当前位置：9136范文网>实用文档>合同>建设工程委托勘察合同

建设工程委托勘察合同

时间：2024-03-10 07:07:16 合同我要投稿

建设工程勘察设计委托合同推荐度：
相关推荐

建设工程委托勘察合同

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的建设工程委托勘察合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

建设工程委托勘察合同

　　建设单位：___________以下简称甲方

　　勘察单位：___________以下简称乙方

　　甲方委托乙方承担工程勘察任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律法规规定，结合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、建设地点：

　　3、规模、特征：

　　参考填写：建筑物为___________幢，___________层，均为框架结构，设___________ 层地下室，设置为整体。设计地坪标高为___________米。总用地面积为___________平方米，建筑占地面积___________平方米，总建筑面积为___________平方米。

　　4、投资额：

　　5、本工程项目勘察委托文号、日期：___________

　　6、技术要求

　　参考填写：按国家现行勘察规范及甲方提供的勘察任务书的技术要求执行。

　　7、预计勘察工程量

　　(1) 共布置钻孔___________孔，其中___________幢___________层住宅楼范围共___________孔，___________幢___________层住宅楼范围共___________孔。

　　(2) 幢按天然地基的勘察要求进行勘察，孔深控制在___________米至___________米。

　　第二条甲方的义务

　　1、在签订合同后___________日内，甲方应向乙方提交下列相关资料：

　　(1) 本工程批准文件以及用地、施工、勘察许可证等批件的复印件;

　　(2) 工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围内的地形图、建筑总平面布置图;

　　(3) 勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料;

　　(4) 勘察工作范围地下已有的埋藏物资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

　　2、甲方必须在__年__月__日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。

　　3、甲方协助解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负。乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由乙方负担。

　　4、甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。

　　5、甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。

　　6、工程完工后，在___________内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。

　　7、维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。

　　第三条乙方的义务

　　1、乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。

　　2、在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。

　　3、派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。

　　4、勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，意见经甲方采纳的，办理正式变更手续。

　　5、按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。

　　6、乙方现场勘察人员应讲究职业道德，遵守甲方的安全保卫制度及其他有关规章制度，承担其有关资料保密义务。

　　第四条勘察工期及勘察费

　　1、本工程勘察工期为__天，乙方应于甲方下达的开工通知书当日进入现场勘察，__年__月__日提交全部勘察资料，提交测量透明图__份，提交工程地质报告书一式__份(如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费)。

　　2、工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时，乙方应向甲方提交相关情况的书面报告，甲方审核后根据情况予以顺延工期。

　　3、本工程勘察预估钻探总进尺为___________米，勘察费根据实际钻探进尺，按每米___________元的综合单价计取(孤石、强风化岩石也按___________元/米计费)。

　　4、自本勘察合同生效后__日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的 %的预付款;全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后____日内，应按实际勘察工作量付清勘察费。

　　第五条甲方的违约责任

　　1、如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。

　　2、甲方超过合同规定的时间支付勘察费，每迟延一天，甲方应向乙方支付拖延款项的万分之__。

　　3、合同履行期间，由于工程停建终止合同或甲方要求解除合同的，若乙方未进行勘察工程的，乙方应将预付款返还给甲方，但甲方应给予违约金___________元;已进行勘察工程的，已完成工作量在50%以内的，甲方应向乙方支付预算额 %的勘察费，已完成工作量在50%以上的，甲方应向乙方支付预算额 %的勘察费。

　　第六条乙方的违约责任

　　1、由于乙方的责任延迟提供勘察文件，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价万分之__的违约金。

　　2、由于乙方原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，乙方应无偿返工给予补充完善使其达到质量合格;若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用。由于返工给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

　　3、乙方如勘察质量造成重大经济损失或工程事故，乙方除应负法律责任和免收受损失部分的勘察费外，还应支付与直接受损失部分勘察费相等的赔偿金。

　　第七条纠纷的处理

　　本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成的，可向工程所在地人民法院起诉。

　　第八条其它

　　本合同经双方签字盖章后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，送、各留存一份。

　　建设单位(甲方)：____(公章)

　　地址：___________

　　勘察单位(乙方)：____(公章)