当前位置：9136范文网>实用文档>合同>工程合同

工程合同

时间：2024-01-08 09:21:18 合同我要投稿

工程合同【汇总6篇】

　　在当今不断发展的世界，越来越多事情需要用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编收集整理的工程合同6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

工程合同【汇总6篇】

工程合同篇1

　　单项选择题

　　1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。

　　A、经工程师批准

　　B、经发包人批准

　　C、由承包人自行决定

　　D、由承包人通知发包人

　　2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。

　　A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求

　　B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

　　C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

　　D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

　　3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。

　　A、检查承包人现场同期的记录

　　B、指示承包人缩短合同工期来源:学易网

　　C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定

　　D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中

　　4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )。

　　A、由业主负责

　　B、由设计单位负责

　　C、由承包商负责

　　D、由业主与承包商各负一半

　　5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由( )保管。

　　A、发包人

　　B、承包人

　　C、工程师

　　D、发包人与承包人共同

　　6、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求( )给予补偿。

　　A、监理人

　　B、总监理工程师

　　C、发包人

　　D、发包人和监理人

　　7、驻地监理工程师代表的工作，应直接对( )负责。

　　A、业主

　　B、监理工程师

　　C、承包商

　　D、分包商

　　8、按施工合同示本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由( )办理保险。

　　A、发包人

　　B、承包人

　　C、发包人和承包人共同

　　D、监理人

　　9、颁发接收证书之日即为()。

　　A、竣工日

　　B、合同解除日

　　C、缺陷责任期结束日

　　D、完工日

　　10、设计招标应采用( )方式进行招标。

　　A、公开

　　B、邀请

　　C、询价

　　D、方案竞选

　　11、能够作为保证人的为( )。

　　A、法人的`职能部门

　　B、公司

　　C、学校

　　D、幼儿园

　　12、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方( )。

　　A、不必追究对方的违约责任

　　B、按300t的数量计算违约金

　　C、按100t的货款计算违约金

　　D、按逾期15天的时间计算违约金

　　13、承包人采购的材料，在使用前应( )。

　　A、按工程师的要求进行检验

　　B、由发包人负责检验

　　C、检验费由发包人承担

　　D、不合格可使用

　　14、承包人负责采购的材料和设备，应( )。

　　A、发包人负责检验试验，费用发包人承担

　　B、发包人负责检验试验，费用承包人承担

　　C、承包人负责检验试验，费用承包人承担

　　D、承包人负责检验试验，费用发包人承担

　　15、工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用( )。

　　A、由施工单位直接向设计单位索赔

　　B、由设计单位全额承担

　　C、由建设单位全额承担

　　D、通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责

　　16、《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( )。

　　A、增加合同中约定的工程量

　　B、删减承包范围的工作内容交给其他人实施

　　C、改变承包人原计划的工作顺序和时间

　　D、更改工程有关部分的标高来

　　17、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是( )。

　　A、定金

　　B、抵押

　　C、质押

　　D、留置

　　18、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。

　　A、节省招标费用

　　B、招标时间短

　　C、减小合同履行过程中承包不违约的风险

　　D、竞争激烈

　　19、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。

　　A、正常监理工作

　　B、附加监理工作

　　C、额外监理工作

　　D、新的委托监理合同工作

　　20、仲裁委员会的裁决，当事人应当履行。一方当事人不履行，另一方当事人可以向( )申请执行。

　　A、行政管理机关

　　B、人民法院

　　C、仲裁委员会

　　D、调解委员会

工程合同篇2

　　委托方（以下简称甲方）：

　　服务方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商，就甲方的消防设备委托乙方进行维护保养，达成如下协议条款，共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：

　　二、工程期限

　　本协议自双方签字、盖章之日起即为生效，有效期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　三、委托内容：

