- 加工承揽合同 推荐度:
- 加工承揽合同 推荐度:
- 相关推荐
[经典]加工承揽合同15篇
在不断进步的社会中,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编精心整理的加工承揽合同,希望对大家有所帮助。
加工承揽合同1
合同编号:
订立合同双方:
定作人:(以下简称甲方)
定作人法定代表(负责)人:
签约人:
定作人承办单位:
联络人:
联系电话:
定作人机构地址:
传真电话:
承揽人:(以下简称乙方)
承揽人法定代表(负责)人:
签约人:
承揽人营业执照:
生产报刊亭许可证明:
承揽人机构地址:
联系人:联系电话:
银行开户许可证:
开户行:
账户:
根据《_____》以及我国现行的有关法律、法规,按省局要求,双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装,此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则,订立如下合同条款:
第一条标的
乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为:_____万元。
第二条制作报刊亭的数量、规格、价格(价款单位:每个/人民币万元)
1、
2、
3、
注:整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价,该结算价格含:包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。
第三条加工、制作与安装、要求
1、报刊亭安装后稳定、可靠,空间利用充分,使用面积不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不锈钢板,结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型热弯加强度有机玻璃,顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型,内设图书报刊架。附件包括:推拉窗、电源接线板、电表一块,蓝色阳光板封顶,并有通风口一处。
第四条验收标准和方法
①、乙方将报刊亭样品(按照甲方要求的规格、材质)制作成品后,交甲方进行初验,初验合格后方可生产。
②、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比,也可采取随机抽验。
第五条交货时间和地点及包装运输要求
①、交货时间:乙方必须保证在_____年_____月_____日前全部交货。
②、交货地点:乙方负责送到甲方指定的安装位置,并安装完毕。
③、包装运输:乙方在交货时,应对成品进行包装,并保证信报箱在运输过程中不被损坏,如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。
第六条报刊亭安装及验收与售后服务
①、乙方对制作的报刊亭进行安装;
②、经乙方安装的报刊亭,必须经甲方验收,遇有验收不合格的,乙方应在_____日内予以整改,不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除_____%做为另行维修费用,并不返还乙方(按双方预定的'标准和技术要求验收);
④、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。
第七条结算方式、期限及安装费用
①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内,甲方应向乙方指定的账户拨付合同标的额30%的预付款。
②、乙方交货后15日内,甲方再向乙方账户拨付合同标的额30%的价款,累积达到合同标的额的60%。
③、乙方按期安装完毕,并经甲方验收合格后15日内,甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的额35%的价款,累积达到合同标的额的95%。
④、剩余的合同标的额5%(_____元)价款,作为乙方向甲方预留的质量保证金,一年后经甲方正常使用确无质量问题,甲方主动将乙方剩余的质量保证金,一次性拨付乙方。
第八条甲方违约责任
①、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收,甲方支付乙方合同的标的额_____ ‰的违约金;
②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款,每逾期一天,除补交货款外,应向乙方支付_____ ‰的违约金。
第九条乙方违约责任
①、乙方未按甲方的质量要求,隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等,甲方除按质论价外,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰违约金;
②、乙方不得以任何方式转包或分包,如发现转包或分包,甲方有权终止合同,由此造成的经济损失由乙方承担;
③、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭,每逾期一天,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____ ‰的违约金。
第十条纠纷的处理
当事人从下列两种方式中选择第_____种方式,作为本合同争议的解决方式。
①、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交邯郸_____委员会_____;
②、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。
第十一条附则
①、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间,甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。
②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准,口头通知无效,报刊亭规格的变动以双方共同协商后,作出
补充条款为准,补充条款与本合同具有同等效力。
甲方:
乙方:
签约人:
签约人:
签约地点:
签约日期:
加工承揽合同2
地址:____________
电话:____________
传真:____________
委托方:______________
受托方:____________
公司签订地点:_______________
签订时间:____________
标的、数量、价款:____________
1.验收标准:按双方确定的样品验收。受托方须将送货单随货同行,并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员,内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量,按委托方提供原样验收,如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿,并执行相关行业标准。
2.质量要求:应提供盖有鲜章的出厂检验报告单(包括质材、检验依据、执行标准等),特殊产品须有检验资质的检验机构出具的检验报告(随货同行或提前送达)。
3.结算方式:委托方支付30%预付款,收到货验收合格入库后再支付60%,余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付,但时间不超过45天下单,如未下单即付清上笔合同10%尾款。
4.包装标准:货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注,内容包括商品名称、单品规格、单品数量(每层数量_数/每排数量_数)。
5.(交)提货方式及地点:委托方厂房内。
6.运输方式及到站(港)和费用承担:受托方承担。
7.交货地点、日期及方式:合同签订之日起10个工作日发货,逾期按合同总额1%支付违约金。
