购销合同精华（8篇）
在人们愈发重视契约的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，它也是减少和防止发生争议的重要措施。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编整理的购销合同8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
购销合同 篇1
甲方：
乙方：
经甲、乙双方友好协商，本着互惠互利的原则，就纸基产品的生产制作订立如下合同：
一、加工产品清单：
名称 数量 规格型号 单价 总价 交货期
合计金额：人民币(大写)
二、付款方式：
甲方首付货款金额的 70% 50% 30% 共计： 元。本市客户余款在送货时全部结清，外地客户须款到后才可发货。
三、制作方式：
1、甲方首先将图案色标等相关资料及预付金在合同订立时一并交付乙方，乙方进行设计制作后打出墨稿样，经甲方确认无误并签字定稿。
2、制作期限：以签字定稿之日起 天交付全部货物( 或分批交付，即：首批 年 月 日交付 ) ，全部货款须在货物交付时全部结清( 若分批次交货，则在第一批交货时全部结清 )。
四、质量标准：
1、因印刷工艺性特殊性，印刷颜色允许有一定偏差。
2、因印刷纸业特殊性，最终送货时可能会出现实数量与定货数量5的'实数误差。
五、验收方式：抽样检查。
六、运输方式：
南京市内统一免费送货，外埠长途运输费用由甲方自行承担，乙方可以代替发货。
七、其它：
1、如出现质量问题，乙方负责更换合格产品或者通过商议解决。
2、如因甲方其它因素影响供货期，应及时以书面形式通知乙方，双方协商解决。
3、乙方生产的产品在甲方未付款前所有权仍归乙方所有，不论乙方生产的货物存放在乙方库房或甲方库房。
4、甲方在收到乙方货物时，应付与乙方相应的货款，因甲方原因拖欠货款，甲方应每日付与乙方总货款千分之三的滞纳金。
5、甲乙双方如有一方违约，另一方有权通过法律仲裁机构追究违约方责任。
6、 此合同壹式贰份，双方各执壹份，合同自双方签字盖章之日起生效，如有未尽事宜，由双方协商解决。
甲方：(签字盖章) 乙方：(签字盖章)
地址： 地址：
电话： 电话：
年 月 日
购销合同 篇2
供货方（简称甲方）：
购货方（简称乙方）:
甲方在景谷县扶贫办宣明林场购买到一片按树原木第 10 林班共 4 小班，第 16 林班共 3 小班 11 小班，采伐总面积约 973 亩，树种为按树原木。甲方需要采伐 35000 立方米，乙方愿意购买，经双方协商，达成如下原木木材购销合同书 :
一、 树种、规格、等级、数量：
1 、甲方于 20xx 年 10月 30 日到 20xx年 10月 30 日 止，供给乙方按树原木 35000 立方米。
2 、甲方按乙方提供的制材规格，即从 1 米— 4.2 米长， 尾经 4 公分以上的按树原木全部制材并按同种规格码方，全部 销售给乙方，不再卖给第三者。
3 、木材皮要剥光，枝节也要削平，两头锯口要平直，头尾 不能破损，造材时必须按乙方规定的规格制材。宜短则制短材， 不能方材短制，宜短留长， 3 米以上材要从第二节起制材，集 材归堆要分别材种按头尾同向不能直立倒乱放。
二、 供货时间、地点、方式：
甲方须把所采伐的木材送到乙方指定存货场后交给乙方， 检尺方法按双码检量，满尺进位。
三、结算方式：
乙方必须预交木材款定金 200 万元给甲方，并于 20xx 年 12 月10日存到甲方账户，甲方每购满 200 立方米木材应立即付清货款给甲方。如乙方迟延付清货款给甲方，甲方可以单方解除本合同。
四、违约责任
1.乙方未按甲方通知的时间和数量供货,影响甲方工程施工,造成经济损失的由乙方承担;
2.乙方所供应木材出现尺寸偏差或弯曲,不能用于工程施工,造成甲方经济损失的由乙方承担;
3,甲方未按合同约定的'时间付款,给乙方造成经济损失的,由甲方承担责任.