　　1、甲方委托乙方保修服务的消防设备共有3个系统：

　　（1）火灾自动报警/消防联动控制系统；

　　（2）消火栓系统；

　　（3）自动喷淋灭火系统。

　　2、消防系统的维护保养：共_____个月。

　　四、工程价款及结算方式

　　维修费用及其付款结算办法：

　　1、经双方协商，该项工作每年的维护保养费________元。（大写：________元整）。

　　2、协议双方签字盖章生效后半年内支付协议额的________%的维护费，即：________元。

　　（大写：________元整）

　　五、双方义务

　　甲方：

　　1、甲方需提供消防系统的全套竣工资料，如果竣工资料不全，应提供消防平面图或建筑结构图，以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行，其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图，主要消防产品资料等。在维护过程中，乙方如需原设计、施工单位提供有关资料，甲方应牵头做好协调工作。

　　2、甲方应安排专职值班员24小时值班，值班员能够正确操作设备，遇有故障情况及时通知乙方。

　　3、值班员对设备运行情况做好日常记录，认真填写故障报修单并及时报修，对重大修理项目积极组织协调。

　　4、甲方如进行装修，必须事前通知乙方，不经乙方同意，装修方不得随意打断、更改消防线路；移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。

　　5、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件，协助乙方的工作。

　　乙方：

　　乙方承接消防系统的.维护保养任务后，对该工程消防系统做到精心维护，科学检修。

　　1、在对某些隐蔽工程进行维修时，乙方应尽量保护原设施，若不可避免要对原装修进行改动，由甲乙双方协商解决。

　　2、乙方应严格执行定期检修和紧急排故等维护保养工作。每次保养后，乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名的保养记录，并由甲方主管领导或指定代表签字确认。

　　3、乙方在维护保养期间负责各消防设备的清洁工作。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人: 委托代理人

　　维护联系人：维护联系人：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

工程合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，为保障甲乙双方的合法权益，明确双方义务，本着合理互利和原则，为确保维修质量，双方履行合同义务，特签订如下协议：

　　一、工程范围：西秀区民政局麻疯院院坝、路，具体以乙方与甲方有关部门的现场查看及确定的维修方案为准。

　　二、维修服务费计算：以现场确定的维修方案做参考，由乙方报价，甲方审核并同意的价款为准。

　　三、合同期限：

　　暂定一个月，从合同签订之日计。本次维修期限自20xx年月日起，工期约 30 天。

　　四、付款方式：合同签订后，预付款20000.00元，维修过程中完成总工程量50%付至维修单造价的50%(含预付款)，全部完工后付至维修单造价的90%，经甲方验收合格后15日内一次性支付剩余10%工程尾款。

　　五、乙方责任：

　　1、本合同性质为承揽合同，施工期间应当确保不发生安全事故。

　　2、乙方应严格按照工程质量的技术要求进行施工，确保维修工程的`质量。

　　3、会同甲方确定维修方案，并据此进行合理报价。乙方同意：甲方支付末笔维修款的前提乙方必须获得业主的亲笔签字认可，否则甲方有权拒付该款。

　　六、甲方责任：

　　施工期间进行工程质量监督和验收签字。按时支付工程款，保证工程顺利进行。

　　七、违约责任：

　　在合同期限内任何一方有合理原因造成无法履行合同，须在终止合同前十五天当面通知对方，否则终止合同一方将依照合同价款50%支付对方违约金。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，涂改无效，如有未尽事宜双方协商解决，合同自双方盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇4

　　征用土地单位：______________，以下简称甲方

　　被征土地单位：______________，以下简称乙方

　　根据______________（审批权力机关）批准的______________建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》和______________省（或自治区、直辖市）政府的有关规定，经甲方向征地所在的的土地管理机关申请和__________县（或市、省）人民政府审查批准，经甲乙双方实地查看、反复协商，特签订本合同，以供双方共____________________

　　第一条征用土地数量及方

　　甲方征用乙方土地共_________亩，其中:稻田_______亩，水塘_______亩，菜地_______亩，坡地_______亩，宅基地_______ 亩，林木_______亩，共有树木_______株。所征土地东起________，南起_________，西起________，北起_______。

　　第二条征用土地的各类补偿费和安置补助费

　　1．根据_______省（或自治区、直辖市）政府关于征用土地的补偿规定，各类耕地（包括菜地）按该地年产值的_______倍（一般为该耕地年产值的三至六倍）补偿。征用无收益的土地，不予补偿。（征用园地、鱼塘、藕塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准，按省、自治区、直辖市政府制定的办法执行；征用城市郊区的菜地，还应按当地政府的有关规定，向国家缴纳新菜地开发基金。）

