工程合同

工程合同10篇[必备]

　　随着人们对法律的了解日益加深，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编为大家收集的工程合同10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工程合同 篇1

　　甲方：

　　乙方： 管道安装班组

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的的规定，在自愿、公平、诚实信用的基础上，甲乙双方签订此合同。

　　一、工程概况

　　1.工程名称：苍南县龙港镇世纪大道供水工程

　　2.工程地点：世纪大道

　　3.承包范围：管道安装

　　4.承包方式：包清工

　　5.工期：

　　二、 合同修改

　　除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有单方任意变化或修改。

　　三、 工程质量标准

　　验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据；以甲方所提供图纸为技术标准。

　　四、价格

　　清包工费：以附件清单为准，按实际工程量结算。

　　五、付款方式

　　前期管道安装铺设完工，付：每月工程量的 85%

　　工程竣工，验收合格后，在15天内余下的 15%尾款，全部付清。

　　六、材料

　　1.安装管道材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌自主购买，乙方负责施工。乙方的施工工具由乙方自备，检测由甲方负责。

　　2.乙方应提前三天向甲方提供需购材料清单，甲方应在四天内及时采购材料供施工队使用。

　　3.乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。

　　4.乙方应做好对施工完成的成品保护工作。

　　5.未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格的5倍从人工费扣除。

　　七、双方责任

　　甲方负责监督工程进度，工程中间验收与竣工验收工作；资料整理。负责委派项目负责人做好安装协调工作。整理好施工现场的三通一平工作。

　　乙方负责做到安全生产、文明施工、优质服务；主要施工人员必须持证上岗，负责施工现场的安全，按期、保质、保量完成工程。

　　施工当中，乙方必须服从甲方安全管理，严禁违规操作，否则出现任何安全事故责任都由乙方负责。

　　八、验收

　　工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知7日内组织有关部门

　　进行验收，并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格，乙方应及时处理，直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲可得利益的损失全部由乙方承担，甲方保留索赔的权利。

　　九、违约责任：

　　1.如乙方工程质量不符合标准，按《中华人民共和国合同法》处罚，性能根据本合同中的技术要求，如有差异做相应扣罚，同时甲方保留索赔的权利；

　　2.若乙方未按合同的约定提供服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的服务，所发生的`费用由甲方承担。造成损失的，由甲方承担赔偿责任。

　　十、合同纠纷及解决方式：

　　1.凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议，任何一方可以向法院提出诉讼；

　　2.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行；

　　3.本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决；

　　4.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

　　十一、 不可抗力：任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方，并提供有关机构的证明材料，同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。

　　十三、未尽事宜，经甲乙双方商定后，另续签合同。

　　十四、 其它

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。

　　甲方：乙方：管道安装班组

　　签字：签字：

　　年 月 日

工程合同 篇2

　　摘要：在对工程进行管理的时候，非常容易导致业主与承包商之间发生纠纷，这不仅严重影响工程建设的工期，同时还会使得工程建设的质量大打折扣。为了将工程管理工作做得更好，往往会将合同管理应用其中。合同管理对于双方的责任和义务都有详细的确立，并且具有相应的法律效力，能够促进工程管理工作更好地进行。基于此，该文主要对合同管理在工程管理实践中的应用及存在的问题进行了分析，旨在不断提高我国工程管理水平。

　　关键词：工程管理；合同管理；对策建议

　　随着社会的不断发展，对于工程建设的工期和质量提出了更高的要求，在整个工程建设中，做好了工程管理工作能够为工程建设打下坚实的基础。而在工程管理的过程中，合同管理的应用能够确保工程施工方和业主之间在“平等互惠”的前提下明确各方的权利和义务，也为管理过程中可能存在的纠纷提供了相应的解决办法。因此，在整个工程管理的实践过程中，合同管理的应用具有非常重要的现实意义。

