劳务居间合同

劳务居间合同

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同也是最有效的法律依据之一。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的劳务居间合同，欢迎阅读与收藏。

劳务居间合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　双方代表经协商后，一致同意订立本合同书。

　　一、甲方委托乙方向金融机构或个人联系和安排约万元人民币的借款(具体借贷金额由出借方评估审批后确定)，用于经营周转及消费或装修，乙方同意

　　接受委托。

　　二、甲方职责：

　　1.提供借贷所需的真实性材料;

　　2.积极配合办理相关手续;

　　3.维护乙方权益。

　　三、乙方职责：

　　1.充分发挥资源优势，认真负责加速办理所有借款手续，在金融机构或个人审批同意后，借款全额汇入甲方指定的'帐号即视为成功;2.全面协调甲方与金融机构的关系;3.维护甲方权益。

　　四、甲方须承担的费用：

　　利息(详见甲方与出借方问签订的相关合同、协议约定);

　　2.评估费、公证费、融资费、监管费及担保费(详见甲方与评估公司、公证处、出借方、担保贷款合同公司问签订的相关合同、协议约定);

　　3.定金元;

　　4.居间服务费元，甲方须在出借方审批成功，在房管局或其他相关部门办砰相关手续后一次性将贷款总

　　额的居问费支付到乙方(定金冲抵居间费用)。

　　五、违约责任：

　　本合同生效后任何一方擅自撤销委托则视为违约;违约方即须支付人民币元给守约方作为违约金;

　　2.出借方贷款审批完毕后在房管局办理他项权证后，甲方保证支付全部居间服务费到乙方指定的帐号，每延误一天甲方按申请贷款总额千分之五向乙方支付滞纳金;

　　3.如因国家政策调整及甲方未能达到担保或金融机构及个人贷款条件造成无法贷款的，乙方对此不承担违约责任。

　　六、其他：

　　1.本合同甲乙双方签字盖章后即生效，在履约完毕后自行终止;

　　2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力;

　　3.本合同未尽事宜甲乙双方协商解决;

　　4.本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露;

　　5.每笔贷款因不可抗力因素未能办成收取元劳务费，每份评估报告收取二百元手续费(由计估公司收取)，其余额费用全部退还。

　　甲方(签字)：

　　乙方(签字)：

　　___年__月__日

劳务居间合同2

　　买受人(甲方)：

　　居间方(乙方)：

　　根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，买卖双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致就甲方有意向购买房屋事宜，经过初步协商，双方都认为有继续协商的必要和实际成交的可能，故起草并签署该合同，以资共同遵守。

　　第一条、居间标

　　风险提示：标的物信息

　　买卖合同中应根据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品约定不清，而产生纠纷。数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。乙方将座落于______市____区____路___号____室的房屋推荐给甲方：

　　1、房屋权利人________，房屋性质：________，结构：________。

　　2、房屋建筑面积________平方米，该房屋占用范围内的土地使用权________(面积、分摊面)积平方米，实际可使用面积________平方米，具体包含________。

　　3、该房屋占用范围内的土地所有权为________(国有、集体所有)。国有土地使用权以________(出让、划拨)方式获得。

　　4、随房屋同时转让的设备(非房屋附属设备)及装饰情况由乙方在予以列明。

　　5、出卖人(房屋出售方，下同)转让房地产的相关关系(包括抵押、相邻、租赁等其他关系)由乙方予以列明。

　　6、该房屋内的户口情况__________。

　　7、其他：____________。

　　乙方保证上述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系完全属实，且没有遗漏。

　　第二条、乙方义务

　　1、乙方应积极认真地把该房屋的真实情况及出卖人的真实意思表示介绍给甲方，并将与该房屋有关的重要事实如产权性质、产权有无争议、户口情况等在本协议中列明，重要情况应以书面形式告知甲方，若在与出卖人谈判过程中，甲方发现乙方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时，甲方有权向乙方索取本合同约定居间服务费总金额的____%作为违约金，并有权单方终止本合同。

　　2、乙方应积极努力的做好居间介绍，协调双方意见，尤其是房屋价格、房款支付方式及日期、登记过户时间、房屋交付、附属设施归属等，若因上述事实买卖双方未达成一致导致交易未完成，乙方无权收取任何费用。

　　3、乙方应协助买卖双方办理贷款、签订买卖合同、登记过户、产证办理、房屋交付等相关工作，待房屋产权转移至甲方名下，办理出产权证书，且完成房屋交付并办理完交付手续，即视为乙方居间完成。

　　第三条、甲方的义务

　　自乙方完成所有居间义务之日起____日内，甲方向乙方支付其应付的所有居间服务费。

　　第四条、居间服务费及支付

　　在实务中，有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额，对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。另外，需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件，尽量要简单、明确易实施，避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任，有效督促或威慑合同付款方。

　　1、买卖双方确认，双方达成本次房屋交易是基于乙方所提供的居间服务;但该交易是双方独立、自愿做出的决定。

　　2、乙方一次性收取居间服务费人民币____元，大写：________元，由____方承担。

　　3、该服务费于本合同签订时以现金形式一次性支付给乙方。

　　4、居间未完成时预付款的退还：在签订本协议后若买卖双方无法对买卖条件达成一致，或甲方因法律、法规、部门规章等规定不符合购买条件或非因甲方原因无法完成交易或合同无法履行完毕时，乙方应当在接到甲方书面告知后____天内将预付款全部返还给甲方，否则按照日千分之____的标准支付违约金。

