当前位置：9136范文网>实用文档>合同>承包钢结构工程施工合同

承包钢结构工程施工合同

时间：2024-04-09 15:44:56 合同我要投稿

钢结构工程施工承包协议推荐度：
相关推荐

承包钢结构工程施工合同

　　随着人们法律意识的加强，能够利用到合同的场合越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编精心整理的承包钢结构工程施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

承包钢结构工程施工合同

承包钢结构工程施工合同1

　　发包方：(以下简称甲方)____________

　　承包方：(以下简称乙方)___________

　　按照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：___________

　　2、工程地址：___________

　　3.、承包范围和内容：___________

　　二、合同价款：

　　金额(大写)：___________

　　三、双方一般权利和义务

　　(1)发包人责任：

　　a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。

　　b.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水，c.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款O.05%违约金。

　　(2)承包人责任

　　a.承包方图纸经过发包方确认后，严格按图施工，工程质量就符合设计方案图材料标准甲、乙双方验收，确保工程质量。

　　b.做好现场文明施工、安全生产。

　　c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

　　d.在施工过程中，原因由承包方造成的事故由承包人负责。

　　e.服从甲方统一安排指挥.

　　f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款0. 05%违约金。

　　四、合同工期

　　1、本合同工期总日历天数10天(含制作工期)。以合同签订之日起开始计算。

　　2、如遇以下情况，工期相应顺延：

　　a.发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度；

　　b.一周内非承包方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工；

　　c.发包方原因造成影响下一道工序施工：

　　d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期：

　　e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误二期：

　　f.发包方代表同意工期顺延的'其它情况。

　　五、工程质量

　　1、涂装材料要求：钢构材料抛丸除锈，红丹底漆一道，中灰调合漆一道(备注：南漆颜色按照业主要求定，只限于调和漆)。

　　2、承包方必须严格按照施工方案图施工，接受发包方代表监督。

　　3、承包方在施工中若发生质量问题，就及时报告发包方代表，协同解决。

　　六、工程款的支付和结算

　　本合同签订生效后，甲方支付乙方备料款：计人民币___________万元；钢构材料进场付凳款人民币___________万元；檩条材料进场支付合同款人民币：___________万元；工程结束支付___________万元。

　　七、施工与设计变更

　　1、经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

　　2、甲方生产工艺需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。

　　八、纠纷解决办法

　　任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决

　　九、附则

　　1、本合同双方签字确认支付预付款后即生效，工程符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　2、合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的约束力。

　　3、补充协议

　　a.工程验收前，乙方须向甲方提供竣工图和竣工决算报告；

　　b.属于本合同承包内的有关质量安全验收等接待费用由乙方支付，乙方施工时就做好内业资料，验收前汇总给业主单位；

　　c.乙方严格按照施工图施工。

　　d.本工程报价作为合同一部分

　　发包方(盖章)___________承包方(盖章)___________

　　负责人(签字)___________负责人(签字)___________

　　账号：___________

　　身份证号码：___________

　　手机：___________手机：___________

　　日期：___________日期：___________

承包钢结构工程施工合同2

　　编号：____________

　　业主方：____________

　　甲方(发包方)：乙方(承包方)：____________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、诚实的原则，甲乙双方就本钢结构工程施工事项协商一致，并订立如下合同条款：____________

　　工程施工概况：

　　1、工程名称：

　　2、建筑面积：____________，钢结构施工面积：

　　3、工程地点：

　　4、承包范围及内容：

　　5、承包方式：预计工期：

　　6、工程造价：(附报价单)双方工作职责甲方

　　1、向乙方提供经确认的施工图及施工文件，并向乙方进行技术交底，及时协助乙方搞好施工资料。

　　2、向乙方提供正常的施工条件，提供施工所需的水电，确保施工道路畅通、施工场地平整结实，协调乙方与其他交叉施工单位的关系，确保施工不停顿。

　　3、确保工程款按合同约定付款，以免影响开工日期和施工进度。

　　3、对工程质量、安全、进度进行监督检查，及时办理验收、变更及各种签证手续。

　　4、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。

　　5、本工程监理工程师为。

　　乙方1、参加甲方组织的施工图会审及现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　收集做好工程施工资料，按时送交甲方。

　　2、严格执行施工规范、安全操作规程等有关规定，严格按照图纸或施工做法说明进行施工。

　　3、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，负责按要求组织施工并保质、保量、安全、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　工期约定具体进场日期按甲方通知；乙方应按时进场施工，按时竣工验收。

