当前位置：9136范文网>实用文档>合同>工程合同

工程合同

时间：2023-12-22 07:53:51 合同我要投稿

【经典】工程合同6篇

　　随着时间的推移，合同的类型越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家整理的工程合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

【经典】工程合同6篇

工程合同篇1

　　发包方：故县村(以下简称甲方)承包方：丁三明(以下简称乙方)

　　今因甲方兴建防洪抗旱工程，需要委托乙方承建，经双方协议后，根据本工程具体情况，签订合同，作为今后施工工程依据，以资共同遵守。

　　一、工程名称：防洪堤、灌溉水渠。

　　二、工程地点：故县三公里处

　　三、施工范围：

　　四、承包形式：包工包料

　　五、质量标准：乙方严格按照设计施工，保证工程质量标准，在施工过程中，如发现质量不符合设计要求，甲方应及时提出，乙方应及时处理，返工。

　　六、工程承包造价：贰万陆仟壹佰陆拾肆元整

　　七、付款方法：承包方全额垫款。

　　八、施工期限：两个月

　　九、本工程不能转让，否则没收押金，终止合同。

　　十、劳保安全：在施工中发生的工伤事故，由乙方承担经济责任。

　　十一、在施工过程中，甲方派马金龙同志为现场施工代表，隐蔽工程必须由施工代表现场鉴后，凭通知才能施工，并做为工程决算的依据。

　　十二、乙方在施工过程中，凡车辆通行及补偿均由乙方自理，工程结束后，所有道路、农田、必须恢复，恢复费用由乙方自理。

　　十三、本工程完工后，需经过第二年洪水考验方才进行组织有关人员验收。

　　十四、本合同一式三份，甲、乙双方一份，镇水利工作站备案一份。

　　甲方：乙方代表：(签字)

　　年月日

工程合同篇2

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致，订立协议如下：

　　一、承包方式：包人工、包质量、包安全。

　　二、承包范围：设计图纸所列专业施工范围。

　　三、工程质量：优良。

　　四、结算方式：

　　1、墙面贴砖：/㎡;

　　2、地面铺贴石材：/㎡;

　　3、地面找平层：/㎡;

　　4、卫生间防水：/㎡;

　　5、砖砌隔墙(包括抹灰)：元/㎡，不除窗洞;

　　6、粉墙/㎡，不除窗洞;

　　7、零星事再协商;

　　8、大理石干挂/㎡。

　　五、付款方式：

　　本工程以实际发生工日数据为依据，按每日元/人生活费，每天支付一次，每月支付工程进度款至，工程完工质检合格，支付工程款的;工程竣工验收达到标准后，工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的。

　　六、甲方责任：

　　1、提供所有民工的身份证复印件。

　　2、乙方必须自备施工工具，负责作业层面的卫生，施工中不得浪费和损失材料，保护好设备和制成品，如有损坏双倍赔偿。

　　3、教育民工遵守甲方和建设方的有关规定，服从甲方管理和指挥，不得打架、闹事，处理好建设方、甲方及其他施工队伍的关系。

　　4、乙方应按安全规范技术规范组织施工，确保施工安全，由于乙方施工安全措施不力等原因，造成安全事故，其责任及相关费用全部由乙方承担。

　　5、乙方确保人身安全和饮食安全，发生责任事故，其责任及相关费用全部由乙方承担。

　　八、工程质量的约定：

　　1、因乙方施工原因导致工程未达到优良标准，未通过建设方、监理方、甲方的验收，乙方进行返工所发生的人工费及材料费由乙方承担。

　　2、由于甲方提供的.材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担。

　　九、有关工期的约定：

　　1、因乙方原因造成的延误，工期不顺延。因乙方原因延期竣工，延误工期每延误一天乙方支付甲方500元的工期违约金。违约金不超过结算价款的3%。

　　十、其它条款：

　　1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　2、因乙方的施工未达到约定的质量标准，或不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及减少其工作量，或者终止合同。

　　3、若发包方与承包方意见发生分歧，经协商不能达成一致时，通过仲裁解决。

　　4、乙方中途撤场负全部责任，包括退还已付所有工程款，合同双方签字生效。本协议一式两份，双方各执一份，工程完成自行消除。

　　发包人：

　　日期：

　　承包人：

　　日期：

工程合同篇3

　　第一部分协议书

　　劳务使用方：（以下简称甲方）

　　劳务提供方：

　　甲方在高速公路合同段工程项目施工，经过对乙方资格审查，同意将部分劳务工程的劳务作业委托给乙方，为确保工程顺利进行，明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，根据<中华人民共和国合同法〉及其他相关法律，双方本着平等诚信、自愿的原则，经充分协商一致，于20xx年月在签定本合同，双方共同遵守。