　　第五条、诚信原则

　　自本合同签订之日起____个月内，如果甲方未通过乙方就该房屋而与出卖人私下自行成交，则甲方仍应按照约定向乙方支付约定数额的居间服务费。

　　第六条、房屋交易相关事实

　　1、房屋交付时出卖人将该房屋固定装修，维修基金，煤气初装费，有线初装费，随房附送给甲方。赠送的`家具家电具体如下：__________________________________。

　　2、买卖双方于甲方办妥《____市房地产权证》后____个工作日内至物业处办妥维修基金的更名手续。并对水、电、煤气的户名进行更名。

　　第七条、违约责任

　　违约责任要条款化，在出现违约情形时，能有效执行，避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊，不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定，支付违约金10万元”，这个约定就太过笼统，实务中很难操作。

　　具体应明确，违反合同的哪条约定，应承担何种违约责任，如：质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等，不同违约情况应制定相应的违约责任，另外，违约金的数额要具体化、数字化，以便于向违约方主张。

　　1、甲方保证所售房屋不存在任何权属争议，债务纠纷或其他瑕疵。甲方保证有权出售该房屋，并已得到房屋共有人或其他权利人的同意，保证全面履行合同义务。否则，乙方有权要求甲方支付本合同成交价格____%的违约金，并赔偿因此受到的其他损失。

　　2、乙方保证所提供的资料真实、有效。具备订立合同的资格，并保证全面履行合同义务。否则，甲方有权要求乙方支付本合同成交价格____%的违约金，并赔偿因此受到的其他损失。

　　3、因甲乙任何一方原因导致本合同不生效、无效、被解除、被撤销或任何一方发生违约等，丙方不承担任何责任。

　　第八条、争议的处理

　　合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式，则需要当事人双方约定，如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因约定不明而致约定条款无效。

　　当然双方也可以约定管辖的法院，而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随意选择，否则该条款无效。

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向原告方所在地人民法院起诉。

　　注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件，交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料，一旦发生纠纷，这些证据都将有可能成为有力的事实证据。

　　第九条、其他

　　本合同一式____份，甲、乙双方各执____份，均具有同等效力。

　　甲方：

　　身份证号码：

　　住所：

　　电话：

　　签署日期：______年____月____日

　　乙方：

　　住所：

　　联系方式：

　　物业顾问：

　　电话：

　　签署日期：______年____月____日

劳务居间合同3

　　委托人：________

　　居间人：________

　　第一条委托事项及具体要求：________________________________________________________________________________________________________

　　第二条居间期限：从________年____月____日至________年____月____日。

　　第三条报酬及支付期限：居间人促成合同成立的，报酬为促成合同成立金额的________%或者（大写）________元。委托人应在合同成立后的________日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。

　　第四条居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）________元。

　　第五条本合同解除的条件：

　　1、当事人就解除合同协商一致；

　　2、因不可抗力致使不能实现合同目的；

　　3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；

　　4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

　　5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

　　第六条委托人的违约责任：_________________________________________________________

　　居间人的违约责任：_________________________________________________________

　　第七条合同争议的`解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

　　（一）提交________仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第八条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

　　第九条其他约定事项：_____________________________________________________________________

　　委托人（章）：

　　居间人（章）：

　　鉴（公）证意见：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　居民身份证号码：居民身份证号码：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　签订地点：________

　　签订时间：________年____月____日

　　鉴（公）证机关（章）

劳务居间合同4

　　甲方(委托人)：

　　乙方(居间人)：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就 工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和业主直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与业主签订该工程项目的承包施工协议。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括合同条件。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的.上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。

　　3、乙方向甲方提供必须完全能够成为甲方与业主所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供相关资料;负责和业主公司进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和业主所签订的总承包施工协议。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的10%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用为工程施工造价总金额：2%税后价 2、居间成功后，甲方进场搭临后3日内支付乙方30万元，余下按同比例支付(甲方拿到工程款95%时支付完乙方居间费)

　　3、甲方可以现金的方式或银行转账支付。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、本合同一式四份，双方各持二份，双方签字盖章后生效。

　　合同签订地：

　　合同签订日：

　　甲方：(盖章)： 乙方(盖章)：

　　身份证号：

　　电话：

劳务居间合同5

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　4、承包范围：建筑、装饰工程(除水电安装、门窗、成品构件及浮雕、栏杆、外墙砖、屋面瓦)等施

　　二、施工准备

　　1、发包方：

　　(1)工程开工前负责做好施工现场水源、电源和运输道路畅通;

　　(2)组织有关人员进行施工技术交底;

　　(3)委派为现场代表，对工程质量进行监督。检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。

　　2、承包方：

　　(1)负责施工区域的临时设施、水、电、道路接入施工现场;

　　(2)组织施工人员和材料、机械进场;

　　(3)编制施工组织设计和施工方案;

　　(4)委派为现场代表，负责工程施工质量，施工安全，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。

　　三、合同工期

　　开工日期：竣工日期：20xx年2月2日

　　合同工期总日历天数：180日历天。

　　在施工中，如遇下列情况，可顺延工期：

　　1、由于人力不可抗拒的自然灾害而停工。

　　2、因发包方有较大的变更，而延期施工。

　　3、由于国家政策变化或双方之外的原因，导致工程停建或缓建，使合同或合同中的部分工程项目和内容不能继续履行。承包方应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包方要求将所属机械设备和人员撤出现场。