　　因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期不顺延。

　　如遇下列情况工期应顺延：

　　(1)人力不可抗拒的因素导致停工(包括长时间雨雪天)；

　　(2)重大设计变更；

　　(3)因其他施工单位影响；

　　(4)未能按合同规定拨付工程款而影响材料采购；

　　(5)其他非乙方原因而影响工期的'因素。

　　质量安全及验收1、本工程施工质量以现行的施工及验收规范、检验评定标准为验收标准，工程施工质量要求为，如部分材料甲供，甲方应保质量并提供材料质保单。

　　2、施工中由于乙方原因出现质量安全事故均由乙方负责。

　　3、工程施工结束后，乙方应通知甲方验收，甲方接到通知后5天内组织验收，如需另定验收日期，甲方应及时通知乙方，并认可乙方提出的验收日期，如甲方接到通知后28天内仍未组织验收，则表示甲方已确认工程竣工验收合格。

　　工程未经验收，甲方擅自使用，如发生意外事故，由甲方承担。

　　4、施工质量包修：本工程施工质量即为乙方施工质量包修范围，包修期为施工结束验收日后个月。

　　工程价款结算方式及工程款支付1、本工程总价，计价面积，单价。

　　2、本工程如有变更，如增减工程量，按相应报价执行，如新增施工内容，其单价按相近预算价协商确定，应及时办理变更结算，并纳入付款计划中。

　　3、工程款支付：合同签订三天内付；钢柱进场即付；钢梁进场即付；彩钢板进场即付；施工结束即付；验收合格后5天内付；余款付清。

　　4、工程应付款，甲方应及时按合同支付工程应付款，如施工中，前期应付款未付，乙方将无法进行后续工程施工，工程施工结束后，如未及时支付应付款，逾期一年的，其应付款，乙方有理由加收银行利息。

　　其他约定：附则本合同未尽事宜，经双方协商可另订补充协议。

　　合同履行中如一方违约，另一方有权要求违约方赔偿一切经济损失。

　　因一方原因合同无法履行时，应及时办理合同终止协议，并赔偿另一方损失。

　　合同履行时如起争议，双方应坦诚友好解决，必要时可依靠法律解决。

　　本合同一式份，甲方份，乙方份，签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)乙方(盖章)单位地址：____________单位地址：____________

　　法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：____________

　　电话：___________电话：________开户银行：开户银行：帐号：帐号：____________

　　______年______月______日

承包钢结构工程施工合同3

　　发包方（以下简称甲方）：

　　住址：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　住址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方将_________________项目的_____________工程交由乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__________________________

　　2、工程地点：__________________________

　　3、承包范围：

　　4、承包内容：

　　5、工程造价：

　　6、支付方式：

　　7、工程质量：

　　二、施工准备

　　1、甲方：

　　（1）_____月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。

　　（2）_____月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。

　　（3）合同签订后______天内提供完整的施工图_份，施工技术资料

　　2、乙方：

　　（1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；

　　（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场；

　　三、工程期限

　　1、工程工期为______天（日历天），自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收

　　2、开工前______天，乙方向甲方发出开工通知书。

　　四、工期顺延

　　1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

　　2、凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；

　　3、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；

　　4、在施工中如因停电、停水________小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；

　　5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

　　6、人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　五、双方职责

　　1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；

　　2、由甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程；

　　3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；

　　4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收；

　　5、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；

　　6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　六、施工与设计变更

　　1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

　　2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。

　　3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

　　4、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。

　　七、工程验收

　　1、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。

　　3、工程竣工验收后，甲方方可使用。

　　4、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。

　　八、违约责任

　　乙方的责任：

　　1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中工期顺延的`条款归责。

　　甲方的责任：

　　1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　4、乙方验收通知书送达______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

　　5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日____%偿付乙方赔偿金。

　　九、纠纷解决办法

　　任何一方违反本合同规定，协商不成，按以下第（）项方式解决：

　　1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁；

　　2、向工程所在地人民法院起诉。

　　十、附则

　　1、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　3、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方（签章）：

　　代表人：

　　授权代表（签字）：

　　联系电话：

　　_______年____月____日

　　乙方（签章）：

　　代表人：

　　授权代表（签字）：

　　联系电话：

　　_______年____月____日

【承包钢结构工程施工合同】相关文章：