当前位置：9136范文网>实用文档>合同>工程合同

工程合同

时间：2024-01-02 08:38:17 合同我要投稿

（优秀）工程合同9篇

　　在人民愈发重视法律的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编精心整理的工程合同10篇，欢迎大家分享。

（优秀）工程合同9篇

工程合同篇1

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、参照国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务协议的同时，经协商一致，签订本协议。

　　一、承包工程项目

　　（1）工程项目名称：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程

　　（2）工程地址：攀枝花市盐边县安宁园区

　　（3）承包内容：新立电杆5基，电杆采用φ230×15米，电杆基础采用C20砼浇筑；架设10kV线路0.310公里（导线采用架空绝缘导线JKLYJ-10kV-240），安装智能远程费控表1只、专变采集终端1台；安装10kV成套配电柜5面、400V配电柜9面、直流屏1面；安装10kV组合式高压计量箱，安装500KVA变压器一台，低压配电柜安装，安装800KVA变压器一台（利用原有800KVA变压器，将原变压器及低压配电柜移位新建配电房内），制作户外电缆头1套，制作户内电缆头2套，项目涉及的各内标识制作安装，空洞封堵、设备接地制作安装遥测，负责将高压线安装至低压配电柜。

　　（4）工程项目期限：自年月日至年月日。

　　二、合同价款及付款方式

　　（1）劳务包干价：13000元（大写：壹万叁仟元整）

　　（2）付款方式：待工程竣工验收合格后，7个工作日内付清工程劳务款。

　　4. 甲方的安全文明施工权利和义务

　　（1）对乙方的安全、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方人员、技术不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。

　　（2）组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定。

　　（3）有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不安全行为，督促其及时改正，必要时可终止其工作。对因乙方责任造成的事故和损失，有权按规定扣除安全风险抵押金。

　　（4）严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，负责乙方的办票工作，督促乙方按票执行。

　　（5）施工所有材料除混凝土外，其余材料由甲方运到施工现场。

　　5. 乙方的安全文明施工权利和义务

　　（1）落实本劳务作业相关的.防火、防坍塌、等安全防范措施。

　　（2）按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品；定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新；执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措。

　　（3）临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。

　　（4）动火制度，落实相应的安全措施和防火措施。在已受电、投运区域施工，落实设备防护和人身安全措施。

　　（5）工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、带电工作必须严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任，(包括误入带电设备和线路)并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失；

