当前位置：9136范文网>实用文档>合同>购销合同

购销合同

时间：2023-11-07 09:12:11 合同我要投稿

实用的购销合同必备(6篇)

　　随着人们法律观念的日益增强，合同的类型越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编整理的购销合同6篇，希望对大家有所帮助。

实用的购销合同必备(6篇)

购销合同篇1

　　发包人：承包人：

　　住所：住所：

　　委托代理人：营业执照号：

　　电话：法定代表人：电话：

　　手机号：委托代理人：电话：

　　本工程设计人：电话：

　　施工队负责人：电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　1.2 工程内容及做法（详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。

　　1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第＿＿＿种承包方式。

　　（1）承包人包工、包料（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；

　　（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；

　　（3）承包人包工、发包人包料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表）。

　　1.4 工程期限＿＿＿＿天，开工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。

　　1.5 合同价款：本合同工程造价为（大写）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单）。

　　第二条工程监理

　　若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　　第三条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第＿＿＿种方式提供：

　　（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；

　　（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）＿＿＿＿＿＿元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。

　　第四条发包人义务

　　4.1 开工前＿＿＿＿天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

　　4.2 提供施工期间的水源、电源；

　　4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系；

　　4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

　　4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的.，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

　　4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进尝竣工验收。

　　第五条承包人义务

　　5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　　5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　　5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

　　5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现常。

　　第六条工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单）。

　　第七条材料的提供

　　7.1 由发包人提供的材料、设备（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；

　　7.2 由承包人提供的材料、设备（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　甲方(业主)：乙方：

　　签字：委托代理人签字：

　　签约日期：签约日期

购销合同篇2

　　甲方：邯郸市邯一建筑工程有限公司巅峰国际B标段2#、4#楼

　　乙方：天津亿尔商电气成套设备销售有限公司

　　经甲乙双方协议，就巅峰国际B标段2#、4#楼配电箱的加工供货事宜达成如下协议，共同守信。

　　1、名称数量及规格：配电箱、开关箱的型号及规格、数量详见附表。材料及制作要求：低压电器元件为德力西，箱体的钢板厚度必须符合规范要求。

　　2、合同内容及承包范围：见附表。

　　3、合同金额：人民币90000元，大写玖万元。一次性包死。

　　4、交货期限：以甲方通知为准，（生产期限为签订合同之日起25 天）甲方用货时必须提前 5 天通知。通知后延误一天扣除总价款的1%违约金，甲方若超过期限不提货，每天同样罚合同总价的 1%违约金。

　　5、交货地点：巅峰国际B标段2#、4#楼施工现场。

　　6、货款支付：合同签订所有货物运到现场经验收质量合格，数量属实，乙方提供所有合格的验收资料一式四份，双方完成交接手续后，甲方付合同总价的.50%安装完毕再付合同总额的30%，送电调试合格再付合同总价的15%，留5%质保金。保修期满后，无任何质量问题，质保金于十五日内一次付清。乙方负责送电调试及因任何缺陷情况返修产生的一切费用。

　　7、运输方法及费用负担：由乙方负责运输并承担发生的各种费用。

　　8、质量标准：相关标准制作、保修，保修期壹年，对产品实行三包（保修、包退、包换）相关设备的电器配件按甲方要求的品牌、厂家质量标准采购，其质量必须符合国家规范。

　　9、乙方负责配电箱的调试，配电箱柜相关尺寸由厂家标准制造。如有任何缺陷或质量问题，乙方须在甲方电话或书面函形式24小时内安排专人抵达现场检修及配合整改。延时或因联系方式有误导致晚修或迟场均视为乙方违约。

　　10、违约责任：双方应认真履行本合同，违约方承担因违约造成的损失。

　　11、合同争议的解决方式：双方自执行合同过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成，双方可向邢台市桥西区人民法院起诉。