　　2．根据_______省（或自治区、直辖市）政府的规定，所征土地上的青苗按该地年产值的_______%补偿，所征土地上的水井、林木、水塘等附着物按_______办法补偿。房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物、树木抢建的设施，甲方一律不予补偿。

　　3．各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核定，稻田按平均亩产大米___________公斤，每公斤计价______元，年产值每亩核定为_______元；旱地按平均亩产玉米（或小麦）_________公斤，每公斤计价_______元，年产值每亩核定为_______元；菜地按平均亩产大白菜_______公斤计算，每公斤计价_______元，年产值每亩核定为_______元。

　　4．根据《国家建设征用土地条例》的规定，乙方需要安置的农业人口数，按征地前农业人口，没和耕地面积的比例，及征地数量计算，一共计_______人；甲方对乙方农业人口的安置补助费标准，按所征耕地每亩产值的二至三倍计算（年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算，但每亩耕地的安置补助费，最高不得超过其年产值的十倍），征用宅基地不付安置补助费（征用园地、鱼塘、藕塘、林地、牧场、草原等土地的安置补助费，按省、市、自治区政府制定的标准计算）。

　　甲乙双方在本合同上签字，并实地勘验征用地界、定立永久性界桩后_______日内，甲方向乙方一次（或商定于某段时期内几次）支付全部各类补偿费、安置补助费共_______元（其中，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的二十倍），付款均通过建设银行转账托付。

　　第三条减免公、余粮交售任务

　　甲乙双方按照_______人民政府的规定，根据被征土地的亩数，向_______人民政府呈递减免公、余粮交售任务的申请报告，实际减免量，以_______人民政府的批文为准。

　　第四条安置办法

　　乙方因被征用土地造成农业剩余劳力，甲方应向有关单位联系，采取以下第（）项办法解决：

　　1．发展农业生产。甲方协助乙方改良土壤，兴修水利，改善耕作条件；在可能和合理的条件下，经县、市土地管理机关批准，适当开荒，扩大耕种面积；也可由甲方结合工程施工帮助造地，但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。

　　2．发展社队工副业生产。在符合国家有关规定的条件下，甲方帮助乙方因地制宜，兴办对国计民生有利的工副业和服务性事业，但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。

　　3．迁队或并队。土地已被征完或基本征完的生产队，在有条件的地方，可以组织迁队；也可按照自愿互利的原则，与附近生产合并，甲方要积极为乙方迁队或并队创造条件。

　　按照上述途径确实安置不完的剩余劳动力，经_______省或自治区或直辖市人民政府批准，在劳动计划范围内，符合条件的可以安排到集体所有制单位就业，并将相应的安置补助费转拨给吸收劳动力的单位；甲方如有招工指标，经_______省或自治区或直辖市人民政府同意，也可以选招其中符合条件的当工人，并相应核减被征地单位的安置补助费。乙方的土地被征完，又不具备迁队、并队条件的，乙方原有的农业户口，经省或自治区，或直辖市人民政府审查批准，可转为非农业户口或城镇户口，乙方原有集体所有的财产和所得的补偿费、安置补助费，由县市以上人民政府与有关乡、村商定处理，用于组织生产和不能就业人员的'生活补助。

　　乙方用补偿费和安置补助费兴建生产生活设施所需建设物资，乡、村能够解决的，由乡、村自行解决；乡、村不能解决的，由当地政府协助解决；地方无法解决的少数统配部管物资，经县（或市）土地管理机关审查核实后，由甲方随同建设项目向国家有关部门申请分配，物资价款由乙方支付。

　　第五条甲方的责任

　　1．甲方征用土地上有青苗的，在不影响工程正常进行的情况下，应当等待乙方收获，不得铲毁；凡在当地一个耕种收获期内尚不需要使用的土地，甲方应当与乙方签订协议，允许乙方耕种。