　　1、劳物作业概况

　　1.1工作名称及范围：合同段及工程全部工作内容。完成满足设文件（图纸、变更）、技术规范等全部工作内容并通过业主、监理工程师的验收。

　　1.2地点：八合同段

　　1.3期限：甲方要求工期自20xx年月日起至20xx年月日止，完成工程附表1《劳务合同一览表》中的全部工作内容及工作量，如施工过程中情况发生变化，则按甲方编制的施工组织设计调整。

　　2、劳务人员

　　乙方根据工程实际需要组织劳务人员、机械设备进场，且附表2《管理人员表》、附表3《技术工人数量表》、中所有管理人员、劳务人员、机械设备需要在20xx年月日前全部进场。

　　3、工作内容及单价

　　3.1工作内容：基坑开挖、基底换填碾压、回填土；工程用材料小搬运、半成品钢筋的绑扎、焊接、运输（钢筋加工场到施工现场）及预埋件加工；模板的安装和拆除；运至现场的成品混凝土的拌和及成品混凝土的养护完成整个通道工程所有工序。

　　3.2单价：含除成品混凝土（运至现场）和半成品钢筋及预埋件（预制厂内）；费用以外的完成此项工程所有人工费、机械费用。单价不含税金。

　　3.3计算劳务费用的工作量是实际完成、并经本合同约定的家访有关人员前人的并经监理验收合格工作量。

　　4、质量要求

　　4.1乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术资料进行施工作业。

　　4.2乙方的劳务成果应符合国家或行业现行的工程质量标准，工程质量合格率100%，工程优良率92%。

　　4.3在施工过程中，乙方应加强自检，配足配齐质量检查人员，每道工序自检合格后报甲方工地代表检查，甲方工地代表检查合格并按规定的表格填报工程质量检查证，经甲方工程质量工程师及业主质量工程师联合检查通过并工程质量检查证上签认后，方可进行下道工序施工，否则，甲方将不予计量支付，并可以质量得不到保证为由单方面解除合同，另寻其他合作伙伴。

　　4.4乙方的劳务成果质量不合格的，应在甲方规定的时间内无偿返工，达到验收标准，并承担由此发生的直接公费以及由于返工造成的甲方工期延误、材料损失、机械费用等方面损失。

　　5、工程进度

　　甲方上月末下达本月份的工程进度计划，进度计划以形象进度和目标产值为双控控制目标，并实行计划任务月度滚动。

　　5.1如乙方为完成甲方下发的月进度计划的80%，则甲方将给予书面警告则其整改。

　　5.2如乙方连续两个月无法完成甲方下发的'月进度计划任务的80%，甲方可以将其工程任务进行分割，其分割标准如下：

　　5.2.1分割任务不少于乙方剩余工程的50%，分割任务部分的单价为在相应项目的合同单价基础上上浮20%，由此所增加的费用由甲方从乙方提交的履约保证金中予以支付。

　　5.2.2如果任务经分割后，乙方仍无法完成剩余甲方下发的月工程进度计划任务的80%，则甲方终止乙方在本合同段的承包，在不免除乙方的任何任务责任的前提下，由甲方另外雇佣指定施工单位完成该工程，其工程单价按照上述5.2.1规定的单价标准执行。任务分割时原则上按连续段落分割。

　　5.2.3乙方一个月内无法完成甲方下发的月进度计划任务的50%，甲方将清退乙方，并没收履约保证金，在不免除乙方的任何义务和责任的前提下，将剩余工程交由甲方指定另一施工单位完成。

　　6、双方工地代表

　　6.1甲方授权的工地代表：职务：

　　6.2甲方授权的工地技术主管：职务：

　　6.3乙方授权的工地代表：职务：

　　6.4乙方授权的工地技术：职务：

　　7、合同词语解释

　　本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条件》中分别赋予他们的定义相同。

　　8、合同生效及终止

　　本合同双方约定：合同双方签字并盖印章后生效，到法定和合同约定的双方权利义务履行完毕后终止。

　　9、合同份数

　　本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

　　10、争议解决

　　双方在履行合同如发生争议，应及时协商处理。协商不成时，向北京铁路运输法院提起诉讼解决。

　　11、合同附件

　　附表1《劳务费用一览表》、附表2《管理人员表》、附表3《技术工人数量表》、附表4《甲方提供机械费用一览表》作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