　　1工程管理实践中合同管理的应用

　　1.1工程变更

　　在对工程进行建设的过程中，经常会出现工程变更的情况。对于工程的变更一般是由当事人或者第三方提出的，在提出之后需要经过多方协商，协商达成一致才有效。众所周知，在工程建设的过程中，如果出现工程变更的情况，一方面会延长工程的建设工期，另一方面还会因为工程的变更产生额外的费用。由于工程的建设工作往往是不可预见的，因此在对工程进行管理的时候，将合同管理应用其中，如果发生工程变更的情况，若是业主提出需要进行变更的，监理工程师能够根据实际的合同来规定工程的变更情况;如果是承包商请求变更，监理工程师首先需要对变更方案进行审查，审查合格后还必须报给业主，只有业主同意之后才能再根据合同的情况来进行工程的变更。对于工程变更之后所产生的额外费用，可以依据合同来进行分配，这样能够有效地减少因工程变更而发生的纠纷问题，最终确保整个工程建设能够更好地进行。

　　1.2工程延期

　　在工程建设的过程中，往往会因为各种原因导致施工工期的延长，将合同管理应用到工程管理中，工程延期是又一重要的应用。按照合同的规定，对于工程的延期，不包括由于承包人自身原因造成的`工期延误，而是与承包人无关并得到监理工程师批准的工程施工工期的延长。对于工程延期的主要影响因素有：恶劣的施工环境、附加的工程施工以及由业主造成的工期延误等与承包人无关的因素。监理工程师在受理工程延期的时候，必须确保以下几个方面的条件：第一，工程不能按期完成与承包人无关；第二，工程延期发生后，承包人在规定的时间内向监理工程师提出了延期申请；第三，对于工程延期的资料，承包人在规定时间内上交给了监理工程师；第四，承包人在延期时间终止前完成了工程施工。

　　1.3费用索赔

　　费用索赔是指与承包人无关而造成的工程费用的增加，承包人可以根据合同管理的相关规定向业主提出索赔。监理工程师在对费用索赔进行处理的时候，需要根据合同规定对索赔的原因以及金额进行核实，并且需要确保承包人所提出的索赔要求符合合同的规定。如果符合相关的规定，监理工程师需要对承包人所提供的原始账目进行核对，以防承包人在索赔费用上面出现相应的差错。

　　1.4工程违约

　　在工程建设的过程中，违约的情况经常出现，导致违约的因素是非常多的，不仅有承包人的原因导致的违约，也有因为业主资金支付不足所造成的违约。对于违约情况的发生，监理工程师需要充分弄清楚原因，并且尽自己最大的努力进行协调，从而确保工程施工的顺利进行。

　　1.5工程分包

　　工程分包也是合同管理在工程管理实践中的应用之一，按照相应的规定，在获得整个工程之后，承包商可以根据工程的范围和性质将其分包给下面的分包商进行施工。同时，作为业主，也可以根据工程的施工范围和施工性质将工程分包给指定的分包商。对于工程的分包，一般由分包商与工程的承包商之间进行合同的签订，监理工程师需要在合同的签订过程中兼顾业主和承包商的利益。为了确保对承包商和分包商进行有效管理，需要对工程的分包进行严格的监督和管理，以防出现层层分包的情况。一般来说，对于工程的分包，需要控制在总工程的30%以内，这样能够保证监理工程师对分包人、工程的施工进度和施工质量进行有效控制。

　　2工程管理实践中合同管理应用存在的问题及对策建议

　　2.1存在的问题

　　2.1.1缺乏合同管理人员的专业培训国外针对工程合同管理，主要是由专职工程师进行操作，专职工程师必须对合同管理内容深入了解，因此国外工程合同管理的操作具有更高的专业性、技术性要求。而我国在合同管理过程中，缺乏专业的合同管理人才，部分单位为了降低人力资源成本，由成本部人员或工程预算人员兼职工程管理工作，造成合同管理人员缺乏专业性、缺少专职专管。

　　2.1.2缺乏正确的合同管理认识从我国现状来说，多数企业还没有意识到合同管理对于企业发展意味着什么，这在很大程度上是由于传统的计划经济体制下的思想根深蒂固，从而缺乏全面的理解和认识。实际上，工程合同协调了业主与承包方之间的经济利益关系，是重要的法律依据，合同的签订与履行都直接关系到合同双方的根本利益。