　　2．甲方已征用二年还不使用的土地（铁路沿线以及因安全防护等特殊需要，符合国家规定的留用土地，不得视为征而未用的土地），除经原批准征地的机关同意延期使用的土地外，当地县（或市）人民政府有权收回处理，甲乙方均不得擅自侵占或处理。

　　3．甲方如逾期不向乙方支付征地的各种补偿费和安置补助费，乙方可凭本合同正本申请建设银行从甲方银行账户内拨付，并可请求甲方按银行关于延期付款的规定偿付违约金。

　　第六条乙方的责任

　　1．自本合同订立之日起，乙方有责任告知所属村民不得在征用土地内种植作物，不得砍伐林木和损坏其他附着物，有违反者，乙方必须赔偿甲方的损失。经甲方同意在征地上种植作物的，乙方应统一安排，不得逾期。

　　2．乙方在本合同订立后需在征用土地上架设电线、兴修沟渠等，应经甲方同意，乙方应在不影响建设工程的前提下动工，否则按侵犯公有财产报请有关机关处理。

　　第七条工程临时用地

　　甲方在工程施工过程中，需要建设材料堆场、运输道路和其他临时设施的，应当尽量在征地范围内安排。确实需要另行增加临时用地的，由甲方向原批准工程项目用地的主管机关提出临时用地数量和期限的申请，经批准后，同乙方签订临时用地协议，并按乙方前三年土地平均年产值逐年给予补偿。甲方在临时用地上不得修建永久性建筑物。甲方使用期满，应当恢复乙方土地的耕种条件，及时归还乙方，或按恢复土地耕种条件的工作量向乙方支付费用。

　　第八条其他

　　本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜。须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，双方协商不能解决的，可报请建设工程管理部门和_____县（或市）政府调解，调解不成的，可报请合同管理机关仲裁，也可提请有管辖权的人民法院裁决。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_______份，送_______人民政府、计委、建委、建设银行、农委……各留存一份。

　　征用土地单位（甲方）（盖章） ____________

　　地址：___________________________________

　　代表人：（盖章）_________________________

　　联系人：_________________________________

　　电话：___________________________________

　　银行账户：_______________________________

　　被征土地单位（乙方）（盖章） ____________

　　地址：___________________________________

　　代表人：（盖章）_________________________

　　联系人：_________________________________

　　电话：___________________________________

　　银行账户：_______________________________

　　_____________年___________月_________日订

工程合同篇5

　　发包人（以下简称甲方）：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　第一条、本合同依据下列文件签订

　　（一）《中华人民共和国合同法》。

　　（二）国家及武汉市有关工程施工管理法规和规章制度。

　　第二条、本工程施工内容及标准：

　　（一）本工程的施工内容：

　　（二）本工程的质量需达到优良标准，乙方保修月。保修期从竣工验收合格之日起算。

　　（三）保修期内若工程出现问题，乙方须在接到甲方通知后小时内维修或更换完毕。

　　（四）乙方须独自承担因所有用料的质量及安装等问题导致的所有责任。

　　第三条、工程费用及支付方法

　　（一）本工程造价：本工程按形式承包，按甲方提供的装修图进行施工，人工费总包价为元人民币整（￥），已含税金。

　　（二）工程款支付方式：按乙方编制的甲方审定的施工进度计划，当乙方完成工程总计划的％的工程量后，甲方支付工程总款的％；当乙方完工经甲方验收合格后天内，甲方一次性支付完工程余款。

