- 相关推荐
泥工清包合同
在人民愈发重视法律的社会中,合同的地位越来越不容忽视,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编帮大家整理的泥工清包合同,欢迎阅读与收藏。
泥工清包合同1
甲方:江苏双楼建设集团有限公司汤池镇中份安置房三标段项目部(以下简称:甲方)
乙方: (身份证: )(以下简称:乙方)
经甲、乙双方协商确认,本着确保工程质量、安全,确保施工进度,提高效益,甲方决定将庐江县汤池镇双墩安置房三标段工程 楼承包给乙方施工。为了明确双方的责任、权益、利益等关系,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》及有关国家的法律、法规为依据,本着平等、自愿、公平、互利互惠、承信守诺的前提下,经甲乙双方互相协商,特订立以下合同条款,供甲、乙双方共同执行:
一、工程名称:
二、工程地点:庐江县汤池镇
三、工程承包范围:
承包范围: 楼工程,图纸范围内工程的全部工程量清包工(包括:所承包楼号内文明施工所有用工(日常和检查时的清扫、道路硬化)、大小工具、大小机械及所有费用;外墙保温除外)
四、承包金额及付款方式
1、本工程的建筑面积按建筑施工图总说明注明的建筑面积进行计算,清包单价按元/平方米计价。(清包单价组成:瓦工105元/m2、该单价为一次性包死价(承包单价),本承包价已包含所有施工、安装、机械、人工、、运输、返工费等;包干价已综合考虑人工、机械涨价及政府政策性文件调整等风险因素,计价方式以人民币结算。结算时乙方不得以任何理由要求向甲方增加任何费用。
2、乙方凭参与本项工程施工的劳务作业人员每月人工工资发放单以甲方签字确认的工程量清单作为工程款结算依据,每月底支付已确定完成工程量的工程款70%。确保现场实际所有农民工月工资足额发放到位。各工种在完成图纸规定范围内工程量后付总工程款的85%(扣除原先支付工程进度款的70%),剩下工程款在工程竣工验收合格后付清。
五、施工工期及工程质量
1、工程施工工期为150天。甲方根据总工期编制进度计划,乙方须每月25日之前拟定分部分项工程施工计划进度表严格按甲、乙双方的进度计划要求配备足够的现场作业人员,在规定时间内完成工作内容,根据施工计划及天气情况乙方应合理安排好工程施工进度,夜间乙方应无条件服从甲方加班的要求,若不能按照进度计划准时完成的延误一天承担违约金1000元。
2、工程质量标准为合格,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据,双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。
六、甲方职责
1.甲方负责办理施工所须的证件及其他需甲方办理的事宜,费用由乙方负责,已包含在合同包干单价中。
2.甲方提供垂直运输机械,其余施工机具由乙方自理,配电箱提供到二级分配箱,其余施工用电线路乙方自理。
3.及时提供施工技术及设计方面安全质量交底和技术指导,根据工程需要施工期间派员对工程安全、质量、进度、材料进行监督、检查和管理。
七、乙方职责
1.乙方在工人进场后10天内主动配合甲方登记、办理农民工工资卡,教育工人必须具有强烈的安全、质量意识,在施工期间必须把甲方的信誉、利益放在首位,教育和带动班组成员,自始自终牢记“质量是生命,安全是保障”这一根本原则,并贯彻实施,同时不得把甲方的内部情况随意透露。乙方在分部分项工程完成时,必须自检后再通知甲方检验,若甲方发现超过 二 处不符合规范或图纸规定,超过一处处违约金500 元。
