当前位置：9136范文网>实用文档>合同>承揽加工合同

承揽加工合同

时间：2024-03-01 17:54:28 合同我要投稿

承揽加工合同【必备15篇】

　　在当今不断发展的世界，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编为大家收集的承揽加工合同，欢迎大家分享。

承揽加工合同【必备15篇】

承揽加工合同1

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　1、前言经过友好协商，甲、乙双方本着长期友好合作、互利互惠、共同发展的前提，就铸件合作事宜达成一致，特签订本合同并共同信守执行。乙方将根据甲方提供的技术资料和铸造清单进行铸造并供货。

　　2、供货范围和双方职责

　　（1）供货范围按甲方提供的铸件清单供货。

　　铸件上要带检验试棒2根（￠30﹡300）；球铁件的附铸试块采用型试块并附质保书。

　　（2）乙方职责

　　完成上述规定供货范围的供货。

　　返回甲方提供的所有资料，并为甲方保密。向甲方提供铸件的材料说明（A、机械性能；B、材质化验）

　　（3）甲方职责每套铸件（每件）向乙方提供铸件图纸一套。负责解决乙方在泡沫模型制作过程中的技术问题。

　　向乙方提供铸造清单（明细）并说明材料，件数，交货期。

　　甲方向乙方提供技术要求。

　　技术要求

　　（A）铸件材料：250、300、C铸铁、600-3

　　（B）铸件化学成份：根据提供给贵公司的化学成份标准。

　　（C）铸件应清理干净，去除冒口残余，粘砂以及内腔残余物等。铸件表面进行喷丸处理，要求铸件表面光洁。

　　（D）铸件不允许有影响使用性能的裂纹、气孔冷隔、缩松、铁包砂和起皮等缺陷存在。

　　（E）铸件加工面上不允许存在加工余量范围内的表面缺陷。

　　（F）铸件交货时应附有合格证、质保书，其中包括：供方名称、铸件名称、铸年材料牌号、图号及必要的检验结果、制造日期（或编号）或生产批号、机械性能。

　　3、价格

　　（1）铸件价格

　　4、结算方式：

　　（1）铸件以甲方验收过磅，并通知乙方认可。

　　（2）铸件在甲方现场验收合格后，开具发票，甲方收到发票30天内全额付款。

　　（3）铸件经甲方使用，确认满足第六条定义的质量保证。

　　5、交货期

　　（1）乙方严格按甲方提供的清单、周期进行铸件并及时交货。

　　（2）具本交货日期：（泡沫模型与铸件制造，周期，不含路途）

　　（3）特殊规格双方协商定。

　　6、验收甲方应根据有关资料和技术协议、国家标准对铸件进行验收。

　　7、质量保证：甲方在加工过程中发现铸造原因造成的废品，应立即通知乙方，如确系乙方铸造原因造成的废品，由乙方补废包换，并以急件的形式补废，模型费由乙方负担。

　　8、合同修改：只有在合同双方的合法代表书面签字同意后，才能对本合同的条款进行修改，补充和更改。这些修改、补充和更改的文件与本合同具备同等效力。

　　9、不可抗力：

　　（1）当不可抗力发生时，发生不可抗力的一方有义务做出努力，将不可抗力带来的损失减少到最低限度。

　　（2）因不可抗力造成的'损失由双方商定解决。

　　10、权力和义务的转让：乙方不得将本承包合同所产生的权力义务转让给任何第三方。

　　11、合同的终止和解除

　　（1）发生下列情况之一时，甲方有权终止和解除合同，并有权要求乙方赔偿由此造成的经济损失。乙方无正当理由不按期制造投入时。实际制造进度比进度表上的日程大大延迟，按期交付无可能时。乙方无正当理由不执行合同有关规定，经甲方书面催促仍无解决诚意时。

　　（2）发生下列情况时，乙方有权终止和解除合同，并有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。甲方违反本合同而造成本合同无法履行时。甲方没有支付合同金额的能力时。