　　2.2对策建议

　　2.2.1提高合同管理人员素质一是聘用高素质的管理人员，这个过程中，企业可以通过正规的招聘，选取高素质的合同管理人员；二是对管理人员进行培训，通过在职学习来提高专业知识和自身素质，并且对有未来发展的管理人员进行定期外出深造，对最新合同前沿技术进行学习。

　　2.2.2增加合同管理的认识管理人员要增加合同管理认识，了解合同管理的重要性，能够在实际工作中，认真实施合同管理工作。针对一些不规范的情况，要及时上交管理部门，确保管理人员能够第一时间了解项目进展，采取有针对性的解决措施。其次管理人员要完善合同的交底制度，对小组负责人进行合同交底，针对关键事项进行解释说明。

　　3结语

　　总而言之，在工程建设的过程中，往往会因为双方之间的利益冲突造成一定的施工麻烦。如果工程建设中对施工过程中的责任和义务归属进行明确说明，不仅能够保证双方在利益方面达成共识，同时，还能促进施工组织和管理顺利进行。由此可见，工程合同管理在工程项目建设中具有重要的现实意义。该文通过分析合同管理应用在项目建设过程中存在的问题，并为解决这些问题提供相应的对策建议，旨在我国项目建设能够对合同管理形成足够的重视，以保证我国的工程管理能够做得更好、更长远，从而提高我国工程管理水平。

　　参考文献

　　[1]井威.建筑工程合同管理的问题及建议探讨[J].山西建筑,20xx,39(32):250-251.

　　[2]张希健,李念平,张虎.施工合同管理中应注意的几个问题[C]//山东水利学会第八届优秀学术论文汇编.20xx.

　　[3]王向明.对现代企业档案工作运行机制的理论分析[J].档案学通讯,20xx(4):16-19.

工程合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山东省建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3承包范围及内容：

　　1.4承包方式：

　　第二条合同工期

　　合同工期：本工程于20xx年日开工至20xx年

　　第二条质量

　　本工程质量等级为：合格工程，符合设计和验收规范要求。

　　第三条合同价款计算约定

　　第四条工程款支付：比例和时间

　　4.1进入工地现场付

　　第五条甲方工作

　　5.1甲方应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底，交底的内容为：

　　a）本工程的质量目标、安全生产文明施工目标、其他创建目标;

　　b）涉及到甲方的现场施工的相关管理制度;

　　c）与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准、规范要求;

　　d）本工程的关键工序、特殊过程、重要环境因素和重大危险源以及控制要求。

　　5.2甲方代表按本合同的约定行使甲方代表的权力，履行甲方代表的职责。

　　5.3甲方代表应指导、督促乙方按甲方对现场管理的各项标准组织施工，全面遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。执行甲方制定的施工组织设计管理要求、现场安全文明标化管理要求等管理标准。

　　5.4甲方在开工前组织乙方和设计单位进行有关的图纸会审和设计交底。

　　5.5施工期间，协调乙方与其他单位关系。

　　第六条乙方工作

　　6.1乙方应严格按施工图、施工方案和施工规范组织施工，确保工程质量、工期、安全与文明，按合同约定完成全部义务。

　　6.2乙方应根据甲方要求配合好甲方与业主的各项工作。并负责施工现场安全保卫工作。

　　6.3遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响，遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工，并承担对乙方职工的教育责任，实现施工范围内的'质量、环境与职业健康安全目标（指标）达到规定要求。

　　6.4已完成工程在未交付业主之前，乙方负责成品保护工作，在此期间如发生损坏，乙方自费修复。

　　6.5及时清理现场卫生。

　　6.6乙方造成工程、财产和人身伤害,全部由乙方承担责任及所发生的费用

　　6.7自行办理当地施工人员暂住户口手续。

　　第七条、违约责任

　　因质量问题造成的一切责任由乙方承担，施工中人为的损坏造成的材料浪费由乙方承担，甲方不按时付款造成的工期延误及乙方的损失由甲方承担，工期延误每日按承包总价的5%扣违约金。

　　第八条、其他约定

　　8.1服从甲方和建设方管理及有关规定

　　8.2本工程报价已含人工费、机械费、耗材费、临设费、各种保险费、生活费、差旅费等各种费用。

　　8.3本合同未尽事宜双方协商解决，如另定协议，在不影响工程进度的前提下，采取其他途径解决。

　　8.4本合同正本两份，双方各执一份。

　　8.5本合同甲、乙双方签字后生效。

　　8.6本合同完成后自动终止。

　　8.7甲乙双方争议如述诸法律，解决地为济南市法院。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

工程合同 篇4

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、 工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的`，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