2.要按甲方同意安排的计划施工,在材料、后勤跟上时,由乙方引起的工期延误,每天处违约金20xx元并从当月工程款中扣除。当乙方无法保证工程质量时,所产生的不规范产品按其价值由乙方承担并赔偿。因乙方操作不当而出现安全质量及工伤和伤亡事故(工伤事故医疗费用50000元以内由乙方自行承担,50000元以上乙方承担30%费用) ,一切责任由乙方自负。甲方有权终止合同,另行组织队伍进场,所有施工费用只能按已完成工程量总额(本合同完成的工程量)的60%结算,乙方若自己中途退场,甲方有权不予结帐,并有权终止合同。
3.施工质量必须符合国家的有关规定、标准和设计要求以及甲方技术交底的要求,遵守操作规程。施工期间甲方质检部门,在质量检查中对未按设计和施工质量交底要求或达不到“合格”工程的施工,有权要求限期整改,返工的材料费、人工费均由乙方承担。本着质量第一的原则,在施工期间乙方有义务对设计不妥部位或实际有误差的图纸及甲方交底不清的地方予以指出、指正,并按更正后的'方法进行施工,否则视违章处理,按违章施工所浪费的价值及人工数进行赔偿。
4.若甲方有与乙方工程有关的工作需点工完成的工程量乙方应无条件服从。
5.乙方进场后必须严格遵守国家的有关法律和法规,自觉遵守施工现场的各项规章制度,服从甲方的领导和指挥,及时办理施工人员的暂住证及计划生育证,特殊工种人员的上岗证(机械操作必须持证上岗),做好上岗前的“三上岗”教育,并做好记录。与班组人员签定安全责任书。施工期间妥善处理好与业主方及其他安装工程方之间的配合关系。违章施工的,按甲方有关奖罚制度进行处罚。人员进场后不得随地大小便,如随地大小便发现一次应承担清洁费500元,并直接在工程款中扣除。乙方进场后,不允许乙方自行烧水烧饭,统一到工地食堂进餐、取水,如有私自烧水做饭的,每发现一次处违约金500元,并没收所有用具。
6.施工期间严禁材料浪费,在不影响工期、安全、质量的前提下尽量做到降低材料损耗,加快施工进度,并及时做好落手清工作,并保持周围环境整洁,包括外架、道路等,每一个部位、每一天的工作做到工完场清,并制定每天自查的责任人,若清理工作不彻底,重新清理干净,并且按甲方的落手清制度进行处罚,每次处违约金500元。除了正常的施工损耗外,材料浪费按浪费材料价值数的2倍进行赔偿。
7、乙方自备的现场施工设备必须有出厂合格证,满足施工和安全要求,否则,产生的后果由乙方自负。
8、乙方不得以任何理由任何形式到甲方、建设单位及其它相关主管部门闹事,如每发生一次则应承担违约金10000元。
9、乙方在施工期间使用机具必须自备三级移动箱,严禁在甲方二级箱内私拉乱接,如发现一次处违约金300元。
10、楼层内清理的垃圾必须垂直运输堆放到甲方指定场地。
八、奖罚方法
1.整个工程必须达到“优良”,现场必须达到市级文明标化,并经过质检,安检等有关部门核定为市级文明标化工地,由于乙方原因达不到以上目标(以分部分项工程验收质检、监理等评定标准),由乙方承担一切损失(不低于10000元)。
2.在平时的安全、质量检查中整改单(建设、监理)上列明的内容整改不力或影响工期的,每次处违约金500元。
3.奖罚明细作为合同附件与合同具有同等法律效力。
4. 技术交底是班组施工操作、考核质量依据,作为合同附件之一,与合同具有同等法律效力。
九、违约责任
1.当乙方无法保证工期,不服从甲方指挥、领导或出现重大安全、质量事故,合同自动解除。甲方另组织队伍进场,且按已完成工程总额的60%结算。
2、乙方未能按合同约定按期完成工程任务的,应支付合同总价款1‰每天的违约金;逾期20天未能完工的,甲方有权单方解除合同,并不予支付劳务费用。
3、乙方不遵守甲方指挥,违反安全操作规则,发生人身伤害事故的责任和所产生的费用乙方自付,甲方慨不负责。甲方有权解除合同,并不予支付相应的劳务费用;若因乙方原因导致甲方、第三人损失的,乙方应赔偿由此产生的全部费用,同时甲方有权不予支付相应的劳务费用。
4、如有以下情况之一发生,甲方有权解除合同,通知自送达乙方或现场负责人时生效,由此引起的所有损失由乙方承担:
(1)验收达不到合格质量标准的,乙方必须无条件及时免费修复或返工重建,同时乙方须向甲方支付工程合同造价总额的10%的违约金和相应返工价款,所延误的工期不得顺延。如经两次返修仍不能通过验收的;
(2) 乙方在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期根本无法达到的;
(3)乙方在施工过程中的施工质量明显无法达到合格要求,经甲方要求整改却故意拒绝整改的;
(4)乙方因其他法律纠纷或行政违法被查封或有关司法部门要求甲方停止向其支付工程款或协助停止支付工程款的,致使合同无法继续履行的。
十、安全、文明施工及其他
安全生产:
1、乙方在进场时必须接受甲方的三级安全教育和入场安全考核,拒绝参加一次,每人罚款200元,配备相应的安全防护措施,严禁违章作业,如有违反视情况罚款500-5000元;
2、乙方有权拒绝违章指挥,有权越级报告现场安全隐患;
3、乙方在施工期间由于乙方违规操作发生安全事故,所有责任和费用由乙方承担;
4、乙方进场后,必须向项目安全员及时提供作业人员的姓名、家庭住址、身份证复印件等信息资料,严禁漏报、谎报、少报,每漏报、谎报、少报一人罚款500元;
5、所有作业人员都必须要参加甲方组织的安全交底教育(不得以任何理由拒绝参加),并在被交底人一栏中填上自己的姓名,每缺一人罚款500元;
6、进入工地,所有作业人员必须正确戴好安全帽,不得穿拖鞋、赤脚,不得穿短裤、汗衫、光膀子,每违反一项每人罚款100元,高处作业必须系好安全带,如有违反,每人每次罚款500元;
7、大风、雨、雪、冰冻等恶劣天气后,必须对作业人员进行安全交底,合理安排施工作业;
8、在施工过程中严禁破坏任何施工安全防护设施和施工机具设备,对破坏安全防护设施和施工机具设备的视情况予以重罚且不低于每次5000元;
9、在施工过程中,及时发现纠正作业人员的不安全行为,工地上禁止、斗殴、酗酒等行为,如有违反,视情节严重性罚款1000-5000元;
10、在施工现场严禁取暖烤火,动用明火,必须审批,违者重罚且不低于每次5000元;
11、不及时进行落手清(材料、垃圾)工作的,每次,罚款500元,不及时对水泥等材料覆盖防潮防雨造成损失的,每次罚款500元并照价赔偿;
12、不服从塔吊、人货梯等设备指挥强行吊运材料的,违反者每次罚款1000元。
2.文明施工:乙方应遵守甲方的现场文明施工规定,教育民工遵纪守法。一旦出现违纪现象,按甲方规定接受处理。乙方在施工过程中,严格安全操作规程,在工地内严禁、斗殴,不论何种理由发生上述行为,由国家公安机关处理并清退出场。现场住宿男女不得混住,带家属的民工住宿由乙方自行安排。
3.乙方施工人员进场后严格按工地消防用火规定。
4、乙方施工机具必须按一机、一闸、一漏保原则进行现场施工。
5、甲方在施工过程中对乙方签发的各种形式的技术(安全)交底、通知、声明、整改责任书等文件作为合同附件之一具有同等的法律效力,拒不签收的罚款每次10000元。
十一、本合同壹式叁份,甲方执弍份,乙方执壹份,自双方签字起生效。未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。
十二、若在合同履行过程中发生争议,双方应协商一致解决,当事人协商不成或不愿协商的,任意方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
十三、乙方必须是具备合法的注册的劳务公司资质同甲方签订本工程的合同协议书。
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
年 月 日 年 月 日
泥工清包合同2
甲方:_________________________项目部
乙方:____________分项工程清包班组长___ _____身份证号:__ ________________
