当前位置：9136范文网>实用文档>合同>购销合同

购销合同

时间：2023-12-09 08:51:36 合同我要投稿

购销合同5篇

　　随着人们法律观念的日益增强，很多场合都离不了合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编为大家整理的购销合同6篇，希望对大家有所帮助。

购销合同5篇

购销合同篇1

　　甲方（供货方）：住所地：

　　乙方（购买方）：住所地：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利、自愿、诚实信用的原则，经双方友好协商，就水果购销事宜达成以下条款，并承诺共同遵守：

　　第一条标的、数量、价款

　　以上共计：4,232,000元，大写（人民币）：肆佰贰拾叁万贰仟元整。

　　第二条规格质量

　　1、果品质量按照国家规定的规格标准执行，所有水果有碰伤的不得超过2%，有虫的不得超过1%。

　　2、各种水果除香蕉外均要达到8成熟后采摘（香蕉须达到7成熟但不得超过8成熟）。

　　3、所有水果的规格必须是精品，若乙方在收货过程中发现规格、质量不符

　　合标准，应由甲方负责处理并承担损失。

　　第三条包装要求和费用负担

　　1.包装材料及规格：柚子、香蕉、鸭梨用网状袋子包装，青枣用泡沫箱包装，香蕉、冰糖橙用纸箱包装。上述包装材料由甲方提供。

　　2.包装费用由甲方承担。

　　第四条交货时间、地点

　　甲方自本合同签订之日起15日内向乙方交付上述果品。

　　第五条运输方式、费用

　　1、上述果品用汽车运送（可分批次送达），运费由甲方承担。 2、运输过程中的货运险由甲方负责，意外损毁责任由甲方承担。

　　第六条接收与检验

　　1、水果的接收工作由乙方负责，产生的费用由乙方承担。

　　2、乙方自收到甲方所交付之货物之日起2日内对货物进行验收，若有异议，乙方应于上述期限内提出，2日内未提出异议，视为甲方所交付的货物数量及质量合格。

　　第七条结算方式、期限

　　乙方自收到货物之日起3日内以转账支付的方式一次性向甲方支付上述款项。

　　户名：账号：开户行：第八条违约责任

　　1.乙方未按照合同约定的时间支付货款，逾期支付货款，应按照未支付额度每日千分之三向甲方支付违约金，但不超过该批次货物总金额的10%。

　　2.甲方提供的货品不符合合同及国家关于果品规格的有关规定，甲方按照该批次果品总金额的10%向乙方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。

　　3.甲方将果品运抵约定地点后，乙方须安排专人接收果品，非因甲方原因，乙方拒不接收果品的.，乙方需向甲方支付合同价款的10%作为违约金，并赔偿甲方的损失。

　　4.非经双方一致同意，任何一方不得擅自更改或解除合同，否则违约方须向守约方支付合同价款总额的10%作为违约金。

　　5.甲方提供的果品总重量可以有5%的误差。甲方提供的果品总重量若大于合同约定的（包括5%的误差），双方可另行约定多于部分的单价；甲方提供的果品重量若少于合同的约定，则按合同约定的单价相应减少合同价款，但必须保证每项果品的重量不得低于合同约定的90%，否则须向乙方支付合同价款总额的10%作为违约金。

　　6.因不可抗力因素导致合同不能履行的，双方均不承担违约责任，不可抗力因素解除后，合同能够继续履行的，双方应当积极履行。

　　第八条争议解决

　　在履行本合同过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，任一方有权向甲方所在地人民法院起诉。

　　第九条其他事项

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份，具备同等法律效力。

　　2、合同的后续补充协议是本合同的不可分割部分，均具有法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：电话：电话：

购销合同篇2

　　甲方：四川省雅安义兴藏茶有限公司

　　乙方：名山县新店镇村

　　为了推进农业和农村经济结构调整，提高农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，大力发展我县区域主导产业——茶业，建设好无公害茶叶生产基地，更好地将茶叶生产、加工、销售有机结合，实施一体化经营，按照农业产业化经营的思路发展我县茶业经济，走茶业产业化可持续发展之路，促进农民增收，企业增收，在有关政府部门的关心、帮助下，推行“公司+基地+农户”的茶叶产业化经营模式。雅安市茶业产业化重点龙头企业四川省雅安义兴藏茶有限公司与名山县新店镇村经双方充分协商，在自愿、平等、互惠、互利的基础上一致达成以下合同条款：

　　一、乙方作为甲方的茶叶生产基地，乙方所有茶农的.茶园生产的边销茶原料原则上由甲方按采摘标准随行就市，分级按质论价，优先全部收购。

　　二、乙方作为甲方的茶叶生产基地，不得再与其它方签订茶叶供销和茶叶基地合同。若受市场变化或加工能力影响，为减少茶农损失，经甲方同意后乙方茶农可以对外销售茶叶。

　　三、乙方茶农必须严格按照国家无公害茶叶生产标准和技术进行茶园管理（包括农药和肥料品种的使用、低改、采摘、修剪、病虫害防治）。()如有不按上述管理办法实施的，特别是造成茶叶农药残留超标或在茶树上使用高毒高残留农药的茶农，甲方将停止收购该茶农的茶叶原料，待改正后并经审定合格后方可收购。

　　四、在合同执行期间，考虑到茶叶生产受气候影响特殊性和市场所需产品数量、种类变化，双方每年在新茶收购前签定当年茶叶原料收购定单，确定收购原料标准、数量，甲方在收购茶叶原料时按随行就市提前公布茶叶原料价格。