　　12、争议解决：当甲、乙双方之间在履行本合同过程中发生争议而通过协商已无法解决时，可直接向人民法院起诉，甲方乙方同意双方的争议由合同履行地（烟台）人民法院管辖。

　　13、合同附件下述合同附件与本合同同进签署，一并有效。附件一、每次提供铸造清单、进度表。

　　14、通知所有通知和通讯均需采用书面形式，如为传真或电传，则发生当日视为送达。

　　15、合同生效本合同一式二份，双方各执一份，合同经双方授权代表签字、盖章即生效。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　代表（签字）：___________

　　代表（签字）：____

　　日期：____

　　日期：___________

承揽加工合同2

　　定作方(甲方)：

　　承揽方(乙方)：

　　甲方委托乙方加工下列产品，经双方协商，特订立本合同：签订时间：20__年4月_日

　　第三条、交(提)货地点、时间：签订合同后，20天内钢架进场，总工期50天。

　　第四条、提货方式：由乙方负责。

　　第五条、加工成品的检验期限、地点、方法：甲方在乙方公司内提货时检验加工成品的质量、规格、数量等，如有异议应于提货后两天内以书面方式通知乙方，内在质量异议应在1个月内以书面方式提出，否则视为没有异议。

　　第六条、付款方式及期限：甲方应于本合同生效后，一天后向乙方预付预付款计：30万元，主钢架到场后3天内支付70万，主钢架和檩条全部安装完毕后3天内支付60万，彩板安装完毕后5天内支付余款，(余款安实际发生量结算计算)。否则甲方承担违约责任。合同标地物所有权自甲方货款全额交付时起转移给甲方，若甲方未履行完支付价款义务时，合同标地物的所有权归乙方所有。预付款冲抵最后一笔货款。

　　第七条、违约责任：

　　1、乙方逾期提供加工成品，应赔偿给甲方造成的直接经济损失，甲方逾期提货或不按合同约定按时付款，应承担相应货款每日1%的.违约金。

　　2、逾期拾日视为拒提(退货)，应承担拒提部分相应货物价款30%的违约金。逾期提货时，市场原材料若发生价格涨价，甲方当按涨价后价格执行。

　　3、双方有其他违约行为，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

　　4、如遇下雪、下雨、风沙、停电、战争、运输中断，交通管制及原材料在新疆市场上无法采购到等不可抗拒因素时交货期限顺延。

　　5、甲乙双方在正式开始履行合同义务时，如果原材料价格发生变化，甲乙双方按原材料涨价或降价的比例对合同单价协商解决。

　　第八条、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章生效。甲方按合同约定交付预付款后，乙方开始履行合同义务。

　　第九条、双方发生纠纷可协商解决。

　　单位名称(章)

　　单位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　______年______月_____日

承揽加工合同3

　　承揽方：____________________________________地址：____________

　　邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________

　　定作方：____________________________________地址：____________

　　邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________

　　定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品编号名称规格单位数量备注

　　第二条加工成品质量要求

　　第三条

　　原材料的提供办法及规格、数量、质量1.(用承揽方原料完成工作的)，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。 2.(用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。 3.交(提)原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条

　　技术资料、图纸提供办法1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。 2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。 3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　第五条价款或酬金价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条

　　验收标准和方法1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。 2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。 3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　第七条

　　交货的时间和地点1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。 2.交(提)定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的，按约定的方法计算。

　　第八条包装要求及费用负担

　　第九条运输办法及费用负担

　　第十条结算方式及期限

　　第十一条其他约定

　　第十二条承揽方的违约责任

　　一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　三、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，应当向定作方偿付违约金____元;(合同中无具体规定的，应当比照

　　中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%～30%)或酬金总额的____%(20%～60%)的违约金。

　　六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

　　七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

　　九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。

　　十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条定作方的违约责任

　　一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的`损失。

　　二、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%～30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%(20%～60%的幅度)违约金。

　　三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七、变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。

　　第十四条

　　不可抗力在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成按( )项处理：1.向仲裁机关申请仲裁;

　　2.向人民法院起诉。

　　本合同自____年____月____

　　日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份，交____________(如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

　　定作方：________________________代表人：________ ____年____月____日

　　承揽方：________________________代表人：________ ____年____月____日

承揽加工合同4

　　承揽方：_______________________身份证号：_______________________电话：_______________________