　　（6）应每天检查工器具检测日期是否过期，过期的工器具由乙方自检，如不按照规章制度要求，使用过期工器具被上级领导检查违规使用工器具和罚款等损失，由乙方负责；

　　（7）严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范，精心组织、文明施工，确保施工质量和工期；

　　（8）工程施工需要停电，必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责；

　　（9）负责工程竣工验收，如不按照施工图纸施工造成返工的一切损失由乙方承担；甲方不承担任何责任；

　　（10）施工过程中，所发生的安全事故由乙方自行承担；

　　7. 需要补充协议内容：三、附则

　　（1）本协议约定的各项条款，经双方签字后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的

　　安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

　　（2）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

　　（3）协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

　　（4）其他未尽事宜可另行约定。

　　（5）本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方：

　　身份证号码：

　　电话：乙方：身份证号码：电话：

工程合同篇2

　　本合同由 _______________(以下称甲方)和 _______________(以下称乙方)签定。

　　一、合同宗旨

　　为了发展旅游事业，经双方协商同意，甲方向乙方购买2条滑索。乙方按下述条款向甲方提供本合同所规定的规范和性能的滑索设备和相关服务。

　　二、技术规格

　　滑索条数：__________条

　　滑索水平长度：__________ 米

　　滑索上下站高差米：__________米

　　三、供货范围

　　乙方将按如下范围向甲方提供设备及相关服务

　　1、全新未经使用过的设备(见设备清单)。

　　2．设备的运输。

　　3．设备的土建基础设计。

　　4．滑索设备的安装、调试。

　　5．免费对甲方人员进行理论指导及现场培训。

　　四、交货及工程进展

　　1．乙方在合同生效后15天内完成滑索的设计，15天内向甲方提供土建施工图纸。

　　2．乙方在合同生效后2个月内向甲方提供滑索的全套设备。

　　3．乙方在合同生效后2.5个月内完成滑索的全套设备安装调试，并交付甲方使用。

　　五、价格

　　合同总额为__________万元人民币(__________元人民币)。

　　六、付款方式

　　1．甲方在合同生效后向乙方支付__________万元人民币的合同款(大写：__________元人民币)。

　　2．甲方在设备发货前，向乙方支付__________万元人民币的合同款(大写：__________元人民币)。

　　3．甲方在乙方设备调试完成并交付使用后，向乙方支付__________万元人民币的合同款(大写：__________元人民币)。

　　七、甲方责任

　　1．甲方负责地形测量，在合同生效后5天内向乙方提供地形、地质资料及测量结果。

　　2．甲方在合同生效1.5个月内完成滑索的'土建工程施工(含预埋地脚螺栓)并具备在安装条件。

　　3．甲方免费提供合同正常进度内的设备保管场地，负责所到设备卸货和保管工作。

　　4．甲方负责乙方到现场的工程技术人员的食宿。

　　5．甲方按期向乙方支付合同规定款项，如延误时间则工期顺延并承担违约金。

　　6．甲方负责组织、申请检测验收工作并承担费用。

　　八．乙方责任

　　1．乙方对滑索设备及安装调试的工程质量负责。

　　2．乙方向甲方提供设备合格证。

　　3．乙方负责向甲方提供有关滑索的技术资料(使用维护说明书)。

　　4．乙方无偿承担必要的技术理论和安全规定的讲解、指导，并现场对甲方人员进行操作培训。

　　5．乙方负责支付其雇员在执行本合同期内因乙方责任的患并受伤、保险及所发生的费用。

　　6．乙方协助甲方的检测验收工作，并提供应由乙方提供的验收文件。

　　九．甲方违约责任

　　1．甲方中途无故退货，应向乙方偿付退货货款，并支付该部分货款的5％的违约金。

　　2．甲方逾期付款，按逾期部分款额按每日5‰支付乙方违约金。

　　十．乙方违约责任

　　1．乙方中途无故终止合同，应向甲方偿付已付货款，并支付该部分货

　　款的5％的违约金。

　　2．由于乙方的原因不能按期交付使用，应向甲方进行赔偿，逾期按合同总额每日5‰支付乙方违约金并在双方重新确定之日内交付使用。

　　十一．不可抗拒

　　如果出现不可抗拒的原因影响合同的执行，双方本着友好协商的精神解决。

　　十二．合同仲裁

　　如发生纠纷，甲、乙双方应及时协商解决，协商不成时，可以向项目所在地合同签定地人民法院起诉，费用由败诉方支付。

　　十三、其他

　　1．本合同一式四份，双方各执两份。

　　2．本合同未尽事宜，双方本着协商的精神解决。

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　法人代表(签字)：_________

　　附件

　　设备清单

　　1．钢丝绳__________根

　　2．上下站钢结构架__________套

　　3．缓冲垫__________件

　　4．滑轮架__________件

　　5．吊带__________件

　　6．对讲机 __________只

　　7．缓冲装置__________件

工程合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装暖气管道达成如下协议：

　　第一条工程概况：

　　1、主要材料概况：

　　暖气管道用。暖气片用。

　　2、安装工程概况：

　　(1)工程地点：

　　(2)工程造价：

　　(3)开工日期：20xx年月日;

　　(4)竣工日期：20xx年月日;

　　(5)付款方式：安装结束，验收合格后支付工程款。

　　第二条乙方工程材料进场时，由甲方指定货物堆放地点，工程材料的安全由乙方负责。

　　第三条产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责暖气管道的安装、调试。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意。