　　甲方（公章）：乙方（公章）：

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日年月日

工程合同篇4

　　世行贷款中土建工程合同是指具有法人资格双方或数方为实现某一特定的合法主题予以实施的协议，世行货款中土建工程合同管理论文。土建工程合同是缔约双方明确法律关系和一切权利与责任关系的基础，是业主和承包商在实施合同中的一切活动的主要依据，是极为重要的文件。世行贷款中土建工程合同管理是指合同洽谈、草拟、签订、履行、变更、中止、终止或解除以及审查、监督、控制等一系列行为的全过程的管理。其中订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段。

　　一、世行贷款中土建工程合同的内容

　　土建工程合同通常包括以下部分：①合同条款（包括一般条款和特殊条款）。目前，我国利用世行货款项目的土建工程合同文本是在FIDIC第四版（1987年）基础上，结合我国的实际情况修改而成的。该文的特点为凡是能作为一般条款的，均写入一般条款；凡是要在特殊条款中明确的，写入特殊条款，克服了过去特殊条款修正一般条款，前后矛盾或不一致的缺点；②技术资料和说明；③图纸；④协议书；⑤招标规定和说明（投标组织及有关说明资料）；⑥投标书中标有价格的工程量清单和费率等；⑦补遗及附录。

　　二、世行贷款中土建工程的合同类型

　　1、总价合同

　　总价合同要求承包商对承包的工程项目报其总价，业主不管理项目实际工程量的增减及各种设计变更均不得改变原合同价。这种合同的风险仅由承包商承担，在总价合同中，尽管规定了合同总价在实施中无论发生什么情况都不得改变，但在实际中，承包商为了降低风险会千方百计寻找理由，双方也会经常发生争议，在大型土建工程中，不宜采用总价合同。

　　2、费用加减合同

　　费用加减合同要求承包商对承包的工程项目报其人工费、设备费、材料费、管理费的基本价格以及利润比例，业主按上述实际发生的各种费用，外加规定比例的利润向承包商付款，这种类型合同的主要风险由业主承担。由于承包商不承担任何风险，无论工程量和设计发生增减或变更，承包商的利润是不变的。因此，承包商不会注意节省。这种方式一般适用于土建合同中的计日工的支付，只作为合同应变能力的补充措施。

　　3、单价合同

　　单价合同是土建工程承包中采用较多的一种合同方式。单价合同是以承包商中标时所报的各项工程单价为基础，工程量则按经监理工程师批准的实际完成的数量为准。合同的风险是由合同双方共同承担的`，在单价合同的执行过程中，监理工程师必须规范执业，做好详细记录，否则，支付就没有可靠的依据。当然，承包商投标的总报价并不是业主最终支付给承包商的合同款数，承包商的投标总报价仅供评标时使用。在合同执行中，设计变更、工程量增减、价格浮动、追加工作、合同变更、汇率变化、索赔的发生等等都会导致业主支付额的变化。

　　三、世行贷款中土建工程合同管理的范围

　　世行贷款中合同管理的业务面很广，每项业务都有规定的程序和方法，每项业务之间又存在不可分割的联系。世行贷款中合同管理的业务范围包括：进度控制、图纸和规范、工程施工设备、材料、施工质量控制、施工条件、安全检查、现场会议、合同变更和索赔、工程风险的合理负担、工程验收、劳务和分包合同的管理、仲裁和纠纷的协调处理、档案资料管理等。但是，世行贷款中合同管理是有重点的，只有突出重点，才能做好管理工作。

工程合同篇5

　　1、按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和（）三类。

　　A、建设工程监理合同

　　B、建设工程采购合同

　　C、建设工程分包合同

　　D、建设工程施工合同

　　答案：D。

　　解析：按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。

　　2、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。

　　A、物

　　B、行为

　　C、智力成果

　　D、货币

　　答案：A。

　　解析：合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。

　　3、下列关于代理的叙述中，不正确的是（）。

　　A、代理的民事责任由被代理人承担

　　B、代理人以自己的名义实施代理行为

　　C、被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

　　D、代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

　　答案：B。

　　解析：代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理的特征包括：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;②代理人以被代理人的名义实施代理行为;③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，即代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示;④被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

　　4、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。

　　A、只能要求债务人履行债务

　　B、只能要求保证人履行债务

　　C、不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

　　D、可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

　　答案：D。

　　解析：连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的。债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

　　5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元，从B银行贷款20xx万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用子清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。

