法

  (1)甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。

  (2)质保金:质保金按工程总造价的_______%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收________年后,据实返还。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知____日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。

  八、其它

  (1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。

  (2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

  九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。

  十、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

工程合同 篇5

  甲方:三原县博康机械有限公司

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致就博康机械有限公司办公楼工程承包施工有关事项达成以下协议。

  一、工程概况

  1、工程名称:三原县博康机械有限公司办公楼;

  2、工程地点:三原县渠岸镇东100米处;

  3、工程内容:本工程设为地上五层,前部六层,现实际地上四层,局部五层,框架结构,建筑面积约3323㎡,内容包括有土建、给排水、用气等。

  二、承包内容:

  1、施工图中除甩项部分外的土建,给排水、电气等工程。

  2、对于弱电部分只做埋管、按图纸设预埋到位。

  3、对于所有门窗、二次装修瓷砖,大理石洗漱台,卫生瓷片均未切 ,不在承包范围内,不含所有涂料工程。

  4、埋设标准说明

  ⑴给水灾本工程内全部接通;

  ⑵室内为毛地墙(墙体为抛光)卫生间爱你做志贴瓷,梯间地面压光,天棚水泥 顶,电梯间外不作装修。

  ⑶楼梯栏木扶手用 按依据图纸;

  ⑷户内灯具为图纸设计要求;

  ⑸外购土方未入,如需要外购则由甲方

  ⑹钢材主要以龙钢为主,按图纸设计尺寸使用(禹龙牌)

  三、工期

  1、计划开工:

  计划竣工:

  工程总天数 天。

  2、工期每退后一天,按1000元对等奖罚。

  四、工程质量: 合格

  五、合同价款:

  1、工程承包范围内的工程按建筑面积1084元㎡,承包施工。

  2、发生图纸变更,以及其他因素要变更,变更部分按双方协商的市场价增减后结算。

  六、双方驻工地代表:

  甲方:

  乙方:

  七、双方工作及责任:

  1、甲方工作:

  ⑴乙方进入施工现场前,甲方负责办理场地平整等工作,确保施工现场达到“三通一平”提供地下各种管道、帅线、通用线路,在开工协助解决协调施工周围工作。

  ⑵开工前甲方应以规划部门确定的水准点及红线为准,向乙方现场交验。

  ⑶开工前向乙方提供施工蓝图六套。

  ⑷工程施工中,甲方向乙方及时准确地发出施工指令,如期组织工程中间验收,若因甲方指令不及时、失误、工程进度不能按期如数支付等原因造成的停工等一切损失费用,由甲方承担同时延误的工期相对顺延。

  ⑸甲方有权对工程施工中存在安全隐患,质量问题,随时发出停工指令、整顿,所造成的损失由乙方承担,工期不顺延。

  2、乙方工作

  ⑴乙方按照甲方提供给的施工图,国家现行验收标准,施工规范及相应图集,甲方指令组织施工,完成双方约定的承包范围内的工程内容。

  ⑵在施工过程中,乙方按照甲方的要求提供施工计划,进度报表等。

  ⑶乙方遵守政府相关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环保等管理规定,按相关规定内有关手续,应由发包人员以书面通知发包人,认可后发包人承担由此发生的费用。

  ⑷乙方交工前将现场建筑垃圾全部清理进场,达到现场垃圾建筑均无污染。

  ⑸乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准施工,并积极采取必要的'安全、防护措施,消除事故隐患,本工程所有安全在成事故由乙方负责。

  ⑹已设工程未交付甲方前,乙方工程保护,甲方不及时验收工程应承担费用,因乙方过错造成工程损失由乙方负责在规定期限内予以修复,若甲方提前使用造成工程损害的责任由甲方承担。

  八、材料预购

  本工程所需材料均由乙方预购,乙方确保预购材料的质量符合国家质量规定标准,工程主要材料双方共同认可。

  九、付款方法

  本合同按形象进度支付工程款,分别为:基础、主体2层、肢体完、内外粉刷完、安装完、工程竣工。在双方确认工程量后5日内,甲方将进度跨汇入乙方指定账户,每次支付工程量价款的80%,剩余价款在工程验收完毕至工程造价的90%,其余款项在决算认可后付至97%(除扣留3%为保修金)保修金两年内支付。

  十、工程验收、结算

  1、工程验收

  ⑴工程完工具备验收条件后,乙方按照国家竣工验收有关规定向甲方提交认可的验收报告,甲方应在收到竣工验收报告后28天内组织相关单位验收,并在验收后14天内给予认可或提出意见,否则就认为竣工验收报告已被认可,即可办理工程结算手续。

  ⑵加甲方收到承包人竣工验收报告后28天内组织验收,从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

  2、工程结算

  ⑴依据合同确定的平方米造价指标,在施工图纸设定的建筑面积的基础上依据设计变更,现场实际发生的进行可观调息作为工程量终结决算依据。

  ⑵工程验收后28天内,乙方向甲方递交结算报告及完工的结算资料。甲方在接到报告14天内,进行核实并确认,结算报告经双方确认后除甲方留2%的工程保修金,其余款项一次付清。