　　4、经发包方同意的其他情况。

　　5、顺延工期应由甲乙双方及时协商，签字生效。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

　　1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准、质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

　　2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　3、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受发包方的检查检验，为检查检验提供使得条件。

　　4、工程质量达不到约定标准的部分，发包方一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按发包方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

　　五、材料供应

　　1、该建筑所需的材料由承包方负责采购(供货单位及价格、数量须经发包方书面确认)，承包方购回的材料，必须具有出厂合格证，经发包方认可后方可使用，违反者责任由承包方全部负责。

　　2、承包方采购材料，经发包方验收不合格，承包方应无条件退回进场材料，由此造成的一切损失由承包方负责，并追究其违约责任。

　　六、安全施工

　　1、严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。

　　2、施工中承包人应按工程建设安全生产相关规定组织施工，采取必要的安全防护措施确保施工安全。施工中发生的一切安全事故由承包人负责，与发包人无关。承包人施工期间应对工地有关作业人员进行安全保险，费用由承包人承担。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

　　七、合同价款与结算：

　　总合同价款约150万元。

　　本工程结算：

　　(1)套用xx省20xx年工程定额(《全国统一建筑工程基础定额xx省单位估价表》)计取定额直接费(含材料、人工费退补差)，以此为取费基础综合取费，费率为11% ;

　　(2)定额综合工日单价执行x建价[20xx]8号文件：建筑、安装、市政、市政设施养护维修、房修和园林绿化工程定额综合工日单价为47元/工日;装饰、仿古建筑工程定额综合工日单价为57元/工日;

　　(3)本工程不要求承包方提供建筑业。

　　八、工程款的支付：

　　承包人完成主体工程后，经发包方验收合格后7日内，付至已完工程价款的75%;承包人完成内、外墙等初装修后，经发包方验收合格后7日内，付至已完工程价款的95%;余已完工程价款的5%作为工程质保金，工程质保金在工程竣工验收合格后1年内无息付清。

　　九、竣工验收

　　1、工程竣工后，承包方应在竣工验收5天前，向发包方提交竣工验收报告。

　　2、发包方在收到承包方竣工验收报告后5天内，组织有关人员进行验收。发包方无正当理由不组织验收并在5天内不提修改意见，亦不批准验收报告，工期顺延。竣工验收报告批准日期为竣工日期。

　　十、双方责任

　　1、发包方责任

　　(1)开工前具备路通、水通、电通的施工条件。

　　(2)向承包方提供建筑物结构及管线资料等资料。

　　(3)向承包方提供完整的施工图纸。

　　(4)及时参加验收

　　2、承包方责任

　　(1)加强对施工现场人员的管理，遵守发包方管理规定，承包人施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同。

　　(2)遵守政府和有关管理部门对施工现场进出口交通、环境卫生、施工噪音等管理规定。

　　(3)施工现场按发包方指定的位置堆放材料、搭设临时设施，不乱搭、乱放，做到文明施工。

　　(4)为其施工人员购买保险，在施工过程中做好安全防护，确保安全施工。承包人在施工过程中造成承包人自身、发包人及第三方人身及财产损害的，承包人承担相关责任，并赔偿发包人因此遭受的'其他损失。

　　(5)承包人承担施工所需水电费。

　　(6)采取积极措施做好施工现场的管线和邻近建筑物、构筑物、道路、树木等保护工作，如有损坏，由承包方负责赔偿。

　　(7)承包人负责工程成品及设备的保护，做好施工现场的保卫、消防和垃圾清运等工作

　　(8)施工中未经发包人及业主方及有关部门批准，不得改动原建筑结构及各种设备管线。

　　十一、违约责任

　　1、发包方逾期付款的，每逾期一日按应付未付金额的万分之二支付逾期付款违约金，承包方有违约行为的除外。

　　2、承包人逾期超过60天的，发包人有权将剩余工程另行发包，所需费用自承包人工程款中扣除，不足以扣除的，由承包人另行承担。此外，发包人有权按照合同总价的20%追究承包人的违约责任，有权要求承包人无条件退场，已完合格工程量按70%计价。

　　3、因承包人工程质量引起的安全责任及其他责任由承包人承担，承包人并应赔偿发包人因此遭受的损失。

　　4、工程质量经验收不合格，承包方应返工，返工后经再次验收不合格，发包方将按合同总价的20%追究承包方的违约责任，给发包人造成其他损失的，发包人有权向承包人追究赔偿责任。

　　5、本工程承包方不得转包，若发现承包方违约，发包方有权责令承包方立即退场，并赔偿发包方的一切损失。

　　十二、争议解决方式

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时：本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由宁都县建设行政主管部门调解，调解不成时，由发包人所在地有管辖权的人民管辖。

　　十三、合同生效

　　合同订立时间：20xx年XX月XX日

　　合同订立地点：xx售楼部

　　本合同一式四份，发包方执二份，承包方执二份，经发包方、承包方双方签字后生效，均具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

劳务居间合同6

　　依照《中华人民共和国合同法》第二十三章第424条、第426条、第428条之规定，财政部国家税务总局财税20xx第29号文件和国家工商行政总局第60号文件关于“佣金支付”的规定，甲方现已将全部法律责任、经济责任及个人承担连带担保责任签署此份承诺书，乙方向甲方提供 赣州经济技术开发区金东北路（香江大道-华裕路）工程等项目，甲方自愿承诺支付乙方劳务居间服务费。双方约定如下并共同遵照执行。