　　第四条违约责任

　　一、乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的`工作;

　　2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的5‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　4、由于材料及安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　　二、甲方责任：

　　1、甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口;

　　2、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：

　　(1) 设计变更;

　　(2) 不可抗力;

　　(3) 甲方同意工期顺延的其他情况。

　　第五条?产品质量责任和售后服务条款

　　自验收之日起,工程保修期为壹年。

　　第六条?因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第七条?解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条?本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十条?本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　年月日

工程合同篇4

　　甲方：

　　姓名，性别月身份证号

　　乙方：

　　姓名，性别，出身年月日，住址身份证号

　　甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，就贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目，经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议：

　　一、甲方义务与责任

　　1、本着对贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目的人脉及项目充分了解，为乙方提供真实的信息，协助乙方对贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目的合同签订给予配合把关。

　　2、确保项目的真实性，并协调中隧道南方建设股份有限公司贵州分公司与乙方签订项目的施工合同。

　　二、乙方义务与责任

　　1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。

　　2、本着甲方对贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信心，为甲方负责提供真实有效的资料及施工中资金和施工实力，劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方（指另外的接洽人）为协调负责人。

　　三、报酬支付

　　1、在甲方帮助乙方取得这一项贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目工程施工承包权后，乙方向甲方支付劳动报酬总工程费 %

　　2、本项目施工合同签订后三天内，甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方。

　　四、违约责任

　　（一）甲方违约责任

　　1、本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得以本项目再接受任何的第三方服务（施工队伍）。

　　2、本协议签订后，若甲方就此项目给予另外的施工队伍施工，视甲方违约赔偿乙方违约金5万元。

　　3、若乙方拒绝配合甲方的工作，甲方有权另行寻求其他合作者。

　　（二）乙方违约责任

　　1、在本合同签订后，乙方越过甲方与中介方完成交易（包括直接或间接），视为甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三条的第1款所约定的劳务报酬，甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的'权力。

　　2、本协议签订后，若乙方就此项目与第三方（另外的接洽人）接洽，视乙方违约赔偿甲方违约金50万元。

　　五、保密

　　在本次服务项目中，甲、乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务，未经许可不得擅自披露或使用。本合同一式三份，甲、乙双方、见证人各执一份。如甲方提出的协议合同乙方没有意见，双方签字当日生效。

　　乙方：身份证号：

　　20xx年月日甲方：见证人：

工程合同篇5

　　中华人民共和国建设部

　　国家工商行政管理总局

　　第一部分协议书

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国工程总包合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：工程内容：

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

　　工程立项批准文号：资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程，但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。

　　三、工程总包合同工期

　　开工日期：年月日（以开工令为准）

　　交工日期：年月日（具备部分精装修队伍进场条件），月日完成所承包范围的所有分项工程。

　　四、质量要求

　　工程质量要求：合格

　　五、工程总包合同价款

　　金额（大写）：暂定人民币仟佰万元（以工程结算为准）元

　　六、组成工程总包合同的文件

　　组成本工程总包合同的`文件包括：

　　１、本工程总包合同协议书

　　２、中标通知书

　　３、投标书及其附件

　　４、本工程总包合同专用条款

　　５、本工程总包合同通用条款

　　６、标准、规范及有关技术文件

　　７、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本工程总包合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本工程总包合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照工程总包合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照工程总包合同约定的期限和方式支付工程总包合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、工程总包合同生效

　　工程总包合同生效时间：年月日

　　工程总包合同订立地点：

　　本工程总包合同约定自双方后生效。

　　发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　邮编：邮编：

　　鉴证意见：

　　经办人：

　　鉴证机关：

　　年月

　　日

工程合同篇6

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　经双方协商，甲方将厂房工程部分防水卷材、防水涂料分项工程交由乙方承包施工，为明确双方责任，特订立本施工合同，具体条款如下：