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,遵循自愿、平等和诚信的原则,双方就本项目工程的__________分项工程的有关事宜协商一致,以包清工形式分包给乙方施工,订立本合同,希望双方共同遵守。
工程概况:
工程名称:_____________________________________
工程地点:____________________________________
承包性质及价格:
采用固定价格,包清工形式,包质量、包进度、包安全。
结算价格以双方协商价按建筑面积计算_ ____元/M2,一次性包死。
特殊约定:本价款包括设计图纸所有砼及砌体项目,如遇联系单调整,工程量和人工费增减在________元以内不作调整。面积按定额面积结算。
工作内容:
地基与基础(除土方开挖回填),主体结构(包括所有砌体工程及砌砖用的脚手架搭设与拆除)、预制保护层垫块、木砖、过梁、楼梯预埋件埋设等分项工程泥工工作内容(包括基础挖土、回填土、车道架搭设、砼主道路、大门、围墙,包括地槽清土、基础砼墙抹灰、脚手架下砼及排水沟,脚手架外1m宽走道、井架及砼搅拌机械定位在内、砂石料及机具堆场砼地坪浇捣、井架及水泥筒砂石料堆场砌砖及抹灰、配电箱砌体及抹灰、钢筋棚及木工棚地坪浇捣)。以上价格除完成
承包工作内容外还包括暂住证、安全帽、雨衣、小型工具、线、扫帚、铝合金线板、机械操作工工资(井架卷扬机操作对本班组工作负责)、铲、二次搬运费(场内运输)、砌砖脚手架搭拆、灰桶等。现场派一名泥工师傅辅助施工员放线。
四:工程工期:
以甲方经监理、业主单位批准的施工方案为依据,每月编制施工进度计划并发布给乙方,作为施工工期的标准,造成工期延误的,双方约定如下:
1、在甲方提供的正常施工条件下,因乙方自身原因(人力配备不足,质量返工、无故不加班)造成工期延误的,影响其他工种正常施工,每延误1天罚款1000元,提前不奖。工期延误累计达十天以上的每天按20xx元处罚,从班组暂支款中扣除。
2、因甲方原因或人力不可抗拒因素(停水、停电及下特大暴雨等)确定影响施工工期,乙方向项目部施工员上报工期延误报告,经甲方签证后同意顺延。
工程质量:
本项目工程质量目标确保中间结构一次性验收合格。如未一次性验收通过且整改通知单内有本班组整改内容的应及时整改,在施工过程中因乙方原因出现质量问题需返工的一切费用及相关的影响一切由乙方负责,乙方必须听从甲方指挥及协调,做到合理使用材料,如超出定额用量将从承包价中扣除,如乙方不听从甲方指挥及协调,无理取闹,甲方将有权终止合同,造成后果由乙方负责,乙方必须要配合现场质量员,施工员管好质量。关于项目部签发整改通知单,必须定人定时整改完毕,未按时整改完毕,项目部有权视情节严重处以200~~500元罚款,如超过5次未及时按整改通知落实,按建筑面积罚1元/m2。
六、落手清:
每天做好落手清工作,不剩过夜灰,清理好落地灰做到工完场清。项目部用积分形式,每周不定期检查,合同价1%作为落手清押金,达到及格分以上不扣除押金,否则其部分押金没收,落手清评分方法项目部另行出台。
七、安全生产、文明施工
1、本工程安全生产文明施工目标是“安全文明标化”工地。乙方人员进场必须接受甲方的各级安全教育及交底安全活动,在施工过程中必须严格执行安全操作规程,自觉遵守甲方的各项规章制度,正确使用个人劳动保护用品,对不安全各个环节,甲方有权指出,乙方及时整改。由于乙方人员违章作业,造成工伤事故在工伤保险理赔偿额度外的.,在20xx元以内的由乙方负责,超过20xx元部分由甲乙双方各负责50%,事故处理由乙方负责解决。乙方为各作业人员配备好安全帽,并加以登记及编号。进入施工现场必须戴好安全帽,违者罚款50元/人、次。脚手架下及架手架上每月至少清理二次,遇验收及检查必须清理干净。
2、乙方在施工中,必须做到各种材料堆放整齐,工完场清,不随时便溺,保持场容场貌整洁、卫生,并对本工程作业范围内的文明施工负责。