8.保密条款:双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的'或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密,未经信息披露方书面事先同意,不得向本协议以外的任何第三方披露。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托方承担,同时委托方有终止一切合作的权力。
9.本合同履行过程中发生纠纷协商解决,协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼。
10.本合同根据《_____》及有关法律法规,双方经过友好协商后制定,本合同一式两份,经双方盖章签字后生效。(传真或扫描件有效)
委托方:____________公司受托方:
法人代表:____________ 法人代表:____________
委托代表:____________ 委托代表:____________
传真:____________ 传真:____________
电话:____________ 电话:____________
开户银行:____________ 开户银行:___________
帐号:____________ 帐号:____________
地址:_____________ 地址:____________
加工承揽合同3
原告:_________________
住所地:_________________
法定代表人:_________________
电话原告造成的经济损失__________元。
3、诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原、被告于__年订立合同,约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按时使用,给原告造成了很大的损失。为维护原告的.合法权益,特诉至贵院,请求依法解除合同,判决被告返:________________
被告:_________________
住所地:_________________
法定代表人:__________________。
电话:________________
诉讼请求
1、依法解除合同,被告返还原告价款__________元;
2、判令被告依法赔偿给还价款,并赔偿原告的经济损失。
此致
__________人民法院
具状人:_________________
_____年_____月_____日
加工承揽合同4
工 程 名 称: 安徽三建pC构件生产基地
工程发包方 : 安徽三建工程有限公司
工程承包方 : 安徽建筑机械有限责任公司
签 约 日期 : 20xx年3月10日
合同协议书
发包单位: 安徽三建工程有限公司 (以下简称甲方)
承包单位: 安徽建筑机械有限责任公司 (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
l、工程名称:安徽建工产业化基地1#厂房钢结构及维护工程。
2、工程地点:安徽肥东县撮镇循环经济园区经一路与纬三路交口。
3、工作内容:图纸设计、招标文件等文件范围内钢结构生产车间钢构件的采购、加工等(不含预埋螺栓)。具体包括详图深化设计、钢构件制作(含配件)、检测(原材料检验及焊缝检测)等,本合同约定的招标文件及相关资料等已明确的但乙方报价书中遗漏项则视为乙方报价中已包括该部分,结算时合同价款不再调整。
(1)根据发包人提供的钢结构施工图纸、承包人提供设计院审核的深化图纸、技术
资料、有关文件及现场安装分段要求,完成承包范围内的钢结构材料采购、按发包人现场安装分段分节要求进行技术准备、检验试验、开孔、分段、制作、拼装、焊缝检测、残余应力消除、变形校正、半成品及成品检测试验、包装、钢结构运输前的堆放、编号、按发包人安装进度计划和顺序的要求运输至工地指定的吊装现场(按图纸编号统一标注)、工程服务以及本合同其他条款所约定的工作内容,并按要求做好交工资料、保修、竣工图纸等与本工程相关的所有工作及相关手续。钢构件必须满足现场安装的分段要求。
(2)制作之前编写构件制作方案,并得到发包人、设计单位及施工监理的认可。按发包人的要求,提供本工程中钢结构加工及运输的相关计划、资料。并于签订合同一周内,提供详细的焊接评定方案、制作方案、质量保证体系、交工验收时所提供的证件资料样本及政府职能部门检查时的相关有效证件(如焊工证等特殊工种上岗证)。
(3)按发包人确认的分段分节要求和构件进场计划配套供应钢构件,负责进行钢构件必要的预拼装。
(4)承包人按发包人要求将构件资料准备齐全,随车发至现场。按发包人提供给承包人的构件需求清单进行构件的装车运输,发车前需将构件进场清单传至发包人,并通知发包人代表相关负责人。
(5)提供钢结构吊装用吊孔、吊耳、耳板、衬垫板、临时连接板、引弧板、摩擦系数检验、焊接试验用的试板等,配合设计及现场安装做好构件坡口及吊耳等构件配套加工。费用在报价中综合考虑。
(6)提供出厂标识、标志和编号,提供构件测量基准线和监测基准点的标识等。
(7)负责钢结构制作的现场技术支持及与设计人的技术配合,按规定完成本工程所需的各种技术和安全措施。
(8)钢材进加工厂后,在下料之前必须按有关规定做原材料复检。在钢构件进场的同时,提交给发包人的资料(一式四份):原材料检验报告(原件一份、复印件加盖公章三份)、钢构件出厂合格证、钢构件制作相关检查记录、有探伤资质的单位出具的构件制作探伤检验报告、钢结构制作相关质量验收记录、钢结构制作相关质量保证贽料以及发包人要求的相关资料等。
(9)承包人自行解决钢构件运输途中的一切问题,保证加工件不造成损坏及变形,因运输途中造成的构配件损坏及变形由承包人修正并赔偿发包人因此受到的其它一切损失。若承包人未能按发包人要求及时整改,发包人可代为整改或委托第三方整改,相关费用由承包人承担。
(10)未按发包人规定的时间、质量标准、构件配套顺序交付构件,发包人有权拒收,承包人应承担质量缺陷、整改和不按时供货、发货顺序错乱的责任,并承担由此导致的返工、整改及影响发包人施工的经济损失。
(11)任何工程联系函件必须经发包人认可,并以发包人的名义转发。承包人不得与监理、设计院等相关方面独自联系,否则一切责任和损失由承包人承担。
(12)在合同规定的保修期内,凡属于承包人质量问题,承包人要负责免费维修,并承担相关责任。
(13)本项目所有涉及到的主钢结构、围护结构、零星配件等必须按照设计文件要求及投标文件承诺的品牌及产地进行选用,否则乙方形成违约,按本合同第12条违约条款进行处理。
(14)将构件运输到发包人现场构件指定堆放场地,并自行负责所有材料设备的保管和安全。
(15)承包人负责按照发包人要求提供竣工资料给发包人,并配合项目质量验收工作。
(16)承包人必须服从发包人的管理,发包人有权要求承包人更换不称职的管理人员。
(17)合同中规定的其它工作。
4、合同价款
(1)总价合同:钢结构构件材料、制作造价¥22451522.00元(大写:人民币贰仟贰佰肆拾伍万壹仟伍佰贰拾贰元整)
乙方承诺已充分考虑本工程的实际情况,图纸中不确定的因素乙方已清楚了解,具体构件的规格、材质等相关要求依据甲方提供图纸进行采购、加工,必须满足图纸及招标文件要求。工程竣工结算时,除设计变更外,在施工图范围内总价固定不变,图纸及招标文件所含工作内容或费用已含在总价中
乙方投标报价按GB50755计算,计算规则明确构件按矩形理算,且投标报价重量含材料损耗,乙方承诺所有原材料偏差均符合国家规范,施工过程中甲方有权对进场钢结构过磅抽查,如若钢结构重量负偏差超过国家规范,甲方将对负偏差部分扣减材料工程款,并对乙方进行处罚。
合同总价包括:
(1)由乙方为钢结构制作需要承担的所有费用,彩钢板颜色、油漆颜色、CI标志等按照甲方要求选择和制作:
(2)按照国家税法规定乙方应缴纳的各种税金和地方政府规定的各种费用。其中税金包括营业税、城市维护建设费、教育费附加及企业和个人所得税。与乙方承包项目有关的所有税费均由乙方自行缴纳;
(3)按照规范及图纸实际要求需要进行的试验、检测费;
(4)现场施工人员及材料、设备的保险;
(5)因市场价格波动等影响而涉及到的各种风险及管理费和利润;