　　委托人： （简称：甲方）

　　居间人：（受托人） （简称：乙方）

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程规模：

　　一、甲方与总承包方（相关方）能够正式签订本项目相关合同（含项目框架合作协议、建设工程施工合同、公司内部承包合同、劳务合同等合同协议）后，甲方同意支付乙方劳务居间服务费，劳务居间服务费为工程项目规模总造价的1%，居间服务费合计人民币：1195万元（大写金额：壹仟壹佰玖拾伍万元整） ，全部以现金模式支付。

　　二、甲方与总承包方（相关方）正式签订本项目相关合同（含项目框架合作协议、建设工程施工合同、公司内部承包合同、劳务合同等合同协议）后三天内先支付第一笔劳务居间服务费的￥；400万（大写金额：肆佰万元整）。剩余部份在甲方收到业主第一次工程款后3日之内付清￥：795万（大写金额：柒佰玖拾伍万元整）。以现金模式支付。

　　三、乙方应促成甲方与总承包方（相关方）合同的签订，协议成立，甲方应当按照约定支付劳务居间服务费，如甲方在与相关签约的前后变更人员或推荐其他人承接该工程，甲方亦应按其约定履行支付劳务居间服务费的责任。

　　四、如甲方不按时或不支付劳务居间服务费给乙方，乙方可持此合同向项目所在地人民法院起诉、仲裁。甲方任何一期未按本协议约定付款，均视为甲方违约，甲方向乙方支付逾期付款利息，逾期付款利息计算方式：按逾期付款总金额乘以月利率2%计算逾期付款利息直至付清之日止。

　　五、乙方有权委托业主在甲方承建项目工程预付款、进度款，劳务工资内代扣居间费，并将居间费直接支付给甲方，乙方对此不持任何异议，且不视为业主违约逾期付款。

　　六、无论合同名称或项目负责人发生变化，甲方付给乙方的`劳务居间服务费必须遵约履行。

　　七、本协议甲、乙双方未经双方协商一致，任何一方均不得擅自解除。

　　八、甲乙双方均应对本项目严格保密，如任何一方将本项目相关内容对任何人泄密，导致不能签订相关合同等不利因素，所产生的一切后果均由泄密方负责，并承担损失。

　　九、甲方与业主签订合同的一切经济责任及法律责任均由甲方自行负责与乙方无关；乙方与业主方签订了《施工合同》等工程文件，即视为甲方完成居间所有工作。

　　十、甲、乙双方在履行本合同若产生争议，由甲、乙双方另行协商解决，协商不成的，则向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

　　十一、本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商，所达成的补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　十二、本合同一式 2 份，甲乙双方各执1份，自甲、乙双方签字或盖章之日起正式生效。

　　委 托 人：

　　居 间 人：

　　身份证号码：

　　身份证号码：

　　联 系 电 话：

　　联 系 电 话：

　　签订日期： 年 月 日

　　签订日期： 年 月 日

　　签订地点：

劳务居间合同7

　　委托方(甲方)： (公司代表： )

　　居间方(乙方)：

　　乙方受甲方委托，双方就陕西xx公司蓝天狩猎场别墅项目工程委托事项协商一致，签订本合同。

　　第一条：委托事项

　　1、乙方负责介绍甲方与陕西xx公司接洽等事宜，具体施工及合作条件由陕西xx公司与甲方自行协商。

　　2、乙方协助甲方与陕西xx公司就蓝天狩猎场别墅项目约7万多平方米，工程签订施工合同，工程总造价约为1.6亿元，最终以实际结算为准。

　　第二条：居间报酬的'计算方法与支付时间和方式

　　1、甲方按照承包工程总造价每平方米2260元计算，支付给乙方劳务报酬税后人民币每平方米30元，共计200多万(以实际结算为准)。

　　2、劳务费用分多次支付，

　　第一次支付时间为甲方与陕西xx公司签订合同进场后____日内，需支付给乙方劳务报酬30万人民币整，以后支付，按陕西xx公司支付给甲方工程量每平方米30元计算为准，(款项到甲方账上____日内支付给乙方)。

　　3、劳务报酬以现金(人民币)形式支付。

　　第三条：违约责任

　　甲方在乙方的劳务居间委托事项完成后，必须按照本合同

　　第二条支付劳务报酬，不得以任何理由拒付、缓付。否则将承担劳务报酬总额20%的违约金。

　　第四条：其它约定事项

　　1、如陕西xx公司和委托方(甲方)最终未达成合作，本合同自动失效。

　　2、合同争议的解决方式，由甲乙双方协商解决，协商不成时，双方可向当地人民提起诉讼。

　　3、其他未尽事宜，甲乙双方协商后，以补充协议方式约定，补充协议与本合同同样生效。

　　委托方(甲方)： 居间方(乙方)：

　　签订日期： 签订日期：

　　公司盖章： 盖章

劳务居间合同8

　　甲方：身份证号码：(以下简称甲方)

　　乙方：身份证号码：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》

　　第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供____市____镇农副产品批发大市场施工项目，乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬，双方约定如下：