3、乙方进入本项目工程范围内的作业人员必须持有本人身份证,并将复印件上交甲方留存。乙方及时作好暂住证,费用乙方自理。并经过我方安全三级教育合格后方可上岗。由于乙方人员无身份证、不做暂住证及不进行安全三级教育合格,造成一切后果乙方负责。工地宿舍除考虑一间班组长夫妻房,其余人员一律不考虑,由班组自行解决。
4、本项目工程范围内,严禁出现打架、斗殴事件,违者给予每人1000元的罚款处理,并清退其职工,情节严重构成犯罪的交当地公安司法机关处理。
5、职工宿舍夜间关灯除加夜班到11点钟后情况外,其余情况11点钟统一拉闸。宿舍内严禁私、乱接电线,严禁烧电炉、热得快、电茶壶、电饭煲、煤气灶、煤油炉等,违者没收物品且罚款50元。在班组工程款内扣除。
6、领用仓库物品按班组授权名单,我方受理,领用人必须登记出库手续,其余一切无关人员不得进入仓库,仓库借用物品如数归还,遗失按原价赔偿。
7、项目部根据班组实际需要,配备满足施工要求的部分机具,工具及电气设备(如反斗车、小太阳灯灯盒提供,灯管由乙方自行负责),经领用签字后班组自行保管,完成合同约定工程内容后如数归还,如数量不返,按项目部购买价款物品赔偿。
8、职工自觉做好宿舍内清洁卫生工作,生活垃圾投入指定地点,严禁随地大、小便,违者罚款50元/次。职工宿舍内物品及活动板房如工人人为损坏,按损坏价值照价赔偿。
9、宿舍内严禁留宿外来人员,如有特殊情况,必须经项目部同意并进行登记,违者罚款50元。
10、工地内严禁吊蓝乘人,开吊专人负责,违者罚款100元。
11、各班组应及时落实好项目部发放的整改通知单,未按时整改项目部有权视情节严重处以200~~500元罚款。
12、对于施工中班组出现严重质量问题造成返工,其材料费应由班组承担,并处以500元罚款,同时按主合同条款处理。
八、工程价款的结算、支付方式、工程押金:
1、特殊说明:点工、普工按____元/工,泥工技工____元/工。
2、本工程履约保证金贰万元整,达到工程结构中间验收合同约定条款及中间验收后7天内无息返还。
3、工程价款支付方式及民工工资管理办法:进场后1月内不支付生活费,进场后班组长及时上交工人身份证、拍好照片以便及时做好暂住证,上岗证等各种证件。我方施工员每天会同班组长对工人实际作业用工进行清点,甲、方双方做好签字手续,以上费用在第2个月暂支工程款时班组长扣回,不足部分组长承担。项目部没有统一做好上岗手续者,项目部在工资结算时均不予认可。
4、工人工资由班组长根据实际情况而定。每月月底班组长上交本月工人工资清单,原则上以日常生活费开资为主,且按工资单上严格发放到民工本人,具体金额原则上不大于所完成工程总值的60%,具体由班组长及项目部协商解决。待分项工程施工全部结束,具备中间验收条件,付至结算价的80%供乙方发放工人工资,工人工资必须全额发放完毕,不足部分班组长负责。生活费及工资发放甲、乙双方一道发放。装修阶段付结算款的10%。待甲方单位工程竣工验收合格后6个月后付清全部余款。所有在项目部没有统一做好上岗手续的工人,项目部在工资结算时均不予认可。
九、人员方面:
确保关键工艺合同签订到位率___ %,否则按_______元/天罚款。乙方不得另行转包,乙方如确需分包必须经过甲方同意,否则视为违约,造成一切损失由乙方负责。
十、其它说明:
项目部按国家及地方、企业等规定制定的各项规章制度,同样构成对双方的约束。
十一、合同份数:
本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字后立即生效,付清全部价款后自动的失效,希望双方自觉遵守执行。
甲方:_____________________________乙方:_________________ _
__年__月__日
泥工清包合同3
甲方:项目部(以下简称:甲方)
乙方: (身份证: )(以下简称:乙方)