五、合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第 2 种方式解决:
1.提交仲裁委员会仲裁;
2.依法向工程所在地人民法院起诉.
六、本合同自签订日起生效。合同一式两份，供、需双方各执一份。
供 方：（盖章） 需 方：（盖章）
年 月 日
购销合同 篇3
甲方（需方）：____
地址：___
邮码：____
电话：___
法定代表人：___
职务：__
乙方（供方）：___
地址：___
邮码：___
电话：__
法定代表人：___
职务：___
经双方商定，签订以下叶订购合同，共同遵守执行。
第一条乙方向甲方交售叶品名、数量如下：
品名名鲜叶
春毛夏、秋毛细小计合计（粗、细）
数量（斤）
参考价格（元）
合计金额（元）
第二条结算办法：批货批款、当天兑现。
第三条交售地点：__
第四条甲乙双方必须严格执行国家的样价政策：在各基层收购站张榜公布国家规定的'评等级标准、价格和样；坚持对样评，按质论价、不得压级压价和提级提价。
第五条乙方交售的叶，不得掺杂使假，必须表里如一。
第六条乙方向甲方按合同交售名原料和春毛，甲方将保证收购乙方生产的低档，如乙方不按合同交售叶，甲方可不收乙方的低档叶。
第七条除不可抗力的原因外，任何一方违反本合同，应向对方支付未履行合同部分金额10%的违约金。
第八条本合同有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
购销合同 篇4
甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。
2、工程内容：总建筑面积750平方米。
3、承包范围;装饰装修人工费用;
4、开工日期：20xx年05月18日;竣工日期：20xx年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
第二条;合同价款
1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：39600
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600
第三条;甲方责任
1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、保证装饰装修现场的.整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5、承包人向发包人推荐使
用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
发包方电话 承包方电话
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
购销合同 篇5
需方：邯郸市万祥房地产开发有限公司（以下简称甲方） 供方：琉璃瓦厂 （以下简称乙方）
一、合同价款：产品名称、规格、单价及数量见下明细表：
以上价格为货到工地价(不含卸货)
供货总造价：以实际现场交货数量为准，单价按上表进行结算。以上所订材料根据甲方工程需要选择定购。
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：
1） 产品质量符合国家、企业相关产品标准，甲方按现场确认样板验收。
2） 乙方须提供材料的质保书（结构完整性叁拾年质保）、合格证、检测报告。
3） 产品货到工地抽样送检，费用由乙方承担，满足工程验收要求。
三、交（提）货时间、地点、方式：
交货时间：合同签订后，合同生效后(乙方收到定金后合同生效)在接到甲方通知后3天内第一批货到工地，其余货物根据甲方要求按时到货（甲方提前一周通知乙方），保证工程进度； 交货地点：所有货物按照甲方要求送到工地内（货车可到地点），甲方组织现场签收。 四、运输方式及到达站港和费用负担：
货物运输到需方指定工地，包装费由乙方承担。 五、验收标准、方法及提出异议期限：
1） 材料运达交货地点后，双方组织相关人员共同开箱进行验收，若因包装运输不当或其它乙方责任造成损坏、缺件等情况，乙方应及时予以调换或补齐，两天内未补齐，视为违约，违约金为合同总额的10%。