　　一、工程地点及承包范围：厂房屋面防水项目。

　　二、承包方式：按双方协商的内部包工包料方式承包。

　　三、用料约定：经乙方推荐，采用4mmSBS防水卷材。

　　四、工程质量等级及验收约定：本工程质量应达合格标准。乙方应严格按照福建省防水工程新规范标准和甲方要求施工，防水工程应保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度。如不能达到验收等级标准，乙方自愿返工至验收合格并承担由此给造成的任何责任。

　　五、工期要求：乙方应配合土建施工工期，确保不耽误土建施工。

　　六、工程价款的核算和支付：

　　1、工程量计算：按实铺面积计算。

　　2、单价：4mm厚SBS防水卷材包工包料22元/平方米。

　　3、付款方式：工程完工，工程量经甲方确认后，甲方在20天内付工程结算总造价50%给乙方，其余50%在工程经质检部门验收合格后付清。

　　七、甲方职责：

　　（1）提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　（2）提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

　　（4）有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，可要求乙方整改至合格。

　　八、乙方职责：

　　（1）服从甲方管理，接受甲方的.监督。施工前应向甲方提供本工程的施工方案、技术保证措施文件。自行做好放样、测定、抄平、质量自查工作，提交完整的施工资料包括防水工程隐蔽工程验收资料。

　　（2）确保提供本工程使用的防水卷材质量合格。即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、出厂证、检测报告等内业资料原件。材料如不合格，自愿承担由此引起的任何责任。

　　（3）配合本工程整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

　　（4）遵守施工现场的各项规章制度，确保安全、文明施工。不得有违规行为，否则自愿接受甲方的处罚。

　　（5）严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到合格标准，并对工程保修三年。三年内如有质量问题，甲方应在24小时内到场承担保修义务。

　　（6）对本班组施工操作人员进行上岗考核，所有施工人员均应有身份证、暂住证、建筑防水施工人员岗位合格证书，严禁使用童工和未成年人。施工操作期间，管理人员不得离开现场。

　　（7）对本分项工程的质量、安全、工期负全部责任。

　　九、其它事项：如乙方不服从甲方管理，不能保证工程质量、安全生产、文明施工，故意拖延工期，甲方有权终止本合同，由此引起的损失由乙方自行承担。

　　十、本合同未尽事宜，双方可另定补充协议，经双方签字后与本合同具同等效力。

　　十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同自签字后生效，至工程保修期满时终止。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　签订日期：年月日

工程合同篇7

　　本授权书申明：_________（公司注册地点）_________（公司名称）_________（职务）_________（姓名）经合法授权，特代表本公司（以下称“承包人”）任命_________（公司名称）_________（职务）_________（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关_________（合同名称）的施工、建成和维修方面，以承包人的`名义并代表承包人签署投标书、进行谈判、签署合同和处理与此有关的一切事务。

　　各方在此分别签字，以资证明。

　　授权人（签字）：_________ 证人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇8

　　[摘要]总价合同因为有利于业主控制造价，承担风险较小所以越来越受业主的青睐。但随着总价合同的使用范围的扩大，它的局限性也表现的更加明显。本文主要对总价合同风险分担不均衡产生的原因，和容易产生争议的内容进行分析，提出相关建议及解决措施。

　　【关键词】工程项目；总价合同；风险；争议；可调整

　　建设工程承包合同按照不同计价方式分主要有三种，即总价合同、单价合同和成本补偿合同。由于总价合同结算简单，有利于发包方的投资控制，而且承担的风险更小，所以越来越受业主的青睐。

　　总价合同是由承发包双方事先在合同中确定委托给承包商完成的全部施工任务，按全部任务或整个工程计算总价。待实施的工程性质和工程量由双方事先根据图纸、规范要求明确商定，价格按照中标的承包商在投标中提出的报价，由此确定的款额作为合同的总价。根据施工招标时的要求，当施工内容和有关条件不发生变化时，业主付给承包商的价款总额就不发生变化。