经甲、乙双方协商确认,本着确保工程质量、安全,确保施工进度,提高效益,甲方决定将庐江县汤池镇双墩安置房三标段工程 楼承包给乙方施工。为了明确双方的责任、权益、利益等关系,根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国劳动法》及有关国家的法律、法规为依据,本着平等、自愿、公平、互利互惠、承信守诺的前提下,经甲乙双方互相协商,特订立以下合同条款,供甲、乙双方共同执行:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程承包范围:
承包范围: 楼工程,图纸范围内工程的全部工程量清包工(包括:所承包楼号内文明施工所有用工(日常和检查时的清扫、道路硬化)、大小工具、大小机械及所有费用;外墙保温除外)
四、承包金额及付款方式
1、本工程的建筑面积按建筑施工图总说明注明的建筑面积进行计算,清包单价按元/平方米计价。(清包单价组成:瓦工________元/m2、该单价为一次性包死价(承包单价),本承包价已包含所有施工、安装、机械、人工、运输、返工费等;包干价已综合考虑人工、机械涨价及政府政策性文件调整等风险因素,计价方式以人民币结算。结算时乙方不得以任何理由要求向甲方增加任何费用。
2、乙方凭参与本项工程施工的劳务作业人员每月人工工资发放单以甲方签字确认的工程量清单作为工程款结算依据,每月底支付已确定完成工程量的工程款70%。确保现场实际所有农民工月工资足额发放到位。各工种在完成图纸规定范围内工程量后付总工程款的85%(扣除原先支付工程进度款的70%),剩下工程款在工程竣工验收合格后付清。
五、施工工期及工程质量
1、工程施工工期为________天。甲方根据总工期编制进度计划,乙方须每月25日之前拟定分部分项工程施工计划进度表严格按甲、乙双方的进度计划要求配备足够的现场作业人员,在规定时间内完成工作内容,根据施工计划及天气情况乙方应合理安排好工程施工进度,夜间乙方应无条件服从甲方加班的要求,若不能按照进度计划准时完成的延误一天承担违约金________元。
2、工程质量标准为合格,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据,双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。
六、甲方职责
1.甲方负责办理施工所须的证件及其他需甲方办理的事宜,费用由乙方负责,已包含在合同包干单价中。
2.甲方提供垂直运输机械,其余施工机具由乙方自理,配电箱提供到二级分配箱,其余施工用电线路乙方自理。
3.及时提供施工技术及设计方面安全质量交底和技术指导,根据工程需要施工期间派员对工程安全、质量、进度、材料进行监督、检查和管理。
七、乙方职责
1.乙方在工人进场后10天内主动配合甲方登记、办理农民工工资卡,教育工人必须具有强烈的安全、质量意识,在施工期间必须把甲方的信誉、利益放在首位,教育和带动班组成员,自始自终牢记“质量是生命,安全是保障”这一根本原则,并贯彻实施,同时不得把甲方的内部情况随意透露。乙方在分部分项工程完成时,必须自检后再通知甲方检验,若甲方发现超过 ________ 处不符合规范或图纸规定,超过一处处违约金________元。
2.要按甲方同意安排的计划施工,在材料、后勤跟上时,由乙方引起的工期延误,每天处违约金________元并从当月工程款中扣除。当乙方无法保证工程质量时,所产生的不规范产品按其价值由乙方承担并赔偿。因乙方操作不当而出现安全质量及工伤和伤亡事故(工伤事故医疗费用________元以内由乙方自行承担,________元以上乙方承担30%费用) ,一切责任由乙方自负。甲方有权终止合同,另行组织队伍进场,所有施工费用只能按已完成工程量总额(本合同完成的工程量)的60%结算,乙方若自己中途退场,甲方有权不予结帐,并有权终止合同。