　　定作方：珠海市锦宏盈星家具有限公司身份证号：_______________________电话: 0756-3897556

　　锦宏公司（定作方）委托承揽方加工家具一批，现经双方充分协商，本着自愿公正、互利共赢的原则，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条：加工产品及工价（见产品清单）

　　第二条：加工产品质量要求（依照定作方公司品质部要求）

　　第三条：资料、图纸提供办法

　　1、承揽方在依照定作方公司的要求进行工作期间，发现定作方公司提供的图纸或技术要求不完善，应当及时通知定作方公司品质部人员，定作方品质部应即时回复并提出修改意见。

　　2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

　　3、定作方公司生产部应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　第四条：工资

　　依照定作方公司生产排单上标明的的工价结账（有特殊约定的.除外）。

　　第五条：验收标准和方法

　　依照定作方公司品质部要求验收。

　　第六条：交货时间和地点

　　依照定作方公司的排产日期交货。交货地点为定作方公司仓库，严格依照定作方交货流程入库，即承揽方所制作的成品均需定作方公司品质部检查验收并签名确认方可生效。

　　第七条：结算方式及期限

　　按定作方品质部验收合格的产品数据结账（平时借支除外）。

　　第八条：其他约定

　　1、合同期间，承揽方必须严格遵守定作方公司各项管理规定，不得违反，否则定作方公司有权依照公司规定实施管理和处理。

　　2、承揽方要严格按照行业操作规定和定作方公司的安全管理规定操作，以杜绝一切安全事故的发生，合同期内，承揽方承诺出现任何安全事故均由承揽方自行负责，与定作方公司无关。

　　第九条：承揽方的违约责任

　　1、承揽方未按合同规定（生产排产单）的时间和质量标准交付产品的，承担逾期交付的责任；产品质量不达标的要进行返工处理（返工费用由承揽方自行负责），经过返工后仍不符合合同规定或品质要求的，定作方公司有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　2、承揽方交付产品或完成产品的数量少于合同（订单）规定，应当向定作方提出报损及申请补料。定作方公司有权要求承揽方承担补料责任；

　　3、承揽方无论何种因素不得延期交付产品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否则定作方公司有权追究因延期所造成的一切损失；

　　4、合同期间，若承揽方单方中止合同，必须提前一个月向定作方公司书面申请并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承揽方单方中途废止合同的，视为承揽方单方违约，为此，承揽方承诺并兑现全额陪偿定作方公司一切损失。

　　第十条：定作方公司的责任

　　1、提供承揽方的订单、工作场所，机器设备和材料、部份工具等；

　　2、提供承揽方合同期免费住宿，水电费承揽方按实际使用自行负责；

　　3、合同期间免费提供承揽方午餐和晚餐；

　　第十一条：纠纷的处理

　　合同期间，若加工承揽合同双方发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时报请当地司法主管部门依法处理。

　　本合同自20___年5月9日起生效，合同履行（或工程）完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；

　　定作方（代表人）：________________________

　　签订地点：_______________________日期：年____月____日

　　承揽方（代表人）：________________________

　　签订地点：_______________________日期：年____月____日

承揽加工合同5

　　承揽方(甲方)：_________

　　定作方(乙方)：_________

　　甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

　　第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费

　　定作物名称：_________

　　型号：_________

　　规格：_________

　　质量要求：_________

　　计量单位：_________

　　数量：_________

　　加工费：_________

　　单位总价：_________

　　第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。

　　第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担。

　　第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。

　　材料名称：_________

　　型号：_________

　　规格：_________

　　质量要求：_________

　　计量单位：_________

　　数量：_________

　　单价：_________

　　总价：_________

　　图纸、技：_________

　　术资料及：_________

　　交付时间：_________

　　第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输

　　材料名称：_________

　　交付时间：_________

　　交付地点：_________

　　交付数量：_________

　　包装要求：_________

　　检验方法：_________

　　运输方法：_________

　　运费承担：

　　第六条加工费结算办法与时间_________。

　　第七条乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付预付款_________元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。

　　第八条甲方的违约责任

　　1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。

　　5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________%的违约金。

　　6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第九条乙方的违约责任

　　1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________%的违约金。

　　3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十条声明及保证

　　(一)甲方：________

　　1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行

　　为。

　　4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　(二)乙方：________

　　1.乙方为一家依法设立并合法存续的`企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十一条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

