当前位置:9136范文网>实用文档>合同>网围栏建设施工合同

网围栏建设施工合同

时间:2024-05-05 10:35:16 合同 我要投稿
  • 相关推荐

网围栏建设施工合同

  在人们越来越相信法律的社会中,合同对我们的帮助越来越大,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编收集整理的网围栏建设施工合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

网围栏建设施工合同

  发包方(甲方):______承包方(乙方):______

  依照《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方协商达成以下协议:

  第一条:工程概况

  1、工程名称:____________

  2、工程地点:____________

  3、工程范围:____________

  4、工程用料:____________

  第二条:施工工期

  1、本工程工期自______年______月______日开工,于______年______月______日竣工。

  工期______天。因甲方原因或不可抗因素,导致工期延误,经甲方确认,工期顺延。

  2、遇下例情况工期可顺延:①连续停水停电达4小时以上的;②出现书面停工要求的;③出现人力不可抗拒的自然因素(如下雨、下雪等);④非乙方原因造成的停工;⑤因甲方未按时支付工程进度款影响施工;⑥由于甲方其它原因造成的停工(如场地整理未好影响施工等)。

  基于以上原因造成的停工,可按实际影响施工天数顺延。

  第三条:工程变更

  任何工程变更,均须甲方下达书面《工程变更通知》,由此引起的工程变更,按实际发生的工程量结算。

  甲方必须在《工程变更通知》下达三日内,为每一项工程变更签定《工程变更结算单》,作为结算依据之一。

  第四条:工程造价及结算方式

  1、本工程造价预算(含税)为______元,大写______按______元/米计算,结算时以完工验收实测数据为准。

  2、付款方式:该项目全部施工完毕后,经甲方验收合格后付______%,另______%作为工程质量保证金,保修期为______年,保修期满付清余款。

  3、乙方需提供发票。

  第五条:甲方责任

  1、无条件提供乙方在施工时的用水用电。

  2、负责协调施工中乙方与其他方的关系。

  3、按时拔付工程款,承担因延期付款而导致的一切经济损失。

  4、若施工过程中城管等有关方面禁止施工,则甲方必须按已完工程量成品计价,及时支付工程款给乙方。

  第六条:乙方责任

  1、指定专人为乙方驻工地代表,协调解决乙方责任范围内的各项事宜;负责按有关要求组织施工,按期、按质、按量完成施工任务。

  2、服从甲方统一管理,在施工中遵守甲方的工地管理制度。

  3、严格执行有关施工规范、安全操作规程、防火安全规定和环境保护规定,严格按照图纸施工,做好各项质量检查记录。

  第七条:质保期

  质保期年,在质保期内乙方对工程出现的任何质量问题负责,甲方通知后2天内乙方派专人到达现场维修施工,对于人为损坏及使用不当造成的破坏不承担保修责任。

  第八条:安全责任

  1、乙方在施工过程中发生的非甲方原因造成的安全事故,由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。

  第九条:违约责任

  1、合同签定后,双方应严格遵守各项约定条款。

  若有一方违约,则违约方除赔偿对方由此造成的经济损失外,还须向对方支付工程总造价的10%违约金。

  2、本合同履行过程中、发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可协商解决。

  若协商未果,则提请有关部门调解、仲裁。

  若仍不能解决问题时,则向工程所在地法院起诉。

  第十条:本合同一式份,甲乙双方各执_____份。

  经双方签字、盖章后生效,工程竣工验收及结清余款后自动终止。

  甲方(盖章): ____________乙方(盖章):____________

  法定代表人:____________ 法定代表人:____________

  代理人:____________ 代理人:____________

  单位地址:____________ 代理人身份证:____________

  日期:____________ 日期:____________

【网围栏建设施工合同】相关文章:

安装围栏的合同03-12

围栏制作安装协议03-20

建设施工合同02-11

建设单位与施工单位的施工合同10-14

建设工程安装施工合同04-10

施工建设监理合同09-12

道路建设施工合同11-26

建设部施工合同03-05

合法的建设施工合同09-12