(6)根据本合同其他条款由乙方承担的其他费用:
5、工程款支付和工程结算
(1)本项目甲方提供合同造价 20% 预付款(合同签订后7个工作日内支付);
(2)本项目工程款支付方式按下述规定执行:
a.工程付款方式:以6个月银行承兑汇票形式为主。
b.主体钢结构运至项目现场内安装,支付合同造价20%的工程款;
c.主体结构安装完支付合同造价20%的工程款;
d.围护结构安装完支付合同造价10%的工程款;e.工程竣工验收合格后支付合同造价10%的工程款;
f.工程决算定案后支付至合同造价95%;
g.剩余5%工程款作为质保金,待缺陷责任期满后一次性无息付清。
(3)签订合同之日起7个日历天内,乙方须向甲方提供合同总额20%的履约保函;
(4)支付规定:
a.乙方在收取工程款时,必须同时提供等额的税务发票,乙方在申请结算款之前必须向甲方提供施工过程中全部的且与结算总额相等完税票据;
b.乙方在收取工程款时,必须按照甲方要求履行工程款申请手续;
(5)缺陷责任期:从竣工验收合格之日起计算,至合同规定的缺陷责任期。
(6)竣工结算:
竣工验收达到本合同规定的质量标准并且资料全部交齐并经甲方验收合格后,乙方向甲方报送结算资料,甲方在收到足够的资料后一个月内审核完毕,经甲乙双方及监理单位确认后一个月内向乙方支付到结算总价的95%,其余5%作为质保金。如果质量标准及工期中任何项达不到业主合格要求,结算时甲方将扣除其相应部分的保证金;
(7)现场签证及变更:
发生合同外的费用时,乙方应注意收集和保留证据并在3个日历天内让甲方现场具体指示人签字及本合同指定的负责人确认其工作时间、工作内容、工作部位以及投入的设备、人员清单并附上必要的施工简图,乙方逾期未能以书面形式提出申请,则视为乙方自动放弃该部分费用,以后不得以任何理由向甲方进行索赔。除设计变更以外,不接受任何形式的签证索赔。
(8)竣工结算:
乙方应严格按照合同约定的工程量计算规则和价格计算方法编制,不得高估冒算。一经发现有高估冒算现象,甲方将组织双方人员对乙方报送的竣工结算进行逐项核对。如果核减率在5%以内(含5%),甲方不予罚款;如果核减率超过5%,甲方除扣除核减部分外,还将按超过部分的20%金额作为处罚金额进行罚款,并直接从工程款中扣除。
(9)免责条款:
乙方应严格遵守甲方财务部的有关制度规定并协助办理有关税务事宜,在规定的付款期限截止日后,由于乙方未及时开具足额合法税务发票,从而导致甲方财务部无法按时支付乙方工程款,此项延误不构成甲方延期付款责任,乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延缓工程进度。
6、工期
(1)构件到场日期:开工日期为20l5年3月10日,合同总工期90日历天。
进场节点要求:
a.20xx年4月1日,A~G轴钢结构主体材料进场;
b.20xx年4月10日,A~G轴钢结构屋面维护结构材料进场;
c.20xx年5月10日,钢结构主体结构必须全部到场(具体进场日期必须符合甲方的进度要求)
d. 20xx年6日10日,本钢结构工程的所有材料必须进场。(维护结构材料进场日期必须符合甲方的进度要求)
(2)进度:乙方必须按甲方确认的材料进场计划将构件运至施工现场,接受甲方对构件进场时间的检查、监督。材料进场计划与经确认的计划不符时,乙方应按甲方的要求提出改进措施,经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际材料进场计划与材料进场计划不符,乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
(4)暂停施工:因乙方材料质量严重与质量要求不符时,甲方有权要求乙方暂停材料进场并进行整顿,由此造成的工期延误由乙方负责,相关的赔偿按照本合同第9条相关规定执行
7、质量验收
(1)质量要求:本工程质量应符合现行的国家工程质量验收规范,国家、行业、地方和甲方的施工技术标准规范,施工图及相关技术文件的要求,达到合格标准;
(2)质量等级:乙方提供的构件必须按照国家验收规范的合格等级标准,由于乙方原因造成的不合格,乙方负责整改,整改仍达不到要求,乙方应无条件退出,由此发生的一切费用由乙方承担。
(3)试验与检验:乙方应按相关规定进行试件的取样、检验。
(4)分项工程质量检查:上道工序施工完成,必须经监理工程师、甲方验收合格签字认可后,乙方才能进行下道工序的施工。
(5)、乙方应协助配合甲方、监理人员进行检查和验收。
(6)、用于主体结构的钢构件,为设计文件规定的该工程的合理使用年限
8、权利和义务
1、甲方的`权利和义务
(1)、甲方有义务按合同的规定期限及时向乙方支付工程款,否则甲方违约。
(2)、甲方有权确定和要求乙方送货时间和送货地点。
(3)、甲方有权对乙方所送货物进行检验,对检验不符合要求的货物,甲方有权要求乙方退换。
(4)、如因产品质量问题造成甲方损失的,乙方负责赔偿损失并承担一切责任。
2、乙方的权利和义务
(1)、乙方有义务向甲方提供符合合同约定的产品,否则乙方违约。
(2)、乙方有义务按照甲方通知的时间、地点,按时送达货物,否则,乙方违约,并应承担由此给甲方造成的损失。
(3)、乙方有权按合同约定,要求甲方支付已合格材料的款项。
9、违约责任
(1)乙方承包的工程项目,未经甲方许可,不得进行转包或分包。否则,甲方有权终止合同。由此给甲方造成的经济损失乙方负责赔偿。如特殊需要时,需经甲方书面批准,各项管理程序按甲方的有关规定执行。
(2)若因乙方原因造成材料进场延误,每拖一天按合同总价的 0.5 进行罚款,罚款将在甲方向乙方支付合同价款时扣除。工期延误罚款总额不超过结算总价的 10% 。如果实际罚款金额超过该限额限制的且乙方无能力采取有效措施弥补该工期时甲方有权终止合同并邀请其他单位进行加工。由此增加的费用从乙方工程款中扣除。
(3)本项目所有涉及到的主钢构、围护结构、零星配件等必须按照设计文件要求及投标文件承诺的品牌及产地进行选用,如实际工作需更换材料,必须得到甲方书面认可,并且甲方不补偿因此产生的任何费用和工期。如乙方擅自更换材料,视为乙方违约,处以合约总价 10% 的工程质量罚款,并承担此项违约导致甲方的损失。
(4)合同签订后,如需修改,需获得双方同意,方能生效。否则,给对方造成的经济损失由违约方负责。
(5)合同履行中任何一方无正当理由而提出终止合同的,均属单方违约,违约方承担给对方所造成的全部损失外,还需向对方支付工程款总价 10% 的违约金。
(6)如果乙方有任何的违约行为,乙方应保证甲方免于承担由此违约造成的根据主合同甲方将负责的任何损害赔偿费。否则甲方有权从工程款中扣除这笔费用。
(7)因乙方自动退出,甲方只对乙方已进场材料价款的70%进行结算,由此发生的甲方损失将在剩余的30%中扣除,甲方同时保留不足部分向乙方索赔的权力。
(8)未经甲方书面授权,乙方不得以甲方名义从事任何对外商务经营及合同协议的签署。否则甲方有权终止本合同的执行,并由乙方向甲方承担相应的损失,甲方将从任何属于乙方的款项中扣除,乙方不得有异议。
10、争议
(1)如甲乙双方发生争议,应本着实事求是、平等互利、协商一致的原则进行协商解决。如协商不成,可采用下列解决方式:向合肥市仲裁委员会按照该会有效的仲裁条款申请仲裁。
(2)发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保护好已进场材料:
a.单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
b.调解要求停止,且为双方接收;
c.仲裁机构要求停止时;
d.法院要求停止时。
11、合同终止及终止后的结算
(1)甲乙双方协商一致,可以解除本合同;(2)乙方无能力继续履行本合同时,本合同终止,按已进场材料结算,乙方应在接到甲方通知时妥善做好已购材料及移交工作;
(3)未经甲方同意,乙方将本工程转包或分包给第三方,本合同终止,按乙方已进场材料的 60% 结算
(4)乙方单方要求终止合同,结算单价按合同单价的 80% 计算,另赔偿合同总价10% 的违约金;
12、甲、乙双方在此立约:保证按照本合同的约定,承担和履行各自的全部责任和义务。