　　第十二条不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第十三条通知

　　1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2.各方通讯地址如下：_________。

　　3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第十四条争议的处理

　　1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

　　2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　(1)提交______________委员会_____；

　　(2)依法向人民法院起诉。

　　第十五条解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第十六条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十七条合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

　　承揽方(盖章)：_________定作方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　地址：_________地址：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

承揽加工合同6

　　定作方：___________（以下简称甲方）

　　承揽方：___________（以下简称乙方）

　　甲方委托乙方加工生产家具产品，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条产品的名称、品种、规格：（详见附件1）

　　第二条产品技术、质量要求：产品质量、款式、尺寸、材料、内部结构及技术要求等，按照双方签字认可的设计图纸、乙方提供的存放于甲方封存样品及同行业相关规定为准。乙方必须在加工前向甲方提供中纤板的合格甲醛检测报告，做成成品后，需再次向甲方提供合格的甲醛检测报告；做油漆后成品需打样；抽屉与柜体之间的缝隙不得超过2mm；严格按照图纸所示的木纹方向施工；漆膜表面光亮平滑，家具漆表面厚度一致，漆面饱和、干净、无颗粒、无气泡、起泡开裂等现象；木纹接口均采用横纹平接方式；家具均制作成整体式，不能采用拼接组合方式；家具板材材质密度为，环保等级为

　　第三条交货时间：_____年_____月_____日（如甲方推迟付款，交货时间顺延）

　　第四条交货时间及交货时间。交货地点：

　　交货时间：合同生效后___________日交货（或交货时间详见附件）。

　　第五条付款方式：

　　1.合同金额为：_____元，人民币大写：_____

　　2.预付款方式：双方签订合同后，甲方在两日内，先预付总金额的_____%；即_____元；

　　3.白坯产品完工后，付至合同总金额_____%，计：___________万元作为合同进度款。

　　4.成品后验收合格付至总金额的_____，计：

　　5.安装完毕后经业主方验收合格后付至合同总金额_____，计：

　　质保金_____，质保期_____年。

　　6.门边线条25元/米，按实际收货结算。付款方式：满5万结一次。

　　第六条验收：

　　1.甲方应于乙方安装完毕后在安装现场进行验收，并将结果通知乙方，如交货期届满，甲方未能及时收货，乙方可适当收取一定的保管费用。

　　2.如有质量问题，由乙方负责维修或更换，直至甲方验收合格为止；

　　3.如逾期验收则视为质量合格（注：安装完毕七日内验收）。

　　4.如乙方生产的产品不符合要求，甲方有权终止合同。

　　第七条特别条款：

　　1.货物运输由_____方负责，运费由方承担；搬运费由_____方承担，产品安装由方负责；

　　2.甲方未按期支付进度款、（交）提货期限顺延；

　　3.合同签订后如甲方要求取消部分或全部取消已订之货物，乙方有权要求甲方赔偿因此而造成的损失。

　　4.甲方应为乙方提供适合安装作业的'现场、供电、清洁环境、运货通道。安装期间，甲方应确保家具不因乙方以外的因素而致污损、灭失。

　　5、乙方在现场安装作业时，所造成的安全事故由乙方全部承担。

　　第八条违约责任

　　1.乙方违约，则双倍返还预付款；

　　2.甲方违，则不退还预付款，而因此给乙方造成之其损失亦全额赔偿；如不能再合同约定的期限内支付乙方应付货款，乙方有权从甲方货物现场撤出所有产品，直至甲方支付应付所有货款为止；

　　3.乙方不能按时交货，按照每逾期一日向甲方支付

　　作为违约金，若该项违约金不足本条第一款金额，按第一款承担违约金。

　　4.若因乙方质量问题造成的损失，如人工费、搬运费、工期延误等，全部费用由乙方承担。

　　第九条法律效力：

　　1、本合同在甲、乙双方代表签字盖章之日起生效；

　　2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份；

　　3、一切由执行本合同引起的或与本合同有关的政治甲乙双方应当通过友好协商解决，如协商不能解决时，则提交成都仲裁委员会。

　　第十条其他事项

　　1.本合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　加工图纸必须由甲方现场代表李翔，乙方代表殷本建双方签字，每次办理货款乙方必须向甲方提供合格的发票。