3.施工质量必须符合国家的有关规定、标准和设计要求以及甲方技术交底的要求,遵守操作规程。施工期间甲方质检部门,在质量检查中对未按设计和施工质量交底要求或达不到“合格”工程的施工,有权要求限期整改,返工的材料费、人工费均由乙方承担。本着质量第一的原则,在施工期间乙方有义务对设计不妥部位或实际有误差的图纸及甲方交底不清的地方予以指出、指正,并按更正后的方法进行施工,否则视违章处理,按违章施工所浪费的价值及人工数进行赔偿。
4.若甲方有与乙方工程有关的'工作需点工完成的工程量乙方应无条件服从。
5.乙方进场后必须严格遵守国家的有关法律和法规,自觉遵守施工现场的各项规章制度,服从甲方的领导和指挥,及时办理施工人员的暂住证及计划生育证,特殊工种人员的上岗证(机械操作必须持证上岗),做好上岗前的“三上岗”教育,并做好记录。与班组人员签定安全责任书。施工期间妥善处理好与业主方及其他安装工程方之间的配合关系。违章施工的,按甲方有关奖罚制度进行处罚。人员进场后不得随地大小便,如随地大小便发现一次应承担清洁费500元,并直接在工程款中扣除。乙方进场后,不允许乙方自行烧水烧饭,统一到工地食堂进餐、取水,如有私自烧水做饭的,每发现一次处违约金________元,并没收所有用具。
6.施工期间严禁材料浪费,在不影响工期、安全、质量的前提下尽量做到降低材料损耗,加快施工进度,并及时做好落手清工作,并保持周围环境整洁,包括外架、道路等,每一个部位、每一天的工作做到工完场清,并制定每天自查的责任人,若清理工作不彻底,重新清理干净,并且按甲方的落手清制度进行处罚,每次处违约金________元。除了正常的施工损耗外,材料浪费按浪费材料价值数的2倍进行赔偿。
7、乙方自备的现场施工设备必须有出厂合格证,满足施工和安全要求,否则,产生的后果由乙方自负。
8、乙方不得以任何理由任何形式到甲方、建设单位及其它相关主管部门闹事,如每发生一次则应承担违约金________元。
9、乙方在施工期间使用机具必须自备三级移动箱,严禁在甲方二级箱内私拉乱接,如发现一次处违约金________元。
10、楼层内清理的垃圾必须垂直运输堆放到甲方指定场地。
八、奖罚方法
1.整个工程必须达到“优良”,现场必须达到市级文明标化,并经过质检,安检等有关部门核定为市级文明标化工地,由于乙方原因达不到以上目标(以分部分项工程验收质检、监理等评定标准),由乙方承担一切损失(不低于________元)。
2.在平时的安全、质量检查中整改单(建设、监理)上列明的内容整改不力或影响工期的,每次处违约金________元。
3.奖罚明细作为合同附件与合同具有同等法律效力。
4. 技术交底是班组施工操作、考核质量依据,作为合同附件之一,与合同具有同等法律效力。
九、违约责任
1.当乙方无法保证工期,不服从甲方指挥、领导或出现重大安全、质量事故,合同自动解除。甲方另组织队伍进场,且按已完成工程总额的60%结算。
2、乙方未能按合同约定按期完成工程任务的,应支付合同总价款1‰每天的违约金;逾期________天未能完工的,甲方有权单方解除合同,并不予支付劳务费用。
3、乙方不遵守甲方指挥,违反安全操作规则,发生人身伤害事故的责任和所产生的费用乙方自付,甲方慨不负责。甲方有权解除合同,并不予支付相应的劳务费用;若因乙方原因导致甲方、第三人损失的,乙方应赔偿由此产生的全部费用,同时甲方有权不予支付相应的劳务费用。
4、如有以下情况之一发生,甲方有权解除合同,通知自送达乙方或现场负责人时生效,由此引起的所有损失由乙方承担:
(1)验收达不到合格质量标准的,乙方必须无条件及时免费修复或返工重建,同时乙方须向甲方支付工程合同造价总额的10%的违约金和相应返工价款,所延误的工期不得顺延。如经两次返修仍不能通过验收的;
(2) 乙方在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期根本无法达到的;
