当前位置:9136范文网>实用文档>合同>购销合同

购销合同

时间:2023-11-27 07:37:59 合同 我要投稿

购销合同汇总[4篇]

  在人民愈发重视法律的社会中,合同出现在我们生活中的次数越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编精心整理的购销合同4篇,欢迎阅读与收藏。

购销合同汇总[4篇]

购销合同 篇1

  甲方:__________________________

  乙方:__________________________

  按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

  第一条;工程概况

  1、工程地点:大连市、开发区、黄海西路1号。

  2、工程内容:总建筑面积750平方米。

  3、承包范围;装饰装修人工费用;

  4、开工日期:20xx年05月18日;竣工日期:20xx年06月15日;总工期(包括法定节假日):29个工作日。

  第二条;合同价款

  1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:132000。

  2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:39600

  3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:52800

  4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:33000

  5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:6600

  第三条;甲方责任

  1、指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。

  2、装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。

  3、向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

  4、开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。

  5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,

  第四条;乙方责任

  1、指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

  2、严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

  3、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  4、工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  5、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  第五条;材料供应

  1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

  2、由发包人供应的'材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

  3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。

  第六条;安全责任

  1、发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。

  2、承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。

  3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。

  第七条;质量验收

  1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

  2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。

  3、工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。

  第八条;工程变更

  1、发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

  2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

  第九条;工程保修

  1、验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

  第十条;违约责任

  1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。

  2、由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。

  3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  4、未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

  5、承包人向发包人推荐使

  用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

  6、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

  7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  第十一条;争议解决

  1、本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。

  2、在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

  发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________

  发包方电话 承包方电话

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_________ 签订地点:_________

购销合同 篇2

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  一、甲方授权乙方在河南省林州市,经营相宜本草品牌化妆品,店名:贵夫人化妆品店。法代定代表人:杨永刚。

  二、合作时间:20xx年5月1日至20xx年5月1日 甲方按照全国统一零售价的5折购货给乙方 ,乙方在该地区经销期间应维护品牌形象,不得损害甲方利益,做好优质服务,售后服务工作。

  三、本次进货额度为人民币(大写)柒拾万元整,合同生效后,乙方应在五日内给甲方汇款,否则合同作废。

  四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  五、合同期满,如有异议,双方协商解决,如有协商不成,可在签约地点所处管辖法院提出诉讼。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

购销合同 篇3

  XX:合同编号:

  需方:签定时间:

  二、质量及要求、技术标准:以国家行业技术标准和XX提供的产品技术标准及铭牌数据为准,XX可保留不低于上述标准而改变和提高产品质量的权利。

  三、交提.货地点、方式:,XX代运至;收货地点、方式;XX指定仓库内进行设备外观及数量检查,若需方接货____日内未提出异议,视为产品完好接收。

  四、运输方式及运费结算:□需方自提□XX代办运输在□内打进行选择.;收到需方运费后发运,多退少补□其它。

  五、包装标准、费用、包装物供应与回收:

  六、验收标准、方法:按国家或行业相关产品技术标准验收。

  七、结算方式及期限:合同签订后,50以内的机型必须全款发货,其余机型需付不低于合同总金额30%的预付款,交提货前付清全额余款。

  八、设备安装与调试:

  1、设备安装必须由XX授权的具有相应资质的工程安装商进行,否则,XX不承担保修责任。

  2、设备开箱前,需方必须通知XX人员现场确认签字;

  3、需方负责设备安装及调试,XX给予指导;

  4、在与XX设备连接前,需方应保证除XX以外设备符合连接条件并严格遵守XX设备安装要求,在XX人员确认签字后方可操作;

  5、调试设备过程中调试人员应按XX人员要求进行操作;

  6、未经XX确认签字,自行安装、运行设备的,XX不承担保修责任和设备质量责任;

  7、调试完成后,XX协助需方与最终用户签署调试报告。

  九、设备质量异议约定

  1、提出设备异议的时间为设备调试完成之日起____日内,如无异议视为合格,若自需方接货之日起3个月,需方不能满足设备运行条件或不通知XX协助调试,视为设备合格。

  2、无需经过调试的附件、备件和XX提供的资料由需方在收货当日对其是否符合合同约定进行检验,若未检验或未提出异议视为符合合同约定。

  十、设备保修

  1、XX负责本合同范围内的.设备保修,保修期为设备调试合格包括视为调试合格.之日起12个月或自需方接受设备18个月以先到日期为准.;