工程合同 篇5

　　维修单位：

　　施工单位：

　　工程名称：

　　签订时间：

　　办公楼屋面维修协议

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚 实信用原则，双方就本建设工程项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：办公楼屋面维修

　　1、采用材料：PVC防水材料（普通布胎柔性卷材）；一毡一油。

　　2、贴卷材前必须严格将基层尘土、杂物、乘铲清理干净，基层应干燥、含水至9%以内才能施工。

　　3、检查基层是否平整、松动、起鼓、有凹凸现象、严重粗糙必须处理平整。

　　4、复杂部门的处理：阴阳角应抹成弧形，对管道根部、排水口等特殊部位应增设附加层，施工时要细心认真。

　　5、卷材连接部位要粘牢压实，不得有空鼓，皱折，达接宽度不小于8-10cm。

　　6、卷材与卷材连接的外露边缘应用粘结剂封边要均匀、连接、封满，封边宽度不小于2cm。粘结剂应均匀刮涂在板面上，其厚度不小于1.5-2.5cm左右。

　　7、工程单价：1、普做按元/m2。

　　二、工程验收程序：工程竣工检评验收，按合同要求条款施工，工程完工后，由单位三人以上与施工方共同现场检查验收合格认可签字。

　　三、工程保修责任：工程保修期为三年。

　　四、工程有关说明：施工方必须保质保量按期完工；施工中要注意人员和财产的安全，凡出现的'各种安全事故概由施工方自行负责解决，甲方不承担任何责任。

　　五、乙方负责缴纳各种税费。

　　六、违约责任：本合同经甲乙双方签字后生效，任何一方不得随意更改合同内容，违约。如因违约产生的经济损失由违约方负责经济赔偿。

　　七、本合同一式二份。（甲乙双方各一份）

　　甲方签字：（盖章）乙方签字：（盖章）

　　年月日 年月日

工程合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因需要购置一批窗帘和墙纸，根据《合同法》及有关法律法规，在审核乙方的有关资质后，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：

　　1、工程慨况及内容：

　　承包方式：包工包料，不得转包、分包。

　　承包内容：甲方商务宾馆内所有窗帘安装，墙纸施工。

　　工期：年月日至年月

　　2、质量标准：

　　保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起一年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

　　3、造价：

　　甲方商务宾馆内所有窗帘安装，工程单价为93.8元/米，在安装全部完成后按实际米数平方结算;纱布用量以1.8倍制作。墙纸施工，工程单价为人民币13元/平方，在安装全部完成后按实际米数平方结算。

　　合同签订时甲方预付￥：贰万元整。剩下余额应在窗帘安装完毕当天全额付清(安装全部完成后按实际米数平方结算)。

　　4、付款方式：

　　本合同所签定之日甲方需向乙方预交贰万元定金，在安装全部完后甲方需向乙方结清工程总价所剩的余额，乙方需向甲方提供收据(如需正规发票，需另加付总工程造的确6%)。在合同完工后倘若甲方不按照合同如期付款，乙方有权收回所有窗帘物件，不予退还定金。

　　5、违约责任

　　1)因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失;

　　2)由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加结算款。

　　6、合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第_______种方式解决：

　　1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;

　　2)向合同签订地人民法院起诉。

　　7、其他具体规定

　　1)因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。

　　2)执行合同期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。

　　3)因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续，乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故，其责任追究将论事处理。

　　8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件为本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　窗帘工程的合同范本2

　　甲方(采购方)：

　　乙方(供货方)：

　　甲方因需要购置一批成品窗帘，根据《合同法》及有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：

　　第一、工程慨况：

　　1、工程慨况：

　　甲方因需要购置一批成品窗帘，由乙方负责供货并安装。

　　2、承包方式：

　　乙方包工包料，不得转包、分包。

　　3承包内容：

　　详见附表(窗位及成品清单)。

　　4、工期：，从乙方收到甲方预付款次日起算。

　　第二、工程造价及付款方式

　　1、工程总造价为：

　　2、本合同签订时，甲方需预付工程总造价的`%即人民币元，乙方收到甲方预付款后才下单生产。

　　3、工程总造价的%的余款，甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。

　　第三、工程质量要求

　　1、款式、布料以供货方提供并已经由甲方确认的样版为准;