　　甲方：___________

　　乙方：______________________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　地址：___________

　　开户行：___________

　　账号：___________

　　电话：______________________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

承揽加工合同7

　　订做方（以下简称需方）：

　　承揽方（以下简称供方）：

　　订做方委托承揽方加工 25米箱梁芯模模板，根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、标的物名称、规格、数量、单价、金额：

　　（此合同单价为税前价）

　　品名规格数量单位重量（吨）单价元/吨价款（元）备注

　　箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 约计重量总计总金额（大写）柒万柒仟元整

　　二、技术资料提供方法：

　　需方提供标的物所需施工图，按需方确认的'标的物图纸加工；

　　三、质量要求：

　　供方严格按图纸加工，产品质量符合行业相关规范要求，并配合甲方的监督检查；

　　四、交货地点：

　　供方厂内验收交货；

　　五、交货时间：

　　合同签订生效后，第一套芯模10月8日交货，第二套芯模10月13日交货。

　　六、计量方式：

　　需方以标的物加工过磅重量进行结算；

　　七、结算方式：

　　合同签订后需方预付材料款贰万伍仟元，需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项（以实际加工产品数量、品种为准）。

　　八、标的物所有权

　　自交付全部货款时起转移，但需方未履行支付价款全部货款义务的，标的物仍属于供方所有。

　　九、运输方式及到达站和费用负担：

　　汽运，施工现场，供方帮助配货，供方承担运输费用.工地卸车及其它费用由需方承担。

　　十、本合同解除的条件：

　　合同执行完毕或未付材料预付款。

　　十一、违约责任：

　　由违约方负责；

　　十二、解决合同纠纷的方式：

　　协商方式，如协商不成，提交仲裁委员会解决，或依法向人民法院起诉；

　　十三、本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。

　　本合同传真件同样有效。

　　十四、本合同一式两份，如有未尽事宜可另立合同附加件，与本合同具有同等法律效应。

　　订做方：

　　承揽方：

　　单位：

　　法定代理人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　开户行：

　　户名：

　　帐号：

　　卡号：

　　邮编：

　　签订时间：

承揽加工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　1、前言

　　经过友好协商，甲、乙双方本着长期友好合作、互利互惠、共同发展的前提，就铸件合作事宜达成一致，特签订本合同并共同信守执行。乙方将根据甲方提供的技术资料和铸造清单进行铸造并供货。

