当前位置:9136范文网>实用文档>合同>屋面防水维修施工合同

屋面防水维修施工合同

时间:2024-04-28 11:56:29 合同 我要投稿

屋面防水维修施工合同

  随着人们法律观念的日益增强,合同的法律效力与日俱增,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编为大家整理的屋面防水维修施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

屋面防水维修施工合同

屋面防水维修施工合同1

  甲方:__________

  法定代表人:__________

  地址:__________

  联系电话:__________

  乙方:__________

  法定代表人:__________

  地址:____________________

  联系电话:__________

  甲方委托乙方完成山里住房及车间屋顶防水处理工程,经双方协商达成以下屋面防水处理合同:

  一、承包方式:

  乙方料,防水材料为4mm厚抗零下10°CSBS聚酯胎防水卷材,面积_____。乙方按照甲方要求应提供有效的.营业执照和资质证明以及产品质检报告、合格证等资料。

  二、工程造价:

  屋面防水成活价每平方米28元(包括主材、人工、垃圾清运、房面修复、税费等),人民币大写

  三、开竣工日期:

  _____年_____月_____日开工,_____月_____日完成,如遇雨天顺延。如在此期间内未按要求完工,每超过一天,扣工程款100元。

  四、质量要求:

  乙方要求严格按照国家《屋面工程技术规范》施工,全面清理屋面后铺上经甲方确认的SBS防水卷材,屋面及接缝部位要处理完好。屋面平整、美观、不渗漏,因原材料低于协商标准,乙方应按材料差价两倍赔偿损失。甲方现场代表_____,乙方现场代表_____,施工过程接受甲方代表_____的监督。

  五、工程保修:

  屋面保修期为五年,五年内如发生质量问题,乙方要在接到通知3天内(晴天)及时免费维修。如乙方不能及时维修,甲方将动用维修金自行维修(维修金为整个工程款的5%,保修期满后10天内退回乙方)。

  六、安全及其他事宜:

  乙方进入工地后,需遵守甲方所规所纪,人身安全乙方自负。若与当地农民发生冲突,由乙方自行解决,但与此所发生的费用均由乙方负担。

  七、结算方式:

  付款按施工实际面积结算,工程完工检验合格后,经一次大雨检验无漏雨现象,工程款一次性结清。

  八、此合同一式四份,甲乙双方各两份。

  此合同双方签字盖章后生效。

  甲方(盖章):_____乙方(盖章):_____

  法定代表人:_____法定代表人:_____

  委托代理人:_____委托代理人:_____

  _____年_____月_____日

屋面防水维修施工合同2

  甲方:_________

  乙方:_________

  经甲乙双方友好协商,现就乙方承包甲方所属________广场大厦、________公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议:

  1、工程具体范围:________广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水,卧龙公寓顶层面防水层,中餐厅层面防水层进行翻修处理,在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造,对部分节点与立面墙体进行防水处理,具体工程量见;附件清单>,具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。

  2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包,包干价为_________元。

  3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工,采用符合国家标准的材料,确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复,乙方承担修复的.所有费用。如在保修期内,出现质量问题,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方,甲方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。

  4、工程进度及完成时间为7天,自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工,工期顺延,由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。

  5、工程完工且经甲方验收合格后,甲方在七个工作日内支付工程款的'80%即_________元,其余20%即_________元留作质量保修保证金,一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方,余款在五年保修期满时支付给乙方。

  6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定,避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

  7、本协议一式三份,双方各执一份,甲方物业公司一份,自双方签字之日起生效。

  8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决,不能协商一致的,任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

  甲方:________商贸有限公司乙方:_________

  授权人签字:_________授权人签字:_________

  ____年____月____日

屋面防水维修施工合同3

  (简称甲方)

  (简称乙方)

  本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,认真商议应共同遵守,严格履行以下条款:

  一、工程概况:

  1、工程地点:文三西路2号古荡街道办事处

  2、工程名称:屋面防水维修工程

  3、工程内容:进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材

  4、承包方式:包工、包料

  5、承包价格:28200元

  二、乙方职责:

  1、本工程开工之日起,听从甲方安排、服从甲方指挥,不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业,要带安全帽,屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成

  2、在屋面防水维修过程中,乙方要严格遵守文明安全规章制度,如有违反安全规章制度所造成的安全事故,由乙方自己承担

  3、质量保证,乙方所施工的屋面防水维修工程,在一年之内发现渗漏,乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)