　　2、根据纺织品相关标准，不同批次的货品与样板存在少量色差，属于正常现象，甲方不得以此拒收或要求折扣;

　　3、如果因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改，直到验收合格;

　　4、如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

　　第四、维修年限、范围、保修条件

　　窗帘布料包修期为2年，人为损坏情况不在保修范围内。轨道脱落情况保修期为3年。解决问题的时间为2小时内响应，48小时内排除故障。

　　第五、违约责任

　　1、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失;

　　2、由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加或减少结算款。

　　3、由于乙方原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价0.1%的处罚金，但不可抗因素引起的工期延误除外。

　　4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他原因，致使合同工期延误的责任应由甲方承担。

　　第五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程合同 篇7

　　总承包单位：

　　分包单位：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：

　　第1条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程面积：钢结构部分平方米

　　1.4工程内容：钢结构及维护和保温工程

　　1.5承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容

　　1.6设计单位：

　　1.7监理单位：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　总日历日期：日历天

　　质量等级：合格

　　合同价款：万元

　　乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。

　　本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。

　　安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。

　　第2条合同文件及解释顺序

　　本工程合同由以下文件组成：

　　1、工程承包合同；

　　2、工程补充合同；

　　3、工程设计变更；

　　4、工程联系单；

　　5、工程签证

　　第3条合同文件使用的标准适用法律

　　适用法律情况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件，国家（包括部、委）与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准；上海市无规定的，以国家的规定为准。

　　适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：

　　《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定

　　第4条图纸

　　甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。

　　图纸提供套数：甲方应提供全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。

　　第5条甲方驻工地代表

　　甲方委派同志为驻工地代表

　　上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责；乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。

　　第6条乙方驻工地代表

　　乙方委派同志为驻工地代表

　　乙方委派负责现场施工

　　上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

　　第7条甲方工作

　　甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平（水电路通、施工场地平整完毕）以保证乙方顺利开工。

　　甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。

　　甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。

　　甲方负责进行脚手架的配合工作。

　　甲方负责提供乙方人员的`生活、生产用地。

　　甲方负责按合同支付工程款。

　　第8条乙方工作

　　乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充合同

　　乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。

　　乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。

　　乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。

　　第9条进度计划

　　乙方应在图纸出齐7天后，向甲方提供施工组织设计，如甲方分阶段提供施工图纸，乙方应在下阶段工程施工前5天后提供施工方案。

　　甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天，以书面形式批准上述文件或提出修改意见，逾期视为确认。

　　第10条工期提前和延误

　　本工程甲方标书要求总工期为天。

　　本工程乙方如按75天完成，甲方给予万元人民币的奖励。

　　如乙方不能在75天内完工，则给予万元人民币的处罚（付款方法及细则另见合同补充）

工程合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量，______投资有限公司作为本项目工程的建设业主，于_____年___月___日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测，用真实科学的质量数据反映该项目的.工程质量，为工程施工的科学决策提供依据。

