当前位置:9136范文网>实用文档>合同>砌砖劳务合同

砌砖劳务合同

时间:2024-05-15 12:02:29 合同 我要投稿

砌砖劳务合同

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同对我们的帮助越来越大,合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编精心整理的砌砖劳务合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

砌砖劳务合同

砌砖劳务合同1

  总包人: (以上简称甲方)

  砌体清工分承包人:(以下简称乙方)

  由于甲方承建XXX工程的需要,经甲乙双方协议根据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和有关条文的规定,现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工,为明确双方的责任和权利,特订如下条约:

  一、 承包方式:清工

  二、 建筑面积:

  按墙体实砌的墙面平方结算。

  三、 砌体清工工作内容:

  包括项目:按图纸设计要求及会审纪要设计变更通知书,按国家规范及图集等要求施工,泥桶、泥铲、砌砖线及其它小型工具,图线上包括的所有砌体总包干价为22元/㎡,一次性包死,中途不做任何调整。如果乙方未将工程施工完毕,中途无故退场,甲方有权向乙方拒付余下的工程款。将余下工程款补给下个班组。

  四、 工程质量:

  严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸的要求施工,确保合格,并在保证质量的要求下节约材料,如发现有浪费材料的现象,按实际材料价格翻一倍进行罚款。如因质量原因造成的返工,其材料费及人工费均归乙方自负。

  砌体之前地面应按要求湿水,冲洗干净,如发现一次扣贰佰元。

  五、 文明施工:

  1)、乙方进场人员必须严格执行甲方有关规定。

  2)、每层的砌体完工后应做到工完料清。

  3)、工地现场严格进行打架斗殴。

  4)、小孩及不工作的妇女,严禁进入施工现场。

  六、付款方式:

  每月结算一次,按已完成实际实砌的工程量墙面每平方承包干价的'80%付款,余款待砌体分项全部完工后付10%,余下10%待中间验收合格后付清。

  七、 本工程质量要求为合格工程。

  八、 工期:

  自合同签字生效之日起,至砌体全部完工后,总工期为二个月。

  九、 安全生产:

  乙方施工人员必须严格按照《安全生产条例》施工,如因乙方原因发生安全事,则一切责任由乙方自己承担。

  十、 甲方权利与义务:

  1)、提供乙方工人的生活用水用电。

  2)、对不服从管理和领导的班级,管理人员有关权更换。

  3)、对不遵守公司、项目部及有关部门的安全规章制度的有权进行罚款并开除当事人。

  4)、对故意浪费材料的班组,经劝阻后还不改正的有权进行加倍罚款。

  5)、对有关部门要求整改的部位,乙方必须整改合格。

  十一、乙方权利与义务

  1)、听从甲方和监理单位的指挥,服从甲方领导,遵守公司项目部及有关部门的各项规章制度。

  2)、自备安全帽、安全带、雨衣及劳保用品。

  十二、未尽事项经甲、乙双方另行商议,如发生纠纷先由劳动仲裁及有关主管部门裁决,还不能解决的,由法院裁决。

  十三、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自签字之日生效,工程款付清后自动失效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日

砌砖劳务合同2

  发包方:(以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则、经甲乙双方共同协商、就对湖北合加环境设备有限公司职工食堂劳务施工中的土建(瓦工)部分承包给乙方施工、为明确双方责、权、利、签订如下合同,双方共同遵守:

  一、工程地点:湖北省咸宁市温泉经济开发区长江工业园

  二、工程名称:湖北合加环境设备有限公司职工食堂工程

  三、承包形式:包人工费

  四、承包范围:在图纸中—0。3以下所有砌砖部分

  五、承包价格:预计60000块标准水泥砖砌筑(含和灰、运砖、计临时脚手架铺设)。合计人民币玖仟元整。但实际砖数0。15元/块,实做实收。

  六、付款方式:工程完工后三天之内付清全部款项。

  七、工程质量:按图纸要求及国家现行建筑施工规范要求施工,工程达到优良标准。要求搭头有灰缝,不要两层同缝,横竖灰缝1㎝,楼体美观。如达不到甲方要求无条件退场,并由此产生的.损由乙方全权负责,并做好节约。

  八、工程工期:到±0。00下六万砖须在合同签订之日起三个有效工作日完成。

  九、安全生产、文明施工

  乙方须做好安全管理和配合甲方的安全管理检查,严格按现行国家有关安全生产操作规程文明、规范施工。乙方人员进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋、硬底鞋和酒后上岗,经发现每人每次罚款50—100元/人次,严禁打架、赌博、盗窃等不良行为,一经发现每人每次罚款1000元。罚款从工程款中扣除,违法者交当地公安部门处理。

  十、解决争议办法:本合同发生纠纷双方调解。调解不成可向咸宁劳动仲裁委员会申请仲裁。

  十一、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,经双方签字后生效。工程完工结清一切款项后本合同自动生效。

  甲方:经办人:责任人:

  乙方:经办人:责任人:

  年 月 日

砌砖劳务合同3

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协议根据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和有关条文的规定,现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工,为明确双方的责任和权利,特订如下条约:

  一、 承包方式:

  按砌砖方量承包。

  二、 建筑面积:

  按墙体实砌的墙面方量结算。

  三、 砌体工作内容:

  包括项目:按图纸设计要求及会审纪要设计变更通知书,按国家规范及图集等要求施工,泥桶、泥铲、砌砖线及其它小型工具,图线上包括的所有砌体总包干价为 元/每方,一次性包死,中途不做任何调整。如果乙方未将工程施工完毕,中途无故退场,甲方有权向乙方拒付余下的工程款。将余下工程款补给下个班组。

  四、 工程质量:

  严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸的要求施工,确保合格,并在保证质量的要求下节约材料,如发现有浪费材料的现象,按实际材料价格翻一倍进行罚款。如因质量原因造成的返工,其材料费及人工费均归乙方自负。

  砌体之前地面应按要求湿水,冲洗干净,如发现一次扣贰佰元。

  五、 文明施工:

  1)、乙方进场人员必须严格执行甲方有关规定。

  2)、每层的砌体完工后应做到工完料清。

  3)、工地现场严格进行打架斗殴。

  4)、小孩及不工作的妇女,严禁进入施工现场。

  六、付款方式:

  每月结算一次,按已完成实际实砌的.工程量墙面方量承包干价的60%付款,余款待砌体分项全部完工后付10%,余下30%待中间验收合格后付清。

  七、 本工程质量要求为合格工程。

  八、 工期:

  自合同签字生效之日起,至砌体全部完工后,工期以甲方要求为主。

  九、 安全生产:

  乙方施工人员必须严格按照《安全生产条例》施工,如因乙方原因发生安全事,则一切责任由乙方自己承担。

  十、 甲方权利与义务:

  1)、提供乙方工人的生活用水用电。

  2)、对不服从管理和领导的班级,管理人员有关权更换。

  3)、对不遵守公司、项目部及有关部门的安全规章制度的有权进行罚款并开除当事人。

  4)、对故意浪费材料的班组,经劝阻后还不改正的有权进行加倍罚款。

  5)、对有关部门要求整改的部位,乙方必须整改合格。

  十一、乙方权利与义务

  1)、听从甲方和监理单位的指挥,服从甲方领导,遵守公司项目部及有关部门的各项规章制度。

  2)、自备安全帽、安全带、雨衣及劳保用品。

  十二、未尽事项经甲、乙双方另行商议,如发生纠纷先由劳动仲裁及有关主管部门裁决,还不能解决的,由法院裁决。

  十三、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自签字之日生效,工程款付清后自动失效。

  甲方:代表人签字:日期: 年月 日

  乙方: 代表人签字:日期: 年 日 月

砌砖劳务合同4

  发包方:______(以下简称甲方)

  承包方:______(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实守信的`原则、经甲乙双方共同协商、就对湖北合加环境设备有限公司职工食堂劳务施工中的土建(瓦工)部分承包给乙方施工、为明确双方责、权、利、签订如下合同,双方共同遵守:

  一、工程地点:湖北省咸宁市温泉经济开发区长江工业园

  二、工程名称:湖北合加环境设备有限公司职工食堂工程

  三、承包形式:包人工费

  四、承包范围:在图纸中以下所有砌砖部分

  五、承包价格:预计______块标准水泥砖砌筑(含和灰、运砖、计临时脚手架铺设)。合计人民币玖仟元整。但实际砖数元/块,实做实收。

  六、付款方式:工程完工后三天之内付清全部款项。

  七、工程质量:按图纸要求及国家现行建筑施工规范要求施工,工程达到优良标准。要求搭头有灰缝,不要两层同缝,横竖灰缝1㎝,楼体美观。如达不到甲方要求无条件退场,并由此产生的损由乙方全权负责,并做好节约。

  八、工程工期:到±下六万砖须在合同签订之日起三个有效工作日完成。

  九、安全生产、文明施工

  乙方须做好安全管理和配合甲方的安全管理检查,严格按现行国家有关安全生产操作规程文明、规范施工。乙方人员进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋、硬底鞋和酒后上岗,经发现每人每次罚款50—100元/人次,严禁打架、赌博、盗窃等不良行为,一经发现每人每次罚款______元。罚款从工程款中扣除,违法者交当地公安部门处理。

  十、解决争议办法:本合同发生纠纷双方调解。调解不成可向咸宁劳动仲裁委员会申请仲裁。

  十一、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,经双方签字后生效。工程完工结清一切款项后本合同自动生效。

  甲方:______经办人:______责任人:______

  乙方:______经办人:______责任人:______

  __________________

砌砖劳务合同5

  发包方:________(以下简称甲方)

  承包方:________ (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实守信的'原则、经甲乙双方共同协商、就对湖北合加环境设备有限公司职工食堂劳务施工中的土建(瓦工)部分承包给乙方施工、为明确双方责、权、利、签订如下合同,双方共同遵守:

  一、工程地点:湖北省咸宁市温泉经济开发区长江工业园

  二、工程名称:湖北合加环境设备有限公司职工食堂工程

  三、承包形式:包人工费

  四、承包范围:在图纸中-0.3以下所有砌砖部分

  五、承包价格:预计60000块标准水泥砖砌筑(含和灰、运砖、计临时脚手架铺设)。合计人民币玖仟元整。但实际砖数0.15元/块,实做实收。

  六、付款方式:工程完工后三天之内付清全部款项。

  七、工程质量:按图纸要求及国家现行建筑施工规范要求施工,工程达到优良标准。要求搭头有灰缝,不要两层同缝,横竖灰缝1㎝,楼体美观。如达不到甲方要求无条件退场,并由此产生的损由乙方全权负责,并做好节约。

  八、工程工期:到±0.00下六万砖须在合同签订之日起三个有效工作日完成。

  九、安全生产、文明施工

  乙方须做好安全管理和配合甲方的安全管理检查,严格按现行国家有关安全生产操作规程文明、规范施工。乙方人员进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋、硬底鞋和酒后上岗,经发现每人每次罚款50-100元/人次,严禁打架、赌博、盗窃等不良行为,一经发现每人每次罚款1000元。罚款从工程款中扣除,违法者交当地公安部门处理。

  十、解决争议办法:本合同发生纠纷双方调解。调解不成可向咸宁劳动仲裁委员会申请仲裁。

  十一、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,经双方签字后生效。工程完工结清一切款项后本合同自动生效。

  甲方:湖北宁通建筑工程公司

  经办人:________

  责任人:________

  乙方:________

  经办人:________

  责任人:________

  ________年________月________日

砌砖劳务合同6

  甲方:

  乙方:

  根据《劳动合同法》、《建筑工程承包条例》有关规定,明确双方在施工过程中的.权利和义务,文明施工和经济责任。甲方将航天·首府主楼砌体承包给乙方,特签订劳务协议,望双方共同遵守。

  一、承包方式:包工不包料。

  二、承包范围:所有的砖块砌体二次结构吊篮口施工洞全部乙方完成,内、外架砖碴、落地灰清理。

  三、甲方提供搅拌机、斗车,乙方自负所有小型工具(切割机、水管、灰桶、铁锹、靠尺、墙线等工具)。

  四、质量、工期要求:乙方在施工过程中,服从甲方管理人员指挥,质量要求按项目部技术交底要求施工,有质量员验收标准要求为准。如果造成返工,一切后果自负。其中包括材料损失费、项目部罚款等。工期按项目部的周计划、月计划、总计划完成。

  五、安全要求:乙方人员在施工过程中必须戴好安全帽,牢记安全第一,时刻不忘安全宗旨,按国家有关安全条例施工,对工人进行安全生产教育,如果发生的安全事故是由乙方自己违章,不听指挥造成,所产生一切费用由乙方负责。

  六、付款方式:乙方进场自带半个月生活费,后每人每月付生活费1000元整。工程完工,项目部验收合格付95%,余款等投资方验收合格后付款。质量达不到项目部要求,自动退场结算,按60%付款。砌砖、二次结构、清理等包括在内按每立方195元整(壹佰玖拾伍元)。

  七、甲、乙双方在合同签订后,乙方若中途退场终止合同,甲方有权按乙方完成工程量的60%结算。

  八、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。双方签字后生效,违约一方承担一切法律责任。

  甲方(签字盖章):

  乙方:(签字盖章):

  签订日期:

砌砖劳务合同7

  发包方:________(以下简称甲方)

  承包方:________ (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则、经甲乙双方共同协商,就对______________________小区围墙部分承包给乙方施工、为明确双方责、权、利、签订如下合同,双方共同遵守:

  一、工程地点:滑县新区新飞路与孙王庄西路东北角

  二、工程名称:_____________________________小区临时围墙

  三、承包形式:包工包料,施工用电、水由乙方负责。

  四、承包范围:围墙砌墙及外侧抹灰

  五、承包价格:按_____元/米。工程量以实砌围墙长度计算。

  六、付款方式:

  七、工程质量:按图纸要求及国家现行建筑施工规范要求施工,工程达到合格标准。

  八、工程工期:

  九、安全生产、文明施工

  1、乙方须做好安全管理,严格按现行国家有关安全生产操作规程文明、规范施工。

  2、乙方在施工过程中出现的一切工程事故由乙方负责。

  十、解决争议办法:本合同发生纠纷双方调解。调解不成可向滑县劳动仲裁委员会申请仲裁。

  十一、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,经双方签字后生效。

  甲方(签字):________

  乙方(签字):________________

  年________月________日

【砌砖劳务合同】相关文章:

砌砖劳务分包合同10-12

砌砖劳务分包合同书12-10

砌砖的合同09-30

砌砖施工合同11-30

建筑砌砖合同04-14

砌砖施工合同常用【2篇】12-25

预防中心砌砖施工合同书05-08

劳务合同劳务合同05-24

关于劳务合同 劳务合同规则08-29