  三、甲方职责:

  1、甲方免费为乙方提供三通:路通、水通、电通

  2、协助乙方搞好安全设施,配合乙方进行施工,确保补漏工程顺利进行

  四、付款方法:

  屋面防水维修工程开工后,甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后,通过关水48小时测试不漏水,甲方应在五天之内一次性付清工程款(不包括任何税金)

  五、法律责任:

  1、合同签订之日起,任何一方不得擅自终止合同,违者按总造价的.10%赔偿给对方作为违约金

  2、合同依法成立,具有法律约束力,合同发生纠纷时,甲乙双方应本着实事求是的精神,及时协商解决,如协商不成,任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁,及向人民法院提起诉讼

  3、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,以上条款望双方共同遵守,此合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方签字盖章生效、

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

屋面防水维修施工合同4

  发包人(全称):(以下简称甲方)

  承包人(全称):(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同、

  一、工程概况

  工程名称:工程地点:

  工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)

  二、工程承包范围

  承包范围:屋面防水工程

  三、合同工期:

  开工日期:竣工日期:

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、结算方式

  根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(20xx)89号文件、

  六、付款方式

  竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清、

  七、工程保修

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的`质量保修期如下:

  1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2、防水工程为年;

  3、装修工程为年;

  4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

  5、供热与供冷系统为

  6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、

  七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、

  八、合同生效

  合同订立时间:20xx年6月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

屋面防水维修施工合同5

  甲方:

  乙方:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包形式:

  四、工程内容

  花园小区8号楼屋面防水维修。

  五、工程造价

  本工程合同包干价为__元。双方自正式签订合同日期起,乙方进场施工。工程施工完备验收合格资料齐全后,全部付款。付款时乙方须提黄山市建安工程有效发票。

  六、双方责任

  1、在施工前,乙方应提供确认的符合规范要求的方案。确保做到安全、合理的改造。

  2、乙方必须严格按规范施工,保证施工质量,甲方对施工工地提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收及资料的整理汇编。

  3、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在预算书内。

  七、双方一致同意合同签订后在20xx年4月16日前完工,工程如延期,每天按1000元罚款,所造成停工窝工以及返工等损失,均由乙方负责。

  八、设备材料供应办法。为了工程进度,工程所需设备材料由甲方委托乙方供应,工程设备材料需具备合格证。设备及安装必须符合国家及黄山市有关标准规定,如由于乙方提供的材料、设备和安装造成影响使用及事故均由乙方全部负责,不足部分由乙方补全。

  九、在工程竣工前三天,乙方通知甲方验收,甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收,不得无故拖延。

  十、争议的处理

  1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

  2、本合同在履行过程中发生的.争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种(2)方式解决:

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  十一、本协议一式贰份,甲方执壹份,每份具有同等效用。

  十二、本协议自双方签章日起生效,竣工验收维修期满后失效。

  甲方(签章):_________乙方(签章):_________

  法定代表人(签章):_________法定代表人(签章):_________

  委托代表:_________委托代表:_________

  开户银行:_________开户银行:_________

  帐号:_________帐号:_________

  电话:_________电话:_________

  签订时间:_________年___月___日签订时间:_________年___月___日

屋面防水维修施工合同6

  发包人(全称):__________________(以下简称甲方)

  承包人(全称):__________________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:__________________工程地点:__________________

  工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)

  二、工程承包范围

  承包范围:屋面防水工程

  三、合同工期:

  开工日期:__________________竣工日期:__________________

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、结算方式

  根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据__________________年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的.规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(__________________)89号文件。

  六、付款方式

  竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清。

  七、工程保修

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2.防水工程为年;

  3.装修工程为年;

  4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

  5.供热与供冷系统为

  6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。

  七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  八、合同生效

  合同订立时间:__________________年6月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

【屋面防水维修施工合同】相关文章:

屋面防水维修合同04-13

屋面防水维修工程施工合同04-21

屋面防水施工合同10-14

屋面防水施工合同06-28

屋面防水施工合同通用12-13

旧屋面防水施工合同02-24

关于屋面防水施工合同03-22

屋面防水施工合同15篇07-14

屋面防水施工合同(15篇)03-18

屋面防水施工协议书02-07