　　第一条合同事项

　　1、甲放应为乙方提供有关揽工程项目的发包，施工等真实信息资讯，协助乙方对

　　第三方资讯了解和对工程项目内容实地考察。

　　2、甲方做好协调工作，及时传达

　　第三方发包条件及要求，努力促成乙方与

　　第三方签订工程施工合同。

　　第二条报酬

　　乙方自愿承诺，在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后，乙方向甲方共支付万元作为居间劳务报酬。

　　第三条付款方式

　　1、本合同签订当天，乙方应主动首次向甲方支付万元劳动报酬。

　　2、在乙方收到

　　第一次工程款后的____日内，乙方应主动向甲方支付万元劳动报酬。

　　3、待主体工程全部竣工后的`____日内，乙方需

　　第三次向甲方支付万元劳动报酬。

　　如果乙方不按规定及时支付劳动报酬，则按未按时支付金额的%，即向甲方承担违约金万元，甲方同时有权要求

　　第三方在项目工程款中优先扣除。

　　第四条违约责任

　　(一)甲方违约责任

　　1、在本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得将本项目再次介绍给任何的

　　第三方(施工队伍)。

　　2、甲方应跟踪服务，如约定期不能按时开工，劳动报酬需一次性退还给乙方。

　　(二)乙方违约责任

　　1、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等原因发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。

　　2、乙方与

　　第三方签约生效后，即为甲方受托居间服务任务完成。若乙方避开甲方单独与

　　第三方达成签约，仍视为甲方居间服务报酬，若乙方后续与

　　第三方签约，支付甲方居间服务报酬亦同。

　　第五条保密事项

　　甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密和个人隐私。

　　第六条合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至________年____月____日，甲方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间服务成功，本合同完成履行完毕后终止。

　　第七条争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　本合同一式四份，甲、乙及双方鉴证人各执一份，合同自签字盖(印)之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　联系电话：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　身份证号码：

　　甲方鉴证人：

　　乙方鉴证人：

　　联系电话：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　身份证号码：

　　________年____月____日________年____月____日

劳务居间合同9

　　编号：________________

　　甲方：________________

　　法定代表人：__________

　　住所：________________

　　电话：________________

　　乙方：________________，性别：________________，民族：________________，年龄：________________

　　住址：________________

　　身份证号：________________

　　国内指定联系地址：________________

　　国内指定联系电话：________________

　　其他通讯方式：________________

　　根据我国《民法典》等法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，经充分协商，就乙方委托甲方劳务中介服务等事项达成如下约定：________________

　　一、委托事项

　　1、甲方向乙方提供介绍出国劳务的居间服务。包括但不限于向乙方介绍或推荐具有《对外劳务合作经营资格证书》的公司。

　　2、乙方委托甲方向第三方(指从事出国劳务服务的公司)转交相关资料或代办有关手续。

　　3、甲方依据乙方的特长提供居间服务，乙方的特长为：________________食品包装工。

　　4、乙方意向出国劳务的国家为：________________荷兰。

　　5、乙方意向出国劳务的国家工作工资为：________________税后工资2600欧元/月，根据工作表现，老板会有涨薪;

　　6、乙方意向出国劳务的国家工作的福利待遇为：________________雇主方提供食宿，并履行代缴税义务，提供个人医疗保险;10小时/天左右，一周工作6天，加班另算，每年14天带薪年假，往返机票雇主承担。

　　7、乙方意向出国劳务项目的办理时间为：________________3-6个月(资料递交齐全开始计算办理时间，如遇不可抗拒因素在合同期内签证没下达成功，则自动顺延1个月办理时间)。

　　二、中介服务费

　　本合同项下的中介服务费为1800________元人民币整，大写：________________壹仟捌佰元，付款时间为签订合同三个工作日内。

　　三、乙方可能承担的其他费用

　　1、由甲方代收的，第三方(指从事出国劳务服务的公司)按有关规定收取的费用。

　　2、甲方转交相关资料或代办有关手续所产生的交通、住宿等费用。

　　3、乙方委托甲方委托代办有关手续的，乙方出国劳务所需的护照费、体检费、培训费、考试费、签证费、交通费等。

　　4、上述费用根据实际情况，乙方须及时足额缴纳。

　　5、上述费用均为实支费。甲方不因任何情况有退还的义务和责任。

　　四、甲方的权利和义务

　　1、甲方有按照约定收取中介服务费的权利。

　　2、甲方应按委托事项的约定认真履行中介服务义务。

　　3、甲方应就了解到的第三方单位的相关信息及其他有关信息如实向乙方介绍。

　　五、乙方的权利和义务

　　1、乙方应如实向甲方提供与出国劳务相关的个人信息，包括：________________个人履历、健康状况、履约能力(包括但不限于能证明乙方特长的`职业技能证书、职业资格证书等)、个人信用状况等。

　　2、乙方应按照约定向甲方支付中介服务费及应由乙方承担的其他费用。

　　3、乙方有要求甲方为其提供的个人信息保密的权利。

　　六、合同的解除

　　因乙方原因，导致甲方不能履行本合同的，甲方可以解除合同，收取的中介服务费不予退还。甲方因履行本合同所产生的一切其他费用由乙方承担。

　　七、违约责任

　　本合同签订后，甲、乙双方均需严格履行。如一方违约，违约方须依法承担违约责任。

　　八、送达

　　本合同指定的联系地址、电话和其他通讯方式为有效联系地址、电话和通讯方式。双方因履行本合同需要进行书面联系或进行通知的，相关内容和文书自通过电话、挂号信、快递及双方约定的其他通讯方式首次送达的，或直接送达后由指定联系人签收的，均视为有效送达。