13、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效,在除违约责任导致合同中期解除情况下,工程经竣工验收合格、工程结算办理完、保修期满、合同总价款及保修金全部结清后合同自动终止。
14、本合约附件:⑴中标通知书⑵乙方投标报价文件⑶招标文件及答疑记录。
15、本合同一式陆份,甲方执肆份、乙方执贰份,具有同等法律效力。
(以下无正文)
甲 方: 乙 方:安徽建筑机械有限责任公司
甲方代表: 乙方代表:
开户银行: 开户银行:徽商银行合肥大东门支行
账号: 账号:1020 4010 2100 0283 880
签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日
加工承揽合同5
甲方(定作方):
代理人:
地址:
联系电话:
乙方(承揽方):
代理人:
地址:
联系电话:
为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任,确保合同全面履行,经双方平等协商一致,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定订立以下条款,以资双方共同遵照执行。
第一条定作物名称、数量、规格、质量、价款
1、防盗门名称___________,
2、规格___________,
3、单位___________,
4、数量___________,
5、单价(元/M2)___________。
注:以实际安装樘数结算,面积以现场实际测量面积为准。以上价格为一次性包死价。需方继续订货时,提前7天向供方提供计划通知单通知乙方。
工期要求:
第二条承揽方式、材料的提供
1、承揽方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。负责制作、安装,运输到施工安装现场;
2、本合同价格内已包含:制作、安装、运输、卸车、五金、闭门器、电控锁等全部内容;
3、材质标准:
4、乙方产品必须附有产品出厂合格证,需检验的,应提供检验合格证,作为质量资料向甲方提供。禁止使用不合格产品和假冒伪劣产品,如有发生乙方无条件退货重作。
第三条承揽范围
1、乙方承揽加工范围:
2、工程地点:
第四条合同价款的计算、结算、支付方式
1、计算方法:面积以现场实际测量面积为准。
2、本合同签订后,乙方必须提供样品,经甲方同意后方可大量使用,乙方全额垫资。
3、付款方式:安装完毕经验收合格付总价款的95%,余5%作为质量保证金,待竣工验收合格后无质量问题质保期满后付清。
第五条合同价款与酬金
本合同价款共计:以实结算_________元整。
第六条加工制作安装要求
1、甲方在本合同签订后及时向乙方提供相关资料,具体施工尺寸由乙方现场实测。
2、乙方进入场后甲方配合接通电源、安装电表,相关费用及电费由乙方承担。
3、乙方必须严格按照甲方要求设计门型,甲方审核签字后方可制作生产
4、乙方在施工阶段应配合主包单位工作,按进度要求及时提供安装。
5、为了保证工程的进度和质量,总包单位应配合乙方在施工阶段清理门口障碍物,乙方负责保护安装成品,属于乙方保护不当造成损坏费用乙方自理。
第七条工期
1、开工前三天甲方向乙方下达开工通知书,工期由甲乙双方与土建施工方协商确定后乙方以书面报甲方进度报表。乙方必须保证加工安装进度,不得影响甲方工程按期竣工验收。
2、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延:
(1)按施工准备规定,不能提供施工场地、电源、障碍物未能清除、不具备安装条件,影响进场施工;
(2)在施工中如因现场连续停电24小时以上影响正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延误工期。
第八条工程质量标准和验收办法
1、本工程质量要求达到国家现行不锈钢门窗规范合格标准。
2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的`建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督和整改。
3、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站,一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计单位签证后实施,所发生的费用由承包方负责。安全培训交底、安全责任、防护由乙方负责。
第九条质量保修工程竣工并经验收合格后,乙方按规定对所承揽工程实行保修,保修时间按国家规定执行,在此期间凡属乙方制作安装产品质量问题乙方免费维修或更换。甲方通知乙方返修时,乙方应及时维修,如乙方未能及时维修甲方有权安排人员维修,一切费用从质保金中扣除。质保期满后无发生保修费用,甲方全额退还质保金。
第十条安全及特别约定
1、乙方在施工过程中必须严格按照国家操作规程进行操作,高空作业配安全带,进入施工现场戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方负责协调、配合,所有责任及费用均由乙方承担。
2、乙方应当以自己的设备、技术和劳力,完成主要工作,但当事人另有约定的除外。禁止将本合同内容向第三方转包,如有发现,甲方有权随时解除本合同。
第十一条违约责任
1、工程质量不符合合同约定的,乙方负责无偿修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方偿付逾期违约金,每逾期一天,向甲方支付合同价款的千分之一。
3、甲方未能按照合同约定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
第十二条争议的处理
1、如在本合同履行过程中双方发生争议,应当首先通过友好协商解决。如协商不成时,可通过______________人民法院诉讼解决。
2、本合同未尽事宜,可由双方协商一致后订立补充协议处理,补充协议为本合同的组成部分。
第十三条合同的生效和份数
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):
代理人(签字):
合同签订地:
_________年____月____日
乙方(盖章):
代理人(签字):
合同签订地:
_________年____月____日
加工承揽合同6
甲方(定作方):____________________
代理人:__________________________
地址:____________________________
联系电话:________________________
乙方(承揽方):____________________
代理人:__________________________
地址:____________________________
联系电话:________________________
甲、乙双方本着平等合作、互惠互得的原则,依据《民法典》和其他相关法规的'规定,就___________(地点)玻璃供需问题,经双方友好协商,一致同意签订以下加工合同,具体条款如下:
一、品种、规格、数量、单价:
玻璃品种: ___________,规格: ___________,数量:___________,单价:___________。
交货地点:____________________。
运输方式、费用:
1)由乙方负责送货,运输费用由乙方承担.玻璃卸车前破片由乙方负责,落地验收后出现破损由甲方负责.
2)产品必须按甲方订单要求每片附加标签、规格、品种、楼号楼层等识别编码,标签编统一贴在白玻面,以便区分。
二、交货期:
合同签定后,乙方收到甲方订单后十日内供货,补片玻璃应在七日内完成。
三、验收方式:
1)玻璃送达甲方工地后应当场验收当批玻璃,发现有不符合下单尺寸的产品应以及时予以检验,若有异议应在三日内以书面形式通知乙方,否则视为验收产品合格。
2)_________玻璃制作按国家标准执行,相关规定以行业标准为准.
四、结算及付款方式:
甲方根据玻璃保修期给乙方一张远期支票,乙方发车后,甲方通知乙方,乙方方可存支票并提供发票给甲方。
五、违约责任:
1)双方应按合同约定履行,乙方若延期供货,每日应向甲方支付3%作为违约金.
