当前位置:9136范文网>实用文档>合同>工程合同

工程合同

时间:2024-01-09 09:34:14 合同 我要投稿

工程合同3篇(精)

  在不断进步的社会中,合同的使用频率呈上升趋势,它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编精心整理的工程合同3篇,希望能够帮助到大家。

工程合同3篇(精)

工程合同 篇1

  白鹿镇兰蟒村通村公路

  路面硬化工程承包合同

  甲方: 沈维全

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为修建白鹿镇兰蟒村通村水泥路,经沈维全(下称甲方)和(下称乙方)共同商定,于二O一二年月日达成并签订本协议如下:

  一、建设内容

  本工程从湖塘口至兰蟒村(指起止地点),公路长度约5公里,按图纸和工程量清单进行施工。

  二、技术标准

  按测设图纸施工,若有不明确或不一致之处,按巫溪县交通委员会《通村水泥路技术标准》要求施工。

  三、工程质量

  严格按照图纸或农机部门工程人员指令施工。严格质量要求。严禁出现豆腐工程。违者造成的经济损失和返工费用概由乙方负责。工程保质期为二年,如果因施工质量原因造成工程维修,由乙方负责出资维修。

  四、安全责任

  工程施工期间,应加强安全管理,一切安全责任概由乙方自行负责。

  五、工期

  乙方应在签订协议后天内立即开工。

  完工时间:前。

  六、承包价

  根据工程预计数,本合同承包价为人民币60元/一立方.

  七、付款方式

  工程开工后由乙方自行解决启动资金,工程完成后,经巫溪县交通委员和相关部门验收合格后,甲方即支付总工程款的50%,在验收合格的前提下于农历

  20xx年底支付总工程款的30%,剩余20%为工程质量保证金,二年内付齐。

  八、材料供给

  1、甲方负责工程机械设备和水泥、砂石的供给。

  2、乙方负责解决工人和其他所有材料、后勤的自给。

  3、乙方在使用甲方的'机械设备中应本着小心呵护,合理按照操作规程使用,如有故障出现应自行修复。工程到期应将所有设备归还给甲方。

  九、违约

  1、乙方在此承诺:保证在各方面按合同规定承担本合同的实施和完成及其缺陷的修复,如不能按质量和工期要求完成工程,超过工期按 元∕每天,对承包人进行扣除工程款,期间造成的损失由乙方自行负责。

  2、甲方在此承诺:保证按合同规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

  十、解决本合同纠纷方式。

  1、在合同签订所在地人民法院起诉或仲裁委员会裁决。

  2、双方在合同履行期间所有发生的问题,双方应友好协商,未尽事宜或可另订附加合同,附加合同享有本合同之同等法律效力。

  十一、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字后生效。

  甲方: (签字)乙方: (签字)

  签约地点: 签订时间: 年 月日

工程合同 篇2

  甲方:_________________公司

  乙方:_________________

  公司原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:

  1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的.款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。

  2、乙方同意在本协议书签定之日起的____日内将__________全部安装完毕;

  3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。

  4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。

  5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的____日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。

  6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。

  7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。

  8、本案诉讼费用由乙方承担。

  甲方:____________公司

  乙方:____________公司

  ________年____月____日

工程合同 篇3

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  1、承包事项:工程技术资料

  2、承包方式:平米包干,元/m2,建筑面积为: m2(不包含车库面积),

  3、承包范围:土建、水电暖安装的工程技术资料填写、收集、整理、组卷,直至竣工。

  4、办公用品归属:电脑、打印机、纸张、由已方提供,竣工装订由甲方负责。

  5、工作分工

  乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步,工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。 ①检验试验:甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的`取样及制作,乙方负责土建工程相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作。

  ②资料编制填写:施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制,所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。 ③资料签字由乙方找相关人员签字,要求与工程同步。

  ④分包工程技术资料:乙方负责检查验收所有分包工程技术资料,并整理归档。

  6、结算

  7、乙方进入现场要遵守甲方的各项规定。合同履行期间,乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走,防止出现人身伤亡事故。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【工程合同】相关文章:

工程工程合同02-11

正规工程工程合同12-13

新版工程工程合同04-23

有关工程工程合同04-14

关于工程工程合同11-18

工程合同工程合同02-21

工程合同书工程合同02-27

建筑工程工程合同06-22

工程工程合同(15篇)02-25

工程土方工程合同02-24