　　九、附则

　　1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方在协商一致的基础上，另行订立补充合同。

　　2、本合同经甲、乙双方签字或盖章生效。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　十、特别约定

　　甲方的员工不得私自接受乙方的委托，从事与本合同有关的服务事项。若乙方接受了员工的私自服务，所产生的一切后果和责任均由乙方自行承担，与甲方无关。

　　甲方：________________乙方：________________

　　身份证号码：________________

　　________年________月________日________年________月________日

劳务居间合同10

　　合同编号：________________

　　委托人：__________________

　　签订地点：_______________

　　居间人：__________________

　　签订时间：___年___月___日

　　第一条委托事项及具体要求：_____________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

　　第二条居间期限：从___年___月___日至___年___月___日。

　　第三条报酬及支付期限：居间人促成合同成立的报酬为促成合同成立金额的___%或者（大写）___元。委托人应在合同成立后的___日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。

　　第四条居间费用的'负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）___元。

　　第五条本合同解除的条件

　　1、当事人就解除合同协商一致；

　　2、因不可抗力致使不能实现合同目的；

　　3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；

　　4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

　　5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

　　第六条委托人的违约责任：___________________________ _________________________________________________________

　　第七条居间人的违约责任：_________________________________ ____________________________________________________________

　　第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：

　　（一）提交____________仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第九条其他约定事项：_____________________ ______________________________________________________

　　第十条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

　　委托人（章）：居间人（章）：鉴（公）证意见：

　　居民身份证号码：居民身份证号码：经办人：

　　法定代表人：法定代表人：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：鉴（公）证机关（章）账号：

　　甲方（委托人）：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　乙方（居间人）：

　　联系地址：

　　联系电话：

劳务居间合同11

　　委托方(甲方)：

　　(公司代表：)

　　居间方(乙方)：

　　乙方受甲方委托，双方就陕西旌详实业有限公司“蓝天狩猎场别墅项目”工程委托事项协商一致，签订本合同。

　　第一条：委托事项

　　1、乙方负责介绍甲方与____________有限公司接洽等事宜，具体施工及合作条件由陕西旌详实业有限公司与甲方自行协商。

　　2、乙方协助甲方与____有限公司就“________________项目”约7万多平方米，工程签订施工合同，工程总造价约为1.6亿元，最终以实际结算为准。

　　第二条：居间报酬的计算方法与支付时间和方式

　　1、甲方按照承包工程总造价每平方米2260元计算，支付给乙方劳务报酬税后人民币每平方米30元，共计200多万(以实际结算为准)。

　　2、劳务费用分多次支付，第一次支付时间为甲方与陕西旌详实业有限公司签订合同进场后三日内，需支付给乙方劳务报酬30万人民币整，以后支付，按陕西旌详实业有限公司支付给甲方工程量每平方米________元计算为准，(款项到甲方账上三日内支付给乙方)。

　　3、劳务报酬以现金(人民币)形式支付。

　　第三条：违约责任

　　甲方在乙方的劳务居间委托事项完成后，必须按照本合同第二条支付劳务报酬，不得以任何理由拒付、缓付。否则将承担劳务报酬总额20%的`违约金。

　　第四条：其它约定事项

　　1、如____________有限公司和委托方(甲方)最终未达成合作，本合同自动失效。

　　2、合同争议的解决方式，由甲乙双方协商解决，协商不成时，双方可向当地人民法院提起诉讼。

　　3、其他未尽事宜，甲乙双方协商后，以补充协议方式约定，补充协议与本合同同样生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

劳务居间合同12

　　甲方（委托人）：

　　乙方（居间人）：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就收购成都_____公司（以下简称____公司）100%股份，引荐甲方和____公司单位直接洽谈，向甲方提供____公司的重要信息，并最终促成甲方与____公司签订股份转让协议。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与____公司单位未签订书面的股份转让合同，视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关____公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况（主要资产有：）、股份转让价格为元，大写：元等。乙方有义务协助甲方对____公司进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的.关于____公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。

　　3、乙方向甲方提供的营业执照复印件、现有主要资产情况，必须完全能够成为甲方与____公司单位所签订股份转让的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬。

　　4、乙方应保证____公司及其主要资产情况真实可靠、各种手续齐全。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。

　　5、乙方在甲方与____公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成____公司将100%股份转让给甲方。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和____公司单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和____公司单位所签订的股份转让合同。甲方因履行股份转让合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为万元。

　　2、本协议签订后3个工作日内，甲方向乙方支付居间报酬万元，存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与____公司签订股份转让协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内，甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴，此款归乙方所有并可自由支取。

　　3、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起，20个工作日内，乙方没有促成甲方与____公司签订股份转让协议，视为乙方居间不成功，乙方应将居间报酬万元退还甲方。

　　4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定：甲方负责保管账户的法人专用章，乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间，甲方不得将印章用于其他任何活动；在乙方未完成居间任务之前，乙方不得对法人专用章进行挂失处理。

　　5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后，应当为甲方出具收条；乙方完成居间任务，实际取得居间报酬后，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行承担。

　　五、居间报酬的承担

　　居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。

　　六、诚信原则

　　1、如果甲方与____公司在本合同委托期内，未能达成股份转让协议，没有征得居间方的书面同意，甲方不应再与____公司进行协商并签订股份转让协议，否则居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。