　　1、工作内容

　　检测内容及频率：以现行规范为依据，进行抽检工作（中心抽检和监理抽检），满足工程质量要求。

　　2、检测依据

　　（1）施工图设计文件；

　　（2）《公路工程质量检验评定标准》；

　　（3）《公路工程施工监理规范》；

　　（4）其它现行的相关技术标准、规范或规程。

　　3、甲方职责

　　（1）按合同规定支付试验检测费用。

　　（2）及时提供有关技术资料，并对其真实性、可靠性负责。

　　（3）提供现场试验条件，如：协助维护现场秩序、配合检测工作等。

　　以上费用由甲方承担。

　　4、乙方职责

　　（1）严格按照有关技术规范进行试验。

　　（2）合同签定后，5天内进场进行检测工作，检测工作时间为整个工程工期______年_____月____日至______年_____月_____日。

　　（3）乙方在检测工作规定的时间内提交正式检测报告，一式____份。

　　（4）自行负责试验检测人员及设备安全。

　　（5）检测报告应客观反映施工水平。

　　（6）对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责。

　　以上费用由乙方承担。

　　5、试验检测费用

　　（1）检测费用由甲方支付。

　　（2）检测费用包干价____万元(大写：____万元整)，此费用不包含桥梁荷载检测费用。

　　（3）支付方式：此费用分三次进行支付。第一次，协议签定后一个工作日内由甲方支付给乙方____万元（大写：____万元整）；第二次，本项目进入路面底基层施工时由甲方支付给乙方____万元（大写：____万元整）；第三次，本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方___万元（大写：____万元整）。

　　6、违约责任

　　（1）违反本合同第3条约定，甲方承担违约责任。

　　（2）违反本合同第4条约定，乙方承担违约责任。

　　7、争议的解决方法在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。当事人不愿协商调解的，双方商定，采用以下方式解决：本合同所发生任何争议，申请地方仲裁委员会仲裁。

　　8、其他

　　（1）未尽事宜，双方协商解决。

　　（2）本合同一式____份，甲、乙双方各执___份，经双方签字盖章后生效；报告交付验收，结清试验检测费用后，本合同自行终止失效。

　　甲方：

　　_______年_____月____日

　　乙方：

　　_______年_____月____日

工程合同 篇9

　　甲方：___________________________ 合同编号：___________________

　　法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________

　　乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日

　　法定代表人：_____________________

　　鉴于：

　　1．甲方_____生产线（以下简称生产线）原控制系统老化，部分功能失效、性能不稳定，成品率低、质量差。

　　2．本合同签订之前，乙方已对甲方生产线控制系统进行过现场考察，了解了该系统的现状和甲方改造后需要达到的目的。

　　为此，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方对其生产线的控制系统进行改造事宜，达成如下条款，共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　甲方委托乙方改造甲方的生产线的控制系统，使设备能够正常、稳定的生产。包括：

　　（1）恢复系统远程监控功能。

　　（2）在保留原有功能和特色的实用性原则之下，达到性能稳定和安全生产的目的。

　　（3）工程项目为交钥匙工程。

　　（4）工程地点：____。

　　第二条 工程范围

　　1．新系统设计，中控上位机软硬件系统。此过程需要甲方人员参与并提出意见。

　　2．PLC控制系统软硬件，开关控制与报警电柜，仪表电柜，现场传感器安装与维护，现场调节阀安装，恢复现场电磁阀的使用，现场电缆金属线槽桥架敷设和上漆，现场所有的更换电缆敷设和最后的现场清理。

　　3．夹层处的动力电柜内所有接触器（经常发送开合动作，属易损件）的更换，电路改造。如果电缆出现质量问题，也需要更换。

　　第三条 合同价格

　　___乙方将以人民币PLC元整的固定发票价格为甲方提供合同范围的改造服务。以上价格为不变价格，包括所有相关的'税费。

　　_____

　　第四条 合同支付

　　1．甲方向乙方支付的款项均应以人民币为货币单位通过甲方银行与乙方银行支付。

　　2．合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价_____％_的预付款，即人民币_____元。

　　3．乙方携带所需工程材料进入甲方工厂地点后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价_____％的进度款，即人民币_____元。

　　4．工程改造完成，经甲方验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价_____％_的验收款，即人民币_____元。

　　5．工程改造完成，交付甲方正常生产_____个月后，甲方向乙方支付合同总价_____％的尾款，即人民币______元。

　　第五条 工程完工时间

　　1．合同工程改造完工时间为合同签订后_____天内。

　　2．如果由于甲方的配合不恰当，不及时造成工程延误，则以上完工时间顺延，同时甲方自行承担由此造成的损失。但乙方仍应尽可能的保证工程完工期。工程延误或时间顺延均以双方书面确认为准。