2） 验收标准和方法依照国家标准进行验收，所供全部材料应与提供给甲方的样品一致，如与其不符，视为违约，违约金为合同总价的`10%，甲方有权拒收乙方材料，并追求乙方造成的一切损失。
3） 货到工地后甲方应在二个工作日内付款,否则视为违约, 违约金为合同总价的10%.乙方有权终止合同, 并追求甲方造成的一切损失。
六、结算方式及期限：
甲方先预付订金合同价的30%，即 万元,每批货到工地验收合格后付该批货款的65%，留实际供货总价款的5%作为质保金，工程竣工验收合格一年后无息返还。
七、违约责任：如乙方不能按时到货，每迟延一天，扣罚乙方合同总价0.21‰支付违约金，并以此类推。如甲方不能按时付款，每延迟一天，按合同总价0.21‰支付违约金，并以此类推。
八、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，如协商不成，依法向 曲周县人民法院起诉
九、、其他约定：乙方在接到甲方供货通知后，应到现场对所需供货数量予以核实，甲方给予配合，每幢楼按核实的数量提供材料。如施工过程中，施工单位提出补货要求，乙方应通知甲方，经甲方认可后方可供货。如乙方未通知甲方给予补货，所供数量甲方均不予认可，且费用由乙方自行承担。
十、乙方报价书作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式肆份，甲方两份，乙方两份。未尽事宜双方协商解决。
供方：琉璃瓦厂 需 方：邯郸市万祥房地产开发有限公司 单位名称（章）： 单位名称（章）： 单位地址： 单位地址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号：
签定日期： 年月日签定日期： 年月日
购销合同 篇6
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
本着诚信经营、合法守信、互惠互利的原则，经甲乙双方多次沟通协商，及乙方的实地考察，乙方认为甲方有能力也有条件为其代养相应规格和要求的脱温鸡，现就甲方替乙方代养出壳鸡苗至脱温鸡苗的相关达成如下协议：
1、甲方按照乙方的需求，决定于年月日至年月日分多次向乙方提供品种：青脚麻鸡，商品代：脱温鸡，数量：只，单价：10元/斤的脱温鸡。
2、双方责任
1）甲方需按照乙方要求饲养出壳鸡苗至50日龄左右脱温，在此期间产生的任何费用均由甲方垫付。
2）甲方应保证提供的鸡苗相应天龄的疫苗接种完毕，接种的疫苗应为SPF疫苗，鸡群相应的抗体滴度应整齐。主要接种的疫苗有：马立克疫苗一次、鸡新城疫和传支H120二联疫苗四次、法氏囊疫苗两次、鸡新城疫和禽流感疫苗（含ND、H5和H9）两次、鸡痘疫苗一次。
3）在脱温鸡出栏时，甲方应提前7—10天通知乙方，以便乙方做好相应准备。
4）甲方提供的`脱温鸡符合本品种外形外貌特征麻黄毛、黑脚，精神状态良好，体重均匀1。5—1。8斤左右，乙方不得以任何理由拒绝提货。
5）乙方应向甲方一次性交纳5万元（人民币），作为脱温鸡养殖前期费用，相应款项在合同结束后充当货款或由甲方退还给乙方。
6）乙方应遵守提货约定，及时安排车辆到甲方场地提货。提货时乙方需当面验货、点数，脱温鸡出场后，概不负责。对于乙方出现的延迟提货，甲方按照合同价格加收0。3元/只每天的饲养成本费用，超过7天不提货，视乙方违约。
3、当批次脱温鸡乙方验货合格后应及时结算当批次货款给甲方。
4、运输和装卸货物，运输由乙方自行负责，甲方安排人员协助其装鸡上车。
5、本合同一式两份，双方各执一份，合同一式两份，签字之日生效，对合同双方具有同等的法律责任。
6、本合同签订后对双方具有同等的约束力，除不可抗拒因素外（如地震、台风、暴雨等因素）一方违约，则应支付另一方违约金人民币贰万元。
7、合同未尽事宜，以双方口头约定或协商处理。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
购销合同 篇7
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的.规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就挤塑板采购事宜充分协商，甲、乙双方达成一致，订立本协议，以兹共同遵守。