　　2、供货范围和双方职责

　　（1）供货范围

　　按甲方提供的铸件清单供货。

　　铸件上要带检验试棒2根（￠30﹡300）；球铁件的附铸试块采用“Y”型试块并附质保书。

　　（2）乙方职责

　　完成上述规定供货范围的供货。

　　返回甲方提供的所有资料，并为甲方保密。

　　向甲方提供铸件的材料说明（A、机械性能；B、材质化验）

　　（3）甲方职责

　　每套铸件（每件）向乙方提供铸件图纸一套。

　　负责解决乙方在泡沫模型制作过程中的技术问题。

　　向乙方提供铸造清单（明细）并说明材料，件数，交货期。

　　甲方向乙方提供技术要求。

　　技术要求

　　（A）铸件材料：HT250、HT300、MoCr铸铁、QT600-3

　　（B）铸件化学成份：根据提供给贵公司的`化学成份标准。

　　（C）铸件应清理干净，去除冒口残余，粘砂以及内腔残余物等。铸件表面进行喷丸处理，要求铸件表面光洁。

　　（D）铸件不允许有影响使用性能的裂纹、气孔冷隔、缩松、铁包砂和起皮等缺陷存在。

　　（E）铸件加工面上不允许存在加工余量范围内的表面缺陷。

　　3、价格

　　（1）铸件价格

　　HT250：

　　MoCr：

　　QT600：

　　特殊规格铸件价格双方协商定

　　4、结算方式：

　　（1）铸件以甲方验收过磅，并通知乙方认可。

　　（2）铸件在甲方现场验收合格后，开具发票，甲方收到发票30天内全额付款。

　　（3）铸件经甲方使用，确认满足第六条定义的质量保证。

　　5、交货期

　　（1）乙方严格按甲方提供的清单、周期进行铸件并及时交货。

　　（2）具本交货日期：（泡沫模型与铸件制造，周期，不含路途）

　　铸件5吨以下16-20天。

　　铸件5-8吨18-22天。

　　铸件8吨以上的另商定。

　　（3）特殊规格双方协商定。

　　6、验收

　　甲方应根据有关资料和技术协议、国家标准对铸件进行验收。

　　7、质量保证：

　　甲方在加工过程中发现铸造原因造成的废品，应立即通知乙方，如确系乙方铸造原因造成的废品，由乙方补废包换，并以急件的形式补废，模型费由乙方负担。

　　8、合同修改：

　　只有在合同双方的合法代表书面签字同意后，才能对本合同的条款进行修改，补充和更改。这些修改、补充和更改的文件与本合同具备同等效力。

　　9、不可抗力：

　　（1）当不可抗力发生时，发生不可抗力的一方有义务做出努力，将不可抗力带来的损失减少到最低限度。

　　（2）因不可抗力造成的损失由双方商定解决。

　　10、权力和义务的转让：

　　乙方不得将本承包合同所产生的权力义务转让给任何第三方。

　　11、合同的终止和解除

　　（1）发生下列情况之一时，甲方有权终止和解除合同，并有权要求乙方赔偿由此造成的经济损失。

　　乙方无正当理由不按期制造投入时。

　　实际制造进度比进度表上的日程大大延迟，按期交付无可能时。

　　乙方无正当理由不执行合同有关规定，经甲方书面催促仍无解决诚意时。

　　（2）发生下列情况时，乙方有权终止和解除合同，并有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

　　甲方违反本合同而造成本合同无法履行时。

　　甲方没有支付合同金额的能力时。

　　12、争议解决：

　　当甲、乙双方之间在履行本合同过程中发生争议而通过协商已无法解决时，可直接向人民法院起诉，甲方乙方同意双方的争议由合同履行地（烟台）人民法院管辖。

　　13、合同附件

　　下述合同附件与本合同同进签署，一并有效。

　　附件一、每次提供铸造清单、进度表。

　　14、通知

　　所有通知和通讯均需采用书面形式，如为传真或电传，则发生当日视为送达。

　　15、合同生效

　　本合同一式二份，双方各执一份，合同经双方授权代表签字、盖章即生效。

　　甲方乙方

　　代表（签字）代表（签字）

　　日期：日期：

承揽加工合同9

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方代理皮革进料加工，皮革制品出口业务达成如下协议：

　　一、甲方委托乙方代理皮革进料加工，皮革制品出口至_________业务，乙方接受甲方委托。

　　二、合同标的：_________

　　产品名称：_________

　　数量：_________

　　合同金额：_________

　　拟出运日期：_________

　　出运港：_________

　　到货港：_________

　　外方付款结算方式：_________

　　三、双方责任及义务：

　　(一)甲方职责：

　　1.负责与外商签订所有出口合同，并对合同的全部内容负责;

　　2.负责安排生产、出运、交货;

　　3.负责向乙方提供工厂开具的增值税发票、纳税缴款书及运费等正式发票;

　　4.承担业务的全部费用及风险，保证按合同条款(合同标的)的.全部内容执行，并向乙方支付出口代理手续费(乙方收汇)。

　　(二)乙方职责：

　　1.负责按甲方提供的合同内容对外签订出口合同;

　　2.提供出口货物商检、报关、出运和结汇等工作所需的单据;

　　3.负责出口结汇;

　　4.结汇后一周内，将货款转付甲方账户。

　　四、违约责任：

　　如因任何一方未履行本协议规定的责任而给对方造成的经济损失，由违约方承担。

　　五、甲方出具的担保函是本协议不可分割的一部分。

　　六、本协议一式两份，双方各执一份。

　　自签字之日起生效，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　代表(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

