- 相关推荐
动迁房屋买卖协议
在发展不断提速的社会中，需要使用协议的场合越来越多，签订协议可以解决现实生活中的纠纷。一起来参考协议是怎么写的吧，下面是小编收集整理的动迁房屋买卖协议，欢迎大家分享。
动迁房屋买卖协议 篇1
出卖人(甲方)
买方(乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产事宜，签订本协议，共同遵守和执行。
1.由于甲方房屋已依法拆迁，甲方自愿将拆迁房屋转让给乙方.乙方获得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。
2.由于上述房屋尚未建成，开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方到开发商处根据房屋售价选择编号，并选择房屋的楼层和位置。
3.根据开发商要求，乙方自行支付房价款(该房屋均价为每平方米人民币，具体房价款根据所购楼层和位置计算)。此外，作为乙方，乙方应根据所购建筑的建筑面积分别向甲方支付每平方米人民币的`奖励。
4.乙方选择房屋楼层和位置后，向甲方支付报酬的三分之一；房屋主体结构完成后支付三分之一；基本余额应在建筑物交付后十天内支付。
5.上述开发商开发的拆迁建筑应位于 。被拆迁房屋的位置不在上述位置的，乙方有权解除协议，甲方退还已支付的奖励。
6.甲方与拆迁办公室谈妥补偿协议后，乙方有权直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻挠。如甲方需要办理相关手续，甲方有义务协助提供。
7.如乙方不能直接与开发商签订购房协议或合同，并以甲方名义签订购房协议，甲方应协助乙方办理过户。乙方需要办理产权证、土地证和过户手续，甲方应提供所有相关手续和资料。如因甲方延误影响产权过户登记，给乙方造成损失，甲方应承担赔偿责任。
8.房屋买卖合同成立后，如乙方将房屋出租出售，甲方不得以任何方式阻挠。
9.本协议签订后，双方共同遵守，甲方不得无故反悔，不得对该房产主张任何权利。如甲方违约，除退还乙方已支付的全部货款、利息和报酬外，甲方还应支付人民币违约金..
10.本协议由双方共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议，应向另一方支付违约金。
10.在本协议履行期间，双方的分歧应通过协商解决。协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。
11.本协议一式两份，双方各执一份。
12.本协议自双方签字之日起生效。
甲方
乙方
年 月 日
动迁房屋买卖协议 篇2
出卖人：身份证号码：____
买受人：身份证号码：____
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。
一、甲方为偿还到期贷款原因自愿将其于
_____________________________的房产及其土地使用权以人民币_______拾___万___仟___佰___拾___元整的价款出售给乙方。
甲方承诺，本人出售上述房产事宜已告知所有相关共有人、承租人、同住人及其他权利人，其已全部知道并完全同意本人出售本房屋。如本房屋的任何相关权利人对该房产交易提出异议，不同意出售该房产的，本人愿意承担因此所产生的一切法律后果，并承担乙方因此遭受的一切损失。
二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿；如乙方反悔本合同，定金不退。
三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方须无条件协助乙方办理房屋产权过户手续，办理过户手续发生的契税、土地出让金由乙方负担。甲方承担本合同转让的房屋及土地税费。乙方在甲方交付房屋后一次性将房款交付甲方。
四、本合同签订后，甲方对的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利。本合同签订后，甲方不得以本房屋为关联与他人订立任何合同。
六、违约责任
1、甲方应当于______年____月____日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过30天时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币__伍万_元。
2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过_30天时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付定金不退。
3、如果甲方出售的.房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。
4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照下述两种算法取高值返还乙方：____________1、返还本房屋合同转让金额本金及利息，利息按年息20%计算，计息期自合同签订日起算;2、返还解除合同时的市场评估价，并赔偿乙方的房屋装修费用、中介费、搬迁等损失。
5、如因规划部门、设计部门的原因影响房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。
6、甲方向乙方承诺本房屋可以在3年内办理产权过户手续，逾期未办或无法办理，甲方承担违约责任，并赔付违约金为购房款的70%。
七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的按下述方式解决：依法向合同签署地人民法院起诉。
八、其他约定
1.未过户前本房屋甲方以抵押形式抵押给乙方，并办理抵押手续。
2.本房屋转让时甲方需出据房屋所在地镇政府或村委会认可的书面说明。
九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
十、本合同一式5份，甲乙方各执一份，见证人各一份。
甲方：___________乙方：____________
______年____月____日______年____月____日
见证人：______年____月____日
______年____月____日
______年____月____日
动迁房屋买卖协议 篇3
甲方（卖方）： ，身份证号码：
乙方（买方）： ，身份证号码：
甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，在平等、自愿、公平的基础上，并依照相关法律、法规达成以下合同条款以供双方遵守：
一、甲方自愿将坐落于上海市奉贤区 (拆迁号：沪奉 )，建筑面积 平方米，以及地下车库、阁楼（ 平方米）附属设施停车位等的房产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的'凭证交付给乙方，该房屋以下简称目标房产。
二、双方议定目标房产及附属建筑物总价款为人民币小写 元（大写元整）。
三、甲乙双方确认乙方在 年 月 日支付定金人民币小写 元（大写元整），该笔款项计入购房款。
四、乙方在 年 月 日向甲方支付其余房款人民 元（大写 元整），甲方同时将房屋钥匙及相关证书、凭证交付乙方，目标房产
同时转移给予乙方处分。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的所有权，能完全处分出售该房产，甲方保证无任何家庭成员等任何第三方向目标房产主张任何权益，如因甲方的原因给乙方造成损失，甲方赔偿乙方双倍购房款的违约金和同期银行同类贷款利率四倍的利息及目标房产的装修费用。
甲方保证目标房产无任何担保，无抵押，无房产瑕疵，无人租住、使用，无户口迁入。
六、由于目标房产暂时无法办理房产过户等相关手续，因此特约定，在目标房产具备办理房产过户手续时，甲方在两个月内无条件协助乙方办理房产过户手续，办理房产过户手续所产生的契税及相关费用由乙方承担，甲方之前办理的产证的费用由甲方自行承担。
七、乙方支付购房款后，甲方应积极配合乙方办理有关房产正常居住使用的相应手续，如：电话、水电、网络安装等等变为乙方名称，如客观原因无法办理，则不算甲方违约。
八、本合同签订后，如一方违反本合同条款，违约一方应向另一方支付双倍购房款的违约金；如甲方未协助乙方办理房产过户手续，则乙方可以起诉甲方履行义务，并甲方需赔偿乙方购房款双倍的违约金和同期银行同类贷款利率四倍的利息及目标房产的装修费用。
九、乙方在付清本合同约定的购房款后，如需要转让出售目标房产，甲方无条件配合；如目标房产遇到拆迁等相关变动，目标房产所涉及的一切经济补偿利益归乙方所有，甲方不享有任何利益，甲方有义务配合乙方办理相关手续。
十、目标房产出售后到办理过户产证期间，目标房产所产生的一切相关费用由乙方承担。
十一、本协议一式三份，具有同等法律效力，自甲乙双方签字之日生效，如有纠纷，在目标房产所在地法院管辖，败诉一方承担所有费用。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
【动迁房屋买卖协议】相关文章：
动迁购房合同08-08
动迁房购买合同01-26
房屋买卖协议08-06
房屋买卖定金协议02-20
解除房屋买卖协议02-19
房屋买卖协议（通用）02-20
（精华）房屋买卖协议08-18
【热】房屋买卖协议08-18
房屋买卖协议(优秀)08-06