　　2、如果甲方以相关企业或在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与____公司签订股份转让合同，居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。

　　3、本合同的有效期（委托期）为20个工作日（自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算）。居间方在此期间必须积极推动____公司与甲方进行实质性洽谈，并协助甲方和____公司达成实质性成交合同。

　　七、本合同解除的条件

　　1．当事人就解除合同协商一致；

　　2．因不可抗力致使不能实现合同目的；

　　3．在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；

　　4．当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

　　5．当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

　　八、合同终止

　　1、本合同签字生效后，在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起，20个工作日内，乙方仍未完成居间任务促成甲方与____公司签订股份转让协议的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　九、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地法院处理。

　　十、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　十一、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

　　合同签订地：

　　合同签订日：

　　___年__月__日

劳务居间合同13

　　委托方：

　　居间方：

　　依照国家法律、法规有关规定，双方在自愿、平等和协商一致的基础上，就居间方接受委托方的委托居间交易本合同指定矿权，订立本合同。

　　一、委托事项：

　　委托方指定乙方为独家居间人，交易本合同指定矿权。

　　二、居间期限：

　　本合同居间期限为自___年__月__日起至矿权交易完成（不少于180个工作日）。

　　三、居间事项：

　　居间方为委托方提供媒介服务，撮合委托方与矿权卖方达成矿权交易。

　　四、本合同矿权委托交易底价

　　交易底价为人民币圆整（￥元）

　　五、合同双方的权利义务

　　（一）委托方的权利义务

　　1、提交全部与矿权交易的资证文件；

　　2、居间方在接受委托期间，委托方不得自行交易或委托第三方交易本合同约定的矿权；

　　3、委托方在合同生效后，为尽快促成交易成功，委托方应积极配合居间方的工作，对居间方活动不得任意干涉；

　　4、委托方如实提供有效的通讯地址、联络方式；如通讯地址、联络方式变更后，应及时通知居间方，否则造成不良后果由委托方自行承担。

　　（二）居间方的权利义务

　　1、居间方为委托方提供准确、真实的矿权媒介信息；

　　2、居间方为委托方提供与卖方交易的撮合服务；

　　3、居间方不为委托方和卖方作任何明示或暗示担保。矿权交易双方发生纠纷，由双方自行解决；

　　4、居间合同期间，卖方确定后，居间方应及时通知委托方签订《矿权交易合同》。

　　六、居间事务完成及酬金结算、支付方式

　　1、居间方促成委托方与卖方签订《矿权交易合同》时，即为居间行为完成；

　　2、居间酬金的计算方法：

　　酬金金额=矿权交易合同总金额×5%3、酬金的.支付方法：

　　（a）自委托方与居间方签订《矿权交易居间合同》之日起3个工作日内，委托方须向居间方支付委托酬金人民币圆整（￥元），作为居间合同履约保证金。

　　（b）自委托方与卖方签订《矿权交易合同》之日起10个工作日内，委托方须向居间方支付委托酬金总额的80%.

　　（c）待矿权完成移交手续后10个工作日内，委托方向居间方支付结余的委托酬金。

　　4、通过居间方成功完成委托方委托项目交易的，履约保证金应包计在委托酬金内；如居间方未完成委托方委托，代理方在委托工作结束后10个工作日内将履约保证金扣除。居间本合同委托矿权所产生的相应费用后，将剩余款项返还委托方。

　　七、合同的变更与解除

　　1、委托方与居间方协商一致；

　　2、因不可抗力致使合同目的不能实现。

　　八、违约责任

　　（一）委托方有下列情形之一的，视为违约，应承担违约责任

　　1、居间期间，委托方单方面终止合同或自行、委托第三方交易矿权的，应按照合同约定将矿权交易价10%作为违约金支付给代理方；

　　2、在居间期间内或居间期限届满后，委托方及其关系人（指包括但不仅限于委托方的直系或旁系亲属、朋友、同事等）私下自行与第三方交易该矿权项目时，需经过居间方最终确认“此第三方（即真正的买受人）是否是居间方客户”，若是，委托方仍应按照合同约定将委托矿权交易底价的10%作为违约金支付给代理方；

　　3、在居间期间期限内，在居间方将委托矿权交易并代委托方支付卖方预付款或定金后，如委托方反悔，应按照合同约定委托矿权交易底价的10%作为违约金支付给居间方；

　　4、委托方隐瞒委托方状况，由此与卖方产生的法律纠纷，致矿权无法交易。由委托方承担一切责任，与居间方无关。同时，委托方应按照合同约定委托矿权交易底价的10%作为违约金支付给代理方；

　　5、不按合同约定向居间方支付委托酬金的。

　　如有以上情况出现，委托方需按本条款之约定支付违约金，如拒付，居间方有权通过诉讼向委托人追偿。此时，委托方除承担违约金外还需承担诉讼费、律师费等由此产生的一切费用。

　　（二）代理方有以下情形的，应自行承担责任：

　　居间方超越居间权限向卖方做出承诺的，因此导致的后果由居间方自行承担。

　　九、合同附件

　　委托方在本合同存续期间所签订的《委托交易矿权信息表》为本合同附件，与本合同具备同等法律效力。

　　十、解决争议方式

　　本合同在履行的过程中如发生争议，由双方当事人协商解决。协商或调解不成的，依法向所在地的人民法院起诉。

　　十一、其他约定事项

　　1、本合同自双方签字、盖章后生效，复印传真件具有同等法律效力。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份。