一、 工程名称：路易山庄9#、10#楼室外回填
二、 产品要求及价格：
三、总价款(人民币)：贰万伍仟伍佰元整(小写：25500)
四、技术、质量标准与质量保证产品及物理特性均达到或优于国家标准(gb/t10801.2—XX)。
五、 供货时间及运输：
甲乙双方合同签订后当日乙方送货至甲方施工现场，运输方式及费用由乙方承担。
六、交货地点及方式：
乙方将货送至甲方路易山庄施工现场，甲乙双方现场清点数量并签字确认。
七、结算方式：
合同签订后，乙方货物到达现场后，经甲方验收合格，付清全款。
八、争议的解决
凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议，应由双方当事人通过友好协商方式解决。如果不能协商一致，到西安市仲裁委员会仲裁。
九、附则
1、本合同如有任何未尽事宜，甲、乙方另行协商确定并签订书面
补充协议。
2、本合同自甲、乙方签署之日起生效。
3、本合同一式四份，双方各执两份，自签字后即有法律效力。 以下无正文。
甲方：
乙方：
授权代表人：
授权代表人：
年 月 日
年 月 日
购销合同 篇8
甲方：
乙方：
丙方：
甲、乙、丙三方经友好协商，就甲方代理乙、丙双方钢材购销事宜达成一致，并制定本协议
一、钢材代理购销的数量
自20xx年8月起至20xx年12月，乙、丙二方采购的钢材委托甲方受理购销，总的购销数量为20万吨左右(只计算购或销)。
二、代理购销流程
1.由甲方代理购销钢材的具体品种、数量、规格、单价等标的物要件均由钢材购方与钢材销方即乙、丙双方自行确定，甲方只受购方委托向购方指定的销方代为钢材购入，甲方对购入钢材涉及到质量等问题均不承担任何责任均由乙、丙双方自行解决。
2.甲方在向销方购入钢材时，应在本协议下签订具体钢材购入的购销合同(合同文本按甲方确定的规范合同文本为准)，并同时与采购委托方签订钢材销售的购销合同。
3.在甲方向销方按本协议规定付款方式付清贷款后，销方应将钢材货权转移至甲方名下。
4.当委托采购方向甲方支付了本协议规定的采购保证金后，采购方应在三个月内提货完毕，并付清全部贷款。
三、代理费用及付款方式
1、代理费用：甲方在乙、丙双方商定钢材买卖价格基础上，按每吨加价20元作为代理购销费用向采购方收取(计入钢材购销合同单价内)
2、付款方式：甲方与销方签订了购销合同并办理了货权转移，甲方立即支付给销方全部贷款，其中10%~15%为现款，其余为银行票据(今后视情况可支付甲方开具的`商票);当甲方与购方签订完购销合同时，购方应向甲方支付全部贷款的10%~15%的保证金，其余贷款在三个月内全部付清。
四、货物监管与安全保证
1.当甲方分别与乙、丙双方签订了购销合同后，货物货权转移至甲方名下，甲方付清全部贷款，货物仍存放于销方原存放仓库(第三方仓库)。
2.为了保障本协议顺利执行,规避甲方风险,丙方愿以第三方不动产房产作为甲方代理购销钢材业务项下价值相当的抵押物,并向甲方办理房地产他项权力登记至甲方名下。
3.当丙、方购方出现三个月期满时未付清全部贷款时，甲方可无条件的自行处置库存剩余货物，如有不是，甲方可立即处置，丙方设置的抵押物，并以所得价格优先受偿。
4.考虑到钢材市场价格波动情况，为保障各方利益及风险控制，甲方同意在乙、丙方以不动产抵押基础上，钢材购入方在付清保证金前提下，在规定期限(三个月)内可销售合同项下60%的货物，但必须事先向甲方报备，如超过60%，则应带款付清所需货物贷款，甲方才能释放相应货权。
5.本协议书一式陆份，甲、乙、丙方各执二份，本协议如遇争议，各方应协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
丙方：
年月日：
【购销合同】相关文章：
购销合同(经典)04-24
【精选】购销的合同07-18
【经典】购销合同09-12
购销合同【经典】09-09
购销合同（精选）09-09
购销合同(精选)09-09
(经典)购销合同08-29
【精选】购销合同08-29
购销合同08-18
购销合同（经典）08-26