承揽加工合同10

　　签定日期：20xx年xx月xx日

　　定作方（甲方）：xxxx

　　电话：xxxxxx

　　承揽方（乙方）：xxxx

　　电话：xxxxxx

　　经双方协商，签定本加工承揽合同，并严肃履行。

　　品名

　　规格单位数量加工费单价金额

　　定作方供应原材料：

　　原材料

　　规格单位数量日期成品单位耗用量

　　1．技术资料、图纸提供办法：xxxxxxxxxx。

　　2．产品检验标准和方法：xxxxxxxxxxxx。

　　3．交货地点及运输办法、运杂费用和负担：xxxxxxxx。

　　4．货款及费用结算办法及期限：xxxxxxxxxxxx。

　　5．本合同自双方签订之日起生效，合同履行完毕即失效。

　　甲方（盖章）：xxxx

　　乙方（盖章）：xxxx

承揽加工合同11

　　甲方（定作方）：

　　乙方（承揽方）：

　　经甲乙双方友好协商，依据我国《合同法》的有关规定以及其他相关法律规定，就甲方向乙方采购相关___________等小商品事宜约定如下：

　　一、采购产品情况：

　　1、品名____________，规格____________，数量____________，单价____________；

　　2、品名____________，规格____________，数量____________，单价____________；

　　3、品名____________，规格____________，数量____________，单价____________；

　　……

　　总金额（含税价）：人民币________________________元整（小写￥_______________________）。

　　二、样品约定时间

　　自本合同生效之日其______个工作日内，乙方负责按甲方要求制作__________样品，经甲方去人后的样品将作为乙方最终交货的标准。

　　风险提示：

　　加工后的成品，一般有两种交货方式，一是由定作方在承揽方仓库提货，二是由承揽方送货到双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的区别。为此，双方应慎重选择对自己有利的方式。

　　三、交货时间、地点及运费

　　合同生效且_______%预付款到乙方账户、确认协议第一条中各拼命的尺码数量后_______天内交货（具体数量双方那个协商去人以书面传真或者电子邮件方式确认）。

　　风险提示：

　　加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量，目的在于避免发生纠纷。质量条款要约定明确仔细。

　　如果质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的'书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。

　　四、质量要求及技术标准：

　　按照甲乙双方事先确认的样品为标准，货物主要技术指标说明：

　　按国家兴行业标准。

　　五、验收标准、方法及期限

　　以甲乙双方确认的样品为准，如甲方发现货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符，应与收到货物后_______个工作日内以书面形式通知乙方；经乙方核实后，尽快做出相应的处理。若乙方交付的货物不符合本合同标准，乙方应当负责更换或者退货，因此产生的所有费用应当由乙方承担。

　　六、包装要求及费用负担：

　　风险提示：

　　运输方式一般由需方提出，也可协商约定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。

　　注意，要明确约定如果由于定作人原因选择了不合理的路线和工具，由此造成的损失，应由哪一方承担赔偿责任。

　　此外，运输费用的负担，应结合货物价款考虑，要明确约定清楚，以避免争议。

　　乙方按其企业或行业标准提供包装，费用由乙方承担。

　　七、结算方式和期限：

　　合同生效且受到乙方发票后______日内甲方支付总价款______%作为预付款，计人民币__________________________，双方约定汇款方式为甲方电汇，乙方收款账户为：

　　收款人：

　　开户行：

　　账号：

　　最终结算金额以实际定作、双方签字确认的数量和金额为准，自甲方验收合格之日起______日内，甲方一次性支付其余货款。

　　八、违约责任：

　　1、合同生效后合同一方单方解除合同的，合同一方有权要求违约一方支付总合同金额的_____%作为违约金。

　　2、因甲方的原因造成乙方不能按约定时间制作样品的，不能按时交货的，由甲方承担责任。

　　3、若乙方提交的样品和甲方定作的_______小商品存在较大差异，甲方有权拒绝付款。

　　九、合同争议的解决方式：

　　本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决；协调或者调解不成的，双方当事人同意向____________________人民法院起诉。

　　十、本合同一式二份，甲方乙方各执一份，自双方签字盖章之日其生效。合同未尽之事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。

