当前位置：9136范文网>实用文档>合同>学校教室建设工程施工合同书

学校教室建设工程施工合同书

时间：2024-05-07 07:27:02 合同我要投稿

相关推荐

学校教室建设工程施工合同书

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同出现的次数越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编帮大家整理的学校教室建设工程施工合同书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

学校教室建设工程施工合同书

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　依照《中华人民共和国民法典》相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就本工程的有关事宜达成如下合同条款：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：___________

　　2、工程地点：___________

　　3、工程总造价：总造价中包括各种材料费、运费、试验费、加工安装费、税金等。乙方向甲方开具正规发票。

　　4、工程内容：详见乙方提供的工程图纸及预算书（不含刷油、防腐、隔热保温及管道支架、顶管）。

　　5、承包方式：包工、包料。

　　6、质量要求：符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求。

　　7、合同工期工期：安装工期为___________天，开工时间根据甲方书面通知进场施工，阴雨天顺延。

　　第二条双方责任和义务

　　1、甲方责任和义务

　　（1）向乙方提供设备、材料的存放地点；

　　（2）协调施工现场不同施工单位的交叉作业的关系，及时处理有关问题，乙方负责本工程与市政、规划、城管等有关部门协调工作；

　　（3）按合同约定向乙方支付工程款。

　　（4）在乙方工程完工后，甲方组织人员对其工程质量进行验收。

　　2、乙方责任和义务

　　（1）施工过程中的用水，用电由甲方提供；

　　（2）乙方按图纸施工，如有变更，必须有甲方书面签证，否则发生的一切费用均由乙方承担。

　　（3）乙方必须对管理人员及施工人员的安全施工由乙方承担；

　　（4）工程竣工后，向甲方提供所有的工程验收资料；

　　第三条工期约定

　　1、乙方在合同签订后，应严格按照确定的合同工期开展施工；

　　2、因甲方原因而造成的停工，除工期按竣工的天数向后顺延外，甲方还应承担乙方由此造成的实际损失；

　　3、如遇不可抗力因素，而造成乙方无法施工的，可经双方协调并通过书面形式确定顺延工程期限。工期予以顺延。

　　第四条工程质量及保修约定

　　1、本工程施工工艺、原材料及施工质量，乙方保证符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求；

　　2、验收后如因乙方原因造成返工的，乙方承担返工费用和义务。

　　3、本工程保修期为壹年。

　　第五条付款方式合同签订三日内付工程款总价，工程安装完成总工程量的____%时付总价款一次性。

　　第六条合同履约保证

　　1、本合同自双方签订之日起，甲乙双方须本着诚信的态度如实履行本合同。如因甲方资金不到位，乙方有权停止施工，延误工期由甲方负责。

　　2、本工程在合同签订后须在一年内施工完成。如未全部完工，对剩余工程量，依据当时市场价格重新计划，价格上浮在____%以内不予调整，超过____%按实调整计价。

　　第七条争议的解决办法

　　1、本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商调解的办法解决；

　　2、甲乙双方协商或调解不成时，应向工程项目所在地的人民法院起诉。

　　第八条其他

　　1、本合同甲方委托；乙方委托为项目责任人，电话：___________双方项目责任人对本工程现场问题的处理，具有法律效应；

　　2、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，并与本合同具有同等效力；

　　3、本合同其他未言明事项，一律按《中华人民共和国民法典》规定执行；

　　4、本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章后生效，至合同工程竣工验收，保修期满后自然失效。

　　5、双方确认的《工程预（决）算表》是本合同的有效组成部分。

　　6、本合同一式贰份，双方各执壹份，并严格执行。

　　甲方（盖章）签字：____________

　　____年____月____日

　　乙方（盖章）签字：____________

　　____年___月____日____年____月____日

【学校教室建设工程施工合同书】相关文章：