2)如产品质量达不到设计要求,乙方应承担一切责任和经济损失。
六、其他:
本合同未尽事宜,由双方协商解决,合同争议双方均有权提起诉讼。
七、本合同一式两份,双方各执一份,由双方签字盖章后生效。合同签订至本项目结束本合同自行解除。
八、保质期及保修
1、保质期为二年(验收之日起)
2、执行本项目保修期,在保修期内发现玻璃质量问题,乙方无偿更换,执行保修内产品所附有的责任。
甲方:____________________________乙方:____________________________
代表:____________________________代表:____________________________
账号:____________________________账号:____________________________
户行:____________________________户行:____________________________
___________年___月___日___________年___月___日
加工承揽合同7
甲方:___________
乙方:___________
1、前言经过友好协商,甲、乙双方本着长期友好合作、互利互惠、共同发展的前提,就铸件合作事宜达成一致,特签订本合同并共同信守执行。乙方将根据甲方提供的技术资料和铸造清单进行铸造并供货。
2、供货范围和双方职责
(1)供货范围按甲方提供的铸件清单供货。
铸件上要带检验试棒2根(¢30﹡300);球铁件的附铸试块采用型试块并附质保书。
(2)乙方职责
完成上述规定供货范围的供货。
返回甲方提供的所有资料,并为甲方保密。向甲方提供铸件的材料说明(A、机械性能;B、材质化验)
(3)甲方职责每套铸件(每件)向乙方提供铸件图纸一套。负责解决乙方在泡沫模型制作过程中的技术问题。
向乙方提供铸造清单(明细)并说明材料,件数,交货期。
甲方向乙方提供技术要求。
技术要求
(A)铸件材料:250、300、C铸铁、600-3
(B)铸件化学成份:根据提供给贵公司的化学成份标准。
(C)铸件应清理干净,去除冒口残余,粘砂以及内腔残余物等。铸件表面进行喷丸处理,要求铸件表面光洁。
(D)铸件不允许有影响使用性能的.裂纹、气孔冷隔、缩松、铁包砂和起皮等缺陷存在。
(E)铸件加工面上不允许存在加工余量范围内的表面缺陷。
(F)铸件交货时应附有合格证、质保书,其中包括:供方名称、铸件名称、铸年材料牌号、图号及必要的检验结果、制造日期(或编号)或生产批号、机械性能。
3、价格
(1)铸件价格
4、结算方式:
(1)铸件以甲方验收过磅,并通知乙方认可。
(2)铸件在甲方现场验收合格后,开具发票,甲方收到发票30天内全额付款。
(3)铸件经甲方使用,确认满足第六条定义的质量保证。
5、交货期
(1)乙方严格按甲方提供的清单、周期进行铸件并及时交货。
(2)具本交货日期:(泡沫模型与铸件制造,周期,不含路途)
(3)特殊规格双方协商定。
6、验收甲方应根据有关资料和技术协议、国家标准对铸件进行验收。
7、质量保证:甲方在加工过程中发现铸造原因造成的废品,应立即通知乙方,如确系乙方铸造原因造成的废品,由乙方补废包换,并以急件的形式补废,模型费由乙方负担。
8、合同修改:只有在合同双方的合法代表书面签字同意后,才能对本合同的条款进行修改,补充和更改。这些修改、补充和更改的文件与本合同具备同等效力。
9、不可抗力:
(1)当不可抗力发生时,发生不可抗力的一方有义务做出努力,将不可抗力带来的损失减少到最低限度。
(2)因不可抗力造成的损失由双方商定解决。
10、权力和义务的转让:乙方不得将本承包合同所产生的权力义务转让给任何第三方。
11、合同的终止和解除
(1)发生下列情况之一时,甲方有权终止和解除合同,并有权要求乙方赔偿由此造成的经济损失。乙方无正当理由不按期制造投入时。实际制造进度比进度表上的日程大大延迟,按期交付无可能时。乙方无正当理由不执行合同有关规定,经甲方书面催促仍无解决诚意时。
(2)发生下列情况时,乙方有权终止和解除合同,并有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。甲方违反本合同而造成本合同无法履行时。甲方没有支付合同金额的能力时。
12、争议解决:当甲、乙双方之间在履行本合同过程中发生争议而通过协商已无法解决时,可直接向人民法院起诉,甲方乙方同意双方的争议由合同履行地(烟台)人民法院管辖。
13、合同附件下述合同附件与本合同同进签署,一并有效。附件一、每次提供铸造清单、进度表。
14、通知所有通知和通讯均需采用书面形式,如为传真或电传,则发生当日视为送达。
15、合同生效本合同一式二份,双方各执一份,合同经双方授权代表签字、盖章即生效。
甲方:___________
乙方:___________
代表(签字):___________
代表(签字):____
日期:____
日期:___________
加工承揽合同8
委托方:______________
签订地点:______________
承接方:________________
日期:_______年_______月_______日
依照《_____》、《加工承揽合同条例》、《广告法》等有关法律法规的规定,经双方协商,签订本合同,共同信守。
第一条:广告承揽要求。
1.1项目(制作)
1.2广告及活动内容及有关证件的`名称、编号
1.3发布地点或形式:______________
1.4颜色:______________
1.5规格或材料:______________
1.6刊播次数、起止日期及时间:
第二条:费用及支付方法
2.1费用
本次活动总金额为______________,(大写圆整)
2.2结算方式和期限:
____________________________
第三条:验收方式及时间:
______________
第四条:违约责任
4.1委托方中途废止合同,向承揽方偿付未履行部分广告费10%的违约金;逾期支付广告费用,每逾期一天,按所欠款项的1%偿付违约金。
4.2承揽方不能完成合同规定的工作,向委托方偿付未履行部分广告费10%的违约金;不能按期履行合同义务的,每逾期一天,按所欠款项的1%偿付违约金。
4.3其他违约责任,按《加工承揽合同条例》执行。
第五条:纠纷解决方式
发生合同纠纷,双方协商不成,按下列第(2)项规定办理。
1.向地经济合同_____机关申请_____;
2.向连云港市当地人民法院起诉。
第六条:双方商定的其他事项:
第七条:附则
本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日终止。
委托方:连云港之星汽车销售有限公司承揽方:
单位名称(盖章)单位名称(盖章)
地址:______________地址:______________
委托代理人:______________委托代理人:______________
电话:______________电话:______________
加工承揽合同9
一、订立合同单位
发包单位:______(以下简称甲方)
承包单位:______(以下简称乙方)
二、工程概况
1、工程名称:______
2、工程地点:______
3、承包范围:钢构件、屋面与墙面围护的制作安装
三、工程工期:20______年______月______日开工至20______年______月______日竣工,总工期50天。
1、乙方必须按照甲方的要求组织施工,接受甲方对进度、质量的检查监督。
2、乙方必须按照合同约定时间开工竣工。
3、在施工过程中,如遇以下情况则工期延误:______
四、合同文件
合同文件应能互相解释、互为说明,组成合同的文件及优先顺序如下:
1、本合同协议书
2、施工图纸(包括土建施工图)
3、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件等业主认可的工期延误。收到预付款之日起20天内施工现场达不到钢结构安装条件。甲方原因造成的工期延误。人力不可抗拒因素。(如:地震,雨雪天等)
五、承包方式
1、本单位工程采用综合单价包干,平米造价220元/平米,平米造价:330元/米,建筑面积:共计______平米。
2、工程总造价:______万元(元)以上全部为含税价格。
3、本工程所有吊车等机械设备、施工脚手架搭设、其它辅助设施及制作、转运所需机械设备、施工工器具均由乙方负责。
4、承包工作内容如下(不限于以下内容)钢构件、屋面与墙面围护的制作安装。(包人工,包机械)
5、安全文明施工:甲方确定区域内要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保护各类安全防护设施搭设等)
6、未经甲方同意,乙方无权私自转包本工程。若发生,甲方将追究违约责任或有权终止合同,由此所引起的各种损失由乙方负责。
六、工程造价的确定及工程款支付
此工程总造价为元,在乙方各种材料、工具进入工地开始施工时甲方付乙方总款的百分之三十,合计______元,工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十,合计______元,留取百分之十的质保金______元,一年后此工程无任何质量问题全额付清。
七、工程变更
1、工程设计变更
1、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
2、在施工中甲方涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的代用,须提前通知乙方,否则甲方承担由此发生的'费用,并赔偿乙方的有关损失,并延长延误的工期。
八、材料、机械
8. 1、由于本工程为总价包干。所以乙方供应的所有材料必须是符合设计方案和国家规范的标准产品,对与设计和规范要求不符的产品,甲方拒绝收用。
本工程主要材料如下:
8.1.1、围护部分:墙体标高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白单彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上蓝下白单彩涂板+玻璃丝棉毡+锡箔纸+镀锌铁网,彩涂板负差不小于0.03mm
8.1.2、钢架部分:钢梁为焊接H型钢(480~285)X200X6X10,节点板为22mm厚钢柱为焊接H型钢470X280X6X10风柱为热轧H型钢346X174X6X9钢板负差应符合国家标准《钢板、钢带厚度允许偏差表》GB-709-88
8.1.3、墙檀为卷边槽形冷弯薄壁C型钢C160×20×2.5屋檀为卷边槽形冷弯薄壁C型钢C160×20×2.5钢板负差不大于0.3mm
8.1.4、梁与柱连接、梁与梁连接均采用10.9级大六角高强螺栓
8. 2、乙方自购材料的装、卸、运输等费用均乙方承担。
8. 3、劳动用品和随身手动、电动工具由乙方自备。
九、工程施工
1、乙方施工人员、技术人员应与甲方工程部、技术部密切配合,严格按照施工方案施工。
2、施工过程中甲方应保证施工场地不受外界部门或人员的干扰。
十、安全责任
1、乙方应严格按照施工建设安全要求组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。