　　第四条、施工工期

　　（一）签订合同天内，乙方向甲方提交本工程的施工进度表，于年月日开工，竣工日期为年月日。

　　（二）乙方必须按规定期限完成所有的承包工程，如果乙方在执行合同时，遇到不可抗力，可延长工期，其它原因均不视为可延长工期的理由。

　　第五条、施工组织与设计变更

　　（一）乙方在施工中必须遵照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，按照设计要求组织施工。

　　（二）乙方在正式进场施工前，应向甲方提供完整的施工组织设计及施工进度计划，并附所有现场施工管理人员的组织网络机构图。

　　（三）乙方必须严格按照甲方审定后的图纸施工，不得随意更改，否则甲方不办理签证手续及乙方必须赔偿由此造成的甲方所有损失。

　　（四）乙方严格执行装修部分隐蔽工程的验收制度，隐蔽工程验收完毕并做好记录，方能进行下道工序的施工，凡隐蔽工程验收由乙方书面通知甲方，共同进行验收并办理验收手续。

　　（五）工程完工后，乙方应通知甲方进行竣工验收。

　　（六）有关工程量的增减、签证、技术问题的确认等，双方需以书面文字形式往返，以甲方监理签认为准。

　　第六条、双方责任

　　（一）甲方责任：

　　1、为乙方提供必要的施工场地及电源、水源，乙方自行安装分表计费并支付水电费。

　　2、做好隐蔽工程验收签证及协调监督乙方工程进度。

　　（二）乙方责任：

　　1、乙方应按质、按量地完成本合同工程项目。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　2、施工期间，严格遵守甲方及总包单位有关规章制度，与甲方及总包施工管理部门签定安全、消防协议书。

　　3、负责工地的安全、防火、保卫工作，建立完整的现场管理规章制度，一切人员安全、施工安全事故均由乙方承担经济赔偿及法律责任。

　　4、负责施工现场的一切成品、半成品及工程设施的保护和及时清理垃圾，做到文明施工。

　　5、负责保护现场甲方提供的材料，如有损坏、被盗、浪费，乙方按材料价的倍偿还给甲方。

　　6、协调乙方承包范围以外的各专业工种之间的`技术问题。

　　7、应提前天向甲方提交材料计划，如因不能按时向甲方提交材料计划，导致材料进场拖后，工期不予顺延。

　　8、如不能按时完工，每逾期一天向甲方支付￥＿＿＿元违约金。逾期超过天，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价款%的标准向甲方支付赔偿金。

　　第七条、合同争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第种方式解决：

　　（一）提交武汉仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　第八条、其他约定

　　（一）保密条款：双方皆对本合同及在合作过程中知悉的对方的一切商业事务负有保密责任，若违反本条约定，则违约方必须赔偿由此给守约方造成的一切经济损失。

　　（二）甲方同意/不同意乙方将本工程进行分包。若同意分包，则分包的范围。

　　且乙方须与分包的第三人承担连带责任。

　　第九条、合同的生效

　　本合同在双方签字盖章后生效。其它本合同未约定事宜，双方可签定补充协议作为

　　附件，补充协议与本合同具有同等效力。双方履行完合同规定的义务后，本合同即终止。

　　第十条、合同份数及附件

　　（一）本合同一式份，双方各执份，具同等法律效力。

　　（二）合同附件：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部

　　发包人：（公章）承包人：（公章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　签约时间：年月日

工程合同篇6

　　发包人：__________________（以下简称“甲方”）

　　承包人：__________________（以下简称“乙方”）

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于______年______月______日签订的______整治工程《施工合同》（下称”原合同“）中定义相同。

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包______整治工程的给水工程及______道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：______给水管道（原水管道）工程及______改造工程。工程地点：______.

　　二、建设内容

　　给水管道及______道路改造工程。具体详见施工图纸。

　　三、施工工期

　　施工合同补充协议工期为______日历天（备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延______个月之内完成）

　　四、工程质量

　　工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交（竣）工验收办法》、《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》、《工业金属管道工程施工及验收规范》及《现场设备、工业管管焊接工程施工及验收规范》。并且通过甲方组织的竣（交）工验收和______公司的交接检查。

　　五、工程价款

　　本工程为固定单价合同，根据______财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的.下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币（大写）______元整（￥______）[包含给水工程安全文明措施费______元整（￥______）]

　　六、进度付款额度和付款方式支付

　　工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金（质量保证金百分比为月支付额15%）以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。

　　七、合同生效

　　1、本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。

　　2、本协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与其具有相等的法律效力。

　　3、合同地点：______.

　　八、其他

　　本协议正本______份、副本______份，承发包双方各执正本______份，副本______份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

　　发包人（盖单位公章）：_______

　　法定代表人：__________________