　　五、乙方向甲方出售的茶叶原料，必需得符合甲方的质量标准。如有上述情况，甲方有权拒收。

　　六、为了提高茶农科学种茶技术水平和自身素质，甲方有责任对乙方茶农每年提供无偿茶叶生产技术培训。

　　七、乙方茶农向甲方出售的原料茶，凡符合质量标准的，甲方应及时支付茶款，不得拖欠。

　　八、甲方可视经营状况，对基地内困难或有残疾的茶农无偿提供一定的农药和肥料等生产资料补贴或赊销。

　　九、若甲方与乙方茶农发生纠纷，乙方村委会有责任主动积极出面解决。

　　十、本合同执行不受甲、乙双方领导人人事变动的影响。

　　十一、甲、乙双方如不按上述合同条款执行，造成另一方损失，根据损失情况，由违约方赔偿另一方因违约而受到的损失。不可抗拒的自然灾害除外。

　　十二、本合同在履行期间如有未尽事宜，可由双方再协商补充。

　　十三、本合同从双方签字之日生效。时间为10年。合同期满后，双方可依形势变化而重新议定合同。

　　十四、本协议一式三份，甲方、乙方、监证单位各执一份。

　　甲方（盖章）乙方（盖章）

　　甲方法人代表签字：乙方法人代表：

　　村长：

　　村支书：

购销合同篇3

　　合同编号：签约时间：签约地点：

　　供方：需方：地址：地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，给双方充分友好协商，签定本合同，以资共同信守：

　　一、以上报价含17%增值税，含运货珠海、

　　二、验收标准及异议处理方式：以双方商定的标准或确认有样板进行验收。货物如有质量问题，需方可在收到货物之日起七日内提出异议，超过异议期或需方对货物开料、冲压或其他加工后视为验收合格恕不退货。

　　三、计量方式：

　　1、以供方过磅计量为准;

　　2、当以磅重方式计量，在扣减包装木架的`重量时，

　　以供方所示包装木架重量为准。双方有异议时，以实际过磅的重量为准，双方都不得随意加减木架的重量。

　　四、付款方式：双方合同签订后，需方先付30%货款，收余款后安排出货、

　　五、交货期时间：供方在X月X日前安排出货给需方。六、交货地点、方式：供方运输。

　　七、质量要求：按原厂家技术和执行标准，要求原厂或防潮按一定数量包装，表面不能有划花、砂眼等现象。

　　八、解决合同纠纷的方式：本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均在合同签定地人民法院提起诉讼。

　　九、本合同一式两份，供需方双方签章确认后生效。双方各执一份，传真件及正本合同具有同等法律效力。

　　供方(签章)：需方(签章)：

　　法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：

　　传真：传真：开户行：开户行;帐号：帐号：

购销合同篇4

　　甲方（供方）：

　　委托代理人：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　开户行：

　　账号：

　　乙方（需方）：

　　委托代理人：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　开户行：

　　账号：

　　为保护供需双方的合法权益，本着自愿，平等，互惠互利，诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》，经友好协商一致同意签订本合同，以资共同恪守履行。

　　第一条合同标的

　　品名

　　规格

　　产地

　　包装要求

　　单位

　　件数

　　单价

　　总重

　　供货时间

　　合计人民币：（大写）_________________________________（小写）______________

　　第二条供方对质量负责条件：

　　第三条交货方式及地点：

　　第四条供货时间：

　　第五条运输费用负担：

　　第六条产品价格变动调整：

　　第七条包装费用负担：

　　第八条验收方法及提出异议期限：

　　第九条结算方式及期限：

　　第十条在同等条件下，需方应恪守老客户互惠互利的`原则，不得随意擅自与第三方供应商合作。

　　第十一条违约责任

　　（一）供方违约责任：

　　1、供方在交售产品时，未按原来样品质量标准或双方约定交付产品质量标准，需方有权拒收并退货。

　　2、供方不按合同规定期限发货或交货，每天按合同价款________支付赔偿金。

　　（二）需方违约责任：

　　1、需方在合同执行中，无正当理由退货，必须支付违约金______元。

　　2、需方未按合同规定期限付款，每天按合同价款__________%支付滞纳金

　　3、需方在合同执行规定验收期限为收到货物起七日。需方收货后未执行验收或验收后未在期限内提出异议的，视为该批产品质量符合合同规定，以后在生产过程中若出现什么问题，供方不承担任何责任。

　　（三）不可抗力：凡因发生不可抗力致使任何一方不能履行本合同时，遇有上述不可抗力的一方，应当即书面通知对方，并应在十日内，提供不可抗力的详情及本合同不能履行或不能部分履行，或需延长履行理由的证明文件，遭受不可抗力的一方由此而免责。

　　第十二条保密条款关于本次交易和签订本合同的事实，以及与本次交易相关而获悉的对方经营方面的秘密等技术信息，供需双方应严格保密，除非得到对方书面形式的事先同意，不得将这此信息披露或者泄露给第三人。

　　第十三条合同附件：

　　第十四条争议解决

　　本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意交由合同签订地法院管辖，由败诉方承担律师费，交通费等相关合理费用。

　　第十五条其他约定事项

　　（一）合同正本一式两份，双方各执一份。

　　（二）本合同双方签字盖章后生效，在此之前与本合同文本意思表示相冲突或有可能引起本合同歧义的任何约定无效。有未尽事宜，可进一步签订补充合同。

　　（三）本合同签订有效期自____年____月___日至____年___月___日止。

　　甲方（盖章）：

　　代表人：

　　____年___月___日

　　乙方（盖章）：

　　代表人：

　　____年___月___日

购销合同篇5

　　原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的.一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

【购销合同】相关文章：