　　委托人：（签章）居间人：（签章）

　　身份证/法定代表人：身份证/法定代表人：

　　联系电话：

　　通讯地址：

　　签订日期：

劳务居间合同14

　　甲方（施工方）：

　　乙方（居间方）：

　　根据《中华人民共和国经济法合同法》第二十三条居间规定，在互惠、互利、自愿、诚信的原则下，就相关事宜达成如下条款，甲、乙双方做出不可撤销的承诺。

　　一、乙方受甲方委托：并通过前期工作投入大量的人力、财力促进甲方与业主方达成协议并签字工程项目开挖的正式合同，工程地址：签订项目合同建设工程任务交由甲方负责，与乙方无关，并约定无论合同名称或工程负责人发生变化，甲方自愿付给乙方居间费用。并承诺：

　　1、土石方的开挖：

　　（1）石方按每1立方提取元支付给乙方。

　　（2）土方按每1立方提取元支付给乙方，按实际工程量计算。

　　2、公路的.修建：公路按__%提取支付给乙方。

　　3、绿化含《金果园》___%提取支付给乙方。

　　在开挖期间，如更换承包人，只要在此工程项目投入建设，居间费用仍由承包方承担，无条件按约定付清乙方居间费。

　　二、付款方式：签订合同同时支付给乙方前期费用万元整，在进场7天支付的费用中扣除。

　　1、土石方甲方与业主方签订正式承包施工合同与协议进场后天内支付人民币___万元，余下的劳务居间费随每月进度款按比例支付。

　　2、公路的修建：甲方与业主签订正式承包施工合同与协议进场后天内支付人民币__万元，余下的劳务居间费随每月进度款按比例支付。

　　3、绿化建设：甲方与业主签订正式承包施工合同与协议后天内支付人民币___万元，余下的劳务居间费随每月进度款按比例支付。

　　三、甲方不得以任何理由推辞兑现居间费，如因甲方不履行承诺，由此造成的一切后果由甲方负责。

　　四、发生严重纠纷，由乙方指定法律途径仲裁。

　　五、本合同与甲方签订的施工合同与协议同时生效，并具有同等法律效力。

　　六、本合同承诺书一式四份，甲方执一份，乙方执三份，效力均等。

　　甲方：乙方：

　　身份证号码：身份证号码：

　　___年__月__日

劳务居间合同15

　　委托方：（以下简称甲方）____

　　居间方：（以下简称乙方）____

　　第一条居间事项

　　甲方委托乙方为其居间取得劳务合作，并协助其与总包方签订合同。

　　第二条合同有效期

　　本合同有效期自双方签订之日起至工程期满日止。期满后可续约，续约内容具体事宜由甲、乙双方另行约定后重新签订居间合同。

　　第三条委托范围及价格

　　乙方提供居间服务的工程为土方___元每方，矿___元每吨。乙方应当亲自办理本合同项下事项，乙方不得再就本合同事项转委托他人办理。

　　第四条甲方义务

　　1、保证提供的资料真实、合法。

　　2、对乙方的居间活动提供必要的协助与配合。

　　第五条乙方义务

　　1、真实、准确、完整地向甲方介绍工程的状况。

　　2、按照甲方和总包方确认的服务和收费标准，为促进成交提供协助服务。

　　3、对甲方因履行本合同而提供的相关资料负有保密义务，不得对外披露。在本合同履行完成或解除之日起10个工作日内，乙方应当将相关资料退还给甲方。

　　4、无论居间服务是否成功，乙方均不向甲方收取除本合同第六条明确约定的佣金之外的任何费用。

　　第六条佣金标准和支付方式

　　1、佣金支付标准如下：

　　总包方签订协议后支付___万元，进场后按每月完成工程量总包方支付工程款时按土方每方___元，矿每吨___元支付乙方佣金；

　　2、佣金支付方式

　　乙方在促成甲方和总包方签署正式合同后，有义务促成总包方按协议支付劳务费，乙方佣金按总包方付款进度比例支付。

　　第七条保密条款

　　一方对因劳务委托而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第八条不可抗力

　　任何一方因有不可抗拒致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗拒事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第九条其它

　　甲方承诺：如果甲方、乙方和乙方所提供的客户方三方之间达不成劳务合作协议，甲方、甲方的子公司或甲方的关联公司不得单独与乙方所提供的客户方、其子公司或其关联公司另行洽谈合作事宜。如果乙方发现甲方，甲方子公司或者甲方的关联公司单独与乙方所提供的客户方、其子公司或其关联公司洽谈上述项目之事宜，并达成协议，视为本协议已经完全履行，本协议的`目的已经达到，甲方应按照本协议的规定向乙方支付居间服务费。本协议一经签署，未经另一方的书面同意，任何一方无权擅自变更协议的条款。

　　第十条合同未尽事宜及争议的解决

　　本合同未尽事宜可由甲、乙双方协商并另行签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。因本合同发生争议协商不成时，依法向甲方所在当地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十一条合同文本及生效

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。以下无正文。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

【劳务居间合同】相关文章：

劳务工程居间合同02-24

劳务合同劳务合同05-24

居间的合同08-21

居间合同07-14

关于劳务合同 劳务合同规则08-29

简单的居间合同03-10

融资居间合同03-11

煤炭居间合同07-09

采购居间合同03-10