(3)乙方在施工过程中的施工质量明显无法达到合格要求,经甲方要求整改却故意拒绝整改的;
(4)乙方因其他法律纠纷或行政违法被查封或有关司法部门要求甲方停止向其支付工程款或协助停止支付工程款的,致使合同无法继续履行的。
十、安全、文明施工及其他
1.安全生产:
1、乙方在进场时必须接受甲方的三级安全教育和入场安全考核,拒绝参加一次,每人罚款________元,配备相应的安全防护措施,严禁违章作业,如有违反视情况罚款________-________元;
2、乙方有权拒绝违章指挥,有权越级报告现场安全隐患;
3、乙方在施工期间由于乙方违规操作发生安全事故,所有责任和费用由乙方承担;
4、乙方进场后,必须向项目安全员及时提供作业人员的姓名、家庭住址、身份证复印件等信息资料,严禁漏报、谎报、少报,每漏报、谎报、少报一人罚款________元;
5、所有作业人员都必须要参加甲方组织的安全交底教育(不得以任何理由拒绝参加),并在被交底人一栏中填上自己的姓名,每缺一人罚款________元;
6、进入工地,所有作业人员必须正确戴好安全帽,不得穿拖鞋、赤脚,不得穿短裤、汗衫、光膀子,每违反一项每人罚款________元,高处作业必须系好安全带,如有违反,每人每次罚款________元;
7、大风、雨、雪、冰冻等恶劣天气后,必须对作业人员进行安全交底,合理安排施工作业;
8、在施工过程中严禁破坏任何施工安全防护设施和施工机具设备,对破坏安全防护设施和施工机具设备的视情况予以重罚且不低于每次________元;
9、在施工过程中,及时发现纠正作业人员的不安全行为,工地上禁止赌博、斗殴、酗酒等行为,如有违反,视情节严重性罚款________-________元;
10、在施工现场严禁取暖烤火,动用明火,必须审批,违者重罚且不低于每次________元;
11、不及时进行落手清(材料、垃圾)工作的,每次,罚款________元,不及时对水泥等材料覆盖防潮防雨造成损失的,每次罚款________元并照价赔偿;
12、不服从塔吊、人货梯等设备指挥强行吊运材料的,违反者每次罚款________元。
2.文明施工:乙方应遵守甲方的现场文明施工规定,教育民工遵纪守法。一旦出现违纪现象,按甲方规定接受处理。乙方在施工过程中,严格安全操作规程,在工地内严禁赌博、斗殴,不论何种理由发生上述行为,由国家公安机关处理并清退出场。现场住宿男女不得混住,带家属的民工住宿由乙方自行安排。
3.乙方施工人员进场后严格按工地消防用火规定。
4.乙方施工机具必须按一机、一闸、一漏保原则进行现场施工。
5.甲方在施工过程中对乙方签发的各种形式的技术(安全)交底、通知、声明、整改责任书等文件作为合同附件之一具有同等的法律效力,拒不签收的罚款每次________元。
十一、本合同壹式叁份,甲方执弍份,乙方执壹份,自双方签字起生效。未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。
十二、若在合同履行过程中发生争议,双方应协商一致解决,当事人协商不成或不愿协商的,任意方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
十三、乙方必须是具备合法的注册的劳务公司资质同甲方签订本工程的合同协议书。
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
年 月 日 年 月 日
【泥工清包合同】相关文章:
包清工合同11-02
工程包清工合同03-02
包清工合同(15篇)04-22
包清工合同15篇03-30
装饰包清工合同(精选3篇)04-07
土建单项清包劳务合同(精选17篇)07-20
建筑包清工劳务合同(通用5篇)07-20
泥工施工合同04-09
泥工劳务合同03-29