2、甲方指派专职安全员负责指导,监督施工现场的安全生产,乙方必须配合甲方安全管理人员,监督安全管理人员的工作,接受并服从甲方管理人员的指挥。
3、乙方应遵守甲方制订的各项安全管理规章制度。
4、严禁非施工人员进入施工现场,乙方必须做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隐患,乙方必须及时整改,杜绝重大伤亡事故。
5、现场人员发生伤亡事故后,双方应尽力施救,同时保护好现场,以便有关部门进行堪察。
6、现场责任:
乙方在施工过程中如发生意外事故,责任由乙方自行承担。并承担事故中家属所提费用。甲方不承担乙方发生事故的任何责任。
十一、质量安全及验收
1、本工程质量目标:乙方必须确保承包范围内单项工程质量达到甲方质量目标。
2、乙方应认真按照甲方安排组织施工,随时接受甲方施工管理人员的检查、监督、检验。
3、乙方对自己施工中的工程半成品、成品质量负责,必须符合质量验收标准。
4、施工中经检查检验工程不合格或未达到国家验收规范质量要求,乙方应按照甲方要求进行返工、返修,费用由乙方承担。
5、乙方在保质期内及使用过程中此施工钢架发生倾斜、倒蹋、开裂,乙方应无条件给予修复。因倒蹋发生的财产损失和人身伤亡全部由乙方承担。
十二、文明施工目标
1、乙方必须遵守当地政府主管部门、建筑行业中文明施工的有关规定,按照甲方要求对工人实行标准化管理。
2、乙方必须派专人清理施工现场及生活区,保持施工现场及生活区的整洁,做到无垃圾和污水。
3、搞好施工现场保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢工作。
4、乙方必须在施工过程中做到施工材料及工具堆放整齐。
十三、双方权利和义务
甲方的责任
1、甲方协助乙方处理好施工现场及有关各方的关系。
2、提供施工电源到施工区域,提供施工水源到施工区域。
3、如有变更甲方应提前2天以书面形式通知乙方,否则造成的损失由甲承担。
4、乙方在工程验收合格并交付甲方后,甲方方可进行装饰、装修。
5、及时进行中间验收。
6、组织乙方学习现场的进度、质量、安全管理规定。
乙方的责任
1、按合同文件的规定,按期、保质、保量完成承包范围内的全部工作。
2、乙方的施工人员和管理人员必须符合而且满足现场施工的需要。
3、服从甲方的工作安排,遵守甲方的各项规章制度。
4、做好安全生产、文明施工。
5、爱护公共设施及设备,若损坏则照价赔偿。
6、执行甲方的安全计划安排,参加甲方组织的安全例会,施工中坚决杜绝重大人员伤亡事故发生,若发生质量及安全事故,及时向甲方报告并协助甲方进行调查处理。
7、接受甲方代表的监督、检查。
十四、竣工验收
1、工程具备验收条件,乙方向甲方提出工程竣工验收申请。
2、甲方收到工程竣工验收申请后应尽快组织有关人员进行验收,并在验收后7天内给予认可或提出的修改意见(否则视为合格)。乙方按照要求修改,并承担由自身原因造成的修改费用。
十五、违约金
1、如乙方的施工进度,工程质量不能满足甲方总体要求,同时甲方对乙方的实际履约能力总体平衡后认定乙方实质上无能力确保工期,质量要求时,甲方有权终止合同或另行委托别的有能力施工队伍完成本工程施工,以确保本工程工期、质量目标。但乙方必须承担因此给甲方造成的所有经济损失。
2、因乙方原因造成合同无法履行或乙方不愿履行合同规定的义务时,乙方应承担未完工程造成的甲方的所有违约损失,此违约金从乙方工程款中扣除。
3、因甲方不能按工程进度支付工程款或甲方不愿履行合同规定的义务时,甲方应承担未完工程造成的乙方的所有违约损失,并向乙方支付违约金。
十六、仲裁和诉讼
1、甲乙双方如果就合同或工程施工发生争端,双方应友好协商。但甲乙双方的义务在工程施工过程中不得因正在进行的协商而改变。
2、双方应严格执行合同条款,并本着友好合作精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如果发生争议,按下列原则处理:
(1)双方发生争议,首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的5天内,双方应保证合同的继续执行。
(2)双方接受调解结果,应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受,或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行,任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在工商行政管理部门关进行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁,可要求法院判决。
十七、其它
1、本协议未尽事宜,双方友好协商解决。
2、本协议一式六份,甲方执四份,乙方执二份。
甲方:______(章)乙方:______(章)
法定代表人:______法定代表人:______
委托代理人:______委托代理人:______
帐户名:______帐户名:______
帐号:______帐号:______
开户行:______开户行:______
______年______月______日______年______月______日
加工承揽合同10
委托方:_________纺织器材厂(甲方)
承揽方:_____________电镀厂(乙方)
1.加工的项目、产品名称、规格________数量________价格、交货期:
项目
产品名称、规格
单位
数量
单价(元)
总价(元)
交货日期
一季度
二季度
镀锌
综架1600以上
只
10万
0.15
15000
5万
5万
淬火
综条
支
100万
0.11
110000
50万
50万
合计
2.质量标准:乙方根据甲方提供图纸规定的.技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之_____,但损坏件必须归还甲方。
3.原料供应:加工用锌块由甲方供应。
4.交货方式:由乙方负责往返运输,运费由乙方自负。
5.质量验收方法:完成加工后由甲方按质量标准验收。
6.结算方式:通过银行托收。
7.违约责任:甲方委托乙方加工镀锌、淬火等,乙方应按规定日期完成;逾期由乙方负担甲方的经济损失,每天按加工产品总值千分之______交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工损失,应按实际损失赔偿。
甲方:____________纺织器材厂
法定代表人:(盖章)________
地址:______________________
银行帐号:__________________
乙方:________________电镀厂
法定代表人:(盖章)________
地址:______________________
银行帐号:__________________
________年________月______日
加工承揽合同11
甲方:(定做方)
乙方 (承揽方)附加身份证复印件
加工xx,双方本着互惠互利,协商一致的原则,达成合同条款如下:
一、甲方权利和义务
1、合同签定后,甲方为乙方免费提供产品样本图案。天然彩沙、镀金线及专用工具,乙方自购。如在本厂购买材料,由于乙方个人原因,不能继续做画,为保证本厂产品质量,材料不退。
2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格产品。
二、乙方的权利和义务
1、通过考察同意后,自愿购买材料。如产品质量问题,乙方自己负责。
2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作,如私自组织人员加工,技术转让,需经厂方同意方可进行,否则按违约处理。
二、违约条款
1、甲方违背合同第一条(2款)时以(550元/m2)的1倍支付乙方违约金。
2、乙方外购材料掺杂使假,私自技术转让时,按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。
四、本合同有效期?? 月,200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。
本合同期瞒后,乙方申请,甲方有权依据生产定单续签或终止合同。
五、本合同一式两份,并有验收标准为合同附件,甲、乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。
甲方 乙方:
年月日
供方(全称):____________________________________
地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
需方(全称):____________________________________
地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
根据《中华人民共和国合同法》规定,经双方协商,签订本合同,以资共同信守。
一、品名、规格、数量、价格、交提货日期
二、质量标准、验收方法及地点:
三、原材料来源及互利方法:
四、交(收)货方法、地点及运杂费负担:
五、货款结算时间及方法:
六、包装要求及包装物回收办法、费用负担:
七、经济责任:
八、其他:
九、供需双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时,经双方协商由合同鉴证机关查实证明,可免予承担经济责任。
十、本合同自签订之日起,双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止,如需修改或终止时,应经双方协商同意,另立协议方可有效,并报双方业务主管部门备案。
十一、本合同在有效期内任何一方违约,双方都有权按《中华人民共和国合同法》有关规定,向合同仲裁机关提出书面申诉,要求调解、仲裁处理。
十二、本合同正本两份,双方各执一份,副本____份,送双方业务主管部门、银行各一份,工商行政管理机关二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服装加工合同 ·钢筋加工合同 ·加工贸易合同 ·进料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
承揽方(全称): _________________________________________
定作方(全称):_________________________________________
合同编号: ______________签订地点: ______________________
承揽方和定作方经双方友好协商,现签订本合同,以资共同信守。
一、定作物品名、规格、数量、价格、交提货日期:
品_ 名
规格
单位
数量
单价
金额
分期交(收)货数量
备注
月
月
月
月
月
总金额(大写)__ 佰___ 拾__ 万__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______
定作款共计人民币(大写):___________
二、质量标准:
1、定作方应该于本合同签订之日起____天内,向承揽方提供定作物的样品, 承揽方应保证所加工的定作物与双方确认的样品质量相符.