　　本合同一式两份，双方各执一份。补充协议及附加条款均作为本合同组成部分，具有同等法律效力。

　　甲方盖章：乙方盖章：

　　负责人：负责人：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

购销合同篇3

　　甲方：乙方：

　　一、货号、色号、商标、单位、数量、单价、金额、供货时间及数量：

　　二、质量要求、技术标准：产品合格

　　三、运输方式及到达站费用负担：货运，甲方付费

　　四、合理损耗及计算方式：无

　　五、包装标准、包装物的供应及回收：纸箱包装，内包及外包完整无破损;甲方处理

　　六、验收标准、方法及提异议期限：乙方产品质量标准，目测，收到货物5个工作日

　　七、结算方式及交货时间：银行转帐，款到两个工作日内发货

　　八、违约责任：按《合同法》及《加工承揽合同条例》处理

　　九、解决合同纠纷的方式：双方协商解决

　　十、其它约定事项：无

　　甲方：乙方：年月日：

购销合同篇4

　　需方(甲方)：

　　合同编号：

　　签订时间：

　　供方(乙方)：

　　签订地点：

　　本着平等互利，公平自愿的原则，甲乙双方经过友好协商，就甲方购买乙方烟煤事宜达成以下协议，以便双方共同遵照执行：

　　一、标的、价格和数量，烟酒购销合同。

　　二、交货时间和数量：

　　甲方以传真或电话形式通知乙方每批交货数量和交货时间、交货地点。乙方不得随意变动甲方订单。

　　三、质量标准：

　　1：感官指标：

　　1)、外观和感官标准：黑褐色，有油性光泽，无大块的矿石、土渣及其他杂质;

　　2)、烟煤中不得有大量的石块等异物;

　　2：理化指标:

　　5700卡标准:

　　1)、水分≤15.0% 2、灰分≤14% 3、挥发份≥28% 4、发热量≥5000卡 5、含硫量≤2% 3：扣罚标准

　　1)、水分：每超出理化标准1个百分点，甲方扣除该批次烟煤货款的2%，超标部分不够一个百分点的，按一个百分点计算;

　　2)、灰分：每超出理化标准1个百分点，甲方扣除该批次烟煤货款的2%，超标部分不够一个百分点的，按一个百分点计算。

　　3)、挥发份：每超出理化标准1个百分点，甲方扣除该批次烟煤货款的2%，超标部分不够一个百分点的，按一个百分点计算。

　　4)、发热量：允许偏差100大卡，低于5000大卡，每低于理化标准100大卡，甲方扣除该批次烟煤货款的2%，低于标准不足100大卡的，按100大卡计算。

　　5)、含硫量：含硫量超过标准规定，直接退货处理。

　　四、标的物包装、计量标准：乙方提供原煤为散装，计量以甲方公司的地磅计量为准。

　　五、验收方式：

　　1、取样：甲方和乙方送货人共同对到货烟煤进行随机抽样(乙方卸货后半小时内通知甲方化验室取样)，取样分两份，一份用于化验，另一份由甲方和乙方送货人共同签字后由甲方封存。

　　2、甲方化验室按合同第三条约定的质量标准验收，验收合格后出具验收报告，乙方凭合格的验收报告办理入库手续;

　　3、乙方烟煤存在质量问题符合合同第三条第三款约定的扣罚标准，乙方也同意扣罚入库的(乙方须在化验单上签字确认，乙方拒绝签字的不影响甲方按标准扣罚)，甲方按本合同第三条约定办理入库，在结算时按标准扣罚;

　　4、甲方经化验烟煤严重不合格的，直接按退货处理。乙方应当自甲方发出书面退货通知之日起三日内把烟煤拉走，乙方拒绝退货的，甲方不予结算货款，同时每天按烟煤总货款的1%向甲方收取仓储费用，仓储期间烟煤的.损毁灭失风险由乙方自行承担。

　　5、乙方对甲方的化验结果如有异议，必须在收到化验单后2小时内以书面形式向甲方提出处理意见，否则视为认同甲方的化验结果和处理方式;

　　6、乙方申请复检的，甲方可以复检一次，复检后仍有异议的，以晋中市质量技术监督局检验结果为准，检验合格的，检验费用由甲方承担，检验不合格的，检验费用由乙方承担，甲方据此做出是否收货处理。

　　六、运输方式及费用：

　　乙方负责运输到甲方指定地点，并承担相关费用(如运费、装卸费、打堆费等)。在交付甲方入库之前的一切风险由乙方承担。

　　七、结算方式：

　　甲方收到乙方提供的货物后，乙方依据甲方的入库单载明的数量、金额，开具增值税专用发票(税率17%)，乙方收到甲方开具的合格发票后在最近付款日，以银行电汇形式支付货款，节假日顺延，合同范本《烟酒购销合同》。

　　八、违约责任:

　　1、乙方不按时到货(不可抗力因素除外)，乙方承担由此给甲方造成的损失，且每逾期一天按总价款的5%承担违约金，甲方如果不能按时付款，需做出合理的书面说明，并确定付款时间。

　　2、乙方到货时间为周一至周五早上8点至下午5点(正常工作日内)，除此时间段外，禁止到货。

　　3、烟煤中如有大量的石块等异物，甲方可以扣除相当于异物重量10倍的煤炭货款。

　　九、甲方发现乙方有弄虚作假、抬高烟煤价格等现象的，取消乙方供方资格，所缴纳保证金不再退还。

　　十、解决合同纠纷的方式：

　　双方友好协商，协商不成，交由合同签订地的人民法院解决。

　　十一、其他约定事项：

　　1、乙方应严格遵守甲方工厂内的各项规章管理制度。乙方负责乙方工作人员在甲方厂区工作期内人员、财产安全，因乙方人员或乙方工作人员操作不当造成的损失，由乙方承担责任。甲方不承担任何责任。

　　2、入库数量以甲方厂内称重数量为准。到货验收合格后，甲方将依据实际使用情况，确定是否通知乙方对煤质进行调整，若通知乙方进行调整后，乙方未能及时调整到位，甲方将有权解除本合同，解除合同的通知自到达乙方之日起生效。