　　总价合同又可分为固定总价合同和可调总价合同。

　　其中固定总价合同，是指完成合同约定范围内的工程量以及为完成该工程量而实施的全部工作的总价款一经约定，除工程和设计变更外，一律不调整。固定总价合同的特点有：

　　1、业主更容易控制工程造价。业主在签订合同后只要不发生设计或者工程变更引起施工内容变化，合同总价就是最后结算价款。这可以避免承包商以低价中标然后通过不断的签证来增加造价，促进承包方在施工过程中主动提高效率节约成本。而业主的工作就是做好质量和进度的管理，确保施工单位保质保量完成合同约定的施工内容。

　　2、承包商承担主要风险。固定总价合同签订以后，承包商将要承担价格风险。这不仅包括投标时报价失误，也包括施工过程中的'材料价格上涨产生的风险。另外承包商还要承担工程量计算错误造成的风险。

　　当然材料价格变化对于业主方来说也存在着潜在的风险，因为材料价格的变动并非只有上涨，建材价格的波动主要是随供需情况和原材料价格变化而变化，在目前国家抑制房产投资过热和基础建设投资收紧的情况下，主要建材价格，特别是钢材价格不断走低，但由于固定总价合同的价格不可调的特点，必然会给业主来带来损失。

工程合同篇9

　　关键词：合同管理建设监理

　　摘要：结合山口水电站发电厂房工程监理实践，以合同管理为主线，从质量（主要讨论分包管理）、进度、投资等几方面进行了简要论述，总结了厂房监理中宝贵经验，工程从开工建设至全部完工，圆满地实现了工程建设预定目标。

　　1工程概况

　　山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级，主要承担发电任务，其次是反调节任务。工程规模属大（2）型，工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置，由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案，总装机为3×47mW，单机流量157。30m3/s。

　　2建设工程监理

　　水利工程施工合同具有合同标的不动产，受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位管理，较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。

　　2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时，严格按照国家建设监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行解释时，要按照合同文件的先后排列顺序，有序安排，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的解释，不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务；四是对于固定总价承包项目，严格按照总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应承担的风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方面的关系。

　　2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中，严格按照签订的合同，审批承包商编制的施工计划，同时，严格按计划进行监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要，要求承包商提前完工的，监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议，其协议内容应包括：①提前的时间和修订后的进度计划；②承包人的赶工措施；③发包人为赶工提供的条件；④赶工费用和奖金，以及专用条款相关具体规定。以便提高承包方工作积极性。

　　对于承包商未能按期完工的，严格按《水利水电土建工程施工合同条件》（示范文本）（GF—20xx—0208）的条款区别对待，特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件，不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行的'，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不可抗力原因的，非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要认真分析，做到公正、公平、合理解决。

　　2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时，严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等，应根据具体情况具体处理，防止造成甲乙双方经济损失。

　　2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量；改变使用功能、质量要求标准和产品类型；任何部分施工顺序等原因造成工程变更的，监理工程师要根据工程变更令，从提高工程效率出发，避免造成管理混乱。

　　2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包项目，承包商不得将承包工程的任何部分分包；对于业主同意分包的项目，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时，要做好协调工作，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。

　　2.6合同争议与索赔管理

　　2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时，作为建设监理，严格按照以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成一致意见的请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了约定，因此，监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人，以便合同发生争议时妥善处理。

　　2.6.2索赔管理根据索赔的依据，严格按照施工合同的约定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是：

　　①与施工合同对照，已造成承包商超出施工成本的额外支出，或由于业主的原因造成的工期延误；

　　②不属于承包商应承担责任

　　③承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应认真审核以下项目：

　　①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理；

　　②承包商的取费标准是否正确、合理；

　　③分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止出现经济黑洞。

　　3几点建议

　　结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注

　　①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象；

　　②重视金结、机电设备安装与土建协调工作；

　　③重视材料供应；