　　甲方：

　　地址：

　　电话：

　　代理人：

　　________年___月___日

　　乙方：

　　地址：

　　电话：

　　代理人：

　　________年___月___日

承揽加工合同12

　　定作方：　　　　　合同编号：

　　承揽方：　　　　　签订地点：

　　一、项目名称、任务量、酬金、完成期限、备注

　　签订时间：年月日

　　项目名称

　　任务量(工时)

　　酬　　　　　　金

　　完成期限

　　备注

　　包　　干

　　工资/小时

　　合计人民币金额(大写)

　　(注：空格如不够用，可以另接。)

　　二、项目的内容及质量技术要求

　　三、技术资料、图纸提供办法及保密要求

　　四、验收标准、方法和期限

　　五、结算方式及期限

　　六、违约责任

　　七、解决合同纠纷的方式

　　八、双方协商的`其它条款

　　定作方　　承揽方

　　单位名称(章) 　　　单位名称(章)　　鉴(公)证意见：

　　单位地址：　单位地址：

　　法定代表人：　法定代表人：

　　委托代理人：　委托代理人：　　经办人：

　　电　　话：　　电　　话：

　　鉴(公)证机关(章)

　　开户银行：　开户银行：　年　　月　　日

　　帐　　号：　帐　　号： (注：除国家另有规定外，

　　邮政编码：　邮政编码：　鉴(公)证实行自愿原则)

　　有效期限：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日

　　监制部门：　　　　　　　　　　　　　印制单位：

承揽加工合同13

　　订立合同双方：

　　承揽方：××县木具厂以下简称甲方

　　定作方：××县百货公司以下简称乙方

　　甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守．

　　第一条加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│规格（长，宽，高cm）│单位│数量│备注│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜台│130x40x90│件│120││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料台面柜台│180x100x95│件│10│其中不│

　　│││││带抽屉│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃台面柜台│180x100x95│件│20││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布货架│180x40x200│件│10││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百货电器货架│180x80x200│件│5││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百货货架│180x50x200│件│80││

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二条加工成品质量要求：

　　一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做．

　　三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便．

　　四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据．

　　第三条原材料由甲方提供．

　　第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见．甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方．因此造成的损失，由乙方赔偿．

　　第五条工程价款：按核定价格单计算款25000元．

　　第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收．验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准．双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明．

　　第七条交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货．任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行．交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续．

　　第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按４元计算，共计９８０元，全部费用由乙方负担．

　　第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按２元计算，共计４９０元，全部费用由乙方负担．运输造成的损失，由甲方负责．

　　第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款２００００元（贰万元）．甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款．乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还．

　　第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款．

　　第十二条甲方的违约责任

　　一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿．

　　二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿．

　　三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金．

　　五，甲方不能交付定作物的`，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值２０％的违约金．

　　六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收．

　　第十三条乙方的违约责任

　　一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失．

　　二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值

　　３０％的违约金．

　　三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失．

　　四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金．

　　五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失．

　　六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用．

　　第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任．但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失．

　　第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉．

　　本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效．

　　本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份．

　　甲方：××县木具厂（盖章）

　　代表人：黄华新（签名）

　　地址：七都镇

　　电话：６６．８９７１

　　开户银行：××县支行七都镇营业所

　　帐号：１０４７５０

　　乙方：××县百货公司

　　代表人：王新法

　　地址：城关中山街５号

　　电话：３３．７３４７

　　开户银行：××县支行

　　帐号：００３４８５

　　一九八五年一月二十五日

承揽加工合同14

　　原告：_________________张__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________镇__________村__________街__________号，系__________市__________汽车车身修理店业主。

　　被告：_________________市__________贸易有限公司法定代表人：_________________王__________

　　住所地：_________________市__________镇__________路请求事项：_________________

　　1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。

　　2依法判决被告从___年___月___日至还清之日止按照年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至___年___月___日)计人民币9587.15元;

　　3本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由：_________________

　　原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢，原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢，约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收，被告仅以原告朋友购车款相抵。___年___月___日，原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后，被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来，原告多次继续向被告催收，被告均无故推诿不支付至今。综上所述，原告认为，原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告，被告理应及时依约付款。但是，被告却无理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的'合法权益。根据我国有关法律的相关规定，特向法院提起诉讼，请求法院依法判决。

此致

　　__________市人民法院

　　具状人：_________________

　　_____年____月____日