　　3、乙方在公司预留50000(伍万)保证金作为本次烟煤合同保证金。

　　4、原则上合同期内价格不许变动，若因市场行情发生重大变化，导致合同价格、质量、数量无法执行的，甲乙双方应首先向对方书面提出，并友好协商解决。

　　5、乙方应当在合同签订的同时指定往来单据的签收人，乙方指定的签收人为乙方的送货人和司机均视为乙方的合格代理人，乙方不得以送货人和司机没有代理权为由对抗甲方。

　　6、乙方不得向甲方人员贿赂，否则甲方有权没收乙方合同保证金及货款。

　　7、合同期限：自合同签订之日起至20xx年4月30日。

　　十二、本合同一式四份，甲方贰份，乙方贰份，双方签字盖章后方可生效。

　　甲方单位：

　　委托代理人：

　　乙方单位：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户行：

　　帐号：

　　税号：

　　年月日

购销合同篇5

　　附件三：

　　瓶子、盖子品质与检验标准

　　1. 瓶子的的材料要求：全新料，不得掺杂再生料等其他非正常下脚料原料。

　　1.1聚乙瓶：统一用料：齐鲁石化6098。

　　2.2聚酯瓶：统一用料，全新仪征髙粘料、大有光全新料。

　　2. 盖子的材料要求；全新低压注塑料。

　　3. 瓶子、盖子克重要求范围

　　3.1小于20g的瓶子偏差范围±0.3g；20g-50g之间的`瓶子偏差范围±0.5g，大于50g的瓶子偏差范围±1g。

　　3.2盖子偏差范围±0.5g；

　　3.3瓶子、瓶盖重量的平均数不能小于实际要求克重（随即抽取100个瓶子的平均重量为准），此范围视为不合格；

　　4. 瓶子、盖子的外观要求

　　4.1瓶子：

　　（1）、瓶型与所提供的标准样瓶一致，瓶体成型饱满，端正，无变形，有厂家标志；

　　（2）、颜色与样瓶一致，同批次颜色无差异；

　　（3）、热缩膜的瓶子要求标签必须在标区范围内，光滑平整无皱褶，热缩端正，不得颠倒，破裂，严禁同一瓶子热缩两张标签，决不允许不同规格的标签热缩到同一瓶子上。

　　4.2瓶盖：

　　（1）、瓶盖大小规格与样品一致，盖顶图案内容清晰、注料充足、无缺损、无变形；

　　（2）、外盖颜色与样品颜色一致，同批次颜色无差异；

　　（3）、垫片尺寸合适，压片到位，垫片要平整，无掉片，无垫反，无翘边；

　　5. 技术要求

　　5.1瓶子：

　　（1）、壁厚均匀，无气泡，瓶体无缺损；

　　（2）、瓶口端应平整，光滑，无溢料、毛边，无残缺，螺纹应圆滑，旋盖时要旋丝顺畅，无脱丝现象；

　　（3）、瓶子容积符合设计要求，液位不能偏高或偏低；

　　5.2瓶盖：

　　（1）、瓶盖旋丝完整顺畅，无脱丝现象；

　　（2）、瓶盖尺寸符合设计要求，与对应瓶型要匹配；瓶盖旋紧后，能与瓶口压紧，垫片上能留有清晰的瓶口压痕；

　　5.3铝箔；

　　（1）、铝箔结构：粘封层+铝层+涂蜡层+纸板；

　　（2）、铝箔厚度应满足：铝层厚度（㎜）：0.025 纸板厚度（㎜）：0.508；备注*：铝层厚度指除去粘封层和涂蜡层后，铝层的厚度；

　　（3）、铝箔应具有铝金属的光泽亮度；铝箔片表面平整，边口无毛边，毛刺，铝箔无翻转，无缺损，无明显起皱或脱落现象；铝箔表面文字清晰完整，字体无缺笔，无缺损；

　　（4）、铝箔尺寸应符合规定尺寸，或放于配套瓶盖观察尺寸是否合适；

　　（5）、粘封层与铝层粘合应相当好，用指甲或其他工具不能剥落粘封层；

　　（6）、铝层与纸板粘合度应很好，在非热情况下，揭开铝层，铝层表面应均匀覆盖一层较薄纸板；

　　（7）、封口适当加热后，铝层与纸板分开，铝层表面光泽度极高，背面纸板有蜡染过的痕迹；

　　6.破坏试验

　　6.1：瓶子加水至规定重量2米高自由落下2，瓶底瓶口瓶壁均不破裂，瓶底不变形，瓶口瓶颈不缩。

　　7.检验规则

　　7.1同一品种、同一规格的产品为一批。

　　7.2抽样方法采用随即抽样法。

　　瓶子瓶盖检测方法：对瓶体缺损渗漏可目测观察或从抽检样瓶中至少抽取5个，分别盛满水，封紧且拧紧瓶盖，放置在干燥纸上，观察是否有渗漏，其他的外观和技术指标可采用抽取后于样品进行对比及称重，瓶子瓶盖与对应物料进行对比试用，必要时上线试用。

　　8包装、标志、运输和贮存

　　8.1瓶子、盖子必须按公司规定数量，用编织袋加内衬塑料薄膜袋包装，每袋数量必须一致（小件除外）。

　　8.2瓶子、盖子运输的贮存避免受到雨淋、暴晒、受潮和污染。

购销合同篇6

　　买方（甲方）：

　　地址：

　　卖方（乙方）：

　　地址：

　　收款人：

　　银行账户：

　　开户行：

　　双方根据《合同法》、《消费者权益保护法》等相关法律法规，经协商一致，签订以下合同。

　　第一条、购物明细

　　乙方按下列要求中的洋酒总类和数量，按时按地供货给甲方：

　　1、产品名称：

　　2、单价（元）：

　　3、数量（箱）：

　　4、金额（元）：

　　第二条、质量要求

　　乙方出售的.商品必须符合国家标准、行业标准，如果因乙方所提供的洋酒中存在质量问题而导致的相关法律责任由乙方承担，并承担因此给甲方带来的损失。

　　第三条、运输方式及时间

　　乙方根据甲方提供时间及地址，于_________年_______月_______日由汽车将货物运至_______市_______镇_______路。经甲方签字验收后双方签订《货物确认单》并办理相关移交手续，运输途中由乙方负责货物安全及运输费用，因运输过程中发生意外（除不可抗力外，如地震、水灾、风暴等）导致货物损失的，由乙方承担相关损失，与甲方无关。

　　第四条、付款方式

　　双方约定，按以下方式付款：甲方在合同签订之时向乙方支付现金人民币_______万元整（小写：______________元）作为定金；待到乙方发货前一日（即_________年_______月_______日），甲方需按乙方要求，一次性将余款人民币_________万元整（小写：￥_________）打入乙方账户。

　　第五条、违约责任

　　乙方不能按期交货，每逾期一天，按总货值1%偿付乙方违约金。收付定金的，若乙方无法履行合同，则双倍偿还甲方定金，若甲方不能履行合同，无权要求返还定金。

　　第六条、争议解决

　　本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，可选择一种方式解决。（）

　　1、申请乙方所在地仲裁委员会仲裁。

　　2、依法向乙方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第七条、其他

　　1、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。

　　2、合同执行期间，如有未尽事宜。甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

　　甲方（签章）：

　　联系方式：

　　签约时间：________年______月_____日