  2、保修期内按照公司服务政策保修,因人为原因及安装原因造成的设备损坏,不在保修之列,但XX可提供有偿服务;

  3、需方及其用户按照XX提供的文件对设备进行安装、操作及维护保养,否则XX不承担保修责任和设备质量责任;

  4、需方及其用户未经XX同意变更设备安装地点的,XX不承担后续期设备保修责任和设备质量责任。

  十

  一、需方不能将本批合同产品用于除项目以外的二次销售。

  十

  二、对定制产品,合同产品型号以XX最终提供的型号为准。

  十

  三、合同生效条件及期限:本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同内容执行完毕并货款结清后,合同废止。

  十

  四、违约责任:若违约,违约方承担全部责任;

  因需方责任,不能如约结算货款,需方承担违约部分金额日万分之五的违约金及赔偿损失。

  十

  五、解决合同纠纷的方式;双方协商不成时,由XX所在地人民法院管辖。

  十

  六、本合同一式四份,供需双方各执两份,本合同由双方法定代表人或委托代理人签字加盖双方合同专用章或公章后生效。签字盖章后的合同传真件具有同等效力。

  甲方:乙方:

  法定代表人:法定代表人:

  签约代理人:签约代理人:

  ________年____月____日

购销合同 篇4

  供方:

  需方: 合同编号:

  为了维护供需双方正常的购销关系,确保双方的共同利益,经供需双方协商,达成以下协议:

  一、双方责任和义务

  1、 供方给需方提供本企业有效的相关资质(营业执照、生产许可证等);

  2、 供方根据需方要求按时按量供应给需方所需要的产品;

  3、 供方供给需方的产品必须符合国家法律法规及相关产品标准规定,不准以次充好,或弄虚作假行为;

  4、 供方的产品如经甲方或相关查出不合格,由供方自行承担责任;

  5、 需方负责供方产品交付后的使用,按规定说明进行使用;

  6、 需方根据供方的.到货数量、单价及时付款给需方,如无其它问题不得无故推延付款期限。

  7、 供需双方如有未尽事宜及时协商决定,如因一方过失出现问题,则由该自行负责。

  二、包装纸箱产品质量要求:

  1、 所有的纸箱均要符合国家标准或行业标准的要求,具体引用的标准有(其余未列出的标准以国标为准):

  GB6543-86瓦楞纸箱 GB191-90包装储运图示标志

  GB5034-85出口产品包装用瓦楞纸板 GB5033-85出口产品包装用瓦楞纸箱 GB/T6544-1999包装材料 瓦楞纸 GB13024-91箱纸板

  3、 共性标准:

  (1) 外观:在自然光下目测,纸箱(盒)要求成型方正,无偏斜,表面应平整、干净无污物、无破损、无裂纹、无水化现象,无错位、无重影、切边整齐、无毛边;要求印刷:印刷清晰、无误,图案、文字、色彩与样本一致、不褪色;裱层粘合要求无脱胶、起泡现象;各层纸板之间粘合牢固,无分层现象;当纸箱折合时,压痕处不可有破裂、断线的现象;摇盖合拢后缝隙不能超过3MM。里、面纸不许拼接,缺材、露楞、折皱。

  (2) 尺寸:用卷尺量,长、宽、高尺寸允许偏差为5MM,厚度允许偏差为2MM;测纸箱尺寸时,把纸箱撑开成型,相邻面夹角为90度,量取搭舌边以外的,构成长宽两面间的距离(内尺寸)为箱长(L),箱宽(B),量取构成箱高的底、盖间的内距离为箱高(H)

  三、交货时间:按订货合同单交货

  四、交货地点:联系人:传真:

  五、运输方式:供方负责代办运输

  六、付款方式:货到后一月内付款,供方开具增值税发票。

  七、传真件为效文件,本合同一式两份,双方各持一份。

  供方(章):地址:委托代理人:开户行:账号:税号:日期:

  需方(章):地址:委托代理人:开户行:账号:税号:日期:

【购销合同】相关文章:

【精选】购销的合同07-18

购销的合同08-08

(精选)购销的合同11-16

【精选】购销合同08-29

[经典]购销合同08-31

(经典)购销合同10-14

购销合同08-18

购销合同[经典]09-26

(精选)购销合同09-26

购销合同[精选]09-24