2、承揽方应该根据定作方提供的相关工艺单进行定作物的加工。
三、质量检验及验收办法:
定作方应自收到定作物之日起二天内对定作物的数量、质量等相关事项进行确认验收。如果对承揽方交付的定作物有任何异议,应于收货之日起三天内书面向定作方提出。如逾期,则视为承揽方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不当等原因引起的质量问题,定作方不得要求承揽方修复或者退换或者主张其他任何责任。
四、包装要求及费用负担:定作物由承揽方负责包装,以定作物不受损坏为准,具体包装要求是___________________ ________________________。
五、交货(运输)时间、办法及地点要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承运人)承运,由承揽方代办相关的托运手续,运费由定作方自行承担。承揽方将定作物交付承运人后,则视为承揽方已将定作物交付于定作方,定作物所有风险由定作方承担。
2、时间要求:交定作物期限应按照合同规定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的',应该至少在约定的交货日期到来前7天书面向对方提出,并且取得对方同意。
委托承运人运输的,以交定作物时承运人签发的戳记日期为准。
六、预付款要求:定作方应于本合同签订之日,向承揽方支付人民币 __________元预付款(按照定作款总额的百分之___ 计算),该预付款在末批定作物交付时冲抵定作款。
七、定作款结算办法及期限:
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按约定付清定作款项,未付清定作款的定作物所有权由承揽方所有。承揽方可对定作物行使留置、处分等权利。
八、违约责任:
第一点:定作方的违约责任
(1)中途变更定作物产品品种、数量、设计、质量或包装的规格给承揽方造成损失时,应偿付承揽方因此造成的损失,如果损失难以确定,则至少为____元人民币。
(2)中途解除合同的,定作方应该向承揽方支付合同未履行部分价款总值百分之30的违约金。
(3) 未按合同规定日期付款的,除应该继续付清全部定作款外,每延期一天,还应偿付承揽方以延期付款总值千分之一的违约金。
(4)无故拒绝接收定作物的,应赔偿承揽方因而造成的损失,
(5)错填到货地点或接货人的,或者变更交付定作物地点或者接收人的,应该 承担因此多支出的费用并赔偿承揽方因此造成的损失。
第二点:承揽方的违约责任
(1)违反本合同第一条和第十一条规定的数量而少交的,承揽方应照数补交,否则应偿付定作方以少交的的价款总值百分之30的违约金 。
(2)包装不符合合同规定的,应重新包装,并承担因此而支付的费用 ;
(3) 承揽方无故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否则定作方有权拒收。
(4)因为承揽方原因导致定作物错发到货地点或接货人的,除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外,并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。
九、争议解决方式
本合同履行过程当中的任何争议,由双方协商解决,协商不成,任何一方均可向XX市人民法院起诉。
十、如需提供担保,双方应另行签订合同担保书,作为本合同附件。
十一、因生产特殊性,定作方允许承揽方在供应定作物数量上有±10%的浮动,在交付时间上有±__天的浮动。
十二、本合同履行过程当中,双方来往的传真、信函等均视为本合同的重要组成部分,与本合同具有同等法律效力。
·服装加工合同 ·钢筋加工合同 ·加工贸易合同 ·进料加工合同
十三、双方需约定的其它事项:
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份,双方各执一份,合同自双方签字盖章之日起生效。
承揽方(盖章):______________ 定作方 (盖章):
法定代表人:_______法定代表人:_____
电话:________电话:_______
地址:________地址:_______
开户银行:______开户银行:_____
帐号:________帐号:_______
日期:______ 年____ 月____ 日
加工承揽合同12
定制人:_________
承揽方:_________
一、定制(加工)产品名称、数量、金额、供货时间及数量:
产品名称:_________
规格:_________
单位:_________
数量:_________
单价:_________
金额:_________
二、材料的提供:由承揽方包工包料,产品价格包括原材料的价格及加工费。
三、交货地点:_________方式:_________付款条件:款到发货
四、其他要求:合同以传真件确认为准。
五、本合同经双方或代理人签章后生效,双方也可通过信件和数据电文等方式签订合同。
六、违约责任:承揽方、定制方违反合同约定的,应依本合同的约定承担责任。合同没有约定的`,应依《民法典》的规定承担责任。
定制方:_________承揽方:_________
联系人:_________联系人:_________
电话:_________电话:_________
地址:_________地址:_________
加工承揽合同13
订立合同双方:
承揽方:××县木具厂以下简称甲方
定作方:××县百货公司以下简称乙方
甲方为乙方加工柜台,货架,经双方协商,签订本合同,共同遵守.
第一条加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│规格(长,宽,高cm)│单位│数量│备注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜台│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料台面柜台│180x100x95│件│10│其中不│
│││││带抽屉│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面柜台│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布货架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百货电器货架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百货货架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二条加工成品质量要求:
一,材种:柜台,货架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按图纸所标尺寸做.
三,严格掌握木制品的木材干燥程度,榫缝、肩角结构必须严密,坚固、表面必须平整光滑,木材无形变,翘曲,拨缝,松榫;塑料面要求平直,整齐,四周不得有翘起,脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准,保证方正,平直,安装方便.
四,甲方按乙方质量要求和图纸,先做规格样品,由县物价局核定价格后,双方代表当面封存样品,作为验收的依据.
第三条原材料由甲方提供.
第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间,发现提供的图纸不合理,应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复,提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并通知乙方.因此造成的损失,由乙方赔偿.
第五条工程价款:按核定价格单计算款25000元.