　　A、A银行4000万元，B银行1000万元

　　B、A银行3300万元，B银行1700万元

　　C、A、B银行各2500万元

　　D、A银行3000万元，B银行20xx万元

　　答案：D。

　　解析：同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：①抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿;②抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。

　　6、（）担保方式必须依法行使，不能通过合同约定产生。

　　A、保证

　　B、抵押

　　C、留置

　　D、定金

　　答案：C。

　　解析：由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。

　　7、施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（）担保。

　　A、保证

　　B、质押

　　C、留置

　　D、定金

　　答案：A。

　　解析：施工合同的履约保证，是为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的担保，以防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或者违约，并弥补给发包人造成的经济损失。履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种。

　　8、某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。在建设过程中，由于飓风天气，一辆施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。

　　A、业主自行承担全部损失

　　B、业主和保险公司协商分担损失

　　C、保险公司承担全部损失

　　D、保险公司承担一半损失

　　答案：C。

　　解析：建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然事件，指地震、海啸、雷电、庵风、台风、龙卷风、风基、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。

　　9、建筑工程一切险保险合同于20xx年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为20xx年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于20xx年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前两天正式开工。建设工程一切险的保险单责任开始时间为（）。

　　A、20xx年3月1日

　　B、20xx年3月20日

　　C、20xx年3月10日

　　D、20xx年3月18日

　　答案：C。

　　解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。

　　10、下列选项中，不属于招标准备阶段工作的是（）。

　　A、划分标段

　　B、确定招标方式

　　C、资格审查

　　D、编制招标文件

　　答案：C。

　　解析：招标准备阶段的工作包括划分标段、确定招标方式、选择招标代理机构、编制招标的有关文件。

　　11、全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是（）。

　　A、管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少

　　B、管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多

　　C、管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少

　　D、管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多

　　答案：A。

　　解析：合同包的数量多好还是少好不能简单地一概而论，应结合项目的施工特点、建设资金的到位计划、可能参与投标竞争的施工承包人的数量和能力进行统筹考虑。发包的数量少，合同管理相对单一。由于要求承包人的施工能力强，因此有能力参与竞争的投标人相对较少，投标竞争的激烈程度相应降低。

　　12、下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的是（）。

　　A、有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

　　B、有丰富的政府机关人脉

　　C、有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力

　　D、有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”

　　答案：B。

　　解析：发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。若不具备相应能力，应委托招标代理机构负责招标工作的有关事宜。选择招标代理机构时，既要审查是否具有相应资质，还应考察其是否主持过与本次招标工程规模和复杂程度相应的经历，以便判断代理招标的能力。

　　13、在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。

　　A、应发给全体投标人，但不必说明问题来源

　　B、只对该投标人有效

　　C、应发给全体投标人，并说明问题来源

　　D、对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

　　答案：A。

　　解析：投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，以保证招标的'公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。

　　14、如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间（）前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

　　A、10天

　　B、10个工作日

　　C、15天

　　D、15个工作日

　　答案：C。

　　解析：如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间15天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

　　15、需要重新进行招标的情形是（）。

　　A、投标截止时间，投标人少于3个

　　B、招标人对所有中标候选人均不满意

　　C、重新招标后投标人仍少于3个

　　D、重新招标后所有投标被否决

　　答案：A。

　　解析：招标过程中出现如下情形之一时，招标人应当重新招标：（1）在投标截止时间止，投标人少于3个的;经评标委员会评审后否决所有投标的。

　　16、资格预审申请文件的内容包括（）。

　　A、资格预审办法

　　B、申请人基本情况表

　　C、申请人资格要求

　　D、申请人须知

　　答案：B。

　　解析：资格预审申请文件包括：（1）资格预审申请函;（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;（3）联合体协议书。本次招标不接受联合体投标或申请人不组成联合体，则不需提供;（4）申请人基本情况表;（5）近年财务状况表;（6）近年完成的类似项目情况表;（7）正在施工和新承接的项目情况表;（8）近年发生的诉讼及仲裁情况;（9）其他材料，在申请人须知前附表内要求提供的材料。

　　17、投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（）。

　　A、投标文件没有加盖公章

　　B、投标文件中的大写金额与小写金额不一致

　　C、投标担保金额多于招标文件的规定

　　D、投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认

　　答案：B。

　　解析：投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准;②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

　　18、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（）招标。

　　A、施工

　　B、设备采购

　　C、设计

　　D、材料采购

　　答案：C。

　　解析：设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

　　19、招标人采用邀请招标方式的，应保证有（）个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。

　　A、2

　　B、3

　　C、4

　　D、5