　　第六条 甲方的职责和义务

　　1．甲方有责任向乙方解释其工厂的规章制度。

　　2．甲方应确保施工现场符合相关防火等安全要求，并做好防盗工作。

　　3．工程改造期间甲方向乙方提供人员协助乙方工作，参与新系统设计，提供现场设备控制逻辑关系等。

　　4．在工程改造期间和质保期间，甲方保证向乙方提供的所有信息均真实可靠。

　　5．工程改造期间甲方向乙方提供必要的硬件配合。

　　6．改造完成后，正常使用期间如发现异常应及时、如实的告知乙方，并尽可能的提供控制系统的改进意见。

　　第七条 乙方的职责和义务

　　1．乙方工程是进入甲方工厂后，必须遵守甲方工厂的规章制度。

　　2．按照甲方提供的现场设备控制逻辑关系提供改造服务。

　　3．设计、安装、调试控制系统，使之能可靠生产。

　　4．更换控制回路电缆，动力电路的接触器，修复电磁阀等部件。

　　5．协助合同外备件的选型、安装、调试。

　　6．为甲方操作、维护人员提供培训，使其熟悉并了解改造后的控制系统，并能熟练操作。

　　7．乙方自行承担工程改造期间的交通等一切费用。

　　8．乙方保证使用的软件免于第三方提出的侵权索赔。如果因软件的使用造成甲方被控告非法使用或侵犯技术秘密或专利权的侵犯、或对知识产权的侵犯，甲方将通知乙方，乙方自费以甲方的名义在甲方的协助下与第三方处理此事，使甲方免除由此造成的任何费用、赔偿和损失。

　　第八条 工程验收

　　1．乙方工程改造完成后，应立即向甲方提交验收报告，甲方应于收到验收报告_____日内组织验收。

　　2．验收标准

　　乙方所改造系统要做到控制界面简单直观，功能全面、实用，具备各种报警、自诊断、连锁保护功能，及符合双方约定的要求，确保使甲方生产线能够正常、稳定的生产。

　　第九条 质保期

　　1．质保期为_____年，从工程改造完成第一次正常施工之日起计算。

　　2．质保期内，乙方所改造系统如不能正常工作，乙方负责上门免费维修，并在_____个工作日内解决乙方的问题。如对同一问题出现_____次维修，甲方有权自行聘请第三方维修，费用由乙方承担。

　　第十条 违约责任

　　如果乙方不能按时完成工程改造或改造验收不合格，逾期在_____天内仍未能完成改造任务，每逾期一天应向甲方支付合同总价_____％的违约金；逾期超过_____天的，则甲方有权解除本合同。乙方应承担由此给甲方造成的损失。

　　第十一条 争议解决

　　合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

　　（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向____人民法院提起诉讼。

　　第十二条 合同生效

　　1．本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份，具同等法律效力。

　　2．本合同有效期从合同签订、盖章之日起，至质保期结束之日止。

　　甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

　　住址：____________________________ 住址：____________________________

　　邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________ 联系电话：________________________

　　传真：____________________________ 传真：____________________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________________

　　电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________ 开户银行：________________________

　　账号：____________________________ 账号：____________________________

工程合同 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　一、根据《合同法》的有关规定，按照互惠互利的平等原则，为明确甲乙双方的'权利、义务，经双方共同协商签订本合同。

　　二、甲方负责所租车辆的启动费用，即负责油费、过路费及生活费、以后不在租金中扣除。

　　三、乙方承担租赁期间车辆的油料、维修、保养，以及零部件的更换，费用由乙方负责，甲方不支付任何费用。

　　五、乙方必须完全承担租赁期间车辆、司乘人员的安全(含车辆的防盗)、由此产生手损失、费用由乙方全部承担。

　　六、租赁期间的误工：修车5小时不计时，超过5小时按实际时间计，每月累计72小时为正常修车时间。如遇修车、买零部件、待工延误时间等不计算之内。

　　七、租赁费用及时间：

　　1、每天租赁费：双驾1000元。

　　2、租赁期限：以实际发生天数为准

　　九、付款方式：

　　十、违约责任：

　　1、如乙方的司机经甲方打招呼(需电话告知车主)不听指挥的，三次以上的，甲方有权要求更换司机。

　　2、如甲方不及时按上述约定执行的，乙方有权撤出工地，甲方赔偿乙方往返的一切费用含误工费(以实际天数为准)。造成的一切经济损失由甲方负责。

　　本协议一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日