  十一、其他事项

  1、此协议作为甲、乙最终决算的依据,其他仪标文件,、往来文件、设计变更、现场签证单均为附件有效。

  2、后有经来工作均以书面形式出现,有甲乙双方带白哦签字生效,其它均无效。

  3、其他事宜,执行GF—20x—0201建设工程施工合同,未尽事宜双方协商解决。

  4、本合同执行过程中,若出现不可预见问题,双方协商解决。

  5、本合同一式四份,双方各执一份,双方签字后生效,合同约定内容完成后自动失效。

  甲方:

  乙方:

  签订日期:

工程合同 篇6

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  签定时间:20xx年xx月xx日:

  按照《中华人民共和国合同法》的规定,为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任,结合该工程具体情况,经双方协商同意签订合同。

  一、工程范围

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程承包项目和内容:

  二、工程造价

  4、本工程采用总承包形式,工程总造价为人民币xx元。

  三、建设工期

  5、根据有关工期定额和使用需要,天。

  6、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延;

  (1)不属包干范围内的重大设计变更,提供的'工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。

  (2)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。

  (3)未按合同规定拨付款而影响施工。

  (4)人力不可抗拒的因素而延误工期。

  (5)非乙方原因无法停电,致使乙方不能连续施工而影响进度。

  四、工程质量、验收与安全管理

  7、本工程的质量为优良。

  8、工程质量验收依据及标准:①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;②电力建设工程验收规范。

  9、甲方在不防碍乙方正常作业的情况下,可随时对作业进度、质量进行检查、督促。

  10、隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙方可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、行标,特别是主要设备应符合地方供电部门要求。

  11、该工程竣工后,由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收,验收合格的,甲方按照本合同支付工程款,验收不合格由乙方承担返工责任。

  12、乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍,有相关责任方负责处理并承担费用。

  五、工程造价的拨款和结算

  13、本工程总造价为元人民币。

  14、本工程合同签订后日内,甲方支付本工程造价部分工程款,计人民币万元,工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款。

  六、其他事项

  15、本合同及附件一式肆份,甲乙双方各执贰份。

  16、本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效,需办理签(公)证的,自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程造价款后终止。

  17、本合同签订后,甲乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可签订补充协议,作为本合同的补充合同。

  18、任何一方违反合同规定,双方协商或向仲裁机构申请仲裁。

  甲方(合同章):委托代理人(签字):单位地址:开户银行:帐号:电话:

  乙方(合同章):委托代理人(签字):单位地址:开户银行:帐号:电话:

工程合同 篇7

  抵押人: (以下简称“甲方”)

  地址: 邮编:

  法定代表人: 营业执照号码

  联系方式:

  抵押权人: (以下简称“乙方”)

  地址: 邮编:

  法定代表人: 营业执照号码

  联系方式:

  债务人: (以下简称“丙方”)

  地址: 邮编:

  法定代表人: 营业执照号码

  联系方式:

  1。 年 月日,本合同乙方与丙方签订的编号为 的《 合同》(以下简称“主合同”,详见附件1)。

  2。 甲方自愿以其在建工程作为抵押物,担保丙方按期履行付款义务。

  经平等协商,各方就抵押担保相关事宜达成一致并签订本合同,以资共同信守。

  一、主债权

  1。本合同所担保的主债权为:依据主合同约定 _________ 。

  二、抵押物

  1.坐落位置:_________区_________街路_________号(详见附件2《抵押物清单》)。

  2.用途:_________,建筑结构:_________。

  3.建筑面积: ,占地面积: 。

  4.已完成部分:层数_________ 建筑面积_________平方米。

  5。 竣工时间:

  6.土地使用权取得方式: 出让/划拨 使用年限: 年 月 日起至 年 月 日止。

  7.证件(详见附件3—7):

  (1)国有土地使用证号:

  (2)建设用地规划许可证号:

  (3)建设工程规划许可证号:

  (4)建设工程开工许可证号:

  (5)开工许可证号:

  (6)预售/销售许可证号:

  8。其他: 【配套、装修等】

  三、抵押物价值及抵押率

  1。本合同项下抵押物共作价人民币(大写) 元整,抵押率为百分之 —,实际抵押额为人民币(大写) 元整。

  四、担保范围

  1。抵押物的担保范围为主债权、违约金和实现主债权的费用(仲裁、诉讼费用、差旅费、律师费等等)。

  五、抵押登记

  1。各方应于本合同签订后 5个工作日内向登记机关提交抵押登记申请及相关资料:

  2。乙方应于抵押权消灭后5个工作日内,向登记机关送达撤销抵押登记的通知,协助甲方办理撤销登记手续。

  3。各方应当协力提供登记所需文件、资料等。

  (1)甲方:

  (2)乙方:

  (3)丙方:

  4。因抵押登记和撤销登记所发生的费用,由各方依据国家及登记机关的规定承担;无相关规定的`,由各方承担各自的费用。

  六、抵押物的使用与处分

  1。抵押物由甲方占有、使用,全部收益归甲方所有。

  2。未经乙方同意,甲方不得擅自出售抵押物,但是丙方提前清偿债务或另行提供担保的除外。

  3。抵押物灭失的,丙方应当另行提供担保或提前清偿债务,乙方可以就因抵押物灭失而取得的赔偿行使物上代位权。

  七、行使抵押权的条件

  1。出现下列情况之一时,乙方有权依法处分抵押物:

  (1)主合同约定的付款期限届满,丙方未依约支付合同价款的;

  (2)丙方被宣告解散、破产的。

  2。处分抵押物所得价款,不足以偿还主债务的,乙方有权另行追索;价款偿还主债务后还有剩余的,乙方应退还甲方。

  3。乙方行使抵押权后,甲方有权向丙方追偿。

  八、抵押权的消灭

  出现下列情形之一时,抵押权消灭:

  (1)主债权消灭;

  (2)抵押权实现;

  (3)法律规定的其他情形。

  九、违约责任

  1。由于甲方保管不善,造成抵押物毁损的,乙方有权要求恢复原状,或要求丙方提供其他担保或提前支付合同价款。

  2。未经抵押人同意,乙方与丙方变更延长主合同付款期限的,可自行解除本合同,。

  十、争议解决方式

  因履行本合同产生的纠纷,经各方协商仍无法解决的,任何一方可以向抵押物所在地的人民法院提起诉讼。

  十一、合同的生效

  本合同自各方代表人签字并加盖单位印章之日起生效。

  (此页无正文)

  此页系合同签署页

  甲方:(印章)

  代表人:

  乙方:(印章)

  代表人:

  丙方:(印章)

  代表人:

  签订时间: 年 月 日

  签订地点:XXXX

工程合同 篇8

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  为了安全及时的完成建房工程,尽量避免和减少施工过程中的矛盾和问题,明确甲乙双方的权利和义务,甲乙双方本着公平互惠的原则达成以下协议:

  一、乙方必须严格按照甲方提供的.图纸或要求施工、建盖,女儿墙和水、电安装在承包范围,如有异议双方商议。

  二、甲方有权对乙方施工过程、质量进行监督,以确保工程质量。

  三、承包方式:包工不包料,建筑材料由甲方负责提供到施工工地,乙方自带施工工具。

  四、承包款(单价)为每平方 元,合计 元。

  五、付款方式:分层付款,每层浇顶之日甲方支付乙方该层房屋的90%,余款整幢房屋竣工后一次性付清。

  六、楼梯间双算,1平方米2。

  七、工程施工中所需水、电的接通协调工作由甲方负责。

  八、乙方所带到施工工地的模板、工具,甲方必须看管好,如果造成损失,甲方必须照价赔偿。

  九、甲方负责处理施工过程中相关的矛盾和纠纷,确保乙方正常施工,若由此造成误工,甲方要赔偿乙方误工费用,再由双方协商顺延工期。

  十、乙方在施工中有较严重的质量问题、技术问题而又不服从甲方监督调整时,甲方有权勒令乙方停止,所造成的损失由乙方承担。

  十

  一、在施工过程中乙方应确保安全施工,严禁一切违规、违章作业,乙方在施工过程中所发生的一切安全事故由乙方全权负责,甲方不负任何责任。

  十

  二、在施工过程中由甲方造成的安全事故由甲方全权负责,乙方不承担任何法律责任。

  十

  三、违约责任:此协议一经签订,双方必须严格执行,不得违约,否则由违约方承担由此而造成的一切损失。

  十

  四、本协议一式两份,双方各持一份,一经签订即时生效,未尽事宜双方再议。

  十五:

  十六:

  甲方(印):

  乙方(印):________年____月____日

工程合同 篇9

  1、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是(C )

  A、建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同

  B、建设工程合同不是双务、有偿合同

  C、建设工程合同是一种要式合同

  D、建设工程合同是一种诺成合同

  2、将建设工程合同按承发包的工程范围划分,分类不正确的是 ( B )。

  A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同

  C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同

  3、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分,分类不正确的是 ( C )

  A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同

  4、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约,承包人应返还给委托人( D )。

  A.20万元 B.10万元 C.2万元 D.4万元

  5、建筑工程合同主体一般只能是(B )。

  A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人

  6、下列关于业主享有的权利,说法错误的是( C )

  A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权

  B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权

  C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意

  D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告

  7、(A )是经济活动中最常见的一种合同,也是建设工程中需经常订立的'一种合同。

  A、买卖合同 B、货物运输合同 C、保险合同 D、租赁合同

  8、租赁合同的形式没有限制,租赁期限在(C )以上的,应当采用书面形式。

  A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年

  9、租赁期间届满,承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同,但约定的租赁期限自续定之日起不得超过( D )年。

  A、5 B、10 C、15 D、20

  10、(B )适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,能鼓励承包商提高工效,节约成本。

  A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同

【工程合同】相关文章:

工程工程合同02-11

新版工程工程合同04-23

有关工程工程合同04-14

正规工程工程合同12-13

工程合同书工程合同02-27

工程合同工程合同02-21

常用版工程工程合同04-19

建筑工程工程合同06-22

工程工程合同(15篇)02-25

工程土方工程合同02-24