第六条验收标准和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到厂验收,乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准,数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时,由县物价局提供检验证明.
第七条交货的时间和地点:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货,必须在事先与对方达成协议,并按协议执行.交货地点在乙方百货大楼,由百货公司供销科收货,验收合格,办理交接手续.
第八条包装要求及费用负担:由甲方负责包装,以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算,共计980元,全部费用由乙方负担.
第九条运输办法及费用负担:由甲方负责运输,每件运输费用均按2元计算,共计490元,全部费用由乙方负担.运输造成的损失,由甲方负责.
第十条本合同签字之日,乙方向甲方给付预付款20000元(贰万元).甲方不履行合同时,除承担违约责任外,必须如数返还预付款.乙方不履行合同的,把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款的应返还.
第十一条结算方式及期限:乙方收到全部定作物,验收合格后,即办理移交手续,据以结帐,并在收货后十五天内通过银行付款.
第十二条甲方的违约责任
一,甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,乙方有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿.
二,甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿.
三,因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失.
四,甲方逾期交付定作物的,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金.
五,甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金.
六,由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收.
第十三条乙方的`违约责任
一,乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失.
二,乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值
30%的违约金.
三,乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失.
四,乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金.
五,乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失.
六,乙方如变更交付定作物的地点,应承担因此而多支出的费用.
第十四条不可抗力:在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,甲方在经有关部门证明后,可免予承担违约责任.但甲方应当采取积极措施,尽量减少损失,如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的,不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的,乙方应当承担责任,并赔偿甲方因此造成的损失.
第十五条本合同发生纠纷时,双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解,或向合同管理机关申请调解,仲裁,也可以直接向人民法院起诉.
本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效,合同履行完毕即失效.
本合同一式五份,甲乙双方各执一份,县公证处,县物价局,县建设银行各存一份.
甲方:××县木具厂(盖章)
代表人:黄华新(签名)
地址:七都镇
电话:66.8971
开户银行:××县支行七都镇营业所
帐号:104750
乙方:××县百货公司
代表人:王新法
地址:城关中山街5号
电话:33.7347
开户银行:××县支行
帐号:003485
一九八五年一月二十五日
加工承揽合同14
甲方(定作方):
乙方(承揽方):
经甲乙双方友好协商,依据我国《合同法》的有关规定以及其他相关法律规定,就甲方向乙方采购相关___________等小商品事宜约定如下:
一、采购产品情况:
1、品名____________,规格____________,数量____________,单价____________;
2、品名____________,规格____________,数量____________,单价____________;
3、品名____________,规格____________,数量____________,单价____________;
……
总金额(含税价):人民币________________________元整(小写¥_______________________)。
二、样品约定时间
自本合同生效之日其______个工作日内,乙方负责按甲方要求制作__________样品,经甲方去人后的样品将作为乙方最终交货的标准。
风险提示:
加工后的成品,一般有两种交货方式,一是由定作方在承揽方仓库提货,二是由承揽方送货到双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的区别。为此,双方应慎重选择对自己有利的方式。
三、交货时间、地点及运费
合同生效且_______%预付款到乙方账户、确认协议第一条中各拼命的尺码数量后_______天内交货(具体数量双方那个协商去人以书面传真或者电子邮件方式确认)。
风险提示:
加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量,目的在于避免发生纠纷。质量条款要约定明确仔细。
如果质量是以样品为准,除了双方封存样品外,还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。
四、质量要求及技术标准:
按照甲乙双方事先确认的样品为标准,货物主要技术指标说明:
按国家兴行业标准。
五、验收标准、方法及期限
以甲乙双方确认的样品为准,如甲方发现货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符,应与收到货物后_______个工作日内以书面形式通知乙方;经乙方核实后,尽快做出相应的处理。若乙方交付的货物不符合本合同标准,乙方应当负责更换或者退货,因此产生的'所有费用应当由乙方承担。
六、包装要求及费用负担:
风险提示:
运输方式一般由需方提出,也可协商约定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。
注意,要明确约定如果由于定作人原因选择了不合理的路线和工具,由此造成的损失,应由哪一方承担赔偿责任。
此外,运输费用的负担,应结合货物价款考虑,要明确约定清楚,以避免争议。
乙方按其企业或行业标准提供包装,费用由乙方承担。
七、结算方式和期限:
合同生效且受到乙方发票后______日内甲方支付总价款______%作为预付款,计人民币__________________________,双方约定汇款方式为甲方电汇,乙方收款账户为:
收款人:
开户行:
账号:
最终结算金额以实际定作、双方签字确认的数量和金额为准,自甲方验收合格之日起______日内,甲方一次性支付其余货款。
八、违约责任:
1、合同生效后合同一方单方解除合同的,合同一方有权要求违约一方支付总合同金额的_____%作为违约金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按约定时间制作样品的,不能按时交货的,由甲方承担责任。
3、若乙方提交的样品和甲方定作的_______小商品存在较大差异,甲方有权拒绝付款。
九、合同争议的解决方式:
本合同在履行期间发生的争议,由双方当事人协商解决;协调或者调解不成的,双方当事人同意向____________________人民法院起诉。
十、本合同一式二份,甲方乙方各执一份,自双方签字盖章之日其生效。合同未尽之事宜,由甲乙双方另行签订补充协议。
甲方:
地址:
电话:
代理人:
________年___月___日
乙方:
地址:
电话:
代理人:
________年___月___日
加工承揽合同15
订立合同双方:____________
承揽人______________________,以下简称甲方;
定作人:__________________,以下简称乙方;
甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。
第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费;
第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担:____________(加工定作物样品需要封存的,由双方代表当面封签,并妥当保存,作为检验的根据);
第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担;
第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款及图纸、技术资料;
第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输;
第六条加工费结算办法与时间;
第七条乙方应于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方应______年____月____日前向甲方交付预付款____________元。乙方不履行合同的,无权请求返还定金。甲方不履行合同的,应当双倍返还定金。甲方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还;
第八条甲方的违约责任:
1、甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定,乙方有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。
2、甲方交付定作物的数量少于合同规定,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。
3、因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。
4、甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的________‰偿付违约金。
5、甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________%的违约金。
6、由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收。
第九条乙方的违约责任:
1、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。
2、乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________%的违约金。
3、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
4、乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的`规定,向甲方偿付违约金。
5、乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。
6、乙方如变更交付定作物地点,应承担因此而多支出的费用。
第十条不可抗力:
在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,甲方在经有关部门证明后,可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施,尽量减少损失,如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外发生的,不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的,乙方应当承担责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
第十一条本合同发生纠纷时,双方协商解决,协商不成时,任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解,或向合同管理机关申请调解、_____、也可以直接向人民法院起诉。
本合同于_______年____月____日经公证生效,合同履行完毕即失效。
本合同一式____份,甲乙双方各执一份_______公证处、________物价局、 ________银行各存一份。
定作人:__________承揽人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
开户银行:_____________开户银行:__________________
帐号:_________________帐号:_____________________
签订日期:_____年____月____日
【加工承揽合同】相关文章:
承揽加工合同12-27
加工承揽合同01-23
承揽加工合同[精选]07-07
承揽加工合同12-18
(经典)承揽加工合同07-23
承揽加工合同(精选)07-17
【精选】加工承揽合同07-22
承揽加工合同(精选)07-15
加工承揽合同【精选】07-18
(精选)承揽加工合同07-18